Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e vinte minutos do día sete de novembro do ano dous mil catorce, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. José Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.22742.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrador da acta da sesión ordinaria dos días 24 e 31 de outubro de 2014. 2.22743.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE PONTEAREAS PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO”, INCLUÍDA NO PLAN URXENTE DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 2014 (PUSIM/14) Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención con cargo á cantidade que lle corresponde ó concello de Ponteareas no Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais 2014 (PUSIM/14) polo procedemento ordinario de concorrencia competitiva, para financiar o investimento denominado “Oficina de Información e Turismo”; e á vista dos informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. En virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, e 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril, da Base 16.2 das de execución dos Orzamentos provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de Ponteareas con CIF núm. P3604200J, a cantidade de cento trece mil cincocentos vinte e tres euros con dezaoito céntimos (113.523,18€), para a realización do investimento (Ref.: PUSIM/14/00943/201400314), denominado “Oficina de Información e Turismo”, cun orzamento polo mesmo importe, é dicir, de 113.523,18 €. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2014/942.942.762.45 do Orzamento provincial para o presente exercicio 2014. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PUSIM/14, aprobadas en acordo plenario o 28 de febreiro de 2014 e publicadas no BOP núm. 44 do 5 de marzo de 2014 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PUSIM/14, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2015. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 3.22744.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONSERVATORIOS DE MÚSICA NON DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E DE TITULARIDADE PÚBLICA A Deputación de Pontevedra na Xunta de Goberno de 13 de xuño de 2014 aproba as bases para a concesión de axudas a Conservatorios de música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e de titularidade pública para o ano 2014, e fiscalizadas as correspondentes solicitudes polo Servizo de Intervención e co seu informe favorable sobre existencia de consignación, por un importe de 149.994,00 €, con cargo á aplicación 14/330.323.462.04 do Orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a concesión de subvencións que se relacionan a continuación: 4.22745.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ESCOLAS DE MÚSICA PÚBLICAS A Deputación de Pontevedra na Xunta de Goberno de 13 de xuño de 2014 aproba as bases para a concesión de axudas a Escolas de Música públicas para o ano 2014, e fiscalizadas as correspondentes solicitudes polo Servizo de Intervención e co seu informe favorable sobre existencia de consignación, por un importe de 149.985,00 €, con cargo á aplicación 14/330.323.462.06 do Orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a concesión de subvencións que se relacionan a continuación: 5.22746.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ESCOLAS DE MÚSICA DEPENDENTES DE ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO A Deputación de Pontevedra na Xunta de Goberno de 13 de xuño de 2014 aproba as bases para a concesión de axudas a Escolas de Música dependentes de Asociacións sen ánimo de lucro para o ano 2014, e fiscalizadas as correspondentes solicitudes polo Servizo de Intervención e co seu informe favorable sobre existencia de consignación, por un importe de 49.993,00 €, con cargo á aplicación 14/330.323.489.09 do Orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a concesión de subvencións que se relacionan a continuación: 6.22747.- PRÓRROGA DE TRES BOLSAS DE INVESTIGACIÓN PARA LICENCIADOS OU GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS, ENXEÑERÍA DE MONTES OU ENXEÑERÍA AGRÓNOMA, CON DESTINO Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno número 10.20422, en sesión celebrada o 30 de novembro de 2012, acordouse a adxudicación de tres bolsas de investigación para licenciados universitarios ou graduados en ciencias biolóxicas, enxeñería de montes ou enxeñería agrónoma, con destino ó Servizo Estación Fitopatolóxica do Areeiro (convocatoria publicada no BOP nº 195 de data 9 de outubro de 2012), a favor de Cristina Rial Martínez, como enxeñeira agrónoma, Mª Carmen Paz López como enxeñeira de Montes e Andrea Abelleira Sanmartín como licenciada en bioloxía, con efectos do 1 de decembro de 2012. Nas Bases da Convocatoria establécese que, “As bolsas terán unha duración de un ano, a contar dende a data na que os adxudicatarios comecen o seu labor no Servizo Estación Fitopatolóxica do Areeiro, e poderán ser prorrogadas anualmente ata un máximo de catro anos, unha vez emitido o informe favorable do Xefe de Servizo e o acordo da Xunta de Goberno e sempre que exista dotación orzamentaria”. Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno número 20.21488, en sesión celebrada o 8 de novembro de 2013, aprobouse a prórroga de ditas bolsas do 1 de decembro de 2013 ata o 30 de novembro de 2014. Mediante escrito de data 22 de outubro de 2014 o xefe da Estación Fitopatolóxica do Areeiro solicita a prórroga das referidas bolsas polo período dun ano, do 1 de decembro de 2014 ata o 30 de novembro de 2015, informando que as bolseiras levan a cabo o seu traballo de forma satisfactoria. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b de la Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 105 da Lei 5/1997 de administración local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de Intervención de data 30 de outubro, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as bolsas concedidas a Cristina Rial Martínez, como enxeñeira agrónoma, Mª Carmen Paz López como enxeñeira de Montes e Andrea Abelleira Sanmartín como licenciada en bioloxía, dende o 1 de decembro de 2014 ata o 30 de novembro de 2015. A dotación económica das bolsas para o ano 2014 ascende a 1.000,00 €/mes por beneficiario o que supón para o período comprendido entre o 1 de decembro de 2014 ata o 31 de decembro de 2014, un total de 3.000,00 €, sendo o custo da Seguridade Social de 34,72 €/mes, o que supón un total de 104,16 € para dito período. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 14/413.413.481.01 e 14/413.413.160.03 do Orzamento provincial. 7.22748.- PRÓRROGA DAS BOLSAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE, TITULADOS UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL No Boletín Oficial da Provincia nº 40 de data 27 de febreiro de 2014 publicouse a convocatoria do Plan de práctica laboral para persoas con discapacidade titulados universitarios e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ó mercado laboral. Por acordo adoptado na Xunta de Goberno con número 5.22030, en sesión celebrada o 30 de abril de 2014 adxudicáronse 12 bolsas de práctica laboral, con efectos do 15 de maio de 2014 e por un período de seis meses. Na base oitava da convocatoria establécese que as bolsas terán unha duración de seis meses, contados dende a data na que a persoa adxudicataria comece o seu labor na entidade correspondente, e poderán ser prorrogadas por outros 6 meses máis por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria. Na base novena da convocatoria establécese que antes de que transcorran os últimos quince días do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poderen valorar se procede ou non a prórroga. Mediante informe de avaliación e á vista da memoria presentada os titores consideran que procede prorrogar as bolsas. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 105 da Lei 5/1997 de administración local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de Intervención de data 30 de outubro, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as bolsas concedidas ós bolseiros que se relacionan no anexo I, dende o 15 de novembro ata o 14 de maio de 2015. A dotación económica das bolsas determinada polo nivel de titulación ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario para os titulados universitarios e 700,00 €/mes por beneficiario para os ciclos superiores de formación profesional, o que supón para o ano 2014, un total de 13.340,00 €, sendo o custo da Seguridade Social de 34,72 €/mes por beneficiario, o que supón para o ano 2014 un total de 381,92 €. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 14/921.241.481.47 e 14/921.241.160.47 do Orzamento provincial. Dito anexo é como segue: ANEXO I Nº Exp. Apelidos e nome Titulación Centro Importe 1 B01 Mondragón Caldas, Mª Dolores Técnica superior en administración e finanzas Palacio Provincial 700,00 € 2 B05 Almeida Veiga, Mª Mercedes Diplomada en educación social Centro Príncipe Felipe 800,00 € 3 B05 Moreno Sobral, Yolanda Diplomada educación social Centro Príncipe Felipe 800,00 € 4 B05 Souto Lamela, Raquel Mestra en educación especial Centro Príncipe Felipe 800,00 € 5 B09 Fraga Merelas, Ignacio Licenciado en historia Arquivo Provincial 800,00 € 6 B11 Campelos Fernández, Santiago Licenciada en económicas ORAL 800,00 € 7 B11 Guimil Beiras, Alicia Sofía Licenciada en dereito ORAL 800,00 € 8 B11 Roldán Pimentel, Federico Diplomado en empresariais Centro Príncipe Felipe 800,00 € 9 B12 Fernández Gómez, Alejandro Licenciada en historia da arte Museo de Pontevedra 800,00 € 10 B13 Bouvy Vilaboa, Rita Licenciada en psicoloxía Centro Príncipe Felipe 800,00 € 11 B13 Santos Bóveda, Mª Dolores Licenciada en pedagoxía Centro Príncipe Felipe 800,00 € 8.22749.- PERMISO E AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A CURSOS Mediante escrito del Jefe del Servicio de Contabilidad y Auditoría, D. Julio Souto Diz, de fecha 17 de octubre de 2014 con número de Registro de entrada 2014105585, expone que la empresa T-Systems, proveedora del programa de contabilidad que utiliza su Servicio ha convocado la Jornada “Implicaciones de la nueva instrucción de contabilidad local” a celebrar en Vigo el 23 de octubre de 2014. Por ello, solicita autorización para poder asistir a dicha Jornada así como una ayuda económica en concepto de gastos de desplazamiento, teniendo en cuenta que el domicilio del trabajador es Oleiros (A Coruña). Por lo expuesto, solicita autorización para poder asistir a dicha Jornada así como una ayuda económica en concepto de gastos de desplazamiento, teniendo en cuenta que el domicilio del trabajador es Oleiros (A Coruña). La solicitud es informada favorablemente por el Interventor de la Diputación de Pontevedra, D. Antonio Graña Gómez y conformada por la Diputada Delegada en materia de personal, Dña. Begoña Estévez Bernárdez. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el art. 16.6 del V Acuerdo Regulador para personal Funcionario de la Diputación Provincial de Pontevedra y Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de servicio, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 105 de la Ley 5/1997 de administración local de Galicia, convalidar el expediente y conceder a D. Julio Souto Diz permiso para asistir a la Jornada, así como una ayuda económica que asciende a 97,70 €, cantidad que se imputará a la aplicación presupuestaria 14/931.931.231.20. Concepto Total Kilometraje (Oleiros-Vigo-Oleiros) 300 km x 0,19 € 57,00 € Peaje 30,70 € Parking 10,00 € Total 97,70 € 9.22750.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D. MANUEL LORENZO GARCÍA POR CAÍDA NAS INMEDIACIÓNS DO SEXTO EDIFICIO DO MUSEO PROVINCIAL (CONCELLO DE PONTEVEDRA) Dada conta que con data de rexistro 14/08/2014 (rex. núm. 2014083376) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por Don Manuel Lorenzo García, por danos materiais padecidos a consecuencia dunha caída nas inmediacións do Sexto Edificio do Museo Provincial a consecuencia dunha lousa levantada, no Concello de Pontevedra, o día 07/08/2014 e que cuantificou economicamente en 700,00 €. Resultando.- Que con data 10/09/14 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Sr. Director de Xestión do Museo Provincial, quen o emitiu na data 16/09/2014 co seguinte contido: “…1.- COÑECEMENTO DA CAÍDA O día do suceso, 7 de agosto de 2014, D. Manuel Lorenzo García, informou a un dos vixiantes do Museo Provincial de Pontevedra sobre a caída sufrida nas inmediacións do Sexto Edificio do Museo. Debido a que os gardas de seguridade posúen funcións de vixilancia e seguridade, o vixiante correspondente remitiu ao interesado ao edificio administrativo do Museo (Edificio Fernández López). Na portería deste edificio, una persoa pertencente ao grupo de subalternos do Museo, indicoulle convenientemente que podía presentar una instancia no rexistro xeral da Deputación de Pontevedra. O abaixo asinante atopábase en período vacacional o día no que estes feitos se produciron, polo que tivo coñecemento dos mesmos de forma oral, unha vez incorporado ao seu posto de traballo o día 11 de agosto de 2014. 2.- TITULARIDADE Considerando que os expedientes de obras tramítanse directamente no servizo de Contratación e Patrimonio da Deputación, e pola documentación que obra nos arquivos do centro xestor Museo de Pontevedra, pode deducirse que a titularidade da zona na que ocorreu o incidente é de titularidade da Deputación Provincial de Pontevedra. Neste sentido, segundo escrito do concello de Pontevedra de data 23/02/2012 con rexistro de saída número 2012004869 de data 23/02/12 (expediente nº 31988/11), este espazo emprázase dentro da delimitación do solo clasificado no PXOU como urbano, dentro do ámbito de aplicación do PEPRICA, concretamente, no espazo libre existente entre o edificio do arquivo provincial e o novo edificio do museo, con fronte ás rúas Pai Amoedo Carballo e a dos Arcos de San Bartolomeu, espazo que figura como de titularidade da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. A maiores, segundo a ficha catastral que se achega ao presente informe (Ref. catastral: 9581401NG2998S0001BL), ese terreo figura incluído no inmoble situado na Rúa Padre Amoedo Carballo nº 3. 3.- OUTROS EXTREMOS DE INTERESE O desperfecto aducido polo reclamante non posúe a entidade suficiente como para provocar esa caída se se observase una mínima dilixencia na deambulación. A maiores, se o mencionado desperfecto posuía una entidade tal como pretende o reclamante, por isto mesmo sería aínda mais perceptible. Trátase dunha leve irregularidade que pode ser salvada no normal deambular dos viandantes, pois ademais trátase dunha zona con visibilidade e os feitos ocorreron a plena luz do día”. Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31.1 a) e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois a forza causacional débese á actitude do accidentado, que posuíndo o control da situación no foi quen de evitar da caída, xa que unha leve irregularidade no pavimento, pode ser salvada no deambular normal dos viandantes, máxime cando se trata dun tramo con plena visibilidade e acontecendo o suceso en horas de luz diúrna no mes agosto. A mais, as deficiencias da lousa non superan, pola súa natureza e risco, os estándares medios que o cidadán debe soportar. Cabe engadir que unha caída derivada dun tropezo nun obstáculo de pequenas dimensións entraña un dano non antixurídico que debe ser soportado polos usuarios do servizo público, xa que non se pode pretender que a totalidade dos bens de dominio público polos que deambulan os viandantes se atopen absolutamente perfectos no seu estado de conservación e rasante. Nesta liña argumental entendérono precedentes similares, como os que se citan “ad exemplum”: “… El comportamiento humano implica soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención comporta…” Sentencia de 2 de marzo de 2006 da Sala Primeira (do Civil) do T.S., LA LEY JURIS 11410/2006; e na mesma liña: - Sentenza do 9 de maio de 2000 do T.S. - Sentenza do 26 de marzo de 2004 do T.S.X.G. - Sentenza do 10 de marzo de 2005 da Sala do Contencioso-Administrativo do T.S.J. de Canarias. - Sentenza do 30 de novembro de 2005, da Sección 14ª da Audiencia Provincial de Barcelona. - Sentenza do 23 de decembro de 2005 da Sala do Contencioso-Admistrativo, Sección 2ª, do T.S.J. de Castilla y León. - Sentenza do 3 de marzo de 2006 da Sala Primeira (do Civil) do T.S. - Sentenza do 9 de marzo de 2006, da Sección 1ª do T.S.J. de Andalucía. - Sentenza do 6 de abril de 2006, da Sección 3ª do T.S.J. de Andalucía. - Ditame do Consello Consultivo de Galicia 877/06. - Sentenza 262/2011 do Xulgado de Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra. - Sentenza 156/2010 do Xulgado do Contencioso-Adminstrativo nº 3 de Pontevedra: “…aún en el caso de reconocer ese déficit en las medidas, sea de seguridad sea de vigilancia, a adoptar respecto a la zona en obras, tampoco sería posible hablar de nexo casual directo(…). Al contrario, todo parece indicar que fue una desatención por parte del peatón en las condiciones de la vía la que originó el siniestro…” - Sentenza 20/2012 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra: “… se acredita la causa de exoneración consistente en culpa de la víctima, pues a esta tambien le es exigible la deambulación diligente, sin que quepa hacer del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública una especie de aseguradora universal de todos los daños que se produzcan…” - Sentenza 252/13 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo: “… el daño ha de imputarse a la falta de atención y cuidado del peatón, daño que tenía el deber jurídico de soportar y que desde esta perspectiva, no puede calificarse como de antijurídico…” Considerando.- Que non se produciron outras caídas de peóns pola mesma causa, o que incide nun comportamento tórpido do accidentado que permite facer descansar, racional e razoablemente e de xeito exclusivo, a responsabilidade no accidentado. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do Rd 2568/86 e Rd 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do Rd 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a solicitude. 10.22751.- SENTENZA Nº11, DE 23 DE XANEIRO DE 2013, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº2 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 68/2012, CONCURSADO AGETRANS FITO, S.L. Dáse conta da Sentenza nº11 de 23 de xaneiro de 2013 do Xulgado do Mercantil nº2 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 68/2012, concursado Agetrans Fito, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Agetrans Fito, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 193,05 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 351,01 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en data 24/10/2012. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 952,42 €. - Pendentes á data da sinatura: 481,69 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 11.22752.- SENTENZA Nº40, DE 13 DE MARZO DE 2013, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 133/2011, CONCURSADO AISLAMIENTOS TÉCMICOS DE GALICIA, S.A. Dáse conta da Sentenza nº40 de 13 de marzo de 2013 do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 133/2011, concursado Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A. 1.- Créditos que entran en Convenio: 321,15 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 635,26 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en data 31/10/2013. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 22.342,12 €. - Pendentes á data da sinatura: 4.441,52 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 12.22753.- SENTENZA Nº172, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE VALLADOLID, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 9/2009, CONCURSADO BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Dáse conta da Sentenza nº172 de 11 de outubro de 2011 do Xulgado do Mercantil nº1 de Valladolid, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 9/2009, concursado Begar Construcciones y Contratas, S.A., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Begar Construcciones y Contratas. S.A. 1.- Créditos que entran en Convenio: 171,93 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 382,09 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en data 11/09/2013. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): Non existen. A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 13.22754.- SENTENZA Nº19, DE 30 DE XANEIRO DE 2014, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE VITORIA-GASTEIZ, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 351/2012, CONCURSADO BÉTICO, S.A. Dáse conta da Sentenza nº19 de 30 de xaneiro de 2014 do Xulgado do Mercantil nº1 de Vitoria - Gasteiz, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 351/2012, concursado Bético, S.A., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Bético, S.A. 1.- Créditos que entran en Convenio: 3.451,50 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 2.277,58 €. Deberán ser ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 55.147,27 €. - Pendentes á data da sinatura: 7.033,04 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 14.22755.- SENTENZA Nº115, DE 28 DE XUÑO DE 2013, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 181/2012, CONCURSADO CANTERAS DEL ARENAL, S.L. Dáse conta da Sentenza Nº115 de 28 de xuño 2013 do Xulgado do Mercantil Nº1 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 181/2012, concursado Canteras del Arenal, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Canteras del Arenal, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 3.906 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 5.556,75 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en data 24/07/2013. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 17.026,42 €. - Pendentes á data da sinatura: 278,63 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 15.22756.- SENTENZA Nº195, DE 20 DE DECEMBRO DE 2013, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 16/2012, CONCURSADO EURO ROCA, S.L. Dáse conta da Sentenza nº195 de 20 de decembro de 2013 do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 16/2012, concursado Euro Roca, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Euro Roca, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 5.023 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 50.909,06 €. Deberán ser ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en cotas de 3.000 € mensuais dende marzo de 2014 ata xullo de 2015, ingresando a última cota por importe de 2.909,06 € 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 107.986,22 €. - Pendentes á data da sinatura: 59.427,45 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 16.22757.- SENTENZA Nº229, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº2 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 611/2009, CONCURSADO INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. Dáse conta da Sentenza nº229 de 17 de novembro de 2010 do Xulgado do Mercantil nº2 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 611/2009, concursado Indeza Edificación y Obra Civil, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Indeza Edificación y Obra Civil, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 10.884,08 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (créditos concursais privilexiados): 23.323,24 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en cotas de 5.830,81 € mensuais dende agosto de 2013 ata novembro de 2013, ambos incluídas. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 3.404,29 €. - Pendentes á data da sinatura: 2.921,60 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 17.22758.- SENTENZA Nº86, DE 12 DE MAIO DE 2012, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 177/2010, CONCURSADO JOSPER Y RETAMAR, S.L. Dáse conta da Sentenza nº86 de 12 de maio de 2012 do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 177/2010, concursado Josper y Retamar, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Josper y Retamar, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 14.084,10 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 1.460,95 €. Ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en data 31/07/2013. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 10.866,31 €. - Non existen créditos contra a masa pendentes á data da sinatura. A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 18.22759.- SENTENZA Nº36, DE 8 DE MARZO DE 2012, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 116/2011, CONCURSADO LITOGRAFÍA ESPINOSA, S.L. Dáse conta da Sentenza nº36 de 8 de marzo de 2012 do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 116/2011, concursado Litografía Espinosa, S.L., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Litografía Espinosa, S.L. 1.- Créditos que entran en Convenio: 7.779,96 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 7.690,38 €. Deberán ser ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en cotas de 549,31 € mensuais dende decembro de 2013 ata xaneiro de 2015, ambos incluídas. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 26.711,33 €. - Pendentes á data da sinatura: 29.678,86 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 19.22760.- SENTENZA Nº131, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013, DO XULGADO DO MERCANTIL Nº3 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SECCIÓN V, CONCURSO DE ACREDORES 260/2012, CONCURSADO MADERAS IGLESIAS, S.A. Dáse conta da Sentenza nº131 de 12 de setembro de 2013 do Xulgado do Mercantil nº3 de Pontevedra, ditada en Procedemento Sección V, concurso de acredores 260/2012, concursado Maderas Iglesias, S.A., no que se atopa persoado o ORAL – Deputación Provincial de Pontevedra, Sentenza que aproba o Convenio proposto pola entidade concursada, resultando a favor da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os seguintes créditos cuxo ingreso asume a debedora Maderas Iglesias, S.A. 1.- Créditos que entran en Convenio: 38.537,05 € (serán aboados segundo o Convenio). 2.- Créditos fóra de Convenio (Créditos concursais privilexiados): 109.307,65 €. Deberán ser ingresados na conta da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL en cotas de 4.555,34 € mensuais dende xaneiro de 2014 ata decembro de 2015, ambos incluídas. 3.- Créditos fóra de Convenio (Créditos contra a masa): - Cobrados: 36.044,14 €. - Pendentes á data da sinatura: 132.623,69 € (serán aboados ós seus respectivos vencementos). A tramitación xudicial foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL – Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido do mesmo. 20.22761.- COMUNICACIÓNS: non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 21.22762.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE “A ESTRADA” PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “EQUIPAMENTO E MELLORA DO TEATRO PRINCIPAL”, INCLUÍDA NO PLAN URXENTE DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 2014 (PUSIM/14) Resultando que o Concello de A Estrada solicitou formalmente unha subvención con destino ó financiamento do investimento “Equipamento e mellora do Teatro Principal”; vista a solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión de subvención con cargo á cantidade reservada á Presidencia para a súa concesión directa por libre disposición no Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais 2014 (PUSIM/14), e vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. En virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, e 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril, da Base 16.2 das de execución dos Orzamentos provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de A Estrada con CIF núm. P3601700B, a cantidade de cento dezasete mil trescentos corenta e catro euros con cincuenta e catro céntimos (117.344,54€), para a realización do investimento (Ref.: PUSIM/14/00713/201400322), denominado “Equipamento e mellora do Teatro Principal”, cun orzamento polo mesmo importe, é dicir, de 117.344,54 €. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2014/942.942.762.45 do Orzamento provincial para o presente exercicio 2014. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PUSIM/14, aprobadas en acordo plenario o 28 de febreiro de 2014 e publicadas no BOP núm. 44 do 5 de marzo de 2014 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PUSIM/14, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2015. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 22.22763.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA BOLSEIRA LAURA MARÍA ARIAS DÍAZ NA EMPRESA PREFABRICADOS FARO, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 30 de decembro de 2013 iniciou as súas prácticas laborais do expediente E80 da titulación Licenciatura en administración e dirección de empresas, a bolseira Laura María Arias Díaz na empresa Prefabricados Faro, S.L. Con data de 5 de novembro de 2014 a bolseira Laura María Arias Díaz presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral con efectos do 11 de novembro de 2014. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas da bolseira Laura María Arias Díaz na empresa Prefabricados Faro, S.L con efectos do día 11 de novembro de 2014. 23.22764.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA BOLSEIRA SHEILA LÓPEZ SANJURJO NA ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO “ALENTO” Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 4 de xuño de 2014 a Asociación de daño cerebral de Vigo, ALENTO solicita a prórroga por outros seis meses da bolseira que tiña adxudicada, mentres que a bolseira presenta escrito manifestando a súa decisión de renunciar á prórroga. A Xunta de Goberno celebrada o 27 de xuño de 2014 acorda cubrir a bolsa que quedou sen bolseiro na Asociación de daño cerebral de Vigo, ALENTO, co candidato suplente correspondente ó expediente E80, Licenciatura en ADE, Sheila López Sanjurjo, con data de efectos do 1 de xullo de 2014 e polo tempo restante da bolsa. Con data de 3 de novembro de 2014 a bolseira, Sheila López Sanjurjo presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral con efectos do 6 de novembro de 2014 por ser incompatible coa asistencia a unha nova acción formativa. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas da bolseira Sheila López Sanjurjo na Asociación de daño cerebral de Vigo “ALENTO”, con efectos do día 6 de novembro de 2014. 24.22765.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA BOLSEIRA ANA PINTOS COSTAS NA EMPRESA ALOLA PUBLICIDAD, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 26 de setembro de 2014 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de outubro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 1 de outubro de 2014 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P109 da titulación Licenciatura/Grao en xornalismo, a bolseira Ana Pintos Costas na empresa Alola Publicidad, S.L. Con data de 31 de outubro de 2014 a bolseira Ana Pintos Costas presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral con efectos dese mesmo día, manifestando que o motivo da súa renuncia é a aceptación dun posto de traballo. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda dar por finalizadas as prácticas da bolseira Ana Pintos Costas na empresa Alola Publicidad, S.L. con efectos do día 31 de outubro de 2014. 25.22766.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA BOLSEIRA REGINA VARELA SUÁREZ NA EMPRESA PORTAS HOSTELERÍA, S.L.U. 1º.- Por Acordo adoptado pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 31 de outubro de 2014, adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de novembro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. 2º.- O pasado 1 de novembro de 2014 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P018 da titulación Ciclo superior en educación infantil, a bolseira Regina Varela Suárez na empresa Portas Hostelería, S.L.U. 3º.- Con data de 4 de novembro de 2014 dita bolseira presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral con efectos do 1 de novembro de 2014, manifestando que o motivo da súa renuncia é non estar de acordo coas actividades encomendadas pola empresa ó considerar que estas non se corresponden co seu nivel educativo e pola variación do horario establecido. 4º.- A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas da bolseira Regina Varela Suárez na empresa Portas Hostelería, S.L.U. con efectos do día 1 de novembro de 2014. 26.22767.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS, POR RENUNCIA DA EMPRESA HORTA AGRELO, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 26 de setembro de 2014 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de outubro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. Con tal data Laura Fernández Barreiro do expediente P033 da titulación Ciclo superior en xestión comercial e marketing iniciou as súas prácticas na empresa Horta Agrelo, S.L. Con data de 31 de outubro de 2014 dita bolseira pon en coñecemento do Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación o seu malestar na empresa de destino, por ter encomendadas tarefas que non lle corresponden a súa titulación e polo trato recibido por parte da empresa. Con data 4 de novembro de 2014 dous membros da Comisión de Seguimento reúnense coa representante e titora da empresa Horta Agrelo, S.L., Mª Luz Gomez Señoráns, para solicitarlle unha aclaración sobre a situación en que se encontra a bolseira e a actividade que vén a desenvolver. Neste encontro a representante da empresa manifesta que a bolseira non se adapta ó perfil requirido e que se lle encomendaron traballos descritos na memoria. Finalmente, evitando falar de temas relacionados coas prácticas, sen máis xustificacións renuncia á bolsa adxudicada. A base décimo primeira da convocatoria das bases establece que en caso de renuncia da empresa á bolsa concedida sen causa xustificada a Deputación realizará as xestións oportunas para poder destinar o bolseiro a outra empresa, a fin de lle dar continuidade á bolsa de prácticas convocada pola institución provincial. Entre tanto a bolsa queda en suspenso durante un período que non poderá exceder de tres meses e o bolseiro pasará a ocupar o primeiro lugar da relación de candidatos suplentes en dita titulación. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizada a bolsa concedida a empresa Horta Agrelo, S.L. por renuncia á mesma, suspendendo temporalmente as prácticas da bolseira Laura Fernández Barreiro con efectos do 31 de outubro de 2014, entre tanto non sexa destinada a outra empresa do referido Plan de práctica laboral 2014. 27.22768.- FINALIZACIÓN DE DÚAS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA EMPRESA SIDE ALTA FORMACIÓN, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 30 de decembro de 2013 iniciaron as súas prácticas laborais do expediente E80 da titulación de Licenciatura en A.D.E., o bolseiro Alexandre González Alonso do expediente E96 Licenciatura en pedagoxía, e a bolseira Sonia García Abelairas, na empresa Side Alta Formación, S.L. Con data de 30 de outubro de 2014 a empresa Side Alta Formación, S.L. presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral por cese de actividade con efectos do 31 de outubro de 2014. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que en caso de renuncia da empresa á bolsa concedida sen causa xustificada a Deputación realizará as xestións oportunas para poder destinar ó bolseiro a outra empresa, a fin de lle dar continuidade á bolsa de prácticas convocada pola institución provincial. Entre tanto a bolsa queda en suspenso durante un período que non poderá exceder de tres meses e o bolseiro pasará a ocupar o primeiro lugar da relación de candidatos suplentes en dita titulación. De igual modo se procederá nos casos de resolución da bolsa por causas xustificadas non imputables ó bolseiro. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Alexandre González Alonso e da bolseira Sonia García Abelairas na empresa Side Alta Formación, S.L. con efectos do día 31 de outubro de 2014 por cese da actividade da empresa. 28.22769.- REVOGACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA EN EMPRESAS DO SECTOR PRIVADO 2014 Conforme o establecido no artigo 105.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade revocar a bolsa de Diplomado en ciencias empresariais adxudicada a Adrián Vila de la Peña por renuncia do interesado, quedando dispoñible para a súa cobertura con candidato suplente do expediente P037. 29.22770.- DEVOLUCIÓN DE VARIAS GARANTÍAS DEFINITIVAS 1. Devolución de garantías definitivas á empresa AXA- Aurora Ibérica, S.A., de seguros y reaseguros. A empresa AXA- Aurora Ibérica, S.A., de seguros y reaseguros (CIF A-07002967), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de BBVA, por importe de mil novecentos vinte e tres euros con corenta céntimos (1.923,40 €), para responder do contrato relativo a “Seguro de responsabilidade patrimonial por danos causados nas estradas provinciais”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 10/10/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300129384 (Correspondente ó aval de data 04/06/2003, número de operación 200300040115), sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2. Devolución de garantías definitivas á empresa Fagor Industrial, S. Coop. A empresa Fagor Industrial, S. Coop. (CIF F-20040028), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de BBVA, por importe de tres mil trescentos setenta e catro euros con sesenta céntimos (3.374,60 €), para responder do contrato relativo a “Adxudicación do subministro de equipos para a cociña do Centro de Vacacións de A Lanzada”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 10/10/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300129405 (Correspondente ó aval de data 23/06/2004, número de operación 200400045208), sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3. Devolución de garantías definitivas á empresa Xestión Cultural Áurea, S.L. A empresa Xestión Cultural Áurea, S.L. (CIF B-36394203), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de NCG Banco por importe de cinco mil trescentos cincuenta e cinco euros con trinta e sete céntimos (5.355,37 €), para responder do contrato relativo a “Xestión e organización do programa social Ti Tamén Contas 2013”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 29/07/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300096720, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 4. Devolución de garantías definitiva á empresa Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela, S.L. A empresa Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela, S.L. (CIF B-36239861), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de catro mil trescentos trinta e seis euros con setenta e tres céntimos (4.336,73 €), para responder do contrato relativo a “Pavimentación camiño municipal de San Mamede, Quintela (Redondela)”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 18//07/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300093360, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 5. Devolución de garantías definitivas á empresa Limpiezas Cíes, S.L. A empresa Limpiezas Cíes, S.L. (CIF B-36631935), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de NovaCaixaGalicia, por importe de dous mil cento dous euros con vinte e sete céntimos (2.102,27 €), para responder do contrato relativo a “Servizo de limpeza-mantemento ”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 06/04/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100027693, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 6. Devolución de garantías definitivas á empresa Construcións, obras e viais, S.A. A empresa Construcións, obras e viais, S.A.- COVSA. (CIF A-36008886), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de contratos do sector público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Bankia, por importe de catro mil oitocentos euros (4.800,00 €), para responder do contrato relativo a “Mellora capa de rodamento en E.P. 4004, acceso Igrexa de Guláns (Ponteareas)”; que foi depositada na Tesourería Provincial o 19/06/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300077061, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Bankia, por importe de doce mil trinta e nove euros con cincuenta céntimos (12.039,50 €), para responder do contrato relativo a “Mellora capa de rodamento en E.P. 2202 Baiona Loureza (Baiona)”; que foi depositada na Tesourería Provincial o 19/06/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300077059, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Bankia, por importe de doce mil trinta e nove euros con cincuenta céntimos (12.039,50 €), para responder do contrato relativo a “Mellora capa de rodamento en E.P. 2703, Pazos Ponteareas (Pazos de Borbén-Ponteareas)”; que foi depositada na Tesourería Provincial o 19/06/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300077060, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Sogarpo, por importe de seis mil setecentos cincuenta e seis euros con vinte céntimos (6.756,20 €), para responder do contrato relativo a “Mellora capa de rodamento e sinalización horizontal en E.P. 7101 Cachafeiro Silleda (Cerdedo-Silleda)”; que foi depositada na Tesourería Provincial o 08/08/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300101058, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 30.22771.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “COMPLEXO POLIDEPORTIVO EN VILANOVA DE AROUSA – FASE I: VESTIARIOS E MÓDULOS BAR/TAQUILLA (CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA) (nº expte. POSP/13/00928/2013000144) A crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais, que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as Deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir os concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía e o emprego da provincia, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do Plan provincial de obras e servizos 2013, que conta cunha consignación orzamentaria dispoñible de 15.000.000 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. O Concello de Vilanova de Arousa solicitou acollerse a este Plan provincial de obras e servizos 2013, e presentou a documentación esixida na base sétima da convocatoria e o seguinte proxecto: Concello Proxecto Aprobación da subvención Vilanova de Arousa Complexo polideportivo en Vilanova de Arousa. Fase I: vestiarios e módulos bar/taquilla Xunta de Goberno de 13 de xuño de 2014 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 5 de novembro de 2014, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que rexerán nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar o proxecto de complexo polideportivo en Vilanova de Arousa. Fase I: vestiarios e módulos bar/taquilla (Concello de Vilanova de Arousa) correspondente ó Plan de obras e servizos provinciais 2013 (POSP/13/00928/2013000144). Segundo.- Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra de complexo polideportivo en Vilanova de Arousa. Fase I: vestiarios e módulos bar/taquilla (Concello de Vilanova de Arousa) correspondente ó Plan de obras e servizos provinciais 2013 (POSP/13/00928/2013000144). O orzamento total para a realización desta obra ascende á cantidade de cento sesenta e catro mil oitocentos sesenta e oito euros con setenta e cinco céntimos, sen IVE (164.868,75€), máis a cantidade correspondente ó IVE de trinta e catro mil seiscentos vinte e dous euros con corenta e catro céntimos (34.622,44€), o que fai un importe total de cento noventa e nove mil catrocentos noventa e un euros con dezanove céntimos (199.491,19 €). Así mesmo, acorda: - Autorizar o gasto polo importe total de cento noventa e nove mil catrocentos noventa e un euros con dezanove céntimos (199.491,19 €) con cargo á aplicación orzamentaria 2014/942.942.652.45.2013. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito anexo é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA DE COMPLEXO POLIDEPORTIVO EN VILANOVA DE AROUSA. FASE I: VESTIARIOS E MODULOS BAR/TAQUILLA (CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA) – Nº EXPTE.: POSP/13/00928/2013000144 1.- ANTECEDENTES A crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais, que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir os concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía e o emprego da provincia, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do plan provincial de obras e servizos 2013, que conta cunha consignación orzamentaria dispoñible de 15.000.000 de euros. 2.- OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. Nos proxectos constan os documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 3.- FINANZAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licencias, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4.- RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá o contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 5.- PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no dito texto legal. 6.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou cando así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 7.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 8.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 9.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 10.- GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 11.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 11.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente). - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita). - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza). - Denominación do contrato. - Nome do licitador. - CIF. - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto. - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 12.- MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - o titular da corporación ou o membro no quen delegue. Vogais: - o Secretario Xeral. - o Interventor. - o director de Infraestruturas. Secretario: - o xefe do Servizo de Contratación. 13.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. Dita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 14.- REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 14.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 14.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato. O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 15.- ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 16.- SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 17.- REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1. Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2. A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licencias e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3. A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4. A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5. A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 18.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 19.- OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 19.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905). Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra. Teléfono: 986 873 176. Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com. 19.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 19.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo. Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 19.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os ditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 19.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras dende o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse dende o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 19.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días dende a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 19.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 19.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 20.- OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licencias de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licencias, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 21.- RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 22.- EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 23.- EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 24.- RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 25.- XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 26.- LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 27.- GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía dende o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 28.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 29.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 30.- XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I OBRA 1: Complexo polideportivo en Vilanova de Arousa. Fase 1: vestiarios e módulos bar/taquilla (Concello Vilanova de Arousa). Núm. de expediente: POSP/13/00928/2013000144. 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Complexo polideportivo en Vilanova de Arousa. Fase 1: vestiarios e módulos bar/taquilla” (Vilanova de Arousa). 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000. Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 164.868,75 € IVE (21%): 34.622,44 € Total con IVE: 199.491,19 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 199.491,19 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico- administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos: Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e a valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que supere os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente e menor ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións nas que a porcentaxe de baixa supere nun 5% á porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade), (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a) Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: oferta económica da empresa i n: número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente orzamento base de licitación porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente baixa media b) Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade Baixa Media Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos: Especificarase a porcentaxe sobre o Orzamento de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte desta da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo punto de corte porcentual de control de calidade neste caso o valor do dito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente có PC% e menor ou igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ” ANEXO IV MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) D.ª/D........., maior de idade, veciño de........, con domicilio en ........, titular do DNI.........., expedido na data............, actuando en nome propio ou en representación da empresa .......... (CIF núm. ........) e con domicilio en........., teléfono.......... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de …… (en letra e número) euros, máis … € (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número):… - % do control de calidade ofertado:… - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS Título do contrato:…………………………………………………………………….……… Núm. de expediente …………………………..……………………………………………… D.ª/D. ………..…, con DNI núm. …….., en nome propio ou en representación da empresa ………, con NIF/CIF núm. ……… DECLARA que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2011 Importe ano 2012 Importe ano 2013 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 31.22772.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE FILMACIÓN DIRECTA Á PRANCHA DE IMPRESIÓN (CtP) PARA A IMPRENTA PROVINCIAL (nº expte. 2014016247) A Xefa do Servizo de Comunicación Institucional, co visto e prace da Deputada Delegada, solicita a contratación da subministración e instalación dun sistema de filmación directa a prancha de impresión (CtP) para a Imprenta da Deputación de Pontevedra, informando que a imprenta actualmente utiliza sistemas de pre-impresión e maquetación que quedaron obsoletos coa irrupción de sistemas de filmación directa a prancha, que realizan unha impresión máis eficiente, menos contaminante e cun menor custo de mantemento, o que fai imprescindible acometer un cambio tecnolóxico para asegurar o normal funcionamento da Imprenta provincial. O Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio, tal e como prevé o artigo 109 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), xustifica no expediente a elección do procedemento e elabora un proxecto de prego de condicións económico-administrativas. Polo Secretario infórmase o proxecto de prego de cláusulas económico-administrativas e posteriormente trasládase o expediente de contratación ó Servizo de Intervención para que fiscalice o mesmo nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro. Visto así mesmo o informe de fiscalización do expediente emitido por Intervención. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración e instalación dun sistema de filmación directa a prancha de impresión (CtP) para a Imprenta Provincial. O prezo de licitación estímase na seguinte cantidade: Prezo de licitación sen IVE 74.380,17 € IVE 15.619,84 € Total IVE incluído 90.000,01 € - Autorizar o gasto por importe de 15.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 14/924.924.623.01.2013 e por importe de 75.000,01 € cargo á aplicación orzamentaria 14/924.924.623.01 do vixente Orzamento provincial. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciar o procedemento de adxudicación para a contratación, concedendo un prazo de quince días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de conformidade co estipulado no artigo 159.2 do citado R.d.l. 3/2011. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE FILMACIÓN DIRECTA A PLANCHA DE IMPRESIÓN (CtP) PARA A IMPRENTA PROVINCIAL - Nº EXPTE.: 2014016247 1.- OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o subministro/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s subministro/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Para o dito contrato contemplouse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador. 2.- FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I do presente prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente, son por conta do adxudicatario ó igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3.- RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións estarase ó disposto en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4.- PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas españolas ou estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar e que acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do Anexo I, nos termos dispostos no artigo 77 do TRLCSP, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que se contemplan no art. 60 da mencionada norma. Para os efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como a asunción do compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. As ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais , no seu caso,e e o lugar de entrega dos bens obxecto de subministro figuran no apartado 1 Anexo I. O contrato poderá prever unha o varias prórrogas sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de duración destas e que a concorrencia para a súa adxudicación sexa realizada tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos os períodos de prórroga. A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, salvo que o contrato expresamente prevea o contrario, sen que poida producirse polo consentimento tácito das partes. 8.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez cumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a súa dedución na facturación que se produza ou de ser o caso da garantía, e sen que as súas aplicacións e pagamentos exclúan a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo retraso imputable ó contratista. 9.- GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas de luns a venres e sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Subministro núm. … (especificar o número do lote ó que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza). - Denominación do contrato. - Nome do licitador. - CIF. - Enderezo, correo electrónico e teléfono de contacto. - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado IV do anexo I do presente prego. 11.- MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - o titular da corporación ou membro en quen delegue. Vogais: - o Secretario xeral. - o Interventor. - o xefe do servizo responsable do contrato. Secretario: - o xefe do Servizo de contratación. 12.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación achegada polos licitadores. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación, a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009 no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación trasladaráselles ós técnicos que se considere oportuno, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou prazos de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13.- REQUIRIMENTO O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo acompañado dunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14.- ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15.- SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedarán sometidos ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberase indicar na oferta a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe con respecto á totalidade de subministros e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16.- REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da “entidade contratante” do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á “entidade contratante”. 2.- A empresa contratista asume a obrigación de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de baixa ou ausencia, as obrigacións legais en materia de Seguridade Social, incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as obrigacións legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigacións derívense da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados do que ocupan os empregados públicos. Corresponde tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obrigación. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos préstense nas dependencias dos Departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigacións as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á “entidade contratante”, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dun lado, e a “entidade contratante”, doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e impartir ós ditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do dito persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa “entidade contratante”, a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar á “entidade contratante” acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18.- OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 19.- GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, serán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pago por tal concepto e sen que estes gastos superen os 2.000 €. 20.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. 21.- RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato vinculado a esta institución ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista, tanto o propio responsable coma o órgano de Contratación. 22.- OUTROS GASTOS ESIXIBLES Salvo pacto contrario, os gastos da entrega e transporte dos bens obxecto do subministro o lugar convido serán por conta do contratistas. Se os bens non se atopan en estado de ser recibidos, farase constar así na acta de recepción e se darán as instrucións precisas o contratista para que emende os defectos observados ou proceda a unha nova subministración de conformidade co pactado. 23.- EXECUCIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o contratista ó órgano de Contratación. O contratista está obrigado a entregar os bens obxecto da subministración no tempo e lugar fixados no contrato e de coas prescricións técnicas e cláusulas administrativas. Calquera que sexa o tipo de subministración, o adxudicatario no terá dereito a indemnización por causa de perdas, avarías ou prexuízos ocasionados nos bens antes da súa entrega á Administración, salvo que esta houbera incorrido en mora ó recibilos. Cando o acto formal da recepción dos bens, de acordo coas condicións do prego sexa posterior a súa entrega, a Administración será responsable da custodia dos mesmos durante o tempo que medie entre unha e outra. Recibidos pola Administración bens ou produtos perecedeiros, será esta responsable da súa xestión, uso ou caducidade, sen prexuízo da responsabilidade do subministrador polos vicios ou defectos ocultos dos mesmos. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as subministracións sufrisen un atraso na súa recepción, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de Contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 24.- GARANTÍA DAS SUBMINISTRACIÓNS O prazo de garantía comezará a contar dende a data de recepción dos bens subministrados. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas o contratista conforme o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas e dos danos e prexuízos ocasionados á esta institución con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Así mesmo, se durante o prazo de garantía se acreditase a existencia de vicios ou defectos nos bens subministrados, a Administración terá dereito a reclamar ó contratista a reposición dos que resulten inadecuados ou a súa reparación se fose suficiente. Durante este prazo de garantía o contratista terá dereito a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos bens subministrados. Se o órgano de Contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles e imputables ó contratista e exista presunción de que a reposición ou reparación de ditos bens non será suficiente para lograr aquel fin, poderá antes de expirar o prazo rexeitar os bens deixándoos por conta do contratista e quedando exento da obriga de pagamento ou tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito. 25.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles previo, aviso ó Servizo de Contratación mediante escrito ordinario ou a través do correo electrónico contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 26.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts. 223 e 299 do TRLCSP. 27.- XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato serán resoltas polo órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora da dita xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Adquisición dun sistema “Computer to Plate” (do computador á prancha ou tamén chamado CtP). A implantación do dito sistema suporá a substitución dunha filmadora Heilderberg e dunha procesadora de ferros Omega, que deixarán de estar operativas unha vez implantado o novo sistema, sendo necesaria a súa retirada e posterior reciclaxe por parte da empresa adxudicataria. Así mesmo a solución ofertada deberá dotar á imprenta non só dos equipos físicos que conforman o sistema CtP, senón tamén dun software de configuración de fluxos de traballo (workflow) que permita optimizar o labor da mesma e normalizar os documentos que se envían para a súa impresión. 1.2.- PROCEDEMENTO División en lotes: non. Cualificación contrato: subministro. CPV: 22500000-5 (Clisés ou cilindros de imprenta ou outros medios de impresión). Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de Contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011) a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 1.3 TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 74.380,17 € IVE (21%): 15.619,84 € Total con IVE: 90.000,01 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/924.924.623.01.2013 15.000,00 € 2014 2014/924.924.623.01 75.000,01 € Revisión de prezos: non procede. 1.4.- PRAZO E LUGAR DE ENTREGA O prazo máximo de execución do contrato é de 3 meses dende a sinatura do contrato e efectuarase no lugar que dispoña a Deputación de Pontevedra. O traslado, instalación e posta a punto do hardware e software deberá efectuarse pola empresa adxudicataria sen custo para a Deputación de Pontevedra. 1.5.- RÉXIME DE PAGAMENTOS O pago á empresa adxudicataria realizarase contra a presentación da correspondente factura, unha vez executado o contrato e prestada a conformidade por esta Deputación Provincial. 1.6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, de conformidade coas condicións establecidas na cláusula 11 do prego de prescricións técnicas. 1.7.- PENALIZACIÓNS Co obxectivo de garantir o cumprimento dos acordos de nivel de servizo detallados no apartado “acordos de nivel de servizo” do prego de prescricións técnicas establécense unha serie de penalizacións asociados ó cumprimento dos mesmos. Ditas penalizacións serán de tipo económico e poderán ser aplicadas sobre a garantía depositada polo adxudicatario durante a duración do contrato ou sobre o importe das facturas que se emitan durante o servizo. A aplicación de penalizacións será acumulativa e de carácter cíclico, excepto nos casos nos que se indique o contrario. Por tanto, unha vez superada a condición máxima de penalización, ponse a 0 o contador do indicador e sumarase a penalización correspondente ó seguinte período. Por exemplo, se un ANS ten unha penalización de 100 € ou entre os 120 e os 300 minutos, e unha penalización de 200 € a partir 300 minutos, e o tempo de incumprimento do ANS fose de 421 minutos, aplicaríase unha penalización de 300 euros. Se o tempo de incumprimento fose de 601 minutos aplicaríase unha penalización de 400 euros, e así sucesivamente. A continuación descríbense as penalizacións asociadas ó cumprimento dos acordos de nivel de servizos establecidos para a implantación e soporte do sistema CtP na Imprenta Provincial da Deputación de Pontevedra. 1.7.1.- Penalización por incumprimento dos tempos de resolución de incidencias de prioridade crítica: - A penalización por exceder o tempo de resolución dunha incidencia de prioridade crítica será de 100,00€ por hora de atraso. - A penalización por exceder o tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado será de 100,00€ por hora de atraso. 1.7.2.- Penalización por incumprimento dos tempos de resolución de incidencias de prioridade alta: - A penalización por exceder o tempo de resolución dunha incidencia de prioridade alta será de 50,00€ por hora de atraso. - A penalización por exceder o tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado será de 50,00€ por hora de atraso. 1.7.3.- Penalización por incumprimento dos tempos de resolución de incidencias de prioridade media: - A penalización por exceder o tempo de resolución dunha incidencia de prioridade media será de 150,00€ por día de atraso. 1.7.4.- Penalización por incumprimento dos tempos de resolución de incidencias de prioridade baixa: - A penalización por exceder o tempo de resolución dunha incidencia de prioridade baixa será de 75,00€ por día de atraso. 2.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo). Clasificación: non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE.) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicta a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das principais subministracións realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, das ditas subministracións, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. (cumprimentar o Anexo V). As subministracións efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. 3.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si. Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): máximo 50 puntos. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valorásense cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: 1. Características da solución (máximo 39,25 puntos): Valorarase baixo este apartado os seguintes criterios: a. Arquitectura da solución proposta (máximo 37,3 puntos): Valorarase baixo este criterio o punto 4.1 Arquitectura da solución proposta da oferta, onde se avaliarán a estabilidade, fiabilidade e as funcionalidades de administración centralizada da plataforma. Valoraranse tamén as especificacións técnicas relativas á arquitectura da solución proposta e dos compoñentes ofertados, así como a configuración dos fluxos de traballo propostos polo licitador. Tamén se valorarán as características técnicas do equipo controlador e o que poida ser substituído con facilidade unha vez finalizada a súa vida útil. b. Licenciamiento da plataforma (máximo 0,95 puntos): Valorarase baixo este criterio o punto 4.2.- Licenciamiento da plataforma da oferta, onde se avaliarán todos aqueles aspectos relativos ó licenciamiento da mesma, atendendo especialmente á ausencia de limitacións no uso e cantidade de licenzas ofertadas, que deben estar dimensionadas para o correcto funcionamento e posta en marcha da plataforma. c. Monitorización da plataforma (máximo 1 punto): Valorarase baixo este criterio o punto 4.3 Monitorización da plataforma da oferta, onde se avaliará a solución de monitoración da plataforma proposta polo licitador e, en especial, a solución de integración da plataforma coa ferramenta Zabbix, utilizada para a monitorización dos sistemas na Deputación de Pontevedra. 2. Xestión do proxecto (máximo 2,25 puntos): Valoraranse baixo este apartado os seguintes criterios: a. Metodoloxía para a xestión do proxecto (máximo 0,25 puntos): Valorarase baixo este criterio o punto 5.1 Metodoloxía de xestión de proxecto da oferta, onde se avaliarán a metodoloxía de xestión proposta polo licitador para a planificación e execución do proxecto, así como as certificacións metodolóxicas de xestión de proxectos similares ás do obxecto do contrato, que sexan achegadas polo licitador. b. Órganos de dirección (máximo 0,25 puntos): Valorarase baixo ese criterio o punto 5.2 Órganos de dirección e xestión de proxecto da oferta, onde se avaliará a proposta organizativa para a dirección e xestión do proxecto ofertada polo licitador. c. Metodoloxía de seguimento do proxecto (máximo 0,5 punto): Valorarase baixo ese criterio o punto 5.3 Metodoloxía de seguimento do proxecto da oferta do licitador, onde se avaliará a metodoloxía de seguimento e control do proxecto ofertado polo licitador. d. Plan de traballo (máximo 1 punto): Valorarase baixo este criterio o punto 5.4 Plan de traballo da oferta, onde se avaliará o plan de traballo ofertado polo licitador atendendo ó cronograma de actividades proposto e á relación de actividades, tarefas, tempos estimados e perfís asociados. e. Plan de calidade (máximo 0,25 puntos): Valorarase baixo este criterio o punto 5.5 Plan de calidade da oferta, onde se avaliarán o plan de calidade ofertado e a metodoloxía de control e aseguramento da calidade a aplicar dentro do proxecto obxecto do presente prego. 3. Plan de probas (máximo 1 punto): Valorarase baixo este criterio o punto 6.- Plan de probas da oferta, atendendo especialmente ás probas a realizar e os procedementos de xestión de cambio propostos polo licitador co fin de garantir o correcto funcionamento do sistema unha vez posto en produción, minimizando así calquera posible impacto na Imprenta Provincial. 4. Plan de formación (máximo 1 punto): Valorarase baixo este criterio o punto 7.- Plan de formación da oferta, atendendo á metodoloxía, duración e contido dos contidos formativos, especialmente os relacionados coa configuración de fluxos de traballo e administración da plataforma. Tamén se valorarán os cursos de formación in situ ofertados e bolsas de horas formativas cos fabricantes da plataforma. 5. Garantía, mantemento e soporte técnico (máximo 1,5 puntos): Valorarase baixo este criterio o punto 8.-Garantía, mantemento e soporte técnico da oferta, onde se avaliarán o modelo organizativo, modelo de soporte, modelo de relación recursos técnicos, loxísticos e humanos ofertados polo licitador co obxecto de garantir o mantemento e soporte técnico da plataforma durante a vixencia da garantía dos produtos obxecto da presente contratación. 6. Melloras propostas polo licitador (máximo 5 puntos): Valoraranse baixo este criterio o punto 10.-Melloras propostas polo licitador da oferta, onde se avaliarán as melloras propostas polo licitador, orientadas a mellorar a calidade do proceso de impresión e a aumentar a produtividade dos operadores da imprenta (responsables dos procesos de impresión e comprobación de pranchas). Nota moi importante: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación.  Criterios de valoración automática (Sobre C): máximo 50 puntos: Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: • Prezo de licitación (máximo 30 puntos): Valorarase en función da fórmula establecida no anexo III. • Ampliación da velocidade de produción (10 puntos): Valorarase a ampliación da velocidade de produción das pranchas, proposto polo licitador durante a execución do contrato. Ampliación da velocidade de produción Ampliación da velocidade de produción. Puntos Ampliación da velocidade de produción das pranchas de 10 pranchas hora a 20 pranchas hora. 10 puntos • Ampliación da duración do período de garantía e soporte (ata 8 puntos): Valorarase a ampliación da duración do período de garantía e soporte, proposto polo licitador durante a execución do contrato conforme a seguinte táboa. Ampliación do período de garantía e soporte Período de ampliación Puntos Ampliación do soporte e mantemento de 24 a 30 meses 1 punto Ampliación do soporte e mantemento de 24 a 36 meses 3 puntos Ampliación do soporte e mantemento de 24 a 48 meses 8 puntos • Ampliación dos acordos de nivel de servizo (hasta 2 puntos): Valorarase a ampliación dos acordos de nivel de servizo, propostos polo licitador durante a execución do contrato conforme a seguinte táboa. Ampliación dos acordos de nivel de servizo Ampliación do acordo de nivel de servizo Puntos Ampliación da cobertura do ANS do tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado a ubicación do equipamento de 4 horas a 2 horas dende a notificación das incidencias críticas que requiran soporte in-situ. 0,50 puntos Ampliación da cobertura do ANS do tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado a ubicación do equipamento de 8 horas a 4 horas dende a notificación das incidencias con prioridade alta que requiran soporte in-situ. 0,50 puntos Redución do tempo de resolución de incidencias de prioridade crítica de 8 horas a 4 horas. 0,50 puntos Redución do tempo de resolución de incidencias de prioridade alta de 16 horas a 8 horas. 0,50 puntos 4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1. Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2. Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo II. 3. Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4. As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou galego. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. As ofertas deberán presentarse tanto en formato papel como en formato dixital dentro dun sobre pechado. O formato dixital deberá presentarse en soporte CD ou DVD e coa seguinte etiqueta: Empresa Nome de ficheiros Oferta_Tecnica.doc Oferta_Tecnica.pdf Na versión dixital entregarase un ficheiro en formato PDF, que deberá estar asinada dixitalmente polo representante legal da empresa licitadora, e outro ficheiro en formato Office Open XML Document (DOCX). Se houbese algunha incongruencia entre a oferta presentada en papel e a presentada en formato dixital asinada electronicamente prevalecerá esta última. O tipo de letra utilizado será Arial 12, excepto para os títulos que será Arial 14 e Arial 16. Utilizarase interliñado a 1,15 e o espazo entre parágrafos será a 0,6 puntos. A extensión máxima da proposta técnica non poderá exceder as 100 páxinas en formato vertical, excluídos os anexos e o apartado de información adicional. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terán en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato dixital indicado anteriormente. Así mesmo tampouco se terán en conta aquelas ofertas que non se axusten ós puntos especificados a continuación e na orde indicada. O documento de oferta técnica presentado pola empresa licitadora deberá conter de maneira obrigatoria e exclusiva os seguintes apartados e na mesma orde. Non seguir a seguinte estrutura, ou engadir algún punto ademais dos indicados, será motivo de exclusión. 1. Índice de contidos: Incluír un índice que enumere os contidos da proposta técnica. 2. Introdución: Débese realizar un pequeno resumo da oferta presentada polo licitador. 3. Obxecto e alcance: Neste punto deben especificarse obxectivos, obxecto, alcance e esquema xeral da solución proposta. 4. Características da solución: Baixo este apartado o licitador deberá describir as características da solución proposta, tendo en conta os seguintes apartados: 4.1. Arquitectura e detalle da solución proposta: Neste apartado o licitador deberá incluír todos aqueles aspectos relativos á arquitectura da solución proposta, así como o detalle e características técnicas da mesma (e dos compoñentes ofertados) tendo en conta os requirimentos expostos nos apartados “5.2 Arquitectura da solución proposta e 5.5 requirimentos técnicos mínimos” do prego de prescricións técnicas. O licitador deberá encher, ademais, a táboa da sección “Anexo II. Táboa de requirimentos” do prego de prescricións técnicas e que deberán ser incluídas neste apartado unha descrición detallada de todos os elementos e compoñentes ofertados, xunto coas características técnicas, funcionalidades e servizos que proporcionan. 4.2. Licenciamento da plataforma: Neste apartado o licitador deberá incluír unha descrición de todas as licenzas necesarias e que forman parte do alcance do procedemento, tendo en conta que deberán estar dimensionados correctamente para a posta en marcha e funcionamento da plataforma segundo os requirimentos expostos no apartado “5.3 Licenciamiento da plataforma” do prego de prescricións técnicas, debendo o licitador detallar calquera limitación existente no uso das mesmas. 4.3. Monitoración da plataforma: Neste apartado o licitador deberá incluír a súa proposta de monitorización segundo os requirimentos expostos no apartado “5.4 Monitorización da plataforma” do prego de prescricións técnicas. 5. Xestión do proxecto: Baixo este apartado o licitador deberá describir a proposta metodolóxica de xestión de todo o proxecto, tendo en conta os seguintes apartados: 5.1. Metodoloxía de xestión de proxecto: Describirase a metodoloxía de xestión de proxecto proposta polo licitador e as certificacións metodolóxicas de xestión de proxectos, proxectos TIC e de implantación de sistemas de impresión que a empresa licitadora desexe achegar segundo os requirimentos expostos no apartado “7.1 Metodoloxía para a xestión do proxecto” do prego de prescricións técnicas. 5.2. Órganos de dirección e xestión de proxecto: Detallarase a proposta organizativa para a dirección e xestión do proxecto segundo os requirimentos expostos no apartado “7.2 Órganos de dirección e xestión do proxecto” do prego de prescricións técnicas. 5.3. Metodoloxía de seguimento do proxecto: Deberase incluír a metodoloxía de seguimento do proxecto proposto polo licitador segundo os requirimentos expostos no apartado “7.3 Metodoloxía de seguimento do proxecto” do prego de prescricións técnicas. 5.4. Plan de traballo: Deberase incluír o plan de traballo detallado para desenvolver as tarefas incluídas no alcance, proposto polo licitador segundo os requirimentos expostos no apartado “7.4 Plan de traballo” do prego de prescricións técnicas e que deberá incluír de maneira obrigatoria: Cronograma global incluíndo todas as actividades (diagrama de Gantt). Descrición de tarefas, fases, tempos estimados e perfís asociados. 5.5. Plan de calidade: Incluirase o plan de calidade no cal se realizará unha descrición detallada da metodoloxía de control de calidade a aplicar dentro do ámbito do proxecto segundo os requirimentos expostos no apartado “7.5 Plan de calidade”, debendo o licitador achegar os certificados de calidade que a empresa teña vixentes no momento da presentación da oferta. 6. Plan de probas: O licitador deberá detallar un plan de probas detallado, segundo os requirimentos expostos no apartado “8 Plan de probas” do prego de prescricións técnicas. 7. Plan de formación: O licitador deberá expor neste punto un plan de formación detallado, segundo os requirimentos de formación expostos no apartado “10 Plan de formación” do prego de prescricións técnicas. 8. Garantía, mantemento e soporte técnico: O licitador deberá expor neste punto o modelo de garantía, mantemento e soporte (modelo organizativo, modelo de soporte, modelo de relación recursos técnicos, loxísticos e humanos, etc.), segundo os requirimentos expostos no apartado “11 Garantía, mantemento e soporte técnico” do prego de prescricións técnicas. 9. Duración e prazo de execución: O licitador deberá indicar neste punto a duración do proxecto xunto co seu prazo de execución. 10. Melloras propostas polo licitador: O licitador deberá expor neste punto as melloras ofertadas valorables baixo criterios non automáticos no presente procedemento; ditas melloras deben orientarse cara á mellora do equipamento hardware e/ou o software que forma parte da solución. 11. Información adicional (Anexos): Calquera outra documentación que o licitador desexe achegar e se considere relevante de acordo co obxecto e alcance do presente PPT. A información adicional achegada polo licitador neste punto, así como os anexos que se inclúan na oferta, non computarán a efectos do cálculo total de páxinas permitido para a oferta técnica. As ofertas diferenciarán, claramente e dun modo inequívoco, as características mínimas de servizo esixidas, e as que realmente se achegan como melloras, co obxectivo de facilitar o traballo de avaliación. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguiente dirección web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULAS A APLICAR PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) A) Valoración oferta económica, ata un máximo de 30 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n) • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax, bmin: baixas porcentuais máxima e mínima • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 9 e Wmax, i=l, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=l, ….., n Nota: dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas: 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quase-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20% (figura 2). Nota: no caso particular en que todas as ofertas son iguais en prezo de licitación se ten b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgarlles a todas elas unha puntuación nula . Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propoñemos darlles unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que . 4. Fórmula completa para valoración de ofertas: 1. Definición de Wmax: 2. Definición de S: • Se : • Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para ,…..,n: • Se entón, • Se entón, 4. Valoración das ofertas cando • Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas no procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades á dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso se o número das restantes ofertas é inferior a tres a nova media calcularase sobre tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria, • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sea 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa de acordo coa orde en que fosen clasificadas e que se estime que pode ser cumprida de modo satisfactorio para a Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada.” ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............., maior de idade, veciño de................., con domicilio en .............., titular do DNI.............., expedido en data............., actuando en nome propio ou en representación da empresa .............. (CIF núm. ..............) e con domicilio en............, teléfono................. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó subministro (especificar denominación do subministro): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos ó subministro de bens con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: 1. Prezo ofertado sen IVE: ………. €. 2. Ampliación da velocidade de produción. Ampliación da velocidade de produción Ampliación da velocidade de produción Si/Non Ampliación da velocidade de produción das pranchas de 10 pranchas hora a 20 pranchas hora 3. Ampliación do período de garantía e soporte de 24 a …… meses. 4. Ampliación dos acordos de nivel de servizo. Ampliación dos acordos de nivel de servizo Ampliación do acordo de nivel de servizo. Si/Non Ampliación da cobertura do ANS do tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado a ubicación do equipamento de 4 horas a 2 horas dende a notificación das incidencias críticas que requiran soporte in-situ. Ampliación da cobertura do ANS do tempo de chegada dun técnico certificado e/ou acreditado a ubicación do equipamento de 8 horas a 4 horas dende a notificación das incidencias con prioridade alta que requiran soporte in-situ. Redución do tempo de resolución de incidencias de prioridade crítica de 8 horas a 4 horas. Redución do tempo de resolución de incidencias de prioridade alta de 16 horas a 8 horas.” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUBMINISTRACIÓNS REALIZADAS ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS TRES ANOS Título do contrato:………………………………………………………………………… Nº expediente …………………………..………………………………………………… D.ª./D. ……………..…………, con DNI núm. ………..., en nome propio ou en representación da empresa …….…, con NIF/CIF núm. ….… DECLARA que a relación das subministracións obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe do ano 2011 Importe do ano 2012 Importe do ano 2013 Importe total dos últimos 3 anos Destinatario Inicio Fin Totais ………………., ….. de ……… de …… (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 32.22773.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A DIXITALIZACIÓN DE FONTES DOCUMENTAIS, BIBLIOGRÁFICAS, GRÁFICAS, CARTOGRÁFICAS, SONORAS E AUDIOVISUAIS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DENTRO DO PROXECTO DEPOTIC, COFINANCIADO CON FONDOS FEDER A Deputación de Pontevedra co ánimo de reforzar a sociedade da información no ámbito social, administrativo e económico dentro da provincia, mediante a implantación das novas tecnoloxías da información e da comunicación elaborou o Proxecto DepoTIC: “A tecnoloxía nas túas mans”. Este proxecto persegue unir o territorio, reforzar a participación cidadá na xestión dos asuntos públicos, mellorar os servizos locais e impulsar o crecemento económico e a creación de emprego. A Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, a través da resolución do 22 de xuño de 2011, resolveu conceder financiamento ó proxecto, cunha achega de fondos FEDER dun 70% (cunha reformulación que diminuía nun 8% o importe de financiamento do mesmo). Entre as actuacións incluídas no proxecto DepoTIC, inclúese a ampliación do Centro de coñecemento avanzado para a explotación do patrimonio documental e bibliográfico. A creación deste centro iniciouse dentro do proxecto eDepo, a administración nun click no ano 2010, ó que se acompañou a dixitalización dunha parte do patrimonio documental, gráfico, cartográfico, sonoro, audiovisual e bibliográfico do Arquivo Provincial e dos concellos da provincia. Adicionalmente, e dentro do proxecto DepoTIC e de cara a lograr o obxectivo de mellorar os procesos de xestión e catalogación do patrimonio cultural e potenciar a difusión do mesmo, licitouse e adxudicouse un proxecto, en marcha na actualidade, para o desenvolvemento e implantación de ferramentas de xestión, catalogación e difusión de todas as fontes custodiadas e inventariadas polo servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e polo Museo de Pontevedra, pertencentes ambos á Deputación de Pontevedra, así como os concellos da Provincia de Pontevedra. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra na sesión ordinaria do día 27 de xuño de 2014 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de dixitalización de fontes documentais, bibliográficas, gráficas, cartográficas, sonoras e audiovisuais da Deputación de Pontevedra e dos concellos da provincia dentro do proxecto DepoTIC pola cantidade máxima de dous millóns oitocentos oitenta mil euros (2.880.000,00€), IVE incluído. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Unión Europea e a Plataforma de Contratación do Estado con data 2 de xullo de 2014, así mesmo efectuouse a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 132 de data 10 de xullo de 2014 e no Boletín Oficial do Estado número 181 de data 26 de xullo de 2014. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 28 de agosto de 2014, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 3 de setembro de 2014, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica avaliable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. O Xefe do servizo de Novas Tecnoloxías, emite informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre “B”). Reunida a Mesa de Contratación, no acto público de data 22 de setembro de 2014, o Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías informa que non se procederá á apertura do sobre “C” da proposta presentada pola empresa Severiano Servicio Móvil, S.A. por non cumprir, na documentación achegada no sobre “B”, con todos os parámetros establecidos nos pregos, sendo os motivos de exclusión os seguintes: 1.- As especificacións técnicas do escáner proposto para a dixitalización de fondos documentais (modelo Fujitsu Scansnap SV 600) non cumpre o prego no relativo ós requirimentos mínimos de resolución óptica de escáneo en función do descrito na oferta presentada polo licitante. A este respecto sinálase que no prego de prescricións técnicas, apartado “5.1.Infraestrutura de dixitalización”, e máis concretamente na sección que detalla as especificacións mínimas dos escáner planetarios incluídos dentro do equipamento, deberá contar cunha resolución óptica nunca inferior á resolución mínima de saída esixida para a tipoloxía de entregables a xerar co dito escáner, e que ditos escáner deberán tratarse de escáner con portalibros. A resolución deberá ser como mínimo de 300 ppp. A oferta presentada pola empresa Severiano Servicio Móvil, S.A. indica de forma clara e explícita, na páxina 43 que o escáner ofertado para a dixitalización do fondo documental, modelo FUJITSU SV 600, ten unha resolución óptica de escáneo horizontal entre 285 a 218 ppp e de escáneo vertical entre 283 a 152 ppp, en todo caso inferior ós 300 ppp esixidos nos pregos de prescricións técnicas. 2.- Adicionalmente, a oferta presentada non inclúe para o escáner mencionado anteriormente (nin nas características técnicas específicas, nin na fotografía incluída nin en ningún outro apartado da proposta), a subministración nin a utilización do módulo de portalibros esixido no prego. Neste mesmo acto dáse a coñecer a puntuación asignada á proposta técnica efectuada pola empresa, con puntuación superior a 30 puntos e procedeuse á apertura do sobre “C” correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas. Resultando que unha vez efectuada a valoración total, obtívose o seguinte resultado: Empresa Puntuación sobre “B” Puntuación sobre “C” Puntuación total (sobre “B” + sobre “C”) Prezo ofertado Ampliación da duración do período de garantía Melloras propostas Dixitalización fondos documentais adicionais do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico Catalogación e dixitalización de fondos documentais adicionais do Museo de Pontevedra Indra sistemas, S.A. 36,30 0,125 5 15 26 82,425 Á vista da puntuación total obtida e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, proponse ó órgano contratación a exclusión do procedemento á empresa Severiano Servicio Móvil, S.A. (CIF: A-27010651) e a adxudicación do contrato á empresa Indra Sistemas, S.A. (CIF: A-28599033). Resultando que mediante Resolución Presidencial número 2014028554, de data 27 de setembro de 2014, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa Indra Sistemas, S.A. (CIF: A-28599033), para que, dentro do prazo de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte a aquel no que recibise o requirimento, presente a documentación de conformidade co disposto no Texto refundido da Lei de contratos do sector público (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor). Resultando que a citada empresa presentou a documentación requirida entre a que se atopa a constitución da garantía definitiva por importe de 118.413,22€, que figura depositada na Tesourería desta Deputación co número de operación 201400132764, polo que unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do Real decreto lexislativo 3/2014, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato de dixitalización de fontes documentais, bibliográficas, gráficas, cartográficas, sonoras e audiovisuais da Deputación de Pontevedra e dos concellos da provincia dentro do proxecto DepoTIC, de acordo ó seguinte detalle: • Prezo ofertado: Importe sen IVE: 2.368.264,46€ IVE (21%): 497.335,54€ Importe IVE incluído: 2.865.600,00€ Ó orzamento de licitación poderanse sumar as bonificacións, en concepto de adiantos polo cumprimento dos fitos de facturación establecidos nos pregos, que suman un total de 200.000,00€, IVE incluído. • Prazo de garantía: 24 meses. • Fondos documentais adicionais a dixitalizar o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e número total de imaxes resultado de sumar as imaxes asociadas ós fondos incluídos en función das cifras indicadas: Total de imaxes: 1.954.500. • Fondos documentais adicionais a dixitalizar o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e número total de imaxes resultado de sumar as imaxes asociadas ós fondos incluídos en función das cifras indicadas: Total de imaxes: 2.264.501. 2.- O contrato financiarase con cargo a aplicación 2014/926.492.627.01.2012 do Orzamento provincial. 3.- A duración do contrato será de 7 meses dende a formalización dos mesmo ata a finalización dos traballos e a certificación destes por parte da Deputación de Pontevedra. 33.22774.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DE MODALIDADE PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO 2014 A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión ordinaria do día 5 de setembro de 2014, aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da organización e impartición das accións formativas da modalidade presencial e semipresencial do Plan Agrupado de Formación continua para o segundo semestre do ano 2014, cuxo custo se estima na cantidade máxima de 110.475,00 €, sen IVE. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 175 de data 11 de setembro de 2014. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 2 de outubro de 2014, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que pola Xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre “B”). Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 27 de outubro de 2014, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas, con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C” correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, sendo os resultados os seguintes: Empresas licitadoras Puntuación proposta técnica (Sobre B) Prezo ofertado Puntuación Sobre C Puntuación Total Magnafor Qualitas, S.L. 40,00 64.076,00€ 51,00 91,000 Formagal, Formación y Servicios, S.L. 35,25 70.704,00€ 43,817 79,067 Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U. 34,60 72.712,50€ 41,640 76,240 UTE Ara Negocios, S.L.- Aselp Consultores, S.L. 31,00 88.450,00€ 24,301 55,302 Fundación para a Orientación Profesional e o desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación de Galiza (forGA) 27,00 Puntuación proposta técnica non superior a 30 puntos. Norformación, S.L. 25,75 Puntuación proposta técnica non superior a 30 puntos. Fundación laboral de la Construcción 25,75 Puntuación proposta técnica non superior a 30 puntos. Academia Postal 3 Vigo, S.L. 25,75 Puntuación proposta técnica non superior a 30 puntos. Prosem Consultoría Estratégica, S.L. 20,75 Puntuación proposta técnica non superior a 30 puntos. Á vista das puntuacións obtidas polas empresas a Mesa de Contratación propón a adxudicación do contrato á empresa Magnafor Qualitas, S.L. (CIF B-36565679). Resultando que por Resolución Presidencial, de data 27/10/2014 con núm. de Rexistro 2014031391 requiriuse á empresa Magnafor Qualitas, S.L. (CIF B-36565679), para que no prazo de dez días hábiles presente a documentación acreditativa da capacidade de obrar, da solvencia económica e técnica e de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, así como de dispor dos medios que se comprometeu a dedicar ou a adscribir á execución do contrato, e de constituír a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE (de conformidade co artigo 151 do TRLCSP modificado pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor). Considerando que a empresa presentou a documentación solicitada no requirimento, incluída a constitución da garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 3.203,80 € que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201400148372 de data 06/11/2014, polo que unha vez cumpridos os trámites esixidos, procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª.2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar o contrato para a organización e impartición das accións formativas da modalidade presencial e semipresencial do Plan Agrupado de Formación continua para o segundo semestre do ano 2014 á empresa Magnafor Qualitas, S.L. (CIF B-36565679), polo prezo ofertado total de 64.076,00 €, de acordo coa seguinte distribución por zonas ou modalidades: Zona ou modalidade Prezo ofertado Accións formativas para o persoal da Deputación 14.558,00 € Accións formativas Zona de Pontevedra 9.744,00 € Accións formativas Zona Sur 10.150,00 € Accións formativas Zona Salnés 8.932,00 € Accións formativas modalidad semipresencial 3.988,00 € Accións formativas en colaboración coa Academia Galega de Seguridade 16.704,00 € Total 64.076,00 € Todas estas cantidades están exentas de IVE de conformidade co establecido no artigo 20.1.9º da Lei 37/1992, de 28 de decembro, reguladora do IVE. 34.22775.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA “INSTALACIÓN DE HERBA ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE SANTO TOMÉ DE PIÑEIRO (MARÍN) Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 25/04/2014, acordou adxudicar á empresa Italgreen, S.P.A. o contrato para a execución da obra anteriormente citada polo prezo de 445.819,84 €, máis a cantidade de 93.622,17 €, correspondente ó IVE, cun prazo de execución de tres meses. Resultando.- Que con data 18/06/2014 asinouse a acta de comprobación de replanteo, establecéndose como prazo para a finalización da execución da obra, a data 18/09/2014. Resultando.- Que con data 26/08/2014 (núm. Rex. 2014093572) tivo entrada nesta Deputación escrito presentado pola mercantil Italgreen,S.P.A. e o director da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tomé de Piñeiro (Marín)” no que solicitaban unha ampliación de prazo para executar os traballos pendentes que lle foi concedida por acordo da Xunta de Goberno ata o 22/10/2014. Resultando.- Que con data 21/10/2014 (núm. Rex. 2014106337) tivo entrada nesta Deputación escrito presentado pola mercantil Italgreen, S.P.A. e o director da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tomé de Piñeiro (Marín)” no que solicitan unha ampliación de prazo para executar os traballos pendentes ata o 20/11/2014. Resultando.- Que solicitado ó preceptivo informe ó Servizo de Infraestruturas, este emite o mesmo na data 28/10/2014, considerando que as causas alegadas da demora non son imputables ó contratista, entendendo xustificada a concesión da prórroga para ampliación do prazo de execución da obra. Considerando.- Que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder unha prórroga e ampliar o prazo de execución da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tomé de Piñeiro (Marín)”, ata o 20 de novembro de 2014. 35.22776.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA “REHABILITACIÓN DO PAVILLÓN DE DEPORTES DE ROMAI (PORTAS)” Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 20/07/2012 acordou adxudicar á empresa Obras y Construcciones Sostenibles, S.L., o contrato para a execución da obra “Rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas)”, cun prazo de execución de 12 meses. Resultando.- Que con data 26/11/2012 asinouse a acta de comprobación de replanteo, establecéndose como prazo para finalizar a execución da obra na data 26/11/2013. Resultando.- Que con data 05/04/2013 comunicouse a paralización da obra debido a problemas estruturais imprevistos, comunicando asemade a reanudación da mesma na data 25/01/2014, establecéndose o novo prazo para a finalización da execución da obra na data 17/09/2014. Resultando.- Que mediante escrito de data 08/09/2014 presentado pola mercantil Obras y Construcciones Sostenibles, S.L. e o director da obra “Rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas)” informan da necesidade de que se prorrogue a execución da citada obra ata o 28/11/2014. Resultando.- Que solicitado ó Servizo de Infraestruturas o informe preceptivo este emite o mesmo na data 23/10/2014 considerando que as causas alegadas de demora non son imputables ó contratista entendendo xustificada a prórroga solicitada. Considerando.- Que o artigo 213.2 do TRLCSP relativo á prorroga dos contratos establece que: “...Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor...” Considerando.- Que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder unha prórroga e ampliar o prazo de execución da obra “Rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas)” ata o 28 de novembro de 2014. 36.22777.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 23.22533 ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 12/09/2014, RELATIVO Á “ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2013 (4ª RELACIÓN DE PROXECTOS POSP/2013)” Fóra da Orde do día previa declaración de urxencia, na sesión ordinaria, levada a cabo pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial en data de 12 de setembro de 2014, levouse a cabo a adxudicación do contrato para execucións das obras correspondentes ó Plan provincial de obras e servizos 2013 (4ª relación de proxectos POSP), detectouse un erro en canto ós valores da adxudicación da obra 6 “Urbanización e ampliación de aparcadoiro e beirarrúas na rúa Diego Sarmiento de Acuña, zona CDL (Concello de Gondomar)”: Considerando que o artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, permite ás administración públicas rectificar os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: A corrección do erro relativo á valoración de melloras e ó valor de adxudicación total incluído o IVE:  Onde di: “6. Adxudicarlle á empresa Petrolam A Veiga, S.L. (CIF: B-32304115) o contrato para a execución da obra «Urbanización e ampliación de aparcadoiro e beirarrúas na rúa Diego Sarmiento de Acuña, zona CDL (Concello de Gondomar)», incluída na 4ª relación do POSP 2013 (obra 6), polo seguinte importe e condicións: Prezo 189.286,74 € IVE 39.750,22 € Total Prezo 229.036,96 € Control de Calidade 5 % Prazo de execución 6 meses Melloras Consta na oferta melloras por importe de 38.290,62€ pero valóranse unicamente melloras por importe de 10.082,88€”  Debe dicir: “6. Adxudicarlle á empresa Petrolam A Veiga, S.L. (CIF: B-32 304 115) o contrato para a execución da obra «Urbanización e ampliación de aparcadoiro e beirarrúas na rúa Diego Sarmiento de Acuña, zona CDL (Concello de Gondomar)», incluída na 4ª relación do POSP 2013 (obra 6), polo seguinte importe e condicións: Prezo 189.286,74 € IVE 39.750,22 € Total Prezo 229.036,96 € Control de Calidade 5 % Prazo de execución 6 meses Melloras Consta na oferta melloras por importe de 38.290,62€ pero valóranse unicamente melloras por importe de 34.540,62€” 37.22778.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición