Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e trinta minutos do día seis de febreiro do ano dous mil quince, baixo a Presidencia de D. José Manuel Figueroa Vila, Vicepresidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asiste o Ilmo. Sr. Presidente D. Rafael Louzán Abal. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.23024.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar os borradores das actas das sesións ordinarias dos días 21 e 27 de xaneiro de 2015, respectivamente. 2.23025.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA “PENSA EN TI 2015” A Deputación de Pontevedra, coa finalidade de potenciar movementos de participación e cooperación social, así como a de mellorar a formación básica das mulleres na comunidade, promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias e a súa independencia, tratando de evitar o illamento e as situación de soidade, convoca, un ano máis, o programa “Pensa en ti” para o ano 2015, o custo para a Institución Provincial estímase na cantidade máxima de trescentos vinte e nove mil euros (329.000,00€), IVE incluído, polo que, mediante informe, de data 15 de decembro de 2014, emitido pola Xefa de negociado do Servizo de Servizos Sociais do Centro Príncipe Felipe, solicitase que se inicie a contratación da xestión, desenvolvemento e execución de dito programa. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación de data 22 de decembro de 2014, no que determina a natureza xurídica do contrato e xustifica no expediente a elección do procedemento, sendo este un contrato administrativo especial de servizos. Resultando que polo Servizo de Contratación se elabora o proxecto do prego de condicións administrativas. Resultando que con data 23 de xaneiro de 2015, o Sr. Secretario Xeral informa dito proxecto de prego e posteriormente trasládase o expediente de contratación ó Servizo de Intervención para que fiscalice o mesmo nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro. Resultando que polo Servizo de Intervención emítese documento RC número 201500007769 polo que se certifica a existencia de crédito para facer fronte ás obrigas derivadas deste contrato con cargo á aplicación orzamentaria 232.2311.227.07 do vixente Orzamento provincial. Visto o informe de fiscalización de data 28 de xaneiro de 2015 emitido polo Sr. Interventor, no que se poñen de manifesto unha serie de observacións e recomendacións. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto, da xestión, desenvolvemento e execución do programa “Pensa en ti”, para o ano 2015, pola cantidade máxima de trescentos vinte e nove mil euros (329.000,00€), IVE incluído de acordo o seguinte detalle:  O prezo de licitación do programa por obradoiro: Importe sen IVE: 991,74 € IVE (21%): 208,26 € Importe máximo estimado (IVE incluído): 1.200,00 €  O financiamento do programa realizarase do seguinte modo: - Cada beneficiario do programa aboará unha cantidade fixa de 6,00€ por cada un dos cursos nos que participe. - A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade resultante de descontar o importe aboado polo beneficiario (6,00€) sobre o prezo final. 2.- Aprobar os pregos de cláusulas económico-administrativas e técnicas que rexerán en dito procedemento aberto. 3.- O pago do contrato realizarase con cargo a aplicación orzamentaria 15/232.2311.227.07 do vixente Orzamento provincial. 4.- Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de quince días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co estipulado no artigo 159.2 do citado R.d.l. 3/2011. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA “PENSA EN TÍ” DO ANO 2015 (EXPEDIENTE NÚM. 2015000753) 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o servizo/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s servizo/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada uns deles. Para o dito contrato contempláronse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un deles, a varios ou a todos, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se seguirá o estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I deste prego, incluíndo en dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son, por conta do adxudicatario igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3. RÉXIME XURÍDICO O contrato o que se refire o presente prego ten a cualificación de contrato administrativo especial segundo o disposto no artigo 19.1.b) do Real Decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro y de acordo co criterio emitido pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, entro outros, no informe 47/99, de 21 de decembro de 1999, toda vez que a presentación do contratista non ten como destinatario directo a propia Administración senón o usuario. Por tanto, rexerase polo establecido no presente Prego e no de Prescricións Técnicas, polas normas contidas no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009 de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ao contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión aos presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante, a través do cal se pode acceder directamente a Plataforma de Contratación do Estado, onde se publicarán todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dubida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, en cumprimento do disposto no artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, a partir do 15 de decembro de 2014 a Deputación de Pontevedra publicará todas as noticias, avisos e documentación relativa ós seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (www.contrataciondelestado.es). Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Os licitadores, persoas naturais ou xurídicas, deberán ter unha finalidade ou actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais, así como dispor dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Estas empresas deberán ter por obxecto a realización de actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no apartado 1 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que a aplicación e pagamento destas exclúa a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo atraso imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. As proposicións poderanse presentar tamén por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4 da Lei 3/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 80 do R. d. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, excepto por correo electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986804126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Lote nº … (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). -Nº Expediente. No caso que se coñeza. -Denominación do contrato. -Nome do licitador. -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto. -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado 4 do Anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: -O titular da Corporación ou o membro en quen delegue Vogais: -O Secretario xeral -O Interventor -O xefe do servizo responsable do contrato Secretario: -O Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Esta documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I deste prego. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente de maior vantaxe. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo IV, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou á posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente de maior vantaxe, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio ao emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ao amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ao corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, ou o último recibo acompañado dunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.-Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 6.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 7.- Acreditación, mediante orixinal ou copia compulsada, da póliza subscrita e do aboamento dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición de maior vantaxe no seu conxunto, si se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberase indicar na oferta a parte do contrato que se previu subcontratar, sinalando o seu importe e a súa porcentaxe con respecto á totalidade do servizo e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. PAGOS A SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES O contratista debe abonar aos subcontratistas ou subministradores o prezo pactado nos prazos fixados que non poderán ser mais desfavorables que os previstos para as relacións entre a Administración e o contratista que de conformidade co artigo 216.4 son de trinta días. Dito prazo computarase desde a data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador, con indicación da súa data e do período que corresponda. A aprobación ou conformidade o no seu caso os motivos da desconformidade deberán outorgarse nun prazo máximo de trinta días desde a presentación da factura. No caso de demora no pago o subcontratista ou subministrador terá dereito o cobro dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro. O contratista poderá pactar cos subministradores ou subcontratistas prazos de pago superiores respectando os límites previstos no artigo 4.3 da lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais sempre que dito pacto non constitúa unha cláusula abusiva, e que, o pago se instrumente mediante un documento negociable que leve aparellada a acción cambiaría no que os gastos de desconto ou negociación sexan de conta do contratista. Adicionalmente o subministrador ou subcontratista poderá esixir que o pagamento se garanta mediante aval. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes, poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, cualificados como tales no artigo 5 do TRLCSP, terán que facer os pagos correspondentes a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. Os contratistas adxudicatarios remitirán o ente contratante, cando este o solicite, unha relación detallada de aqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación do subministro de cada un deles que garde unha relación directa co prazo do pago, de conformidade co artigo 228 bis do TRLCSP. Así mesmo, deberán aportar, a solicitude do ente contratante, xustificante de cumprimento dos pagos os subcontratistas ou subministradores, unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na lei 3/2004, de 29 de decembro, e no que sexa de aplicación. Estas obrigas, que se incluirán nos anuncios de licitación, e no os correspondentes pregos de condicións ou nos contratos, consideraranse condicións esenciais de execución, cuxo cumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que a tal efecto conteñan os pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da “entidade contratante” do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á "entidade contratante". 2.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de baixa ou ausencia, as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigas derívense da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato no lugar acordado para o desenvolvemento do mesmo, salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados do que ocupan os empregados públicos. Corresponde tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos préstense nas dependencias dos Departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á “entidade contratante”, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e a “entidade contratante”, doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do devandito persoal ao posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa “entidade contratante”, a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar á “'entidade contratante” acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista non poderán formalizar o contrato antes de que transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación ós licitadores, ó ser este contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación. Transcorrido este prazo o órgano de contratación requiriralle ó adxudicatario que formalice o contrato nun prazo que non supere os cinco días, contados desde o seguinte ó que recibise o requirimento, unha vez transcorrido o prazo previsto sen que se interpoña un recurso que comporte a suspensión da formalización do contrato ou desde que se dite un acordo co levantamento da suspensión do acto de adxudicación. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, polo que correrán ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 19. GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, irán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pagamento por tal concepto, e sen que estes gastos superen os 2.000 €. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista tanto ó propio responsable coma ó órgano de Contratación. 21. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o contratista ó órgano de Contratación. O contratista será o responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se os servizos sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a Administración poida oportunamente e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. GARANTÍA DOS SERVIZOS O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción do servizo. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas ó contratista segundo o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación do servizo realizado. 24. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 25. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 308 do TRLCSP. 26. RECURSOS E XURISDICIÓN COMPETENTE Os anuncios, os pregos e os documentos contractuais que establezan as condicións que deban rexer na contratación, os acordos de adxudicación e os actos de trámite, sempre que estes últimos incidan directa ou indirectamente sobre a adxudicación, determinen a imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, poderán ser obxecto do recurso especial en materia de contratación nos termos establecidos nos artigos 40 e seguintes do TRLCSP, con anterioridade á interposición do recurso contencioso-administrativo ante a xurisdición competente. As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora da devandita xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- DEFINICIÓN E OBXECTO DO CONTRATO A xestión, desenvolvemento e execución do programa “Pensa en Ti” organizado pola Deputación de Pontevedra para o ano 2015. Este programa de carácter social ten como finalidade potenciar movementos de participación e cooperación social, así como a de mellorar a formación básica das mulleres na comunidade, promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias e a súa independencia, tratando de evitar o illamento e as situación de soidade. O contrato comprende a impartición dos obradoiros que se detallan no catálogo de obradoiros. A Deputación de Pontevedra non se compromete a contratar un número mínimo de obradoiros xa que dependerá do número de solicitudes presentadas, sempre e cando non se supere o orzamento máximo previsto para o programa. 1.2. PROCEDEMENTO Cualificación do contrato: servizos especial Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011) a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezos unitarios: Importe sen IVE: 991,74 € IVE (21%): 208,26 € Importe máximo estimado (IVE incluído): 1.200,00 € O contrato será cofinanciado pola Deputación de Pontevedra e os usuarios participantes no programa de acordo coa seguinte distribución:  Cada beneficiario do programa aboará unha cantidade fixa de 6,00€ por cada un dos cursos nos que participen.  A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade resultante de descontar o importe abonado polo beneficiario (6,00€) sobre o prezo final. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento da parte correspondente a Deputación de Pontevedra: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2015 232.2311.227.07 329.000,00€ Revisión de prezos: non procede. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo de execución do contrato será dende o día seguinte á sinatura do contrato ata o 31 de decembro de 2015. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Forma de pago: O pago de contrato efectuarse coas correspondentes facturas mensuais dos obradoiros rematados, expedidas segundo a normativa vixente, e acompañadas da seguinte documentación: - Listaxe das persoas participantes no obradoiro/os. - Orixinais ou copias compulsadas do xustificante de cobro, recibos, ou aquel documento escollido pola empresa para facer constar o pagamento de cada participante dos 6,00€ correspondentes (o xustificante estará asinado e especificarase o nome completo e DNI). - Memoria individual: deberase achegar unha memoria de cada obradoiro que conterá: 1. Un informe estruturado que conteña un resumo do transcurso do obradoiro e as valoracións que este mereza, así como os gráficos que reflictan o recollido nas avaliacións ou enquisas. 2. Copia do CV do docente. 3. Copia do contrato do docente. 4. Orixinais ou copias compulsadas dos partes de asistencia. 5. Orixinais ou copia compulsadas das enquisas de satisfacción e control de calidade que se efectuaron en casa obradoiro. A documentación correspondente a memoria individual deberá ir correctamente identificada nunha carpeta/dossier co número ou código elixido pola empresa para obradoiro, e o concello e a asociación á que fai referencia. Nota importante: Unha vez presentada a factura dun obradoiro, no prazo máximo de 2 meses, a empresa adxudicataria deberá presentar un xustificante de pago ao docente para xuntar ó expediente de cada obradoiro e ter constancia así do correcto funcionamento do programa. As facturas serán abonadas unha vez emitido o correspondente informe favorable ou conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou supervise o traballo, ou no seu caso, o responsable designado do contrato. Lugar de presentación e forma da factura: As facturas de importe superior a 5.000,00€ deberán ser presentadas polo adxudicatario en formato electrónico a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra (sede.depo.es) en tempo e forma a efectos de que o órgano administrativo ó que corresponda, proceda a súa tramitación. (máis información en https://sede.depo.es). Se xunto coa factura o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, o fará achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación da Deputación de Pontevedra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 13.595,04 €. Prazo de garantía mínimo: non se esixe. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. As obrigas e requisitos mínimos recollidos en calquera das cláusulas do prego de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas que rexen a contratación serán consideradas como obrigas esenciais do contrato, aplicándose as penalidades previstas para o incumprimento do prazo total, ou no seu caso, a resolución do contrato. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo) Clasificación: non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos servizos realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: a) Relación dos principais servizos ou traballos no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo V). Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Acreditación, mediante orixinal ou copia compulsada, da póliza subscrita e do aboamento dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta de maior vantaxe económica atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 3.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 49 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Medios humanos destinados a execución do programa, ata un máximo de 22 puntos. - Deseño e implantación do programa, ata un máximo de 12 puntos. - Execución dos obradoiros, ata un máximo de 9 puntos. - Medios técnicos e materiais destinados a execución do programa, ata un máximo de 3 puntos. - Melloras ofertadas sen custe para a Deputación, ata un máximo de 3 puntos. 3.1.1. Medios humanos destinados a execución do programa, ata un máximo de 22 puntos: Valoraranse as características e o incremento de persoal que repercutan na execución do contrato con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos. 3.1.2. Deseño e implantación do programa, ata un máximo de 12 puntos. Valorarase o procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar coas asociacións as datas e horarios dos cursos, así como das aulas. Serán obxecto de valoración as bases de datos, informes e demais documentos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra para o seu seguimento e control. Valorarase o procedemento e cronograma das actuación que se realizarán para xestionar cos participantes o cobro do prezo dos cursos, facilidades ofertadas para efectuar o seu cobro, procedemento de comunicacións levadas a cabo cos mesmos (inicio dos cursos e entrega de material). Será obxecto de valoración tamén os modelos de documentos que se achegarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra para o seu seguimento e control. 3.1.3. Execución dos obradoiros, ata un máximo de 9 puntos. Valoraranse os métodos levados a cabo pola empresa para o desenvolvemento dos obradoiros, en concreto, no relativo a parte teórica formativa e por outra banda a parte práctica do obradoiro. 3.1.4. Medios técnicos e materiais destinados a execución do programa, ata un máximo de 3 puntos. Valoraranse os medios técnicos e materiais que a empresa aportará para cada un dos obradoiros, en concreto as características e o incremento de medios que repercutan na execución do contrato con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos. 3.1.5. Outras melloras ofertadas polo licitador sen custe para a Deputación de Pontevedra, ata un máximo de 3 puntos. Valoraranse as seguintes melloras sen custo para a deputación de Pontevedra: - Material achegado a maiores do mínimo esixido para os participantes dos obradoiros. - Outras melloras propostas polo licitador. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ao servizo prestado ou relativa aos criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto suporá a exclusión da oferta no proceso de licitación. 3.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 51 puntos de conformidade cos seguintes criterios: 3.2.1. Prezo unitario por obradoiro, ata un máximo de 51 puntos Valorarase o menor prezo unitario ofertado. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que firme a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ao contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. No compromiso deberase detallar que o que, como mínimo, o equipo de traballo será o seguinte:  1 Responsable do programa  1 coordinador  1 Docente para cada un dos obradoiros, o docente deberá contar con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- Compromiso de adscribir na execución do contrato dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€, a acreditación da póliza e pago da mesma deberase presentar na fase de requirimento. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 5.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poida xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ao foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ao castelán ou galego. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Neste apartado descríbese a estrutura segundo a cal se deberán elaborar as ofertas presentadas por cada un dos licitadores. O licitador deberá presentar a oferta técnica tanto en formato papel coma en formato dixital. O formato dixital deberá presentarse en soporte CD ou DVD e levará a seguinte etiqueta: EMPRESA NOME DE FICHEIROS Oferta_Tecnica.doc Oferta_Tecnica.pdf A versión dixital achegarase nun único ficheiro cunha versión en formato.pdf e outra en .doc. A extensión máxima da proposta técnica non poderá exceder as 50 páxinas, excluídos os anexos. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terán en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato dixital indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, e na mesma orde, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: ÍNDICE 1.- Deseño e implantación do programa: Descrición do plan de traballo detallado para a realización de todos os obradoiros. Deberá conter: - Descrición do procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar coas asociacións, as datas e horarios dos cursos, así como das aulas. Descrición das bases de datos, informes e demais documentos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación para o seu seguimento e control. - Descrición do procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar cos participantes o cobro do prezo dos cursos, indicando no seu caso as facilidades ofertadas para efectuar o cobro, comunicación do inicio dos cursos e da entrega de material. Descrición dos documentos acreditativos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra par o seu control e seguimento. 2.- Execución dos obradoiros. Descrición detallada da metodoloxía proposta para executar cada un dos obradoiros e levar a cabo as tarefas solicitadas no prazo de tempo establecido e coa garantía de calidade requirida. 3.- Medios humanos destinados a execución do programa Deberase detallar o equipo de traballo asignado a execución do programa que como mínimo contará con (cumprimentar os Anexos VI e VII deste prego):  1 Responsable do programa  1 coordinador  1 Docente para cada un dos obradoiros, o docente deberá contar con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. Deberanse achegar xunto cos anexos anteriormente citados, os currículos vitae do responsable do programa e o coordinador. Nota importante: o equipo humano deberá estar formado inicialmente polos compoñentes relacionados na oferta adxudicataria coa valoración previa da Deputación de Pontevedra. No obstante, poderán autorizarse cambios nesta composición sempre que:  Se presente unha xustificación escrita detallada e suficiente na que se explique o motivo do cambio.  Se presenten posibles candidatos cun perfil de cualificación igual ou superior ó da persoa a substituír.  O responsable por parte da Deputación de Pontevedra acepte a un dos candidatos propostos. Pola súa parte, se o adxudicatario que durante a execución do contrato propón o cambio dunha das persoas do equipo de traballo deberá facelo por escrito cun mes de antelación e expoñendo as razóns que obrigan á devandita proposta. 4.- Recursos materiais dispoñibles. Deberanse detallar todos os recursos materiais que se poñen a disposición para a execución do contrato. 5.- Outras melloras:  Material achegado a maiores do mínimo esixido para os participantes dos obradoiros.  Outras melloras propostas polo licitador. 6.- Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 15 do presente prego. Ademais da relación mínima de documentación o licitador poderá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do servizo, entendendo que, no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e co seguinte documento: 1. Modelo de proposición seguindo o modelo determinado no Anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada pola Mesa de Contratación. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato .pdf para cubrir na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULAS A APLICAR PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) A) Valoración do prezo unitario por obradoiro, ata un máximo de 51 puntos Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizan o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=1,…., n), • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima, • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 0 e Wmax, i=1, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=1, ….., n Nota. Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e por tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quasi-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20 % (figura 2). Nota. No caso particular en que todas as ofertas sexan iguais en prezo de licitación tense b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (Vi=0). Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propomos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que. 4. Fórmula completa para a valoración de ofertas: 1. Definición de Wmax : 2. Definición de S:  Se : ,  Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para i=1,…..,n:  Se entón ,  Se entón 4. Valoración das ofertas cando  Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas a procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á doutra en máis de 20 unidades - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades á media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades á media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria Obsérvese que a condición equivale a porque • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada.” ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don......................................................................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ........................................ (CIF núm. ...........................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo declaro responsablemente. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Prezo ofertado: Importe sen IVE: € IVE (21%): € Importe total (IVE incluído): € ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Á REALIZACIÓN DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA TÍTULO DO CONTRATO Nº EXPEDIENTE Dª/D. …………………, con DNI núm. ………………….., en nome propio ou en representación da empresa ………………, con NIF/CIF núm. ……………………… DECLARA que a relación dos servizos ou traballos análogos ó obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os que se recollen na táboa seguinte: Título do Contrato Obxecto Data Importe do Ano 2011 Importe do Ano 2012 Importe do Ano 2013 Destinatario Inicio Fin TOTAIS ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO VI “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTO OS MEDIOS HUMANOS (SOBRE B) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Ó PERSOAL ADSCRITO PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DENOMINACION DO CONTRATO: Nº EXPEDIENTE: D.ª/D. ……………………, con DNI núm. ………………….., en nome propio ou en representación da empresa ……………….…….., con NIF/CIF núm. …………………… DECLARA que se compromete a adscribir para a execución do contrato os medios humanos que a continuación se relacionan: Categoría/Posto Nome e apelidos Titulación Data de expedición do título % Dedicación ó contrato Persoal Propio (Si/Non) Empresa NOTA IMPORTANTE: o órgano de Contratación requirirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais do contrato. ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo del licitador)” ANEXO VII “MODELO DE ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA DA XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL (SOBRE B) XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL ESIXIDA Ó PERSOAL ENCARGADO DA XESTIÓN DO PROGRAMA NOME E APELIDOS: DATA DE NACEMENTO: TITULACIÓN: DATA DE EXPEDICIÓN DO TÍTULO: ANOS DE EXPERIENCIA: Nome do contrato(1) Empresa Data de inicio Data Final Duración do contrato Funcións desempeñadas no contrato relacionadas coa experiencia que se acredita Duración Total Dos Contratos (1) Citaranse exclusivamente aqueles contratos nos que o persoal realizara as funcións que acrediten a experiencia na materia requirida na solvencia e ordenados do máis antigo o menos antigo segundo a data de inicio. ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. Asdo.: (nome e apelidos da persoa que acredite a experiencia)” 3.23026.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA “TI TAMÉN CONTAS 2015” A Deputación de Pontevedra, coa finalidade de fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas maiores establecendo novas relacións sociais e favorecendo a participación en actividades que eleven o seu estado anímico, potenciando movementos de participación e cooperación social, promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias e a súa independencia evitando o illamento e a situación de soidade, convoca, un ano máis, o programa “Ti Tamén Contas” para o ano 2015, o custo para a Institución Provincial estímase na cantidade máxima de douscentos mil euros (200.000,00€), IVE incluído, polo que, mediante informe, de data 15 de decembro de 2014, emitido pola Xefa de negociado do Servizo de Servizos Sociais do Centro Príncipe Felipe, solicitase que se inicie a contratación da xestión, desenvolvemento e execución de dito programa. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación de data 22 de decembro de 2014, no que determina a natureza xurídica do contrato e xustifica no expediente a elección do procedemento, sendo este un contrato administrativo especial de servizos. Resultando que polo Servizo de Contratación se elabora o proxecto do prego de condicións administrativas. Resultando que con data 23 de xaneiro de 2015, o Sr. Secretario Xeral informa dito proxecto de prego e posteriormente se traslada o expediente de contratación o Servizo de Intervención para que fiscalice o mesmo nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro. Resultando que polo Servizo de Intervención emítese documento RC número 201500007770 polo que se certifica a existencia de crédito para facer fronte ás obrigas derivadas deste contrato con cargo á aplicación orzamentaria 232.2311.227.07 do vixente Orzamento provincial. Visto o informe de fiscalización de data 28 de xaneiro de 2015 emitido polo Sr. Interventor, no que se poñen de manifesto unha serie de observacións e recomendacións. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. Á Xunta de Goberno acorda por unanimidade, 1.- Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto, da xestión, desenvolvemento e execución do programa “Ti Tamén Contas”, para o ano 2015, pola cantidade máxima de douscentos mil euros (200.000,00 €) IVE incluído de acordo o seguinte detalle: O prezo de licitación do programa por obradoiro: Importe sen IVE: 991,74 € IVE (21%): 208,26 € Importe máximo estimado (IVE incluído): 1.200,00 € O financiamento do programa realizarase do seguinte modo: - Cada beneficiario do programa aboará unha cantidade fixa de 6,00€ por cada un dos cursos nos que participen. - A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade resultante de descontar o importe abonado polo beneficiario (6,00€) sobre o prezo final. 2.- Aprobar os pregos de cláusulas económico-administrativas e técnicas que rexerán en dito procedemento aberto. 3.- O pago do contrato realizarase con cargo a aplicación orzamentaria 15/232.2311.227.07 do vixente Orzamento provincial. 4.- Iniciar o procedemento de adxudicación para a devandita contratación, concedendo un prazo de quince días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co estipulado no artigo 159.2 do citado R.d.l. 3/2011. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA “TI TAMÉN CONTAS” DO ANO 2015. EXPEDIENTE NÚM. 2015000749 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o servizo/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s servizo/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada uns deles. Para dito contrato contempláronse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un deles, a varios ou a todos, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se seguirá o estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I deste prego, incluíndo en dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son, por conta do adxudicatario igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3. RÉXIME XURÍDICO O contrato o que se refire o presente prego ten a cualificación de contrato administrativo especial segundo o disposto no artigo 19.1.b) do Real Decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, y de acordo co criterio emitido pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, entro outros, no informe 47/99, de 21 de decembro de 1999, toda vez que a presentación do contratista non ten como destinatario directo a propia Administración senón o usuario. Por tanto, rexerase polo establecido no presente Prego e no de Prescricións Técnicas, polas normas contidas no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión aos presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, en cumprimento do disposto no artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, a partir do 15 de decembro de 2014 a Deputación de Pontevedra publicará todas as noticias, avisos e documentación relativa ós seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (www.contrataciondelestado.es). Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Os licitadores, persoas naturais ou xurídicas, deberán ter unha finalidade ou actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais, así como dispor dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Estas empresas deberán ter por obxecto a realización de actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no apartado 1 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que a aplicación e pagamento destas exclúa a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo atraso imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. As proposicións poderanse presentar tamén por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4 da Lei 3/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 80 do R. d. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, excepto por correo electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax(nº986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Lote nº … (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). -Nº Expediente. No caso que se coñeza. -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado 4 do Anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da Corporación ou o membro en quen delegue Vogais: - O Secretario xeral - O Interventor - O Xefe do servizo responsable do contrato Secretario: - O Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Esta documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I deste prego. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente de maior vantaxe. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo IV, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou á posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente de maior vantaxe, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio ao emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ao amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ao corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, ou o último recibo acompañado dunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 6.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios 7.- Acreditación, mediante orixinal ou copia compulsada, da póliza subscrita e do aboamento dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición de maior vantaxe no seu conxunto, si se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberase indicar na oferta a parte do contrato que se previu subcontratar, sinalando o seu importe e a súa porcentaxe con respecto á totalidade do servizo e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. PAGOS A SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES O contratista debe abonar ós subcontratistas ou subministradores o prezo pactado nos prazos fixados que non poderán ser mais desfavorables que os previstos para as relacións entre a Administración e o contratista que de conformidade co artigo 216.4 son de trinta días. Dito prazo computarase desde a data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador, con indicación da súa data e do período que corresponda. A aprobación ou conformidade o no seu caso os motivos da desconformidade deberán outorgarse nun prazo máximo de trinta días desde a presentación da factura. No caso de demora no pago o subcontratista ou subministrador terá dereito o cobro dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro. O contratista poderá pactar cos subministradores ou subcontratistas prazos de pago superiores respectando os límites previstos no artigo 4.3 da lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais sempre que dito pacto non constitúa unha cláusula abusiva, e que, o pago se instrumente mediante un documento negociable que leve aparellada a acción cambiaría no que os gastos de desconto ou negociación sexan de conta do contratista. Adicionalmente o subministrador ou subcontratista poderá esixir que o pago se garante mediante aval. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes, poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, cualificados como tales no artigo 5 do TRLCSP, terán que facer os pagos correspondentes a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. Os contratistas adxudicatarios remitirán o ente contratante, cando este o solicite, unha relación detallada de aqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación do subministro de cada un deles que garde unha relación directa co prazo do pago, de conformidade co artigo 228 bis do TRLCSP. Así mesmo, deberán aportar, a solicitude do ente contratante, xustificante de cumprimento dos pagos os subcontratistas ou subministradores, unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na lei 3/2004, de 29 de decembro, e no que sexa de aplicación. Estas obrigas, que se incluirán nos anuncios de licitación, e no os correspondentes pregos de condicións ou nos contratos, consideraranse condicións esenciais de execución, cuxo cumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que a tal efecto conteñan os pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da “entidade contratante” do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á “entidade contratante”. 2.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de baixa ou ausencia, as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigas derívense da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato no lugar acordado para o desenvolvemento do mesmo, salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados do que ocupan os empregados públicos. Corresponde tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos préstense nas dependencias dos Departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á “entidade contratante”, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e a “entidade contratante”, doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do devandito persoal ao posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa “entidade contratante”, a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar á “entidade contratante” acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 19. GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, irán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pagamento por tal concepto, e sen que estes gastos superen os 2.000,00 €. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista tanto ó propio responsable coma ó órgano de Contratación. 21. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o contratista ó órgano de Contratación. O contratista será o responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se os servizos sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a Administración poida oportunamente e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. GARANTÍA DOS SERVIZOS O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción do servizo. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas ó contratista segundo o artigo 212 do R.d.l. 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación do servizo realizado. 24. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 25. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 308 do TRLCSP. 26. RECURSOS E XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora da devandita xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- DEFINICIÓN E OBXECTO DO CONTRATO A xestión, desenvolvemento e execución do programa “Ti Tamén Contas” organizado pola Deputación de Pontevedra para o ano 2015. Este programa de carácter social ten como finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas maiores establecendo novas relacións sociais e favorecendo a participación en actividades que eleven o seu estado anímico, potenciando movementos de participación e cooperación social, promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias e a súa independencia evitando o illamento e a situación de soidade. O contrato comprende a impartición dos obradoiros que se detallan no catálogo de obradoiros. A Deputación de Pontevedra non se compromete a contratar un número mínimo de obradoiros xa que dependerá do número de solicitudes presentadas, sempre e cando non se supere o orzamento máximo previsto para o programa. 1.2. PROCEDEMENTO Cualificación do contrato: servizos especial. Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de Contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezos unitarios Importe sen IVE: 991,74 € IVE (21%): 208,26 € Importe máximo estimado (IVE incluído): 1.200,00 € O contrato será cofinanciado pola Deputación de Pontevedra e os usuarios participantes no programa de acordo coa seguinte distribución:  Cada beneficiario do programa aboará unha cantidade fixa de 6,00€ por cada un dos cursos nos que participen.  A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade resultante de descontar o importe abonado polo beneficiario (6,00€) sobre o prezo final. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento da parte correspondente a Deputación de Pontevedra: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2015 232.2311.227.07 200.000,00€ Revisión de prezos: non procede. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo de execución do contrato será desde o día seguinte a firma do contrato ata o 31 de decembro de 2015. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Forma de pago: O pago de contrato efectuarse coas correspondentes facturas mensuais dos obradoiros rematados, expedidas segundo a normativa vixente, e acompañadas da seguinte documentación: - Listaxe das persoas participantes no obradoiro/os. - Orixinais ou copias compulsadas do xustificante de cobro, recibos, ou aquel documento escollido pola empresa para facer constar o pagamento de cada participante dos 6,00€ correspondentes (o xustificante estará asinado e especificarase o nome completo e o DNI). - Memoria individual: deberase achegar unha memoria de cada obradoiro que conterá: 1. Un informe estruturado que conteña un resumo do transcurso do obradoiro e as valoracións que este mereza, así como os gráficos que reflictan o recollido nas avaliacións ou enquisas. 2. Copia do CV do docente. 3. Copia do contrato do docente. 4. Orixinais ou copias compulsadas dos partes de asistencia. 5. Orixinais ou copia compulsadas das enquisas de satisfacción e control de calidade que se efectuaron en casa obradoiro. A documentación correspondente a memoria individual deberá ir correctamente identificada nunha carpeta/dossier co número ou código elixido pola empresa para obradoiro, e o concello e a asociación á que fai referencia. Nota importante: Unha vez presentada a factura dun obradoiro, no prazo máximo de 2 meses, a empresa adxudicataria deberá presentar un xustificante de pago ao docente para xuntar ó expediente de cada obradoiro e ter constancia así do correcto funcionamento do programa. As facturas serán abonadas unha vez emitido o correspondente informe favorable ou conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou supervise o traballo, ou no seu caso, o responsable designado do contrato. Lugar de presentación e forma da factura: As facturas de importe superior a 5.000,00€ deberán ser presentadas polo adxudicatario en formato electrónico a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra (sede.depo.es) en tempo e forma a efectos de que o órgano administrativo ao que corresponda, proceda a súa tramitación. (máis información en https://sede.depo.es). Se xunto coa factura o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, o fará achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación da Deputación de Pontevedra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 8.264,46 €. Prazo de garantía mínimo: non se esixe. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. As obrigas e requisitos mínimos recollidos en calquera das cláusulas do prego de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas que rexen a contratación serán consideradas como obrigas esenciais do contrato, aplicándose as penalidades previstas para o incumprimento do prazo total, ou no seu caso, a resolución do contrato. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo) Clasificación: non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos servizos realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: a) Relación dos principais servizos ou traballos no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo V). Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Acreditación, mediante orixinal ou copia compulsada, da póliza subscrita e do aboamento dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta de maior vantaxe económica atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 3.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 49 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Medios humanos destinados a execución do programa, ata un máximo de 22 puntos. - Deseño e implantación do programa, ata un máximo de 12 puntos. - Execución dos obradoiros, ata un máximo de 9 puntos. - Medios técnicos e materiais destinados a execución do programa, ata un máximo de 3 puntos. - Melloras ofertadas sen custe para a Deputación, ata un máximo de 3 puntos. 3.1.1. Medios humanos destinados a execución do programa, ata un máximo de 22 puntos. Valoraranse as características e o incremento de persoal que repercutan na execución do contrato con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos. 3.1.2. Deseño e implantación do programa, ata un máximo de 12 puntos. Valorarase o procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar coas asociacións as datas e horarios dos cursos, así como das aulas. Serán obxecto de valoración as bases de datos, informes e demais documentos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra para o seu seguimento e control. Valorarase o procedemento e cronograma das actuación que se realizarán para xestionar cos participantes o cobro do prezo dos cursos, facilidades ofertadas para efectuar o seu cobro, procedemento de comunicacións levadas a cabo cos mesmos (inicio dos cursos e entrega de material). Será obxecto de valoración tamén os modelos de documentos que se achegarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra para o seu seguimento e control. 3.1.3. Execución dos obradoiros, ata un máximo de 9 puntos. Valoraranse os métodos levados a cabo pola empresa para o desenvolvemento dos obradoiros, en concreto, no relativo a parte teórica formativa e por outra banda a parte práctica do obradoiro. 3.1.4. Medios técnicos e materiais destinados a execución do programa, ata un máximo de 3 puntos Valoraranse os medios técnicos e materiais que a empresa aportará para cada un dos obradoiros, en concreto as características e o incremento de medios que repercutan na execución do contrato con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos. 3.1.5. Outras melloras ofertadas polo licitador sen custe para a Deputación de Pontevedra, ata un máximo de 3 puntos. Valoraranse as seguintes melloras sen custo para a deputación de Pontevedra: - Material achegado a maiores do mínimo esixido para os participantes dos obradoiros. - Outras melloras propostas polo licitador. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador así. Toda referencia económica en relación ao servizo prestado ou relativa aos criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto suporá a exclusión da oferta no proceso de licitación. 3.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 51 puntos de conformidade cos seguintes criterios: 3.2.1. Prezo unitario por obradoiro, ata un máximo de 51 puntos. Valorarase o menor prezo unitario ofertado. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que firme a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ao contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, aos que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. No compromiso deberase detallar que, como mínimo, o equipo de traballo será o seguinte:  1 Responsable do programa  1 coordinador  1 Docente para cada un dos obradoiros, o docente deberá contar con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- Compromiso de adscribir na execución do contrato dun seguro de responsabilidade civil por importe mínimo de 300.000,00€, a acreditación da póliza e pago da mesma deberase presentar na fase de requirimento. A actividade descrita na póliza debe corresponderse coa actividade obxecto do contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación con esta. Os beneficiarios do programa deben considerarse terceiros. 5.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poida xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ao foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ao castelán ou galego. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Neste apartado descríbese a estrutura segundo a cal se deberán elaborar as ofertas presentadas por cada un dos licitadores. O licitador deberá presentar a oferta técnica tanto en formato papel coma en formato dixital. O formato dixital deberá presentarse en soporte CD ou DVD e levará a seguinte etiqueta: Empresa Nome de ficheiros Oferta_Tecnica.doc Oferta_Tecnica.pdf A versión dixital achegarase nun único ficheiro cunha versión en formato.pdf e outra en .doc. A extensión máxima da proposta técnica non poderá exceder as 50 páxinas, excluídos os anexos. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terán en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato dixital indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, e na mesma orde, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: ÍNDICE 1.- Deseño e implantación do programa: Descrición do plan de traballo detallado para a realización de todos os obradoiros. Deberá conter: - Descrición do procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar coas asociacións, as datas e horarios dos cursos, así como das aulas. Descrición das bases de datos, informes e demais documentos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación para o seu seguimento e control. - Descrición do procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para xestionar cos participantes o cobro do prezo dos cursos, indicando no seu caso as facilidades ofertadas para efectuar o cobro, comunicación do inicio dos cursos e da entrega de material. Descrición dos documentos acreditativos que se facilitarán aos servizos sociais da Deputación de Pontevedra par o seu control e seguimento. 2.- Execución dos obradoiros. Descrición detallada da metodoloxía proposta para executar cada un dos obradoiros e levar a cabo as tarefas solicitadas no prazo de tempo establecido e coa garantía de calidade requirida. 3.- Medios humanos destinados a execución do programa: Deberase detallar o equipo de traballo asignado a execución do programa que como mínimo contará con (cumprimentar os Anexos VI e VII deste prego):  1 Responsable do programa.  1 coordinador.  1 Docente para cada un dos obradoiros, o docente deberá contar con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. Deberanse achegar xunto cos anexos anteriormente citados, os currículum vitae do responsable do programa e o coordinador. Nota importante: o equipo humano deberá estar formado inicialmente polos compoñentes relacionados na oferta adxudicataria coa valoración previa da Deputación de Pontevedra. No obstante, poderán autorizarse cambios nesta composición sempre que:  Se presente unha xustificación escrita detallada e suficiente na que se explique o motivo do cambio.  Se presenten posibles candidatos cun perfil de cualificación igual ou superior ó da persoa a substituír.  O responsable por parte da Deputación de Pontevedra acepte a un dos candidatos propostos. Pola súa parte, se o adxudicatario que durante a execución do contrato propón o cambio dunha das persoas do equipo de traballo deberá facelo por escrito cun mes de antelación e expoñendo as razóns que obrigan á devandita proposta. 4.- Recursos materiais dispoñibles. Deberanse detallar todos os recursos materiais que se poñen a disposición para a execución do contrato. 5.- Outras melloras  Material achegado a maiores do mínimo esixido para os participantes dos obradoiros.  Outras melloras propostas polo licitador. 6.- Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 15 do presente prego. Ademais da relación mínima de documentación o licitador poderá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do servizo, entendendo que, no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e co seguinte documento: 1. Modelo de proposición seguindo o modelo determinado no Anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada pola Mesa de Contratación. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato .pdf para cubrir na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULAS A APLICAR PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) A) Valoración do prezo unitario por obradoiro, ata un máximo de 51 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizan o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=1,…., n), • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima, • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 0 e Wmax, i=1, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=1, ….., n Nota. Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e por tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quasi-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20 % (figura 2). Nota. No caso particular en que todas as ofertas sexan iguais en prezo de licitación tense b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (Vi=0). Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propomos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que: 4. Fórmula completa para a valoración de ofertas 1. Definición de Wmax : 2. Definición de S:  Se : ,  Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para i=1,…..,n:  Se entón ,  Se entón: 4. Valoración das ofertas cando  Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas a procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á doutra en máis de 20 unidades - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades á media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades á media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual) • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada.” ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don........., maior de idade, veciño de..............., con domicilio en .................., titular do DNI............., expedido en data.............., actuando en nome propio ou en representación da empresa ............ (CIF núm. ...........) e con domicilio en ..............., teléfono................ segundo declaro responsablemente. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición aos pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Prezo ofertado: Importe sen IVE: € IVE (21%): € Importe total (IVE incluído): € ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Á REALIZACIÓN DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA TÍTULO DO CONTRATO……………………………………………………….. Nº EXPEDIENTE………………………………………………………………. Dª/D……………………, con DNI núm. …………………………….., en nome propio ou en representación da empresa ………………………………, con NIF/CIF núm. …………………………… DECLARA que a relación dos servizos ou traballos análogos ó obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe do ano 2011 Importe do ano 2012 Importe do ano 2013 Destinatario Inicio Fin Totais ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO VI “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTO OS MEDIOS HUMANOS (SOBRE B) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Ó PERSOAL ADSCRITO PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DENOMINACION DO CONTRATO………………………………………………. Nº EXPEDIENTE:…………………………………………………………………. D.ª/D. ………………………………, con DNI núm. …………………….., en nome propio ou en representación da empresa …………………………………….…….., con NIF/CIF núm. ………………… DECLARA que se compromete a adscribir para a execución do contrato os medios humanos que a continuación se relacionan: Categoría/posto Nome e apelidos Titulación Data de expedición do título % dedicación ó contrato Persoal propio (si/non) Empresa NOTA IMPORTANTE: o órgano de Contratación requirirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais do contrato. ………………, ..….. de ………… de ………… (Lugar, data, sinatura e selo del licitador)” ANEXO VII “MODELO DE ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA DA XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL (SOBRE B) XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL ESIXIDA Ó PERSOAL ENCARGADO DA XESTIÓN DO PROGRAMA NOME E APELIDOS: DATA DE NACEMENTO: TITULACIÓN: DATA DE EXPEDICIÓN DO TÍTULO: ANOS DE EXPERIENCIA: Nome do contrato(1) Empresa Data inicio Data final Duración do contrato Funcións desempeñadas no contrato relacionadas coa experiencia que se acredita Duración total dos contratos (1) Citaranse exclusivamente aqueles contratos nos que o persoal realizara as funcións que acrediten a experiencia na materia requirida na solvencia e ordenados do máis antigo o menos antigo segundo a data de inicio. ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. Asdo.: (nome e apelidos da persoa que acredite a experiencia)” 4.23027.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA “ACTÍVATE 2015” A Xefa de Negociado de Servizos Sociais e Promoción do Emprego, co visto e prace da Deputada Delegada, solicita a contratación da xestión, organización e impartición dunha serie de obradoiros de formación dirixidos a mozos de 16 a 35 anos de idade nos concellos da provincia con poboación inferior a 50.000 habitantes, dentro do programa social “Activate 2015”, cuxo custo para a Deputación se estima na cantidade máxima de 102.120,00 €. Este programa de carácter social comprende a impartición dos obradoiros que se detallan no catálogo de obradoiros incluído como anexo o prego de prescricións técnicas, e ten como finalidade desenvolver actividades formativas e educativas no ámbito do tempo de lecer que respondan á demanda dos mozos, potenciando movementos de participación e cooperación social mellorando a súa formación básica e promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias. O Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio, tal e como prevé o artigo 109 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), xustifica no expediente a elección do procedemento e elabora un proxecto de prego de condicións económico-administrativas. Polo Secretario infórmase o proxecto de prego de cláusulas económico administrativo e posteriormente trasládase o expediente de contratación ao servizo de intervención para que fiscalice o mesmo nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro. Visto así mesmo o informe de fiscalización do expediente emitido por Intervención. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: -Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto da xestión, organización e impartición das actividades formativas incluídas no programa social “Actívate 2015”. O contrato comprende a impartición de obradoiros de diversos materias, de entre un catálogo que aparece detallado no anexo I do prego de prescricións técnicas. A duración de cada obradoiro será de 40 horas. O número de obradoiros a realizar virá determinado pola poboación dos distintos concellos de acordo co seguinte detalle: Concellos Cursos Total Cursos Ata 15.000 habitantes 46 1 46 Máis de 15.000 habitantes e menos de 50.000 14 2 28 Total 74 O prezo de licitación establecido en prezos unitarios estímase na seguinte cantidade: Prezo de licitación 1.140,50 € / curso IVE 239,50 € / curso Total IVE incluído 1.380,00 € / curso -Autorizar o gasto por importe de 102.120,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 15/232.2311.227.07 do vixente Orzamento provincial. -Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. -Iniciar o procedemento de adxudicación para a contratación da xestión, organización e impartición das actividades formativas incluídas no programa social “Activate 2015”, concedendo un prazo de quince días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte o da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de conformidade co estipulado no artigo 159.2 do citado R.d.l. 3/2011. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS INCLUIDAS NO PROGRAMA “ACTIVATE 2015” (EXPEDIENTE NÚM. 2014022139) 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o servizo/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s servizo/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada uns deles. Para o dito contrato contempláronse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un deles, a varios ou a todos, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se seguirá o estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I deste prego, incluíndo en dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son, por conta do adxudicatario igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3. RÉXIME XURÍDICO O contrato ten a cualificación de contrato administrativo especial de conformidade co establecido no artigo 19.1.b) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o TRLCSP e de acordo co criterio emitido pola Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entre outros, o informe 47/99 de 21 de decembro de 1999, da mencionada Xunta Consultiva, toda vez que a prestación do contratista non ten como destinatario directo a propia Administración, senón o usuario. Polo tanto rexerase polo establecido no presente prego e no de prescricións técnicas, polas normas contidas no TRLCSP, modificado pola ley 14/2013, de 27 de setembro, de apoio a emprendedores e a súa internacionalización, polo R.D 817/2009, de 8 de maio, modificado polo RD 300/2011, de 4 de marzo, e en canto non se atope derrogado polas citadas disposicións, polo Real Decreto 1098/2011, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e no seu defecto as normas de dereito privado. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ó contratista da obrigación do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión aos presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, aviso e documentación relativos a este contrato. Calquera dubidada existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Os licitadores, persoas naturais ou xurídicas, deberán ter unha finalidade ou actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais, así como dispor dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia esixidos para contratar coa Administración será o de finalización do prazo de presentación de proposicións. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no apartado 1 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. O contrato non poderá ter un prazo de vixencia superior a catro anos coas condicións e límites establecidos nas normas orzamentarias previstas das administracións públicas. Dito prazo só se prorrogará por mutuo acordo das partes antes da súa finalización, sempre que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non exceda os seis anos e que as prórrogas non superen, illada ou conxuntamente, o prazo fixado orixinariamente, de conformidade co estipulado no artigo 303 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que a aplicación e pagamento destas exclúa a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo atraso imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Lote nº … (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). -Nº Expediente. No caso que se coñeza. -Denominación do contrato. -Nome do licitador. -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto. -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado 4 do Anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da Corporación ou o membro en quen delegue Vogais: - O Secretario xeral - O Interventor - O Xefe do servizo responsable do contrato Secretario: - O Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación trasladaráselles ós técnicos que se considere oportuno, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente de maior vantaxe. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou á posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente de maior vantaxe, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta mais vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ao emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP: 1 Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social. 2 Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ao amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ao corrente do pagos das súas obrigacións tributarias. 3 Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, ou o último recibo acompañado dunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4 Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios personais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5 Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6 Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7 Documento acreditativo do pagamento dos anuncios 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición de maior vantaxe no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. PAGOS A SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES O contratista debe abonar aos subcontratistas ou subministradores o prezo pactado nos prazos fixados que non poderán ser mais desfavorables que os previstos para as relacións entre a Administración e o contratista que de conformidade co artigo 216.4 son de trinta días. Dito prazo computarase desde a data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador, con indicación da súa data e do período que corresponda. A aprobación ou conformidade o no seu caso os motivos da disconformidade deberán otorgarse nun prazo máximo de trinta días desde a presentación da factura. No caso de demora no pago o subcontratista ou subministrador terá dereito o cobro dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004 de 29 de decembro. O contratista poderá pactar cos subministradores ous subcontratistas prazos de pago superiores respectando os límites previstos no artigo 4.3 da lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais sempre que dito pacto non constitúa unha cláusula abusiva e que o pago se instrumente mediante un documento negociable que leve aparellada a acción cambiaría no que os gastos de desconto ou negociación sexan de conta do contratista. Adicionalmente o subministrador ou subcontratista poderá esixir que o pagamento se garante mediante aval. De conformidade co artigo 228 bis do TRLCSP a Deputación de Pontevedra poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán a Deputación de Pontevedra, cando esta o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións, que se incluirán nos anuncios de licitación e nos correspondentes pregos de condicións ou nos contratos, considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 17. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da "entidade contratante" do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á “entidade contratante”. 2.- A empresa contratista asume a obrigación de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de baixa ou ausencia, as obrigacións legais en materia de Seguridade Social, incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as obrigacións legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigacións derívense da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigacións as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á “entidade contratante”, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e a “entidade contratante”, doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do devandito persoal ao posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa “entidade contratante”, a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar á ”entidade contratante” acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 18. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 19. OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 20. GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, irán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pagamento por tal concepto, e sen que estes gastos superen os 2.000,00 €. 21. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista tanto ó propio responsable coma ó órgano de Contratación. 22. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o contratista ó órgano de Contratación. O contratista será o responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. 23. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se os servizos sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a Administración poida oportunamente e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas con motivo do atraso imputable ó contratista. 24. GARANTÍA DOS SERVIZOS O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción do servizo. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas ó contratista segundo o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación do servizo realizado. 25.DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 26. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 308 do TRLCSP. 27. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición. 28. MODIFICACIÓNS DO CONTRATO Unha vez perfeccionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir modificacións por razóns de interese público cando así o previu nos pregos ou no anuncio de licitación ou nos casos e cos límites establecidos no artigo 107 do TRLCSP. As citadas modificacións axustaranse ao previsto no Título V do Libro I do TRLCSP e tramitaranse de acordo co procedemento previsto no artigo 211 desta norma. Procederá a modificación do contrato nos termos previstos no artigo 106, cando así se previu no Anexo I do presente prego e detallouse nos pregos de prescricións técnicas de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso da mesma, así como o seu alcance e límites. As modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para os contratista e deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 156 do TRLCSP. No concernente ao seu réxime estarase ao disposto no Título V do Libro I e os artigos 211, 219 e 306 do TRLCSP.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- DEFINICIÓN E OBXECTO DO CONTRATO A organización e impartición de diversas actividades formativas dirixidas a xoves de entre 16 e 35 anos de idade, nos concellos da provincia, dentro do Programa social Actívate 2015. Este Programa de carácter social ten como finalidade desenvolver actividades formativas e educativas no ámbito do lecer e tempo libre que respondan a demanda da mocidade da provincia, potenciando movementos de participación e cooperación social, mellorando a formación básica e promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias. O contrato comprende a impartición de obradoiros de diversas materias, de entre un catálogo que aparece detallado no anexo I do prego de prescricións técnicas. A duración de cada obradoiro será de 40 horas. O número de obradoiros a realizar virá determinado pola poboación dos distintos municipios de acordo co seguinte detalle: Concellos Cursos Total Cursos Ata 15.000 habitantes 46 1 46 Máis de 15.000 habitantes e menos de 50.000 14 2 28 Total 74 1.2. PROCEDEMENTO Cualificación do contrato: contrato administrativo especial. Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l.. 3/2011) a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezos unitarios Importe sen IVE: 1.140,50 €/curso IVE (21%): 239,50 €/curso Total con IVE: 1.380,00 €/curso B) FINANCIAMENTO: O contrato financiarase pola Deputación de Pontevedra, con cargo a aplicación orzamentaria 15/232.2311.22707 do vixente orzamento provincial. Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2015 15/232.2311.227.07 102.120,00 € Revisión de prezos: non procede. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo de execución do contrato será dende o día seguinte a firma do contrato ata o 31 de decembro de 2015. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos a empresa adxudicataria efectuaranse contra a presentación de facturas correspondentes os obradoiros rematados (de forma mensual). Ditas facturas deberán presentarse por rexistro e xuntando a seguinte documentación: - Factura ou facturas (dos obradoiro rematados). - Relación dos cursos –concellos que se presenten na factura. - Memoria individual de cada obradoiro onde se recollan os seguintes datos: a) Un informe ou resumen estruturado do transcurso do obradoiro e as valoracións así como gráficos que reflicten o recollido nas avaliacións ou enquisas. b) Copia do CV do docente. c) Copia do contrato do docente. d) Relación de participantes (aptos ou non aptos) do obradoiro ou obradoiros dos que se presenten facturas. e) Orixinais ou copias dos partes de asistencia. f) Orixinais ou copia das enquisas de satisfacción e control de calidade de cada obradoiro. A documentación correspondente a memoria individual deberá ir correctamente identificada nunha carpeta/dossier co número ou código elixido pola empresa para cada obradoiro, e o concello e a asociación á que fai referencia. As facturas serán abonadas unha vez emitido o correspondente informe favorable ou conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou supervise o traballo, ou no seu caso, o responsable designado do contrato. Lugar de presentación e forma da factura: o adxudicatario presentará as facturas a través da sede electrónica (www.depo.es) expedidas no Rexistro xeral da Deputación de Pontevedra, en tempo e forma, para os efectos da súa remisión ó órgano administrativo a quen corresponda a súa tramitación. Nesta factura deberase identificar o servizo co código de clasificación e denominación (230 Acción Social), ademais do concepto obxecto da factura. 1.6. GARANTÍAS Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo) Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos servizos realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: a) Relación dos principais servizos ou traballos no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo V). Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. b) Copia compulsada da póliza do seguro de Responsabilidade Civil subscrita, e xustificante do aboamento da prima correspondente. Dita póliza debe ter as seguintes características: - Capital mínimo de indemnización por sinistro 300.000,00 €. - A actividade descrita na póliza correspóndese coa actividade obxecto deste contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación a esta. - Os beneficiarios do programa obxecto deste contrato son considerados “terceiros” en dita póliza. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta de maior vantaxe económica atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 3.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 49 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: 3.1.1.- Procedemento ou metodoloxía empregada para a xestión do programa, ata un máximo de 15 puntos. Valorarase o procedemento ou metodoloxía empregado pola empresa na xestión do programa nas seguintes fases: - Deseño e implantación, que comprende as seguintes actuacións (que se describen na cláusula 2 do prego de prescricións técnicas: elaboración dunha base de datos, visitas as instalacións, elaboración da relación de participantes e comunicacións de datos os participantes, atención os participantes, información e comunicación a Deputación de feitos, incidencias ou cambios o longo do desenvolvemento do programa. - Xestión relativa a execución do programa que comprende as actuacións de elaboracións de enquisas, partes de asistencia, xustificantes de cobro ou outros documentos con respecto os protocolos de calidade, confección de diplomas, obtención de permisos, seguimento e avaliación do programa, medios de control (dos docentes e participantes). 3.1.2) Metodoloxía teórica e práctica para a impartición dos obradoiros, ata un máximo de 15 puntos. Valoraranse os métodos empregados pola empresa para a impartición dos obradoiros, tanto no relativo a parte teórica como a parte práctica do mesmo. 3.1.3) Medios humanos destinados a execución do contrato, ata un máximo de 14 puntos. Valoraranse as características e o incremento de persoal que repercutan na execución do contrato con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos. 3.1.4) Melloras ofertadas polo licitador, ata un máximo de 5 puntos. Valoraranse entre outras as seguintes melloras: - Material a entregar os participantes ofertado a maiores do establecido nos pregos. - Outras melloras propostas polo licitador que redunden nunha maior calidade do servizo. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó servizo prestado ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto suporá a exclusión da oferta no proceso de licitación. 3.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 51 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 51 puntos. Este criterio valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que firme a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ao contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, aos que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Dito equipo de traballo deberá estar integrado como mínimo polos seguintes membros: 1) Un Responsable-coordinador, coas seguintes funcións: Realizar as visitas estipuladas a cada un dos obradoiro facendo así un correcto seguimento dos mesmos e sendo o intermediario entre os participantes, os docentes, a empresa e a Deputación de Pontevedra. Será o interlocutor tamén entre os docentes e o representante da Deputación que visite os obradoiros, a fin de que ditas visitas estean ben organizadas e coordinadas (sempre seguindo as instrucións da Deputación). 2) Un docente para cada un dos obradoiros do programa con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. 4.- Compromiso do licitador de dispoñer ou ben de formalizar, unha póliza de seguro de Responsabilidade Civil coas seguintes características: - Capital mínimo de indemnización por sinistro 300.000,00 €. - A actividade descrita na póliza se corresponde coa actividade obxecto deste contrato e ningunha exclusión debe limitar a súa cobertura en relación a esta. - Os beneficiarios do programa obxecto deste contrato son considerados “terceiros” en dita póliza. 5.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ao foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ao castelán ou galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varios lotes No caso de que o contrato se divida en lotes, se un mesmo licitador se presenta a varios lotes poderá presentar un único sobre A no que acredite os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada un dos lotes. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada un dos lotes ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Neste apartado descríbese a estrutura segundo a cal se deberán elaborar as ofertas presentadas por cada un dos licitadores. O licitador deberá presentar a oferta técnica tanto en formato papel coma en formato dixital. O formato dixital deberá presentarse en soporte CD ou DVD e levará a seguinte etiqueta: Empresa Nome de ficheiros Oferta_Técnica.doc Oferta_Técnica.pdf A versión dixital achegarase nun único ficheiro cunha versión en formato.pdf e outra en .doc. A extensión máxima da proposta técnica non poderá exceder as 50 páxinas, excluídos os anexos. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terán en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato dixital indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, e na mesma orde, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: A) Descrición detallada do procedemento ou metodoloxía empregado pola empresa no desenvolvemento do programa, que permita a valoración do criterio sinalado no apartado a) dos criterios non automáticos. B) Descrición da metodoloxía teórica e práctica para a impartición dos obradoiros. C) Medios humanos destinados a execución do contrato. Deberá detallarse o equipo de traballo que se pon a disposición para a execución do contrato (cumprimentando os Anexos VI e VII deste prego). Dito equipo de traballo deberá estar integrado como mínimo polos seguintes membros: C.1) Un Responsable-coordinador, coas seguintes funcións: - Realizar as visitas estipuladas a cada un dos obradoiro facendo así un correcto seguimento dos mesmos e sendo o intermediario entre os participantes, os docentes, a empresa e a Deputación de Pontevedra. - Será o interlocutor tamén entre os docentes e o representante da Deputación que visite os obradoiros, a fin de que ditas visitas estean ben organizadas e coordinadas (sempre seguindo as instrucións da Deputación). C.2) Un docente para cada un dos obradoiros do programa con coñecementos e/ou experiencia na materia de cada un dos obradoiros. Deberase achegar o Curriculum Vitae do persoal adscrito para a execución do contrato. Nota importante: o equipo humano deberá estar formado inicialmente polos compoñentes relacionados na oferta adxudicataria coa valoración previa da Deputación de Pontevedra. Non obstante, poderán autorizarse cambios nesta composición sempre que: • Se presente unha xustificación escrita detallada e suficiente na que se explique o motivo do cambio. • Se presenten posibles candidatos cun perfil de cualificación e experiencia igual ou superior ó da persoa a substituír. • O responsable por parte da Deputación de Pontevedra acepte a un dos candidatos propostos. Pola súa parte, se o adxudicatario que durante a execución do contrato propón o cambio dunha das persoas do equipo de traballo deberá facelo por escrito cun mes de antelación e expoñendo as razóns que obrigan á devandita proposta. D) Descrición das melloras ofertadas polo licitador: Material a entregar os participantes ofertado a maiores do establecido nos pregos. Outras melloras propostas polo licitador que redunden nunha maior calidade do servizo. E) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 15 deste prego. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do servizo, entendendo que, no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e co seguinte documento: Modelo de proposición seguindo o modelo determinado no Anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato .pdf para cubrir na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FORMULAS A APLICAR PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE C) A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 51 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizan o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1,O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n) • b1,b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 9 e Wmax, i=l, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=l, ….., n Nota. Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi, son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi semellantes. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quase-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do seguinte modo: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20% (figura 2). Nota. No caso particular en que todas as ofertas sexan iguais en prezo de licitación se ten b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgarlles a todas elas unha puntuación nula . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propoñemos darlles unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que . 4. Fórmula completa para valoración de ofertas: 1) Definición de Wmax: 2) Definición de S: • Se : , • Se : 3) Valoración das ofertas cando bmax > . Para ,…..,n: • Se entón , • Se entón 4) Valoración das ofertas cando • Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas a procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á doutra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades á media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades á media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada.” ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI.................., actuando en nome propio ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono................. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo seguinte prezo unitario por curso: Prezo sen IVE: €/curso IVE: €/curso Total: €/curso (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Á REALIZACIÓN DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS TRES ANOS TÍTULO DO CONTRATO Nº EXPEDIENTE Dª/D. ……………………, con DNI núm. …………………….., en nome propio ou en representación da empresa ……………………, con NIF/CIF núm. ………………………… DECLARA que a relación dos servizos ou traballos análogos ó obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe do ano 2012 Importe do ano 2013 Importe do ano 2014 Importe total dos últimos 3 anos Destinatario Inicio Fin totais ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO VI “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTO OS MEDIOS HUMANOS ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Ó PERSOAL ADSCRITO PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO Dª/D. ………………, con DNI núm. ……….…., en nome propio ou en representación da empresa ……………………………….., con NIF/CIF núm. …………….DECLARA que se compromete a adscribir para a execución do contrato os medios humanos que a continuación se relacionan: Categoría/posto Nome e apelidos Titulación Data de expedición do título Persoal propio (si/non) Empresa NOTA IMPORTANTE: o órgano de Contratación requirirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais do contrato. ………………, ..….. de ………… de ………… (Lugar, data, sinatura e selo del licitador)” ANEXO VII “MODELO DE ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA REFERENTE A XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL ESIXIDA Ó PERSOAL ENCARGADO DA XESTIÓN DO PROGRAMA NOME E APELIDOS: DATA DE NACEMENTO: TITULACIÓN: DATA DE EXPEDICIÓN DO TÍTULO: ANOS DE EXPERIENCIA: Nome do contrato(1) Empresa Data de inicio Data final Duración do contrato Funcións desempeñadas no contrato relacionadas coa experiencia que se acredita Duración total dos contratos (1) Citaranse exclusivamente aqueles contratos nos que o persoal realizara as funcións que acrediten a experiencia na materia requirida na solvencia e ordenados do máis antigo o menos antigo segundo a data de inicio. …………………………………., ….. de …………………… de ……….. Asdo.: (nome e apelidos da persoa que acredite a experiencia)” “XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL ESIXIDA ÓS DOCENTES DE CADA UN DOS CURSOS NOME E APELIDOS: DATA DE NACEMENTO: TITULACIÓN: DATA DE EXPEDICIÓN DO TÍTULO: Nome do curso (1) Empresa Destinatario Horas de duración Data inicio Data fin Horas totales (1) Citaranse exclusivamente aqueles cursos impartidos nas materias que teñan relación cos obradoiros a impartir no presente contrato e ordenados do máis antigo o menos antigo segundo a data de inicio. ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. Asdo.: (nome e apelidos da persoa que acredite a experiencia)” 5.23028.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “REHABILITACIÓN DE FIRME NA E.P. 6202 RODEIRO-OSEIRA (RODEIRO)” Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 05/09/2014, prestou aprobación ó expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Rehabilitación de firme na E.P. 6202 Rodeiro-Oseira (Rodeiro)”, con orzamento de 211.774,21€, máis a cantidade de 44.472,58 € correspondente ó IVE. Resultando que o día 17/10/2014 se constituíu a Mesa de Contratación procedendo ó estudo da documentación administrativa contida nos sobres “A”, admitindo a todas as empresas presentadas. Resultando que o día 20/10/2014, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como admitidas, procedendo á apertura dos sobres “B”, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante formulas, tal e como prevé o artigo 27 do R.d.l. 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que o día 15/01/2015, unha vez avaliada a documentación técnica, se procedeu á apertura dos sobres “C” daquelas empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas, co seguinte resultado: Licitador Puntuación Sobre “B” Oferta % Control Calidade Construcciones Rafer, S.L. 47,57 175.700,00 4,00 Arias Hermanos, S.A. 43,82 173.242,12 3,00 Obras, Transportes y Construcciones Fontefria, S.L. 39,56 186.780,00 3,00 Ute Construcciones Castro Figueiro, S.L.U.-Asfagal, S.L. 39,50 176.030,40 5,00 F. Gomez y Cia, S.L. 38,62 178.000,00 5,00 Hordescon, S.L. 37,15 198.178,30 5,00 Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. 37,13 178.102,11 5,00 Construcións, Obras e Viais, S.A. 35,57 189.940,29 3,00 Marconsa, S.L. 34,68 207.814,03 3,00 Emergis Construcción, S.L. 31,40 178.944,21 3,00 Resultando que valoradas as ofertas obtense a seguinte puntuación: Licitador Puntuación Sobre “B” Puntuación Sobre “C” Puntuación Total Construcciones Rafer, S.L. 47,57 43,089 90,659 Arias Hermanos, S.A. 43,82 44,602 88,422 Ute Construcciones Castro Figueiro, S.L.U.-Asfagal, S.L. 39,50 43,751 83,251 F. Gomez y Cia, S.L. 38,62 41,738 80,358 Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. 37,13 41,634 78,764 Emergis Construcción, S.L. 31,40 38,768 70,168 Obras, Transportes y Construcciones Fontefria, S.L. 39,56 30,561 70,121 Construcións, Obras e Viais, S.A. 35,57 27,077 62,647 Hordescon, S.L. 37,15 19,992 57,142 Marconsa, S.L. 34,68 7,367 42,047 Resultando que Construcciones Rafer, S.L. obtén a máxima puntuación a Mesa de Contratación propón requirir a dita empresa para que presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución da obra, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5,00% do orzamento de adxudicación excluído o IVE, así como proceder ó ingreso na Tesourería da Deputación da cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio de licitación no BOP, propoñendo, unha vez cumprido o requirimento, a adxudicación da obra. Resultando que Construcciones Rafer, S.L., atendendo ó requirimento formulado mediante resolución núm. 2015000871, presentou a documentación requirida, así como a garantía definitiva por importe de 8.785,00 €, segundo acredita mediante carta de pagamento núm.201500012096, de data 26/01/2015, e que ingresou a cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a Construcciones Rafer, S.L. (CIF núm.: B-36052702) a obra “Rehabilitación de firme en E.P. 6202 Rodeiro-Oseira (Rodeiro)”, de acordo co seguinte detalle: Importe, sen IVE 175.700,00 € IVE 36.897,00 € Importe total 212.597,00 € Prazo de execución 21 días Melloras ofertadas 29.610,00 € Control de calidade 4,00 % 6.23029.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “ACCESO E APARCADOIRO EN REBOREDO, COUSO E MUIMENTA (CAMPO LAMEIRO)” A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se pon de relevo, entre outros capítulos, nos de investimentos, o que lles impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as atribucións que as leis estatais e autonómicas lles encomendan ás Deputacións atópanse a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social, como se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de permitir que os concellos leven a cabo proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do Plan provincial de Obras e Servizos 2013. Por medio deste proxecto apróbase o investimento de 15.000.000 €, que ten por obxecto aumentar o gasto público nos concellos da provincia cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. O Concello de Campo Lameiro solicitou acollerse a este Plan provincial de obras e servizos 2013, presentando a documentación esixida na base sétima da convocatoria. A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 24 de xullo de 2014, aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da execución da obra: “Accesos e aparcadoiros en Reboredo, Couso e Muimenta (Campo Lameiro)” correspondente ó Plan de obras e servizos provinciais 2013 (POSP/13/00973/2013000074) cun orzamento de 84.851,12€, máis a cantidade de 17.818,74€ correspondente ó 21% de IVE. O anuncio do procedemento aberto para a licitación desta obra foi publicado no BOP número 148 de data 4 de agosto de 2014. Resultando que con data 3 de setembro de 2014 se constituíu a Mesa de Contratación do procedemento aberto convocado para a contratación da referida obra, procedendo a continuación á cualificación da documentación xeral (sobre A), admitindo a todas as empresas presentadas. Resultando que con data 5 de setembro de 2014, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como non admitidas e admitidas, procedendo á apertura dos sobres B destas últimas, correspondente á documentación técnica avaliable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que a Mesa de Contratación, en sesión celebrada o 29 de xaneiro de 2015, á vista do informe emitido polo Enxeñeiro Director de Infraestruturas relativo á documentación técnica presentada polos licitadores, dá a coñecer a ponderación asignada ás propostas técnicas, contidas nos sobres B, procedendo a continuación á apertura dos sobres C das empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos e unha vez efectuada a valoración de acordo co establecido no prego de cláusulas administrativas, obtéñense os seguintes resultados: Empresa licitadora Oferta Control de calidade Marconsa Grupo Empresarial S.L. 72.123,45€ 3% Fco. Gómez 78.000,00€ 5% Construcciones E.C. Casas 80.608,56€ 4% Stradia Infraestructura S.L. 76.315,10€ 3% Covsa S.A. 73.141,67€ 3% Narom S.L. 72.250,74€ 3% Obras, Transp. y Const. Fontefría S.L. 71.953,74€ 3% Unha vez valoradas as ofertas, de acordo co establecido no prego de cláusulas administrativas que rexeu o procedemento, obtense a seguinte puntuación: Licitador Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total Narom S.L. 43,50 48,66 92,16 Obras, Transp y Const Fontefría 40,94 49,00 89,94 Marconsa Grupo Empresarial 33,40 48,81 82,21 Covsa S.A. 34,47 47,65 82,12 Stradia Infraestructuras 34,19 44,06 78,25 Fco Gómez 33,64 24,50 65,97 Construcciones E.C. Casas S.L. 41,47 24,50 65,97 Á vista da puntuación total obtida e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación propón a adxudicación do contrato para a execución da obra “Accesos e aparcadoiros en Reboredo, Couso e Muimenta (Campo Lameiro)” á empresa NAROM S.L. (CIF núm. B-36.163.418). Resultando que mediante Resolución Presidencial núm. 2015002092 de data 29/01/2015, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa NAROM S.L. (CIF B-36.163.418), para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o día seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a documentación de conformidade co disposto no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio o emprendedor). Resultando que a citada empresa presentou a documentación requirida entre a que atopa a constitución da garantía definitiva por importe de 3.612,53 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201500017178, así como proceder ó ingreso da cantidade correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP, polo que unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do R.d.l. 3/2014, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do referido R.d.l. 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, no seu apartado 1, faculta ó Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto destes contratos de obras e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na base 16ª.2a), onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e a autorización dos gastos necesarios para a contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicarlle á empresa NAROM S.L. (CIF B-36.163.418) o contrato para a execución da obra “Accesos e aparcadoiros en Reboredo, Couso e Muimenta (Campo Lameiro)”(POSP/13/00973/2013000074), polo seguinte importe e condicións: Prezo 72.250,74€ IVE 15.172,66€ Total prezo 87.423,40€ Control calidade 3% Prazo de execución 2 meses. Melloras 11.879,16 € execución material Descrición de melloras: Destinados á realización de obras necesarias non previstas no proxecto inicial ou calquera outra unidade que estime necesario e beneficioso a dirección facultativa ou a Administración. Este importe librarase con cargo á aplicación do orzamento provincial 2014/942.942.652.45.2013 correspondente ó exercicio 2014. 7.23030.- APROBACIÓN DAS BASES DE ADMISIÓN DE MENORES NO “CENTRO DE DÍA” DO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE, DURANTE O CURSO 2015-2016 A Deputación Provincial de Pontevedra por acordo do Pleno na sesión que tivo lugar o día 27 de xuño de 2003, creou o Centro de Día do Centro “Príncipe Felipe”, destinado á atención diaria, básica e integral, dos menores da Provincia de Pontevedra. A Dirección do Centro “Príncipe Felipe” elabora as bases para a admisión de menores no Centro de Día para o curso 2015-2016, co obxecto de sometelas a consideración e aprobación da Xunta de Goberno como órgano competente para a aprobación das mesmas. O Centro de Día do Centro Príncipe Felipe carrexa uns gastos que afectan a alimentación diaria dos menores, aproximadamente 120 menores, e que se cuantifica estimativamente en 8.500,00 euros/mes, a razón de 3,22 euros/comida/día. O gasto anual do próximo curso escolar, contabilizado dende o día 1 de setembro de 2015 ata o 30 de xuño de 2016, ascendería a cantidade de 85.000,00 €. A efectos orzamentarios a aprobación destas bases e posterior admisión de alumnos implicaría un gasto durante o exercicio 2015 estimado en 34.000,00 €, e imputaríase a aplicación orzamentaria 15/232.2312.221.05, na que xa existe na actualidade crédito comprometido para facer fronte os lotes números 2, 3 e 4 do contrato de subministración de produtos alimenticios para o Centro Príncipe Felipe, e proximamente, no caso de que a Xunta de Goberno autorice a prórroga do contrato, sucederá o mesmo co lote número 1. O gasto para o exercicio de 2016 estímase en 51.000,00 € e estaría condicionado a aprobación do orzamento de dito exercicio e vinculado igualmente o contrato de subministro de produtos alimenticios. Polo exposto e, con motivo de proceder á apertura do prazo para solicitar praza no Centro de Día do Centro Príncipe Felipe durante o curso 2015-2016, de conformidade cos informes que figuran no expediente a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Aprobar as bases de admisión no curso 2015-2016 do Centro de Día do Centro “Príncipe Felipe”. 2. Proceder a publicación de ditas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ofertando un prazo para presentación de solicitudes dende o día seguinte a súa publicación ata o día 14 de marzo de 2015. Ditas bases son do seguinte teor: “BASES DE ADMISIÓN NO CENTRO DE DÍA DO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE (CURSO 2015 – 2016) Tendo en conta o disposto na Lei 13/2008, de servizos sociais (DOG 18/12/2008), e mais o Decreto 329/2005, de 28 xullo, (DOG 16/8/2005) polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, a Deputación de Pontevedra conta no Centro Príncipe Felipe cun Centro de Día, servizo que, co acollemento residencial diúrno dos rapaces, procura, ademais de garantir as súas necesidades básicas, preservar e potenciar a integración familiar natural como primeiro e principal recurso de protección. 1. Destinatarios: Menores de entre 4 meses e 16 anos procedentes de familias que necesiten dun apoio diario e puntual para completar a formación e atención dos seus fillos. 2. Obxectivos: - Favorecer procesos de integración social tanto persoal coma grupal. - Promover o cambio de actitudes e condutas nos menores, interiorizando hábitos que permitan a súa eficaz incorporación social. - Asesorar e orientar a menores e as familias que así o soliciten ante problemas ou necesidades concretas. - Dotar de estratexias de afrontamento e recursos persoais ante situacións problemáticas e/ou de risco social que se ven favorecidas por diversos factores. - Garantirlles ós menores unhas mellores condicións de saúde, hixiene e nutrición. - Evitar o absentismo escolar. - Colaborar no fortalecemento da capacidade de protección e educativa das familias. - Educar para capacitar ó individuo nunha libre e progresiva elección entre as diversas opcións que a vida actual lle ofrece. - Facilitar a apertura do menor cara ós demais e posibilitar que se relacione positivamente coa súa contorna. - Garantir o cumprimento dos obxectivos marcados polos distintos centros residenciais. 3. Infraestrutura: Para isto contamos con: - Unha contorna espacial ampla, segura, sa, alegre e propicia para a expansión dos nenos en todos os sensos. - Unhas instalacións externas convenientemente dispostas para o xogo e a recreación (campo de fútbol, pavillón polideportivo, piscinas, espazos libres, bambáns, xardíns, zonas de recreo interiores). - Unha conexión coa cidade de Pontevedra fácil e rápida, con transporte propio para o servizo de persoal e alumnos. - Un hospital a cen metros para calquera tipo de urxencia. - Un centro escolar infantil e de primaria dentro do mesmo recinto. Tamén cun centro de formación profesional e cunha escola de hostalería. - Cociña xeral propia, comedor xeral e comedores particulares nas propias unidades de convivencia. - Unidades de convivencia moi amplas, recentemente remodeladas, con salas, ambiente de xogo, de descanso ou de traballo escolar segundo a necesidade de programación individualizada. - Unha ratio de persoal por neno que tamén supera amplamente as esixencias normativas, ofrecendo grandes facilidades para a atención personalizada e a formación de titorías. - Organización de actividades extraescolares: recreativas, formativas, transversais, complementarias, de apoio escolar e outras. - Servizo médico, psicolóxico e de asistencia social, que contan cunha ampla experiencia nos distintos campos de atención á infancia. 4. Desenvolvemento temporal e modalidade a seguir: O Centro de Día do Centro Príncipe Felipe, en función das prestacións que lles ofrecerá ós menores beneficiarios, rexerase polas modalidades de “Atención de día básica” e “Atención de día integral”, que inclúen as seguintes prestacións: Atención de día básica:  Aloxamento diúrno en instalacións axeitadas.  Atención durante o curso lectivo segundo o calendario oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, agás casos debidamente xustificados.  Horarios de atención flexible, dependendo das necesidades do menor, valoradas polo seu equipo e a institución.  Alimentación: xantar e merenda.  Apoio e seguimento escolar, incluíndo materiais funxibles nos casos nos que se considere oportuno e sempre que as familias non reciban outro tipo de axudas para esta mesma causa.  Financiamento do transporte de proximidade de ida e volta ó domicilio familiar exceptuando os nenos de idades comprendidas entre os 4 meses e os 3 anos.  A duración media do curso non poderá exceder dun ano. Rematado este período será preciso proceder á revisión da situación do menor e a ditar unha nova resolución.  Participar nas actividades organizadas pola institución ou polo centro escolar ó que acuda o menor.  Colaboración na normalización da dinámica familiar. Atención de día integral:  Aloxamento diúrno en instalacións axeitadas.  Atención durante o curso lectivo segundo o calendario oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, agás casos debidamente xustificados.  O horario de atención do centro será de 8:00 da mañá a 20:00 horas da tarde.  Alimentación: xantar e merenda, en casos puntuais que así o requiran, almorzo e cea.  Hixiene e educación nos hábitos de saúde.  Seguimento e apoio escolar, incluíndo materiais educativos e didácticos.  Animación planificada do tempo libre e os materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades.  Financiamento do transporte de proximidade de ida e volta ó domicilio familiar exceptuando ós nenos de idades comprendidas entre os 4 meses e os 3 anos.  Servizo de titorías; orientación psicoeducativa.  Colaboración co equipo do menor para a normalización da dinámica familiar. Tendo en conta o disposto na Orde de 3 de xullo do 2000 (DOG núm. 141), pola que se aproba o contido mínimo do Regulamento de réxime interior de centros de atención á primeira infancia pertencentes á Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, o horario máximo de permanencia dos nenos no centro será, con carácter xeral, de 8 horas diarias, agás causas excepcionais e convenientemente xustificadas. 5. Actividades: O Centro disporá dun servizo básico de manutención para os menores, con cobertura alimenticia e hixiénica. Ademais, proporcionaranse os recursos de carácter psicoeducativo necesarios de entre aqueles cos que conta esta institución. Os nosos esforzos centraranse nos seguintes apartados: - Actividades de apoio e seguimento escolar. - Intervención médico-sanitaria en caso de urxencia - Hixiene e educación nos hábitos de saúde. - Celebración de aniversarios e festas (Nadal, Entroido, fin de curso...). - Servizo de información, orientación e apoio psicoeducativo. - Orientación familiar. - Animación planificada do tempo libre. - Biblioteca (promoción da lectura). - Realización de diversas actividades a través de distintos obradoiros como:  Educación para a saúde  Deporte  Música  Habilidades sociais  Apoio escolar. Hábitos de estudo  Orientación laboral  Traballos manuais 6. Número de prazas: • De 4 a 18 meses 10 prazas • De 18 meses a 3 anos 20 prazas • De 3 a 7 anos 40 prazas • De 8 a 16 anos 50 prazas O número de prazas por tramo de idade poderá variar en función do número de solicitudes, dos ingresos decretados pola Consellería de Traballo e Benestar e doutras necesidades de uso das instalacións do Centro Príncipe Felipe por parte da Deputación. 7. Criterios de admisión: - Situación económica: Familias cos seguintes niveis de ingresos:  Dobre do SMI ou superior 0 puntos  Entre o SMI e o dobre 1 puntos  SMI ou inferior, ata o 75% 2 puntos  Inferior ó 75% do SMI 3 puntos  50% do SMI ou inferior 4 puntos - Situación socio-familiar:  Por cada membro menor de 18 anos a cargo da unidade familiar, incluído o menor para o que se solicita a praza: 1 punto, ata un máximo de 3  Por discapacidade física, psíquica ou sensorial superior ó 40%, enfermidade crónica que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia: Pai ata 3 puntos Nai ata 3 puntos Fillos ata 2 puntos  Pola condición de familia monoparental........................................3 puntos  Calquera outra circunstancia socio-familiar que sexa susceptible de valoración ó xuízo da comisión e adecuadamente acreditada: de -4 ata +4 puntos  Informe dos servizos de psicoloxía da institución, valorando as circunstancias do menor: de -4 ata +4 puntos  Informe dos Servizos Sociais da institución, valorando as circunstancias do menor, familia, contorna, conciliación laboral-familiar: de -4 ata + 4 puntos En caso de minusvalías, trastornos psicolóxicos e outras é imprescindible achegar informes. Non se aceptarán os seguintes casos: - Menores que se atopen en situación de risco de desamparo e, polo tanto, suxeitos á xurisdición da Xunta de Galicia. - Menores que necesiten atención psicoeducativa en centros específicos para esa problemática. - Menores con trastornos mentais ou de conduta que requiran tratamentos psicolóxicos específicos. - Menores con graves trastornos do desenvolvemento que requiran tratamentos psicoeducativos específicos. - Menores con toxicomanías. - Unidades familiares con ingresos que superen o cuádruplo do SMI. 8. Prazo de presentación das solicitudes: O prazo de presentación será a partir do día seguinte ó da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e ata o 14 de marzo do 2015. A solicitude presentarase debidamente cuberta no Rexistro xeral da Deputación, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, e os sábados de 9:00 a 13:00 horas. 9. Lugar de recollida das solicitudes: Administración do Centro Príncipe Felipe, Oficina de Información ó Cidadán do organismo provincial ou a través da web www.depo.es. 10. Teléfono de información: 986 804 100, extensión 41024 11. Resolución das solicitudes e admisión dos menores: A valoración das solicitudes, así como todas as cuestións que se poidan derivar da interpretación das bases, realizaraa cada curso escolar a Comisión de baremación e admisión do Centro Príncipe Felipe, composta polo coordinador xeral, o xefe de sección, os directores dos centros, traballadores sociais e psicólogos. O presidente da Deputación, en base á valoración das solicitudes efectuada pola citada comisión, ditará resolución acordando a relación de menores que van ser admitidos no Centro de Día durante o curso 2015 - 2016, así coma os non admitidos e as causas da súa exclusión. A citada resolución esgota a vía administrativa. Os interesados poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o presidente da institución provincial no prazo dun mes a partir do día seguinte ó da súa notificación (artigos 107 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro) ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo perante o xulgado correspondente de Pontevedra segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, todo iso no prazo establecido no artigo 46 da citada Lei. 12. Período de proba e adaptación dos menores admitidos no Centro de Día: Existe para os menores un período de proba e de adaptación ós centros e ás súas normas; no caso de non cumprilas poderán ser dados de baixa, previo informe dos servizos técnicos do Centro Príncipe Felipe. Ó comezo de cada curso as familias asinarán no Centro un protocolo de compromisos, dependendo das circunstancias que motiven a admisión do menor. Existirá a posteriori unha Comisión de seguimento que valorará durante o transcurso da estancia do menor se os compromisos iniciais son cumpridos. Esta comisión ten a competencia de decidir a continuidade ou non do menor no Centro se os compromisos non son acadados ou non se cumpren.” 8.23031.- CONCESIÓN DAS AXUDAS DO “PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015” A Deputación de Pontevedra, consciente das dificultades que teñen os pequenos concellos para prestar determinados servizos ou executar obras esenciais para a comunidade por mor da complicada situación económica e os recortes orzamentarios, puxo en marcha un programa de axudas, denominado “Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015”, cuxas Bases Reguladoras foron publicadas no BOPPO núm. 1, do 2 de xaneiro de 2015, tendo en conta que no BOPPO núm. 3, do 7 de xaneiro publícase unha corrección de erros. Coa finalidade de asegurar a prestación integral e axeitada na totalidade do territorio provincial dos servizos de titularidade municipal, as axudas que se conceden o abeiro deste programa destinaranse a financiar a contratación laboral a tempo parcial en xornada ordinaria de 25 horas semanais, durante seis meses, de persoas desempregadas non perceptoras de ingresos ou perceptoras de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos mínimos de subsistencia (RISGA, RAE e PREPARA), calquera que sexa a categoría profesional, e que reúnan os requisitos establecidos no artigo 11 das Bases. O número de traballadores por concello determinase en función da súa poboación segundo a última publicación do INE. A selección será efectuada por cada concello, en formulario normalizado, a través do Servizo Público de Emprego facendo referencia ós requisitos e características que deben reunir os traballadores que contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes ós postos de traballo ofertados. O custo salarial máximo subvencionable por traballador ascende a 4.181,88 €, podendo os Concellos, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría profesional. Na aplicación orzamentaria 15/942.9420.462.03 do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. O órgano competente para a autorización e disposición deste gasto é a Xunta de Goberno, segundo a Base 16.2 das aprobadas para a execución do vixente Orzamento Provincial. Á vista do informe-proposta da xefa do Servizo de Cooperación, do informe emitido pola Comisión de Valoración, do informe de fiscalización da Intervención Provincial, dos expedientes de subvención e da documentación relacionada co expediente que debe remitir o Concello, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Concederlles a cada un dos concellos relacionados as axudas e subvencións para a contratación laboral dos traballadores solicitados da maneira que se detalla na seguinte táboa e con cargo á aplicación orzamentaria 15/942.9420.462.03 do vixente Orzamento provincial: PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015 Concello Núm. Categoría profesional Importe concedido Agolada 20 2 traballadores de conservación de parques urbanos, xardíns históricos e botánicos, 3 podadores e/ou motoserristas forestais, 3 operarios de formigón, 1 carpinteiro de aluminio, metálico e PVC, 1 electricista de mantemento e reparación en xeral, 1 mozo de recollida de lixo-vertedoiros, 2 varredores, 2 operarios en mantemento de rede de sumidoiros e 5 peóns de obras públicas en xeral 83.637,60 € Arbo 20 1 peón fontaneiro, 2 peóns carpinteiros, 1 peón electricista, 3 peóns da construción, 7 peóns de horticultura-xardinería, 2 operarios de condución de vehículos e manexo de maquinaria agrícola, 2 axudantes de tarefas de axuda no fogar, 1 operario de servizos xerais e 1 axudante socio-cultural 83.637,60 € Baiona 30 3 operarios de servizos múltiples, 2 peóns ambientais, 3 peóns de xardinería, 2 ordenanzas/vixiantes, 10 operarios de limpeza viaria e recollida do lixo e 10 peóns de obra pública 125.456,40 € Barro 20 6 operarios de conservación de parques e xardíns, 2 operarios de mantemento de sumidoiros, 6 peóns de albanel e 6 peóns de construción 83.637,60 € Bueu 30 14 peóns servizo de limpeza, 1 oficial e 2 peóns para o servizo de xardinería e medio ambiente, 2 carpinteiros, 1 soldador, 1 electricista, 2 peóns de albanelería e 7 auxiliares administrativos 125.456,40 € Caldas de Reis 24 1 condutor maquinista, 3 oficiais de primeira, 1 peón cerralleiro, 14 peóns de obra pública, 4 peóns de limpeza e 1 administrador de sistemas informáticos 100.365,12 € Cambados 30 23 peóns de mantemento de infraestruturas e limpeza, 3 axudantes de turismo e actividades socioculturais, 3 auxiliares administrativos e 1 arquitecto técnico 125.456,40 € Campo Lameiro 14 14 operarios/axudantes/coordinador cultural 58.546,32 € Cangas do Morrazo 34 16 peóns agrícolas, 6 peóns varredores, 7 peóns e 1 condutor para a brigada de obras, 1 peón limpador, 2 conserxes e 1 FP2 142.183,92 € Cañiza, A 24 24 peóns de servizos varios 100.365,12 € Catoira 20 13 peóns, axudantes ou operarios e 7 traballadores con categoría de licenciados, diplomados universitarios ou ciclos medio ou superior de FP 83.637,60 € Cerdedo 14 14 peóns forestais, taladores, trozadores e outros traballos forestais 58.546,32 € Cotobade 20 2 condutores-operadores de maquinaria forestal a motor, 7 albaneis colocadores de obra vista, 1 soldador de estruturas metálicas lixeiras, 1 condutor de camión con remolque e 9 peóns forestais 83.637,60 € Covelo, O 20 6 peóns forestais, 2 peóns de recollida do lixo, 1 mecánico (mantemento de maquinaria), 3 peóns de limpeza de edificios municipais, 1 oficial de albanelería, 3 peóns de albanelería, 1 condutor camión, 1 carpinteiro, 1 auxiliar de axuda a domicilio e 1 animador deportivo 83.637,60 € Crecente 20 20 peóns/operarios/axudantes 83.637,60 € Cuntis 20 1 condutor-operador de movemento de terras, 1 operario de maquinaria forestal con motor, 2 canteiros de construción, 3 albaneis, 2 varredores, 7 peóns de obras públicas, 3 administrativos e 1 auxiliar administrativo 83.637,60 € Dozón 14 14 peóns 58.546,32 € Estrada, A 34 34 operarios 142.183,92 € Forcarei 20 9 peóns forestais, 1 condutor de maquinaria forestal, 5 oficiais albaneis, 4 peóns de obras públicas e 1 conserxe 83.637,60 € Fornelos de Montes 14 12 peóns e 2 operadores gravadores de datos 58.546,32 € Gondomar 30 23 peóns para conservación e mantemento de infraestruturas municipais, 5 peóns para acondicionamento, mantemento, conservación e limpeza de áreas ambientais e 2 peóns para mantemento e conservación de infraestruturas escolares e edificios públicos municipais 125.456,40 € Grove, O 30 11 operarios para o departamento de Limpeza e Medio Ambiente, 18 operarios para o Servizo de Obras e 1 auxiliar para a oficina de información e turismo 125.456,40 € Guarda, A 30 6 peóns da construción, 4 mozos de recollida do lixo, 10 varredores, 6 peóns forestais e 4 peóns - operarios para o punto limpo 125.456,40 € Illa de Arousa, A 24 24 operarios de servizos múltiples 100.365,12 € Lalín 34 1 socorrista, 1 operario de limpeza, 7 operarios de vías e obras, 2 condutores de maquinaria, 4 peóns de albanel, 2 peóns de pintura, 4 auxiliares de xardinería, 2 peóns de canteiro, 1 peón de carpintería, 1 peón de fontaneiro, 1 peón electricista, 2 auxiliares administrativos, 4 operarios de limpeza e 2 ordenanzas 142.183,92 € Lama, A 20 2 operadores gravadores de datos en ordenador, 1 empregado de portelo de correos, 1 empregado administrativo de persoal, 2 operarios da industria de produción e distribución de enerxía, 1 operario condutor de autobús, 2 operarios da industria metalúrxica e fabricación de produtos metálicos, 1 ordenanza, 1 empregado de centro de recreo, 1 operario tractorista-manipulador agrícola, 2 operarios teitadores de asfalto, 1 operario ferreiro forxador, 1 operario lector de contadores, 2 peóns de obras públicas e 2 peóns forestais 83.637,60 € Marín 34 30 operarios de obras públicas e 4 conserxes 142.183,92 € Meaño 24 1 monitor de tempo libre, 1 coidador axuda a domicilio, 1 limpador de edificios municipais, 1 peón electricista, 1 peón fontaneiro, 1 condutor para a recollida de residuos e 18 peóns de obras públicas 100.365,12 € Meis 24 24 peóns 100.365,12 € Moaña 30 2 auxiliares de ludoteca, 2 auxiliares administrativos, 8 conserxes-limpadores, 2 oficiais de medio ambiente, 2 peóns de medio ambiente/forestais, 2 oficiais albaneis, 2 peóns albaneis, 1 operario fontaneiro, 1 operario electricista, 3 peóns da construción e 5 peóns xardineiros 125.456,40 € Mondariz 20 20 peóns forestais 83.637,60 € Mondariz-Balneario 14 7 peóns construción e 7 peóns forestais 58.546,32 € Moraña 20 20 peóns 83.637,60 € Mos 30 5 teitadores de asfalto, 4 operarios mantedores de redes de sumidoiros, 4 instaladores de tubos para condución de gavias, 5 operarios mantedores de edificios, 10 operarios conservadores de parques e xardíns e 2 limpadores - mantedores de piscinas 125.456,40 € Neves, As 20 18 operarios e 2 auxiliares administrativos 83.637,60 € Nigrán 30 30 peóns forestais 125.456,40 € Oia 20 2 mozos de recollida do lixo, 2 tractoristas - manipuladores de maquinaria forestal, 2 condutores/operadores de retroescavadora, 1 empregado administrativo, 1 soldador por arco eléctrico, 5 albaneis, 4 persoal de limpeza/limpadores en xeral, 1 electricista de mantemento e reparación en xeral, 1 fontaneiro e 1 ordenanza/bedel 83.637,60 € Pazos de Borbén 20 1 axudante de biblioteca, 10 peóns forestais e 9 mozos de recollida de lixo 83.637,60 € Poio 30 2 traballadores do Ciclo Superior de Turismo (guía, información e asistencia turísticas), 10 peóns (forestais, obras públicas), 3 oficiais de 1ª condutores, 3 oficiais de 1ª albaneis, 2 oficiais de 1ª electricistas, 1 oficial de 1ª fontaneiro, 3 auxiliares administrativos, 1 dinamizador sociocultural, 2 subalternos/conserxes, 1 monitor deportivo, 1 TCAE/auxiliar de clínica e 1 traballador social 125.456,40 € Ponte Caldelas 24 12 operarios para conservación de parques urbanos, xardíns históricos e botánicos, 11 operarios de mantemento da rede de sumidoiros e 1 operario de máquinas para fabricar produtos de madeira en xeral 100.365,12 € Ponteareas 34 10 peóns de edificios públicos, 12 peóns de medio ambiente e 12 peóns de vías e obras 142.183,92 € Pontecesures 20 8 peóns de obras públicas, 6 peóns auxiliares de xardinería, 3 peóns de limpeza de edificios e fachadas, 2 auxiliares administrativos e 1 arquitecto técnico 83.637,60 € Porriño, O 30 2 relación laborais, 1 auxiliar administrativo, 1 conserxes, 9 peóns obras públicas, 9 peóns horticultura, 1 tractorista, 1 condutor camión,2 carpinteiros, 2 ferreiros, 1 fontaneiro, 1 electricista. 125.456,40 € Portas 20 12 peóns de construción, 6 peóns de xardinería e 2 peóns de limpeza 83.637,60 € Redondela 34 8 auxiliares administrativos, 12 peóns forestais, 4 peóns teitadores de asfalto, 4 peóns/axudantes albaneis, 2 peóns/axudantes electricistas, 1 peón/axudante de carpintería, 1 programador multimedia e 2 guías turísticos 142.183,92 € Ribadumia 24 2 monitores de tempo libre e 1 peón; 2 peóns de recollida do lixo e 1 peón para o punto limpo; 1 monitor deportivo e 1 peón; 1 auxiliar administrativo; 2 peóns de limpeza instalacións municipais e 2 peóns de mantemento de instalacións municipais; 4 peóns de xardinería, 5 peóns de obra pública e 2 peóns de mantemento da rede de augas 100.365,12 € Rodeiro 20 12 peóns, 1 traballador social, 1 animador da terceira idade, 1 coidador infantil, 2 auxiliares para o servizo de axuda no fogar, 1 monitor deportivo, 1 técnico en patrimonio e 1 administrativo 83.637,60 € Rosal, O 24 10 peóns para revalorización de espazos públicos, 1 operario para tarefas de electricidade de mantemento e reparación, 1 operario para tarefas de fontanería, 4 peóns para o servizo de limpeza e instalacións municipais, 2 condutores para a brigada de vías e obras, 2 auxiliares de axuda no fogar, 2 auxiliares administrativos para tarefas de apoio ás oficinas xerais e servizos sociais e 2 conserxes ou ordenanzas 100.365,12 € Salceda de Caselas 13 1 oficial albanel, 3 peóns de albanel, 5 peóns de limpeza, 3 peóns forestais, 1 auxiliar administrativo. 54.364,44 € Salvaterra de Miño 24 13 peóns da construción, 10 peóns de limpeza e 1 fontaneiro 100.365,12 € Sanxenxo 30 4 empregados administrativos en xeral, 7 peóns forestais, 6 peóns agrícolas en xeral, 6 peóns de horticultura-xardinería, 7 peóns de obras públicas en xeral 125.456,40 € Silleda 24 6 varredores, 6 peóns de xardinería, 2 peóns de xardinería para desbroces, 1 peón electricista, 6 peóns de construción, 2 peóns de pintor, 1 peón de limpeza de edificios públicos 100.365,12 € Soutomaior 24 6 peóns de obras públicas en xeral, 5 peóns da construción de edificios, 4 albaneis-oficiais de 2ª, 1 fontaneiro, 4 peóns forestais, 1 podador inxertador, 2 axudantes de arquivo e 1 empregado administrativo de arquivos e bibliotecas 100.365,12 € Tomiño 30 10 peóns da horticultura-xardinería, 1 encargado forestal, 1 técnico forestal, 4 peóns da construción de edificios, 2 oficiais de 1ª albaneis, 3 pintores, 2 axudantes carpinteiros en xeral, 1 oficial de 1ª carpinteiro en xeral, 1 condutor-operador de retroescavadora, 2 instaladores electricistas en xeral, 2 limpadores en xeral e 1 empregado administrativo en xeral 125.456,40 € Tui 30 26 operarios/peóns e 4 axudantes administrativos 125.456,40 € Valga 24 24 peóns - oficiais 100.365,12 € Vilaboa 24 7 peóns de obras públicas, 7 peóns forestais, 2 albaneis, 2 canteiros da construción, 2 carpinteiros, 2 pintores, 1 soldador e 1 condutor 100.365,12 € Vila de Cruces 24 23 peóns e 1 auxiliar administrativo 100.365,12 € Vilagarcía de Arousa 34 34 peóns 142.183,92 € Vilanova de Arousa 30 20 peóns de obras públicas, 3 asistentes a domicilio, 2 auxiliares de turismo, 3 conserxes e 2 limpadores 125.456,40 € 2. A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, entre persoas desempregadas non perceptoras de prestacións ou perceptoras de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos económicos mínimos de subsistencia (RISGA, RAI e PREPARA) e que reúnan os requisitos establecidos no artigo 11 das Bases. 3. Todos os contratos deberán iniciarse antes do 1 de abril de 2015, salvo os casos excepcionais de substitución por renuncia, e o período de vixencia non poderá exceder do 30 de setembro de 2015. 4. O pagamento da subvención concedida farase efectiva da seguinte forma: a. O 50% ó inicio da obra ou servizo, que se acreditará coa certificación do secretario do concello e se aboará segundo o número de contratos formalizados ata esa data. b. O 50% restante ó inicio do cuarto mes de contrato, previa certificación do secretario de concello sobre a continuidade da actividade na que se faga constar a identificación dos traballadores e as datas do inicio e fin do contrato. 5. En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da finalización da obra ou servizo, cómpre presentar no Rexistro da Deputación os seguintes documentos: a. Memoria explicativa e detallada das actividades realizadas e da práctica profesional acadada polos traballadores contratados. b. Certificado de fin de servizo. c. Certificación acreditativa de que os gastos son reais e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a disposición da Deputación, se o considerase oportuno, os xustificantes correspondentes para o seu exame. Neste certificado deberán concretar as cantidades aboadas en concepto de salario e cotización empresarial á Seguridade Social, así como as cantidades deducidas na liquidación das cotas á Seguridade Social (modelo TC1) en concepto de incapacidade temporal dos traballadores contratados con cargo a esta subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro a institución provincial. 6. A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar o reintegro da subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. 9.23032.- INADMISIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DONA ANA SANTA CECILIA ESCUDERO EN REPRESENTACIÓN DE D. FÉLIX GARCÍA POUSO POR LESIÓNS NA RÚA DAS MÁMOAS (CONCELLO DE PONTEVEDRA) Dada conta que con data de rexistro de entrada 26/12/14 (rex. núm. 2014128026) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por Dna. Ana Santa Cecilia Escudero en representación de D. Félix García Pouso por lesións padecidas a consecuencia de introducir a súa perna nun sumidoiro que se atopaba sen tapa na Rúa das Mámoas, situada no Polígono Industrial de A Reigosa, no Concello de Pontevedra, o día 27/06/14 e que cuantificou economicamente en 2.000,39 €. Resultando.- Que con data 14/01/15 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu con data 09/01/15 co seguinte contido: “La Rúa Mámoas no pertenece a la red provincial”. Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que o teor do citado informe impide entrar sequera a valorar as circunstancias concorrentes no sinistro en cuestión, por canto non pode constituírse validamente a relación procedimental ó non resultar a Deputación Provincial pasivamente lexitimada para interpoñer perante dela ningunha reclamación que non se relacione directamente coa súa titularidade demanial. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que en ningún caso pode esta Deputación Provincial facerse responsable de danos producidos en estradas que non sexan da súa titularidade. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92, en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á inadmisión argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade inadmitir a trámite dita solicitude de indemnización. 10.23033.- RATIFICACIÓN DE DIVERSAS RESOLUCIÓNS PRESIDENCIAIS REFERENTES AS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS 2014 De conformidade co disposto nas bases da convocatoria do Plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade ratificar as seguintes Resolucións Presidenciais: - Por Resolución Presidencial nº 2015002044 de data 29 de xaneiro de 2015, resólvese dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Gianfranco José Di Giorgi Figueira na empresa Asemega S.L., con efectos do día 28 de xaneiro de 2015. - Por Resolución Presidencial nº 2015001994 de data 29 de xaneiro de 2015, resólvese dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Alberto Lusquiños Bouzón na empresa Alejandro González Souto (Taller de Vehículos), con efectos do día 27 de xaneiro de 2015. - Por Resolución Presidencial nº 2015001996 de data 29 de xaneiro de 2015, resólvese dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Borja López Lorenzo na empresa Cactus Digital, S.L. con efectos do día 27 de xaneiro de 2015. - Por Resolución Presidencial nº 2015002119 de data 30 de xaneiro de 2015, resólvese dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Rubén Estévez Caride na empresa Educatic Gap Pue, S.L. con efectos do día 31 de xaneiro de 2015. - Por Resolución Presidencial nº 2015002130 de data 30 de xaneiro de 2015, resólvese modificar a titulación asignada á empresa Alumisel, S.A.U. por falta de candidatos suficientes no procesos de selección correspondentes, pasando de ter asignado a titulación do expediente P084 a ter asignada a titulación do expediente P021. - Por Resolución Presidencial nº 2015002121 de data 30 de xaneiro de 2015, resólvese dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Román López González na empresa Innaves, S.A. con efectos do día 31 de xaneiro de 2015 por inadecuación do perfil do bolseiro as actividades asignadas pola empresa. O bolseiro será reubicado nunha empresa dispoñible e axeitada. - Por Resolución Presidencial nº 2015002122 de data 30 de xaneiro de 2015, resólvese dar continuidade ao disfrute da bolsa a Román López González na empresa Alumisel, S.A.U. con efectos do 01 de febreiro de 2015 ata o 31 de marzo do 2015 e prorrogable seis meses, por un importe de 700€/mes. - Por Resolución Presidencial nº 2015002128 de data 30 de xaneiro de 2015, resólvese adxudicar unha bolsa a José Roberto Valverde González na empresa Alberto Lusquiños Bouzón (Taller de Vehículos) con efectos do 01 de febreiro de 2015 ata o 31 de marzo do 2015 e prorrogable por seis meses, por un importe de 700 €/mes. 11.23034.- COMUNICACIÓNS A Xunta de Goberno queda enterada de: Informe do Xefe da Estación Fitopatolóxica do Areeiro de data 04/02/2015 (Rex. saída núm. 1370 de 5 de febreiro de 2015), dando conta da participación nos comentarios para a elaboración dos “Protocolos de diagnóstivo de Bursaphelenchus xylophilus y Xiphinema americanum sensu lato de la International Plant Protection Convention”. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 12.23035.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS a) Vista a relación de facturas con número 2015002426, que contén cento corenta facturas e por un importe de 74.805,29 €, correspondendo a primeira factura a Ferretería Echegaray, S.L., por importe de 3,32 €, e a derradeira a Gas Natural Comercializadora, S.A., por importe de 263,26 €, e visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 22 de xaneiro de 2015, no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron en exercicio pechado, sendo necesario a súa aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial de créditos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar: A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: Importe total 74.638,34 € Descontos do IRPF 174,30 € Descontos do IVE soportado deducible 341,25 € Descontos do honorarios técnicos externos 0,00 € Outros descontos 0,00 € Total líquido 74.805,29 € b) Vista a relación de facturas con número 2015003512, que contén dúas facturas e por un importe de 11.797,50 €, correspondendo a primeira factura a Radio Popular SA Cadena de Ondas Populares Españolas, por importe de 4.319,70 €, e a derradeira a Radio Popular SA Cadena de Ondas Populares Españolas, por importe de 7.477,80 €, e visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 5 de febreiro de 2015, no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron en exercicio pechado, sendo necesario a súa aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial de créditos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar: A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: Importe total 11.797,50 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do honorarios técnicos externos 0,00 € Outros descontos 0,00 € Total líquido 11.797,50 € 13.23036.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS E CERTIFICACIÓNS a) Visto o informe emitido por Intervención de data 27/01/2015 e o informe do xefe do servizo de contratación de data 19/01/2015, correspondente á factura que se relaciona posteriormente, tendo en conta que non se seguiu o procedemento de contratación oportuno á aprobación das facturas, requírese seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do vixente Orzamento Provincial a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial das seguintes obrigas: - Factura nº 2014/A6238 emitida por Enmacosa, S.A. (NIF: A-36.039.956) de 31/10/2014, relativa ós honorarios en concepto de traballos de control de calidade realizados na obra: “Ampliación do Museo de Pontevedra e Rehabilitación do edificio Sarmiento” por importe de cinco mil douscentos tres euros. Do importe total da factura (5.203,00 €), 3.201,02€ cargaranse a conta non orzamentaria 419.09.(099.129), e 2.001,98€ con cargo a aplicación orzamentaria 15/333.3330.622.01-2014 (Rc nº 201500012234). b) A Xunta de Goberno en data 20/09/2013 adxudica a obra: “Mellora e acondicionamento da casa da cultura de O Seixo, Santa María de Tomiño” á empresa Construcciones y Proyectos Abilleira S.L. En data 23/11/2013, emítese acta de comprobación de replanteo negativa, retrasándose o inicio das obras ó 13/01/2014, volvéndose a interromper para a avaliación dunha serie de actuacións xurdidas segundo se indica no informe redactado o 20/01/2014. Con data 03/03/2014 inícianse as obras unha vez reformulado o proxecto, segundo se indica no informe de 17/02/2014. En data 24/04/2014 solicítase ampliación do prazo de execución establecéndose como novo prazo de remate 02/05/2014. Recibido proxecto modificado, remítese o servizo de Infraestruturas en data 07/05/2014 para que emita o correspondente informe. O servizo de infraestruturas en data 14/05/2014 informa dunhas incidencias que é preciso emendar polo que remite o proxecto o servizo de Cooperación, para que o poña en coñecemento do concello. En data 29/05/2014 o servizo de Cooperación mediante correo certificado remite dito proxecto ó concello para que subsane as deficiencias detectadas no proxecto. Non consta polo servizo de Cooperación que dito requirimento fose atendido polo concello. En data 16/06/2014, recíbese a certificación nº 1, que non pode ser tramitada por non axustarse o modelo aprobado por resolución presidencial de data 13/07/2007, e non expedirse de acordo coas indicacións da cláusula 16.6 do Prego. En data 31/07/2014, requíreselle ó concello de Tomiño, para que rectifique as certificacións. En data 11/08/2014 teñen entrada no Rexistro da Deputación as certificacións nº 1 e nº 2 e un documento final de obra, que se remiten ó servizo de Infraestruturas. En data 14/10/2014 devólvese polo servizo de Infraestruturas a antedita documentación polos seguintes motivos: • “Na certificación aparecen unidades de obras non reflectidas no proxecto aprobado e o documento final de obras non ten o carácter de modificado.” En data 16/10/2014, recíbese no Rexistro da Deputación modificado a custe cero remitido polo Concello de Tomiño. En data 20/10/2014 recíbese no Rexistro da Deputación proxecto modificado presentado pola empresa a custe cero, unha vez que a obra estivera rematada, xa que a acta de recepción da obra ten data de 02/05/2014. Dito proxecto modificado supón a introdución de novas unidades de obra polo que de acordo co artigo 158 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, é necesario a aprobación polo órgano de contratación dos prezos contraditorios fixados, segundo os prezos descompostos integrados no contrato. En data 20/01/2015 o Director de Infraestruturas informa que: • Os prezos que se indican nas certificacións relativos a unidades de obras existentes correspóndense cos do proxecto orixinal. • Os prezos presentados na acta de prezos contraditorios axústanse a prezos habituais de mercado, no momento da licitación das obras. Visto o informe emitido por Intervención en data 29/01/2015 correspondente a dita certificación, tendo en conta que non se seguiu o procedemento de contratación oportuno á aprobación da mesma, requírese seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: -A certificación nº1 da empresa Construcciones y Proyectos Abilleira S.L. (CIF B-36.162.030), por importe de 75.112,22 €, correspondente á obra “Mellora e acondicionamento da casa da cultura de O Seixo, Tomiño”, con arranxo ó seguinte detalle: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (CIF B-36.162.030) Subtotal 75.112,22€ Taxa dirección de obra (4%) 2.086,60€ Control de Calidade (5%) 2.608,24€ Seguridade e saúde (0,50%) 260,82€ Total descontos 4.955,66€ Importe líquido a percibir pola empresa 70.156,56€ -A certificación nº2 da empresa Construcciones y Proyectos Abilleira S.L.(CIF B-36.162.030), por importe de 61.026,08 €, correspondente á obra “Mellora e acondicionamento da casa da cultura de O Seixo, Tomiño”, con arranxo ó seguinte detalle: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (CIF B-36.162.030) Subtotal 61.026,08€ Taxa dirección de obra (4%) 1.695,29€ Control de Calidade (5%) 2.119,11€ Seguridade e saúde (0,50%) 211,91€ Total descontos 4.026,31€ Importe líquido a percibir pola empresa 56.999,77€ O pago das certificacións realizaranse con cargo á aplicación 15/942.9420.652.45.2010. 14.23037.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DA OBRA “URBANIZACIÓN DA AVDA. LUÍS ROCAFORT (SANXENXO)” A Xunta de Goberno, en sesión de 19/12/2014, concedeu unha subvención ó Concello de Sanxenxo, por importe de 495.749,68 €, con cargo ó PUSIM/14, co obxecto de levar a cabo as obras de “Urbanización da Avda. Luis Rocafort”, aprobándose no mesmo acto un convenio de colaboración coa Deputación Provincial para á súa execución. Polo mesmo órgano, en sesión de 27/01/2015, prestouse aprobación ó correspondente proxecto por importe de 910.982,97 €, máis a cantidade de 191.306,42 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 1.102.289,39 €. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por si mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 1 de outubro de 2013, no que expón que considerando o R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto a resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Resultando que o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Urbanización Avda. Luís Rocafort (Sanxenxo)”. O orzamento deste contrato é de 910.982,97 €, máis a cantidade de 191.306,42 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 1.102.289,39 €. Así mesmo, a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 1.102.289,39 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 15/456.4530-612.02.2014 do vixente Orzamento provincial. Dito prego é como segue: PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “URBANIZACION AVDA. LUIS ROCAFORT (SANXENXO) (EXPTE. 2015000901)” 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada unha delas. O devandito proxecto consta dos documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración –prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, en cumprimento do disposto no artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, a partir do 15 de decembro de 2014 a Deputación de Pontevedra publicará todas as noticias, avisos e documentación relativa ós seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (www.contrataciondelestado.es). Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 € por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente) - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita) - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da corporación ou o membro no quen delegue Vogais: - O Secretario xeral - O Interventor - O Director de Infraestruturas. Secretario: - O Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. A devandita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato. O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1. Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2. A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3. A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4. A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5. A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións:18.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 18.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 18.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo. Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 18.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 18.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 18.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 18.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 18.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 24. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 25. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 26. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 27. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 29. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición. Dito anexos son como seguen: ANEXO I “CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Urbanización Avda. Luis Rocafort (Sanxenxo). 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000. Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011), a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 910.982,97 € IVE (21%): 191.306,42 € Total con IVE: 1.102.289,39 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 15/456.4530-612.02.2014 1.102.289,39 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en oito meses contados desde o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos años e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Este criterio valorarase en función da fórmula establecida no anexo III.A • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos Este criterio valorarase en función da fórmula establecida no anexo III.B. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse de conformidade cos seguintes criterios: Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R. d. 1627/97) Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1. Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2. Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3. Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4. As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Melloras ofertadas 4. Memoria de seguridade e saúde 5. Programa de actuacións ambientais Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación.” ANEXO II “DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. -Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=1,…., n), • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima, • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 0 e Wmax, i=1, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=1, ….., n Nota. Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e por tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quasi-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20 % (figura 2). Nota. No caso particular en que todas as ofertas sexan iguais en prezo de licitación tense b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (Vi=0). Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propomos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que: 4. Fórmula completa para a valoración de ofertas 1. Definición de Wmax: 2. Definición de S:  Se : ,  Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para i=1,…..,n:  Se entón ,  Se entón 4. Valoración das ofertas cando  Para ,…..,n: OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS Consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda nas porcentaxes que se sinalan a continuación en función do número de empresas presentadas e admitidas ó procedemento: - Unha oferta: Será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: Unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: Serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Non obstante, excluirase para o cómputo da devandita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ao 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: Consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. Non obstante, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades á devandita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: Se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: Supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: Supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: Supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = si y si y , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria. B) Valoración oferta do Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ao 1% e menor ou igual ao 5%. No caso de que sexa inferior ao 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ao 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) D.ª/D…....., maior de idade, veciño de…....., con domicilio en …........, titular do DNI…....., expedido na data ..........., actuando en nome propio/ou en representación da empresa …....... (CIF núm. …......) e con domicilio en …......., teléfono…..... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de ___ (en letra e número) euros, máis ____ euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número): -% de Control de calidade ofertado: -Prazo de execución ofertado: - Melloras ofertadas (descrición): ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (SOBRE A) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS TÍTULO DO CONTRATO………………………………………………………. NÚM. DE EXPEDIENTE……………………………………………………… D.ª/D……….., con DNI núm. …….., en nome propio ou en representación da empresa ……………, con NIF/CIF núm. ………… DECLARA que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2008 Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2011 Importe ano 2012 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 15.23038.- APROBACIÓN DO PROXECTO DA OBRA “ENSANCHE E MELLORA DA E.P. 9701 BAIÓN-ANDRÁS, P.K. 0+240 Ó P.K. 3+030 (VILANOVA DE AROUSA)” Tras a declaración da necesidade e idoneidade que figura na petición de inicio do expediente por Infraestruturas, de data 4 de febreiro de 2015, que motiva de xeito abondo a conveniencia de emprender en beneficio do interese público a execución da obra “Ensanche e que mellora da E.P. 9701 Baión-András, P.K. 0 +240 ó P.K. 3 +030 (Vilanova de Arousa)” cunha asignación eficaz e eficiente dos recursos públicos. E sendo preciso definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da licitación, tal e como establece o artigo 121 do R.d.l. 3/2011, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, de aquí en diante TRLCSP, redáctase o pertinente proxecto polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Julio C. Rojo Martínez. Os servizos técnicos da Deputación verificaron o cumprimento das disposicións de carácter legal e técnico, comprendidas no artigo 123 do TRLCSP. Polo Servizo de Intervención infórmase poñendo de manifesto a existencia de crédito para facer fronte ó gasto na aplicación 15/456.4530-612.02 do vixente orzamento provincial. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011 TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o proxecto “Ensanche e mellora da E.P. 9701 Baión-András, P.K. 0+240 ó P.K. 3+030 (Vilanova de Arousa)”, con arranxo ó seguinte detalle: Redactor D. Julio C. Rojo Martínez Importe de execución sen IVE 1.410.298,66 € IVE (21%) 296.162,72 € Total 1.706.461,38 € Prazo de execución dez meses 16.23039.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, CONVOCADO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MOBILIARIO (LOTE 3) NECESARIO PARA A POSTA EN MARCHA DO CENTRO DE XESTIÓN DO COÑECEMENTO ARQUEOLÓXICO, ENMARCADO NO PROXECTO DEPODEZA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, COFINANCIADO NUN 70% POLO FEDER Con data 23 de febreiro de 2011, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Resolución do 18 de febreiro de 2011 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se aproba a convocatoria 2011 para a concesión de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional durante o período de intervención 2007-2013, á cal a Deputación de Pontevedra presentou o proxecto depoDeza. A través do devandito proxecto, a Deputación de Pontevedra traballa na dinamización económica da comarca do Deza, cohesionando o territorio da comarca a través do aproveitamento dos seus recursos endóxenos, promovendo un desenvolvemento socioeconómico, equilibrado e sotible. Os obxectivos do proxecto son protexer e preservar a cultura e o medio ambiente, impulsar as actividades agro-gandeiras, promover a creación de actividades turístico culturais e fomentar a utilización das tecnoloxías da información e comunicación para facilitar o desenvolvemento económico e social. Na procura destes obxectivos, a Deputación de Pontevedra leva a cabo unha das actuacións do proxecto, a posta en valor da cultura Castrexa, a través dun centro de coñecemento onde se poderán investigar os restos arqueolóxicos, facilitar a transferencia do coñecemento e crear boas prácticas entre outros. Para poder iniciar a actividade de investigación, catalogación e almacenaxe, é preciso contratar a subministración de materiais, equipamento e mobiliario necesarios para a posta en marcha do devandito centro, o custo total para a Institución Provincial estímase na cantidade máxima de douscentos vinte e tres mil seiscentos corenta e dous euros con dez céntimos (223.642,10€) IVE incluído, polo que, mediante informe emitido pola Xefa do Servizo de Turismo Rías Baixas, solicítase que se inicie a contratación da subministración do material, equipamento e mobiliario necesario para a posta en marcha do centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico, enmarcado no proxecto depoDeza da Deputación de Pontevedra, cofinanciado nun 70% por fondos FEDER. A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 12 de setembro de 2014, adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a subministración de material, equipamento e mobiliario necesarios para a posta en marcha do Centro de Xestión de Coñecemento Arqueolóxico, enmarcado no proxecto depoDeza da Deputación de Pontevedra, cofinanciado nun 70% polo FEDER. Tendo en conta a diferente tipoloxía dos materiais a subministrar distribuíronse tres lotes de acordo o seguinte detalle: Lote 1: Material de laboratorio Importe total estimado sen IVE: 43.855,92€ IVE (21%): 9.209,74€ Importe total estimado IVE incluído: 53.065,66€ Lote 2: Equipamento técnico de laboratorio Importe total estimado sen IVE: 117.042,26€ IVE (21%): 24.578,87€ Importe total estimado IVE incluído: 141.621,13€ Lote 3: Mobiliario Importe total estimado sen IVE: 23.930,00€ IVE (21%): 5.025,30€ Importe total estimado IVE incluído: 28.955,30€ Asemade se estableceron prezos unitarios estimativos que a Deputación de Pontevedra tivo en conta para o cálculo do prezo total. Os devanditos prezos poderíanse incrementar ou diminuír, sempre e cando o importe total non superase a cantidade máxima de licitación establecida pola Deputación de Pontevedra. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 189 de data 1 de outubro de 2014. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 21 de outubro de 2014, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Nese mesmo acto indicouse que non se presentaron ningunha empresa ó Lote 1.- Material de laboratorio e o Lote 2.- Equipamento técnico de laboratorio, polo tanto só sería obxecto de valoración o Lote 3.- Mobiliario. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 22 de outubro de 2014, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo a apertura dos sobres B presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica avaliable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. A Xefa do servizo de Turismo Rías Baixas, emite informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Reunida a Mesa de Contratación, no acto público de data 15 de decembro de 2014, antes da apertura dos sobre C, explícanse os motivos de exclusión das empresas das que non se procederá á apertura dos mesmos, sendo os seguintes: - Axial 3, Equipamientos y Servicios a la Oficina, S.L. (CIF: B-36.278.265): Incumpre coa cláusula 4 do anexo I ó prego administrativo ó non presentar a proposta en formato dixital posto que no CD presentado inclúe só fotos. En concreto, no apartado B “Sobre B: documentación correspondente á valoración de criterios non avaliables mediante fórmulas”, no punto 2 indícase “a empresa debe presentar, en formato papel e informático, un catálogo cos produtos que se ofertan, no que se deberán indicar as marcas, modelos, referencias, etc. así como unha breve descrición da funcionalidade de cada un dos produtos”. - KL-1 Mobiliario de oficina, S.L. (CIF: B-15.573.207): Incumpre coa cláusula 3.2. do Prego de Prescricións Técnicas, no referente ás medidas do mobiliario a subministrar, estas poden oscilar en 5 cm ás medidas propostas inicialmente. En concreto, a empresa KL-1, Mobiliario de Oficina incumpre este requisito no artigo 8 armario e no artigo 9 estantería que en ambos casos excede en dúas das tres dimensións (artigo 8, oferta un armario de 236x44,9x100 sendo as medidas establecidas 222x42x89 e artigo 9, oferta unha estantería de 236x44,9x100 e se establecía unhas medidas de 150x42x89). - Lógica Equipamientos Integrales, S.L. (CIF: B-15.803.380): Incumpre coa cláusula 4 do anexo I ó Prego administrativo ao incluír na plantilla os prezos dos elementos a subministrar, dato que se deberá indicar no sobre C. No apartado “Sobre B: documentación correspondente á valoración de criterios non avaliables mediante fórmulas”, no punto 2 se establece o seguinte: “NOTA IMPORTANTE: En ningún caso debe indicarse neste catálogo os prezos dos produtos, dado que os mesmos deberán presentarse no sobre C. As empresas que referencien en este sobre B o prezo dos produtos serán automaticamente excluídas do procedemento” - Suministros Técnicos de Galicia, S.L. (CIF: B-15.213.911): Incumpre coa cláusula 3.2. do Prego de Prescricións Técnicas, as medidas do mobiliario a subministrar pode oscilar en 5 cm ás medidas propostas inicialmente. En concreto, a empresa Suministros Técnicos de Galicia, incumpre este requisito no artigo 8 armario xa que se excede en 17 cm (ofertase un armario de 900x420x2050 e se establecían unas medidas de 890x420x2220). Así mesmo, no referente ao artigo 3 mesa a empresa non especifica as medidas, ocorrendo o mesmo nos artigos 1 e 2, aínda que neste último caso si achega fotos e certificados de calidade. Neste mesmo acto dáse a coñecer a puntuación asignada á proposta técnica efectuadas polas empresas, e procedeuse á apertura dos sobres C correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas. Resultando que unha vez efectuada a valoración total, obtívose o seguinte resultado no Lote 3.- Mobiliario: EMPRESAS Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total (Sobre B + Sobre C) Prezo ofertado Prazo de entrega Prazo de garantía Total Ekip, S.L. (NIF: B-02.558.393) 35 23,681 10 10 78,681 Ekipo, Sociedad Suministradora de Mobiliario, S.L. (CIF: B-36.620.474) 43 21,855 5,298 2,857 73,01 Paz Dismac, S.L. (CIF: B-36.062.180) 35 20,459 0 2,857 58,316 Montes Comercial Técnica de Oficinas, S.L. (CIF: B-36.045.151) 22 35 6,358 2,380 65,738 Axial 3, Equipamientos y Servicios a la Oficina, S.L. (CIF: B-36.278.265) Excluída KL-1 Mobiliario de oficina, S.L. (CIF: B-15.573.207) Excluída Lógica Equipamientos Integrales, S.L. (CIF: B-15.803.380) Excluída Suministros Técnicos de Galicia, S.L. (CIF: B-15.213.911 Excluída Á vista da puntuación total obtida e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, proponse ó órgano contratación a adxudicación do contrato á empresa Total Ekip, S.L. (NIF: B-02.558.393). Resultando que mediante Resolución Presidencial número 2015001572, de data 22 de xaneiro de 2015, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa Total Ekip, S.L. (NIF: B-02.558.393), para que, dentro do prazo de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte a aquel no que recibise o requirimento, presente a documentación de conformidade co disposto no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio o emprendedor). Resultando que a empresa Total Ekip, S.L. (NIF: B-02.558.393), presentou a documentación requirida entre a que se atopa a constitución da garantía definitiva por importe de 915,45 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación co número de operación 201500016571. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministracións, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato para a subministración e instalación do mobiliario (lote 3) para a posta en marcha do Centro de Xestión e Coñecemento Arqueolóxico, enmarcado no proxecto depoDza da Deputación de Pontevedra, cofinanciado nun 70% polo FEDER á empresa Total Ekip, S.L. (NIF: B-02.558.393), de acordo o seguinte detalle: - Prezo ofertado: Importe sen IVE: 18.309,00 € IVE (21%): 3.844,89 € Importe IVE incluído: 22.153,89 € Os prezos unitarios ofertados polo adxudicatario dos ítems que conforman o mobiliario do Centro de Xestión e Coñecemento Arqueolóxico son os seguintes: Lote 3: Mobiliario: Referencia do produto Produto Nº de unidades orzamento máximo (unidades x prezo unitario) sen IVE 1 Mesa 4 2.437,84 € 2 Mesa con ala 1 609,46 € 3 Mesa cristal 3 3.206,01 € 4 Cadeira de traballo 8 1.345,28 € 5 Cadeira 15 3.402,00 € 6 Taburete 8 967,68 € 7 Sofá de espera 2 407,68 € 8 Armario 11 2.895,20 € 9 Estantería armario 9 1.774,17 € 10 Percheiro 6 498,96 € 11 Papeleira 6 114,72 € 12 Paraugueiro 2 68,64 € 13 Lámpada sobremesa 8 581,36 € - Prazo de garantía ofertado: 120 meses - Prazo de entrega ofertado: 3 días 2.- O contrato financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 2015/433.4391.625.01.2013 do Orzamento provincial. 3.- A duración do contrato iniciarase coa formalización do mesmo e finalizará coa subministración de todo o mobiliario e equipamento no prazo, sendo o prazo máximo de entrega o ofertado polo adxudicatario. 17.23040.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS Nº1 E Nº4 DA 8ª RELACIÓN DE PROXECTOS POSP/13 A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se pon de relevo, entre outros capítulos, nos de investimentos, o que lles impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as atribucións que as leis estatais e autonómicas lles encomendan ás Deputacións atópanse a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social, como se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de permitir que os concellos leven a cabo proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do Plan provincial de obras e servizos 2013. Por medio deste proxecto apróbase o investimento de 15.000.000 €, que ten por obxecto aumentar o gasto público nos concellos da provincia cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a súa licitación neste procedemento foron entregados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan provincial de obras e servizos 2013, presentando a documentación esixida na base sétima da convocatoria. A Xunta de Goberno, na sesión do 5 de setembro de 2014, aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da execución das obras correspondentes a oitava relación de proxectos do POSP 2013, que se sinalan a continuación: Obra Orzamento Prazo 1 Proxecto de rehabilitación edificio da Agraria e oficina de Oral en Cangas 129.863,14€ 94 días 2 Construción de beirarrúas na Avenida Fernando Conde 135.932,87€ 3 meses 3 Construción de senda peonil en Ouzande 59.756,69€ 2 meses 4 Construción de edificio auxiliar e adecuación vestiarios en campo de fútbol Louro-Tameiga (Mos) 69.210,53€ 3 meses 5 Remodelación xardíns A Xiralda (Casa do concello) 180.290,32€ 3 meses O anuncio do procedemento aberto para a licitación destas obras foi publicado no BOP número 174, de 10 de setembro de 2014. Resultando que con data 10 de outubro de 2014 se constituíu a Mesa de Contratación do procedemento aberto convocado para a contratación das referidas obras, procedendo a continuación á cualificación da documentación xeral (sobre A). Resultando que con data 13 de outubro de 2014, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como non admitidas e admitidas, procedendo á apertura dos sobres B destas últimas, correspondente á documentación técnica avaliable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que con data 22 de xaneiro, a Mesa de Contratación, á vista dos informes emitidos polo Arquitecto Provincial referente á obra 1 e a obra 4, sobre a documentación técnica presentada polos licitadores, fixo pública a ponderación asignada ás propostas técnicas, contidas nos sobres B, procedendo a continuación á apertura dos sobres C das empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos e unha vez efectuada a valoración de acordo co establecido no prego de cláusulas administrativas, obténdose os seguintes resultados: Obra 1.- Rehabilitación Edificio Agraria e Oficina do Oral (Cangas): Empresa Licitadora Puntuación Sobre B Oferta Económica Control de Calidade Bespi Construcciones, S.L. 31,78 105.316,76€ 3% Construcciones Abal, S.A. 32,82 114.573,88€ 4% Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez. S.L. 32,19 107.487,72€ 3% Construcciones Orega, S.L. 33,36 110.526,52€ 3% Construcciones Vilamiño, S.A. 33,49 111.747,23€ 5% Construcciones Y Proyectos Abilleira, S.L. 34,51 115.500,28€ 5% Stradia Infraestructuras, S.L. 31,24 116.591,13€ 3% Puntuacións obtidas: Empresa Licitadora Puntuación sobre B Puntuación sobre C Puntuación total Bespi Construcciones, S.L. 31,78 49,00 80,78 Construcciones Vilamiño, S.A. 33,49 47,22 80,71 Construcciones Delfin Ferreiro Rodriguez 32,19 48,06 80,25 Construcciones Orega S.L. 33,36 46,75 80,11 Construcciones y Proyectos Abilleira 34,51 45,60 80,11 Construcciones Abal S.A. 32,82 45,50 78,32 Stradia Infraestructuras S.L. 31,24 44,12 75,36 Obra 4.- Construción de edificio auxiliar e adecuación de vestiarios no campo de fútbol Louro-Tameiga (Mos): Empresa Licitadora Puntuación Sobre B Oferta Económica Control de Calidade Construcciones Abal, S.A. 38,36 59.954,33€ 4,00 % Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L. 30,14 61.929,58€ 3,00 % Hordescón, S.L. 36,25 61.355,13€ 5,00 % Montajes J.M. Iglesias 31,85 60.933,89€ 2,5 % Narom, S.L. 36,12 59.666,40€ 4,00 % Ute Acevi.Gpd 31,85 60.213,17€ 2,5 % Bespi Construcciones, S.L. 37,44 55.333,63€ 3,00 % Puntuacións obtidas: Empresa Licitadora Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total Bespi Construcciones, S.L. 37,44 49,00 86,44 Construcciones Abal, S.A. 38,36 46,18 84,54 Narom, S.L. 36,12 46,39 82,51 Hordescon, S.L. 36,25 45,67 81,92 Ute Acevi.Gpd 31,85 44,74 76,59 Montajes J.M. Iglesias 31,85 44,22 76,07 Construcciones Y Proyectos Abilleira, S.L. 30,34 44,26 74,60 Á vista da puntuación obtida obsérvase que a empresa Bespi Construcciones, S.L., consegue a máxima puntuación, aínda que a oferta correspondente podería conter valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo, polo que a Mesa acorda requirirlle para que nun prazo improrrogable de cinco días xustifique a oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro económico, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables que se dispoñan para executar a prestación. Transcorrido o prazo de cinco días dende a notificación do requirimento, sen que Bespi Construcciones, S.L, enviara xustificación algunha, se exclúe do procedemento, non téndose polo tanto en consideración a súa valoración. A continuación se realiza unha nova valoración das ofertas obténdose o seguinte resultado: Empresa Licitadora Puntuación Sobres B Puntuación Sobre C Puntuación Total Construcciones Abal, S.A. 38,36 48,95 87,31 Narom, S.L. 36,12 49,50 85,62 Hordescon, S.L. 36,25 46,78 83,03 Ute Acevi.Gpd 31,85 47,21 79,06 Montajes J.M. Iglesias 31,85 45,83 77,68 Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L. 30,34 44,69 75,03 A vista das puntuacións obtidas as empresas que alcanzan a máxima puntuación son as que se relacionan a continuación, polo que son propostas como adxudicatarias: OBRA EMPRESA 1 Rehabilitación Edificio Agraria e Oficina do Oral (Cangas) Bespi Construcciones, S.L. 4 Construción de edificio auxiliar E adecuación de vestiarios no campo de fútbol Louro-Tameiga (Mos) Construcciones Abal, S.A. Mediante resolución presidencial requiríuselle ás empresas mencionadas que (segundo o establecido no art. 151 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o TRLCSP), modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio o emprendedor, dentro do prazo de dez días hábiles, contando dende o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presentasen a documentación, ademais de xustificar que dispón efectivamente dos medios que se compromete a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de constituír a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, así como proceder ó ingreso, na Tesourería da Deputación, da cantidade correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. As referidas empresas presentaron a documentación solicitada e acreditaron o depósito das garantías definitivas mediante as cartas de pagamento nas datas e polos importes correspondentes, así coma o ingreso pola publicación do citado anuncio. Obra nº Licitador Nº carta de pagamento Data Importe 1 Bespi Construcciones, S.L. 201500017445 05/02/15 5.265,78 € 2 Construcciones Abal, S.A. 201500017727 06/02/15 2.997,72 € Considerando que a disposición adicional segunda do referido R.d.l. 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto destes contratos de obras e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na base 16ª. 2 a), onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e a autorización dos gastos necesarios para a contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicarlle á empresa Bespi Construcciones, S.L. (CIF B-36.347.623) o contrato para a execución da obra “Rehabilitación edificio da agraria e oficina do ORAL (Cangas)”, incluída na 8ª relación de proxectos POSP/13 (obra 1), polo seguinte importe e condicións: Prezo 105.316,76 € IVE 22.116,52 € Total prezo 127.433,28€ Prazo de execución 3 meses Melloras ofertadas 14.943,16 € Control de calidade 3,00 % 2.- Adxudicarlle á empresa Construcciones Abal, S.A. (CIF A-36.115.459) o contrato para a execución da “Construción de edificio auxiliar e adecuación de vestiarios no campo de fútbol Louro-Tameiga (Mos)” incluída na 8ª relación do POSP/13 (obra 4), polo seguinte importe e condicións: Prezo 59.954,33 € IVE 12.590,41 € Total prezo 72.544,74 € Prazo de execución 2,5 meses Melloras ofertadas 6.000,00 € Control de calidade 4,00 % Estes importes libraranse con cargo á aplicación orzamentaria 2014/942.942.652.45.13 do orzamento provincial correspondente ó exercicio 2014. 18.23041.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA PARA O CONCELLO DE CRECENTE (PUSIM/14) Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 28 de novembro de 2014, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración de maquinaria para o Concello de Crecente dentro do Plan Urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais (PUSIM), que comprende dous lotes: Lote 1.- Tractor agrícola, desbrozadora e remolque. Lote 2.- Retro pa 4x4 e martelo hidráulico. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 240, de data 12 de decembro de 2014. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 5 de xaneiro de 2015, fai pública a relación de empresas admitidas ao procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres B presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ao estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que polo Xefe Xeral do Parque de Maquinaria, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente aos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de 2015, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas, con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres C correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, sendo os resultados os seguintes: LOTE 1 Empresas licitadoras Puntuación Sobre B Prezo ofertado (sen IVE) Prazo de entrega ofertado Prazo de garantía ofertado Comercial Custodio, SL 41,50 72.850,00 € 8 días 30 meses Empresas licitadoras Puntuación Prezo Puntuación Prazo de entrega Puntuación Prazo de garantía Puntuación Sobre C Puntuación Total (Sobre B +C) Comercial Custodio, SL 4,548 10 10 24,548 66,048 LOTE 2 Empresas licitadoras Puntuación Sobre B Prezo ofertado (sen IVE) Prazo de entrega ofertado Prazo de garantía ofertado Comercial Custodio, SL 39,00 64.300,00 € 15 días 30 meses Empresas licitadoras Puntuación Prezo Puntuación Prazo de entrega Puntuación Prazo de garantía Puntuación Sobre C Puntuación Total (Sobre B +C) Comercial Custodio, SL 2,663 10 10 22,663 61,663 Así mesmo a Mesa de Contratación acordou a exclusión da oferta presentada pola empresa Comercial Veiras S.A. ó incluír no sobre B datos referentes a criterios de valoración automática como son os datos referentes ao prazo de entrega e prazo de garantía e por tanto incumprir o precepto sinalado na cláusula 3 do anexo I do prego de cláusulas económico administrativas. A vista dás puntuacións obtidas polas empresas a Mesa de Contratación propón a adxudicación do contrato as seguintes empresas: Lote 1: Comercial Custodio SL (CIF B-36.137.099) Lote 2: Comercial Custodio SL (CIF B-36.137.099) Resultando que por Resolución Presidencial, de data 27/01/2015 con nº de rexistro 2015001924 requiriuse á empresa Comercial Custodio, SL (CIF B-36.137.099), para que no prazo de dez días hábiles presente a documentación acreditativa da capacidade de obrar, da solvencia económica e técnica e de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social, así como de dispor dos medios que se compromete a dedicar ou a adscribir á execución do contrato, e de constituír a garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo do contrato, excluído o IVE (de conformidade co articulo 151 do TRLCSP modificado pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor). Considerando que a empresa Comercial Custodio, SL (CIF B-36.137.099), presentou a documentación solicitada no requirimento, incluída a constitución da garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 3.642,50 € correspondente o Lote 1 e 3.215,00 € correspondente o Lote 2, que figuran depositadas na Tesourería desta Deputación con números de operación 201500017425 e 201500017426, respectivamente, de data 5 de febreiro de 2015, polo que, unha vez cumpridos os trámites esixidos, procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar o contrato para a subministración de maquinaria para o Concello de Crecente dentro do Plan Urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais (PUSIM), a empresa Comercial Custodio S.L. (CIF B-36.137.099), polo seguinte importe e de acordo coas seguintes condicións: Lote nº 1.- Tractor agrícola, desbrozadora e remolque: Prezo sen IVE 72.850,00 € IVE 15.298,50 € Total 88.148,50 € Prazo de entrega: 8 días. Prazo de garantía ofertado: 30 meses. Lote nº2.- Retro pa 4x4 e martelo hidráulico: Prezo sen IVE 64.300,00 € IVE 13.503,00 € Prezo total 77.803,00 € Prazo de entrega: 15 días. Prazo de garantía: 30 meses. 19.23042.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DUNHA OFICINA DE SEGUIMENTO, CONTROL TÉCNICO E DE CALIDADE DO PROXECTO DEPOGAP (XESTIÓN DE ACTIVOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA) A Deputación de Pontevedra co ánimo de reforzar a sociedade da información no ámbito social, administrativo e económico dentro da provincia, mediante a implantación das novas tecnoloxías da información e da comunicación elaborou o proxecto depoGAP: “Xestión de Activos da Provincia de Pontevedra”. Este proxecto persegue dotar ós concellos da información interna que permita optimizar a xestión dos seus activos e axude na toma de decisións, fomentar a participación cidadán e adquirir o coñecemento necesario sobre a eficiencia enerxética para diminuír o gasto enerxético e o impacto ambiental mediante un uso eficiente dos activos públicos. A Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, a través da resolución do 22 de xuño de 2011, resolveu conceder financiamento ó proxecto, cunha achega de fondos FEDER dun 70%. Entre as actuacións incluídas no proxecto depoGAP, inclúese as seguintes actuacións:  Realización dun inventario de activos de todos os concellos da provincia de Pontevedra (salvo Pontevedra e Vigo) e da propia Deputación.  Dotación dunha plataforma tecnolóxica para a xestión destes activos que permita explotar a información almacenada no inventario de activos e realizar a xestión centralizada dos mesmos.  Desenvolvemento e posta en marcha de probas piloto de eficiencia enerxética. Dada a complexidade e o ámbito multidisciplinar do proxecto, o elevado número de entidades involucradas e o reducido prazo de execución do proxecto, a Deputación de Pontevedra carece dos recursos especializados suficientes, tanto técnicos como humano, para realizar o control técnico e o seguimento das actividades que se levan a cabo no desenvolvemento e a posta en marcha da xestión de activos da provincia de Pontevedra (proxecto depoGAP), de modo que se poida garantir así o cumprimento de todos os requisitos establecidos no proxecto e no éxito do mesmo, evitando en todo caso desviacións innecesarias e imprevistas. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra na sesión ordinaria do día 24 de outubro de 2014 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, dunha oficina de seguimento, control técnico e de calidade do proxecto “depoGAP: Xestión de Activos na Provincia de Pontevedra”, pola cantidade máxima de trescentos sesenta e tres mil oitocentos vinte e dous euros con oitenta céntimos, (363.822,80€), IVE incluído. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, enviouse para a súa publicación ó Boletín Oficial da Unión Europea con data 31 de outubro de 2014, asemade efectuouse a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 215 de data 6 de novembro de 2014 e no Boletín Oficial do Estado número 275 de data 13 de novembro de 2014. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 26 de decembro de 2014, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 05 de xaneiro de 2015, fai pública a relación de empresas admitidas ao procedemento aberto, procedendo a apertura dos sobres B presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica avaliable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ao estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. O Xefe do servizo de Novas Tecnoloxías, emite informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Reunida a Mesa de Contratación, no acto público de data 23 de xaneiro de 2015, faise pública a puntuación asinada as propostas técnicas efectuadas polas empresas, indicándose a seguinte: Empresas Licitadoras Puntuación Sobre B Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM, S.A (CIF: A-15545437) 37,45 puntos Seidor, S.A (CIF: A-08854929) 33,15 puntos Proyectos y Sinergias Empresariales, S.L. (Prosem) (CIF: B-94011665) 11,30 puntos Informase de que non se procede a apertura do sobre C da empresa Proyectos y Sinergias Empresariales, S.L. (Prosem) (CIF: B-94011665) por non alcanzar a puntuación mínima esixida nos pregos de condicións (superior a 30 puntos). Nese mesmo acto, procedeuse á apertura dos sobre C, das empresas que obtiveron unha puntuación superior a 30 puntos, correspondente aos criterios avaliables mediante fórmulas. Resultando que unha vez efectuada a valoración total, obtívose o seguinte resultado: Puntuación Máxima Empresas Enxeñeiros e Arquitectos Consultores Idom, S.A. Seidor, S.A. Puntuación Sobre B 49 37,45 33,15 Puntuación Sobre C 51 45,081 5,35 1.Prezo ofertado 5 0,081 0,35 2. Ampliación do equipo de traballo 35 35 5 2.1 Ampliación do número de responsables para o control e supervisión de traballos de recollida de datos de campo 23 23 5 2.2 Ampliación do número de especialistas en instalacións enerxéticas en edificios e iluminación pública 12 12 0 3. Apoio ós concellos tras a posta en marcha do proxecto “depoGAP” mediante horas de persoal especialista 10 10 0 TOTAL 100 82,531 38,5 Á vista da puntuación total obtida e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, elévase a proposta de adxudicación ó órgano de Contratación. Resultando que mediante Resolución Presidencial número 2015001913, de data 27 de xaneiro de 2015, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM, S.A (CIF: A-15545437), para que, dentro do prazo de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte a aquel no que recibise o requirimento, presente a documentación de conformidade co disposto no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (modificada pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio o emprendedor). Resultando que a citada empresa presentou a documentación requirida entre a que se atopa a constitución da garantía definitiva por importe de 15.000,00€, que figura depositada na Tesourería desta Deputación co número de operación 201500017173, polo que unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do R.d.l. 3/2014, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato á empresa Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM, S.A (CIF:A15545437) dunha oficina de seguimento, control técnico e de calidade do proxecto “depoGAP: Xestión de Activos na Provincia de Pontevedra”, de acordo o seguinte detalle: 1. Condicións ofertadas:  Prezo ofertado: Importe sen IVE:……………….. 300.000,00€ IVE (21%):……………………….. 63.000,00€ Importe IVE incluído:…………... 363.000,00€  Ampliación do equipo de traballo: - Ampliación do número de responsables para o control e a supervisión de traballos de recollida de datos de campo: 5 responsables. - Ampliación do número de especialistas en instalacións enerxéticas en edificios e iluminación pública: 2 especialistas.  Horas de persoal especialista como apoio ós concellos tras a posta en marcha do proxecto “depoGAP”: 1.200 horas. 2.- O contrato financiarase con cargo a aplicación 2015/926.4620.652.00.2012 do Orzamento provincial. 3.- A duración do contrato será de 6 meses dende a formalización do mesmo. No obstante, a realización dos traballos definidos nos pegos que rexen a contratación coincidirán coa execución do “Proxecto depoGAP: Xestión de Activos da provincia de Pontevedra”. 20.23043.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA “INSTALACIÓN DE HERBA ARTIFICIAL E URBANIZACIÓN DA PARCELA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE RODEIRO” Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 27/12/2013 acordou adxudicar á empresa Xestión Ambiental de Contratas, S.L. (C.I.F. B-36746584) o contrato de execución da obra “Instalación de herba artificial e urbanización da parcela no campo de fútbol municipal de Rodeiro”, cun prazo de execución de 2,5 meses. Resultando.- Que na data 04/08/2014 formalizouse a acta de comprobación de replanteo, establecendo como prazo para a finalización da execución ó 19/10/2014. Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 17/10/2014 acordou conceder unha prórroga dun mes na execución da citada obra, establecendo como prazo para a finalización da mesma o día 19/11/2014. Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o día 14/11/2014 acordou conceder unha prórroga dun mes na execución da obra “Instalación de herba artificial e urbanización da parcela no campo de fútbol municipal de Rodeiro”, establecendo como prazo para a finalización da mesma o día 19/12/2014. Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o día 19/12/14 acordou conceder unha prórroga dun mes na execución da citada obra, establecendo como prazo para a finalización da mesma o 19/01/2015. Resultando.- Que con data 09/01/2015 tivo entrada nesta Deputación da mercantil Xestión Ambiental de Contratas, S.L., e da directora de obra “Instalación de herba artificial e urbanización da parcela no campo de fútbol municipal de Rodeiro”, no que solicitan unha prórroga dun mes na execución da citada obra, debido a que as malas condicións meteorolóxicas impiden a pavimentación. Resultando.- Que solicitado o informe preceptivo ó Servizo de Infraestruturas, este emite o mesmo na data 02/02/2015, no que manifesta que as causas alegadas de demora non son imputables ó contratista, entendendo xustificada a concesión da prórroga para ampliación de prazo de execución da obra ata o 19/02/2015. Considerando.- Que o artigo 100 do R.d. 1098/2001 recolle que a solicitude de prórroga por parte do contratista deberá conter as razóns polas que estime non lle e imputable o retraso, sinalando o tempo estritamente necesario para executar a obra. Considerando.- Que tanto a xurisprudencia, a lexislación en materia de contratación e a lei de procedemento, recollen de forma análoga que a ampliación de prazos non poderá exceder do inicialmente concedido, pois se estaría a distorsionar a licitación, en tanto que no cronograma da mesma, o prazo de execución pode ser computado como mellora á hora de valorar as ofertas realizadas polas empresas. Considerando.- Que lle corresponde ó director de obra, facultativo que representa á Administración nomeado por ela, controlar a execución da obra e comunicar as súas incidencias ó órgano de contratación para que este adopte as medidas que considere oportunas. Asemade correspóndelle esixir ó contratista o cumprimento das condicións contractuais, así como garantir a execución da obra con estrita suxeición o proxecto aprobado e ó cumprimento do programa ou plan de traballo. Considerando.- Que o TRLCSP, recolle no seu artigo 212, as penalidades que se poden impoñer o contratista por incumprimento das súas obrigas, que lle serían aplicadas no seu caso, deducindo o importe da penalización na factura correspondente. Considerando.- Que o artigo 213.2 do TRLCSP relativo á prorroga dos contratos establece que: “...Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor...” Considerando.- Que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder unha prórroga e ampliar o prazo de execución da obra “Instalación de herba artificial e urbanización da parcela no campo de fútbol municipal de Rodeiro” ata o 19/02/2015, entendéndose, que superada a mesma sen estar rematada a obra, o contratista incorrerá en mora, aplicándolle automaticamente as penalidades recollidas no TRLCSP. 21.23044.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS a)Devolución de garantías definitivas á empresa Frutas Barreiro, S.L. A empresa Frutas Barreiro, S.L. (CIF B 15.241.037), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. En base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de trescentos vinte e nove euros con vinte e tres céntimos (329,23 €), para responder do contrato relativo á “Subministración de produtos alimenticios para os campamentos de verán 2014 do Centro de Vacacións A Lanzada”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 11/06/2014, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201400074914. b) Devolución de garantías definitivas á empresa Golfiños Xestión Ocio, S.L. A empresa Golfiños Xestión Ocio, S.L. (CIF B 70.072.905), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. En base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de nove mil novecentos setenta euros con sesenta e sete céntimos (9.970,67 €), para responder do contrato relativo á “Asistencia técnico-educativa para os campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 12/06/2014, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201400076104, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. c) Devolución de garantías definitivas á empresa Construcións, obras e viais, S.A. (COVSA) A empresa Construcións, obras e viais, S.A. COVSA (CIF A 36.008.886), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. En base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Pastor, por importe de catro mil setecentos dez euros con setenta e catro céntimos (4.710,74 €), para responder do contrato relativo á obra “Mellora de trazado en E.P. 9701 Baión András, P.K. 3+653 a 5+045 (Vilanova de Arousa)”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 8/07/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300083879, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 22.23045.- DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR SANDRA RIAL COSTA, MONTSERRAT ABELLEIRA SOLLA, LUCÍA BARROS GARCÍA, Mª ALEJANDRA COSTAS PEREIRA, SALETA FELISA DASILVA IGLESIAS, MARÍA FORTES CARAMÉS, MARÍA VANESA LAMOSO GARCÍA, SILVIA PÉREZ SUÁREZ, VERÓNICA RIAL VIÑAS, Mª JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, LORENA MAYOR REY, YOLANDA LAGE VÁZQUEZ CONTRA O ANUNCIO DE LICITACIÓN E OS PREGOS QUE REXEN A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DA “XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DA ESCOLA INFANTIL 0-3 ANOS DO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE BAIXO A MODALIDADE DE CONCESIÓN” Primeiro: A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 19 de decembro de 2014, aprobou o expediente e os pregos que rexen a contratación da “Xestión do servizo público da escola infantil 0-3 anos do Centro Príncipe Felipe baixo a modalidade de concesión a adxudicar polo procedemento aberto”. A finalidade desta nova contratación é redefinir os termos nos que se presta este servizo na Escola Infantil de acordo coas necesidades e exixencias de adaptación actuais en materia educativa. Nesta liña, o contrato ten por obxecto a prestación do servizo público de atención socio-educativa á infancia na Escola Infantil 0-3 da Deputación de Pontevedra sita nas instalacións do Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, de acordo co proxecto educativo definido nos pregos que rexen esta contratación, que incorporan como novidades, entre outros aspectos a valorar, a exixencia da súa adaptación ás novas tecnoloxías, ó plurilingüismo, ás necesidades educativas especiais ou ó entorno cultural e social da comunidade autónoma galega e multicultural. A través desta Escola, creada no ano 2007, a Deputación de Pontevedra, co financiamento de parte dos gastos de funcionamento e a posta a disposición das instalacións e mobiliario, leva realizando una gran labor social baseada na carencia de centros de educación infantil na cidade de Pontevedra, que aconsella a continuidade deste servizo e a revisión dos termos no que se presta de acordo coas exixencias actuais de funcionamento. Segundo: A publicación da licitación realizouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 2, de 5 de xaneiro de 2015, data na que se publica tamén na Plataforma de Contratación do Estado, cun prazo para a presentación das proposicións de 15 días naturais, contados dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. Terceiro: Con data 19 de xaneiro de 2015 tivo entrada no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra (Rexistro de entrada núm. 2015006190) escrito de impugnación interposto por Sandra Rial Costa (DNI 76863590M), Montserrat Abelleira Solla (DNI 76927543H), Lucía Barros García (DNI 77406792Q), Mª Alejandra Costas Pereira (DNI 36172353T), Saleta Felisa Dasilva Iglesias (DNI 77412141), María Fortes Caramés (DNI 76933390T), María Vanesa Lamoso García (DNI 77411394H), Silvia Pérez Suárez (DNI 35480811E), Verónica Rial Viñas (DNI 77408719B), Mª José Sánchez Fernández (DNI 35322615C), Lorena Mayor Rey (DNI 35483345A) e Yolanda Lage Vázquez (DNI 76932426W), no que suplican deixar sen efecto a convocatoria de licitación por considerar que existe un vicio nas bases, con infracción dos artigos 44 do R.d.l. 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (en adiante, ET) e 26 do Convenio Colectivo de aplicación, por non incluír a necesaria subrogación empresarial do persoal que actualmente desempeña estas funcións. Neste sentido, os recorrentes impugnan as bases da convocatoria do procedemento aberto, afirmando que adoecen de diversos defectos que poderían supoñer a nulidade da licitación. No corpo do escrito argumentan que existen unhas regras especiais respecto ó persoal laboral que fan necesaria a súa subrogación, e sinalan que esta condición non se recolle de xeito explícito nos pregos. Esta razón semella ser o elemento substancial da reclamación, reiterándose ó longo do documento con expresións como “… ten que incluír – e non o fai de xeito expreso - a subrogación”, “… as bases da convocatoria que agora se impugnan deberían incluír a subrogación dos traballadores como de obrigado cumprimento…”. FUNDAMENTOS DE DEREITO Primeiro: De acordo co artigo 110.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (en adiante, LRXPAC), que establece que o erro na cualificación do recurso non será obstáculo para a súa tramitación, sempre que se deduza o seu verdadeiro carácter, e co artigo 116 da mesma Lei, que establece que os actos administrativos que poñan fin á vía administrativa poderán ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou, o órgano competente para coñecer este recurso de reposición é a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, que deberá ditar e notificar resolución expresa no prazo dun mes. Segundo: De conformidade co establecido no artigo 33 da LRXPAC para os casos de pluralidade de interesados, as actuacións que dean lugar por este recurso se efectuarán con Sandra Rial Costa (DNI 76863590M), con domicilio a efectos de notificacións na rúa Valvanera, 15, 36630, Cambados (Pontevedra). Terceiro: A Deputación de Pontevedra, como poder adxudicador e Administración Pública, atópase sometida á aplicación do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante, TRLCSP), que establece a obrigatoriedade de someter periodicamente a concorrencia ós contratos públicos, aplicando os principios de publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os candidatos, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto. De conformidade co establecido nesta norma, procedeuse á incoación e preparación do expediente, elevándose posteriormente ó órgano de contratación para a súa aprobación, xunto coa aprobación dos pregos de condicións, que constitúen o documento básico do contrato. Nestes pregos se establecen os pactos e condicións definidores dos dereitos e obrigas que asumirán as partes do contrato, debendo o propio contrato axustarse ó seu contido e considerando as cláusulas destes pregos como parte integrante daquel. A cuestión que semella suscitarse é que dentro destas cláusulas do prego de condicións debería haberse recollido a obrigatoriedade da subrogación dos traballadores para o novo concesionario entrante, posibilidade que prevé o artigo 120 TRLCSP, se ben esta previsión non supón que o órgano de contratación poida libremente optar por impoñer ou non a subrogación laboral, senón que deberá facelo cando nunha nova adxudicación concorran os supostos legais expresos. O órgano de contratación da Deputación de Pontevedra, seguindo o Ditame 64/2005 da Avogacía Xeral do Estado, de 29 de xuño de 2005, non regula nos pregos de cláusulas administrativas particulares a obrigatoriedade da subrogación do persoal pola empresa que resulte concesionaria, entendendo que o contido natural dos pregos é definir os dereitos e obrigas das partes do contrato, e que a incorporación dunha cláusula relativa a este aspecto excedería do ámbito subxectivo propio dos contratos administrativos, sendo cuestións que afectarían exclusivamente ó ámbito laboral e que, polo tanto, deberían definirse nese eido. Postura avalada polo referido Ditame, que concluíu que non procede a incorporación ós pregos de cláusulas administrativas dunha cláusula na que se impoña ó novo adxudicatario a obriga de subrogarse nos dereitos e obrigas que o anterior contratista tivera respecto do persoal destinado á prestación do servizo que constitúa o obxecto do contrato, polos seguintes motivos: 1) Porque incluír cláusulas de subrogación empresarial nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares, supón pasar o ámbito subxectivo propio dos contratos administrativos, afectando a terceiros alleos ó vínculo contractual, como son os traballadores da anterior empresa adxudicataria destinados á prestación do servizo que é obxecto do contrato ou o anterior contratista. 2) Porque o natural é que en ausencia de norma legal ou regulamentaria, a determinación do contido da relación laboral corresponda exclusivamente ás partes de devandita relación, ben mediante unha negociación individual, cuxo resultado se plasmaría no correspondente contrato de traballo, ben mediante unha negociación colectiva da que resulte un convenio colectivo. 3) Porque mentres na sucesión empresarial prevista no artigo 44 E.T. non é precisa a aquiescencia dos traballadores para que opere a subrogación, pois así resulta do disposto no artigo 44 do E.T., que unicamente require a notificación do cambio ós empregados, ben por parte do cedente ou ben pola do cesionario, se a subrogación imponse polo Prego de Cláusulas Administrativas en realidade o que se está impoñendo ós traballadores da anterior adxudicataria é unha novación do contrato por cambio de empregador (debedor en canto ás obrigas legalmente impostas a todo empresario), e iso non pode facerse sen o consentimento dos acredores en ditas obrigacións (art. 1205 do Código Civil). Nesta liña, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (como exemplo, Resolución 91/2013, de 30 de setembro e Resolución 3/2014, de 10 de xaneiro de 2014) sinalou que establecer como pacto contractual a obriga de subrogar cando esta non deriva do Ordenamento laboral excedería da finalidade e alcance do artigo 120 TRLCSP e dos pregos de cláusulas administrativas particulares que deben rexer os contratos; non corresponde ó órgano de contratación realizar ou pactar pronunciamentos con efectos constitutivos sobre a existencia e alcance da obriga de subrogación, a cal, de existir, producirase ó marxe do que os pregos sinalen ó respecto. Así o recorda tamén a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Aragón (Informes 50/2007 e 6/2012, de 7 de marzo), que, acollendo a doutrina do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (Sentenza do 23 de febreiro de 2011), afirma que a subrogación dunha empresa nas relacións laborais doutra é unha cuestión cuxa posibilidade debe ser resolta de conformidade coa lexislación laboral vixente, determinando si resulta ou non aplicable ó suposto de feito do artigo 44 do ET ou os respectivos convenios colectivos, sen que nada respecto diso teñan que establecer os pregos de cláusulas administrativas, que non deben facer referencia á subrogación nin como obriga nin como condición que outorga puntos para a adxudicación. Sen prexuízo de que esa subrogación se produza nos casos establecidos pola Lei ou acordados no correspondente convenio colectivo, nos que deberá aplicarse ó artigo 120 do TRLCSP, debendo o prego facer referencia a esta obriga a efectos meramente informativos, coa finalidade de que as ofertas presentadas teñan en conta entre os custos esta eventualidade. Así se desprende tamén da Sentenza do Tribunal Supremo do 28 de abril de 2009, que afirma que a Administración non ten liberdade para decidir si existe ou non subrogación, polo que non poderán ir en contra da lei ou as cláusulas convencionais. Aínda así, para un mellor estudo económico-financeiro das ofertas que puideran presentar as empresas e en aras dunha maior transparencia e de fortalecer o principio de igualdade que debe rexer todo procedemento de concorrencia pública, facilitouse como documentación complementaria a información sobre as condicións dos contratos dos traballadores que viñan prestando o servizo. En base ós diferentes pronunciamentos expostos, considerase que as cláusulas establecidas no prego son conforme á lei e non se omitiu ningunha que sexa de obrigado cumprimento, polo que débese desestimar a pretensión da recorrente. Cuarto.- O outro argumento que se defende no recurso é a interpretación do artigo 44.1 do E.T. considerando que estamos ante un caso de sucesión de empresas, circunstancia que neste momento aínda non se podería producir, xa que non existe actualmente un novo adxudicatario, pois o procedemento se atopa en período de licitación, podendo incluso ser a parte recorrente a beneficiaria da adxudicación do propio contrato, o que suporía que xa non se producise esa eventualidade. Sen entrar en profundidade sobre o fondo do asunto, segundo a doutrina do Tribunal Supremo, nos supostos de sucesión ou relevo de contratistas nas contratas administrativas non existe un fenómeno de sucesión de empresas do artigo 44 do E.T., e en consecuencia, non se pode entender que se produza o efecto de subrogación empresarial, propio da sucesión de empresas regulada no artigo 44 do E.T. O que se produciría sería a finalización dunha contrata e o comezo doutra, formal e xuridicamente distinta, cun novo contratista. A única vía pola que pode operar unha subrogación obrigatoria, partindo da premisa xeral de que non existe sucesión de empresa na sucesión de contratas administrativas, é que se estableza pola norma sectorial contida no convenio colectivo de aplicación e nos termos e cos límites alí contidos (STS 11-5-01 e STS 3-6-02). De non ser así o que acaece é a finalización de contrata e a nova entrada dun empresario non ligado ó anterior. Asemade, compre recordar que o obxecto deste expediente é unha contrata formal e xuridicamente distinta á anterior, que, se ben regula un servizo similar, como é o servizo da Escola Infantil Príncipe Felipe, o fai cunhas novas condicións e exixencias, valorando criterios que non se contemplaban na anterior concesión, como son a adaptación do proxecto educativo ás novas tecnoloxías, ó plurilingüismo, ás necesidades educativas especiais ou ó entorno cultural e social da comunidade autónoma galega e multicultural, e valorando como melloras a achega de novo material escolar e inventariable. Estas novas exixencias requiren a valoración destes aspectos fundamentais no equipo técnico e humano a achegar, de acordo cos termos que rexerán a futura contrata, e poñen de manifesto a necesidade do seu sometemento á libre concorrencia. É dicir, non se produciría unha mera sucesión dunha empresa por outra, senón unha variación nas características da prestación do servizo, así como a intención de que se acheguen novos recursos materiais, humanos e técnicos pola empresa entrante. Neste sentido pronúnciase o referido informe 6/2012 da JCCA de Aragón, que analiza a redución das horas de limpeza en edificios públicos, e conclúe que “os poderes adxudicadores poderán redefinir o obxecto dunha prestación contractual, reducíndoa por motivos organizativos ou económicos, e ó desaparecer a referencia a unha entidade económica similar, non estará condicionada polos dereitos laborais previos”. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Desestimar as pretensións formuladas no recurso de reposición presentado por Sandra Rial Costa (DNI 76863590M), Montserrat Abelleira Solla (DNI 76927543H), Lucía Barros García (DNI 77406792Q), Mª Alejandra Costas Pereira (DNI 36172353T), Saleta Felisa Dasilva Iglesias (DNI 77412141), María Fortes Caramés (DNI 76933390T), María Vanesa Lamoso García (DNI 77411394H), Silvia Pérez Suárez (DNI 35480811E), Verónica Rial Viñas (DNI 77408719B), Mª José Sánchez Fernández (DNI 35322615C), Lorena Mayor Rey (DNI 35483345A) e Yolanda Lage Vázquez (DNI 76932426W), por considerar que non procede a incorporación nos pregos de cláusulas administrativas da obriga de subrogación do persoal laboral do anterior contratista. As actuacións que dean lugar por este recurso se efectuarán con Sandra Rial Costa (DNI 76863590M). 23.23046.- DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR CHUPETES DE GALICIA, S.L. CONTRA O ANUNCIO DE LICITACIÓN DA CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DA “XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DA ESCOLA INFANTIL 0-3 ANOS CO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE BAIXO A MODALIDADE DE CONCESIÓN” Primeiro: A Deputación de Pontevedra, a través da Escola Infantil do Centro Príncipe Felipe, creada no ano 2007, co financiamento de parte dos gastos de funcionamento e a posta a disposición das instalacións e mobiliario, leva realizando unha gran labor social baseada na escaseza de centros de educación infantil na cidade de Pontevedra. Para a xestión e prestación deste servizo, a Xunta de Goberno, na sesión de 1 de agosto de 2007, aprobou o correspondente expediente de contratación, baixo a modalidade de concesión, no que resultou adxudicataria, na sesión de 19 de setembro de 2007, a empresa Chupetes Galicia, S.L. (CIF: B70098744). O contrato formalizouse con data 3 de outubro de 2007, iniciándose as actividades de gardería o día 1 de febreiro de 2008, de conformidade coa acta de inicio levantada ó efecto. Na cláusula cuarta do prego de cláusulas administrativas particulares que rexeron esta contratación estableceuse un prazo de duración de tres anos, contados dende o levantamento da acta de inicio, prorrogables mediante acordo expreso de ambas as dúas partes por sucesivos períodos, sen que a totalidade da duración do contrato puidera exceder de vinte cinco anos. No caso de vencemento normal do contrato, ou anormal pola súa resolución ou declaración de caducidade, o órgano de contratación podería acordar co concesionario a continuidade da xestión do servizo ata que o asumira o novo adxudicatario ou a propia Administración concedinte. A Deputación reservouse o dereito a rescatar a concesión, con anterioridade o seu vencemento, por razóns de interese público. Ó abeiro desta cláusula, o contrato foi prorrogado en tres ocasións, de xeito expreso e consentido por ambas as dúas partes, posto de manifesto nas seguintes liñas: Solicitada a prórroga pola empresa o 20 de xaneiro de 2011, a Xunta de Goberno acordou, na súa sesión ordinaria do día 26 de xaneiro, acceder a devandita prórroga por un período de tres anos nas mesmas condicións establecidas no prego que rexeu a convocatoria. Ante a proximidade do vencemento deste período, Chupetes Galicia, S.L. solicitou unha nova prórroga, que concedeuse ata o 31 de agosto de 2014, nas condicións vixentes nese momento. O 22 de xullo de 2014 a empresa solicitou unha nova prórroga, polo que a Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 29 de agosto de 2014, acordou a continuidade da prestación do servizo ata que se adxudicara o novo contrato, se ben a licitación debería convocarse na maior brevidade posible. A devandita autorización, como así se reflectiu no acordo, realizouse atendendo a razóns de interese público, ante o inminente comezo do novo curso escolar 2014-2015 e co obxecto de evitar o prexuízo que ocasionaría a finalización do contrato para as familias que xa tiñan as matriculas formalizadas. Segundo: A importante labor social que supón a Escola Infantil na cidade de Pontevedra aconsella a súa continuidade, se ben faise necesario redefinir os termos nos que se presta este servizo no Centro, de acordo coas necesidades e exixencias de adaptación actuais en materia educativa. Por este motivo, a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 19 de decembro de 2014, aprobou o expediente e os pregos que rexen a contratación da “Xestión do servizo público da escola infantil 0-3 anos do Centro Príncipe Felipe baixo a modalidade de concesión a adxudicar polo procedemento aberto”. O contrato ten por obxecto a prestación do servizo público de atención socio-educativa á infancia na Escola Infantil 0-3 da Deputación de Pontevedra sita nas instalacións do Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, de acordo co proxecto educativo definido nos pregos que rexen esta contratación, que incorporan como novidades, entre outros aspectos a valorar, a exixencia da súa adaptación ás novas tecnoloxías, ó plurilingüismo, ás necesidades educativas especiais ou ó entorno cultural e social da comunidade autónoma galega e multicultural. Terceiro: A publicación da licitación realizouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 2, de 5 de xaneiro de 2015, data na que se publica tamén na Plataforma de Contratación do Estado, cun prazo para a presentación das proposicións de 15 días naturais, contados desde o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. Cuarto: Con data 20 de xaneiro de 2015 tivo entrada no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra (Rexistro de entrada núm. 2015006868) recurso interposto por Sandra Rial Costa (DNI 76863590M), con domicilio a efectos de notificacións na rúa Valvanera, 15, 36630, Cambados (Pontevedra), en nome e representación de Chupetes Galicia, S.L. (CIF: B70098744). A recorrente solicita a anulación do procedemento de contratación da “Xestión do servizo público da escola infantil 0-3 anos do Centro Príncipe Felipe baixo a modalidade de concesión a adxudicar polo procedemento aberto”, por considerar non xustificada a decisión do órgano de contratación de non renovar a anterior concesión e proceder a unha nova licitación do servizo. FUNDAMENTOS DE DEREITO Primeiro: De acordo co artigo 110.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (en adiante, LRJPAC), que establece que o erro na cualificación do recurso non será obstáculo para a súa tramitación, sempre que se deduza o seu verdadeiro carácter, e co artigo 116 da mesma Lei, que establece que os actos administrativos que poñan fin á vía administrativa poderán ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou, o órgano competente para coñecer este recurso de reposición é a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, que deberá ditar e notificar resolución expresa no prazo dun mes. Segundo: O recurso de Chupetes Galicia, S.L. conta cun único fundamento de dereito baixo a denominación de “Dereito da actual concesionaria á renovación do servizo. Límites á discrecionalidade da Administración na renovación da concesión”, que pon de manifesto un criterio interesado, unicamente explicable no caso de que se descoñeza o prego, o contrato e a propia Lei, ou se queira defender a toda costa a continuidade do contrato. A recorrente afirma que, de conformidade co que establecía o artigo 67 do anterior R.d.l. 2/2000, de 16 de xuño, que aprobou o texto refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en adiante, TRLCAP) o prego tería que prever con precisión o prazo de duración do contrato e, cando estivese prevista, a súa posible prórroga e o seu alcance que, en todo caso, tería que ser expresa, dando a entender que non foi así. Compre recordar, por si se descoñecera, a cláusula cuarta do prego de cláusulas administrativas particulares relativa á duración do contrato: “IV.- Duración do Contrato.- A duración do presente contrato será de TRES ANOS, contado a partir da data do acta de inicio de prestación do servizo, acta que deberá levantarse dentro do prazo máximo dos tres meses seguintes á sinatura do contrato. Antes da finalización do prazo establecido, o contrato poderá ser prorrogado mediante acordo expreso de ambas as dúas partes por sucesivos períodos, sen que a totalidade da duración do contrato puidera exceder de vinte cinco anos. No caso de vencemento normal do contrato, ou anormal pola súa resolución ou declaración de caducidade, o órgano de contratación poderá acordar que o concesionario continúe na xestión do servizo ata que o novo adxudicatario se faga cargo do servizo ou a asuma directamente a Administración concedinte. A Deputación reservase o dereito a rescatar a concesión, antes do seu vencemento, se o xustificasen circunstancias de interese público.” Nese sentido,o comezo do contrato tivo lugar coa sinatura da correspondente acta de inicio o día 1 de febreiro de 2008. A Xunta de Goberno prorrogou, na sesión ordinaria do día 26 de xaneiro, de xeito expreso o contrato, por un período de tres anos, nas mesmas condicións establecidas no prego que rexeu a convocatoria, constando no expediente a conformidade do contratista. Ante a proximidade do vencemento deste período, Chupetes Galicia, S.L. solicitou unha nova prórroga, que concedeuse ata o 31 de agosto de 2014, nas condicións vixentes nese momento. O 22 de xullo de 2014 a empresa solicitou unha nova prórroga, polo que a Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 29 de agosto de 2014, acordou a continuidade da prestación do servizo ata que se adxudicara o novo contrato, se ben a licitación debería convocarse na maior brevidade posible. A devandita autorización, como así se reflectiu no acordo, realizouse atendendo a razóns de interese público, ante o inminente comezo do novo curso escolar 2014-2015 e co obxecto de evitar o prexuízo que ocasionaría a finalización do contrato para as familias que xa tiñan as matriculas formalizadas. Polo tanto cumpriuse estritamente co estipulado no artigo 67 do TRLCAP e co previsto nos pregos e no contrato, mostrando en todo intre a conformidade a agora recorrente. O recurso fai referencia tamén ó artigo 101 do anterior TRLCAP, relativo ás modificacións do contrato, o que, ó noso xuízo, non garda conexión ningunha coa prórroga ou non do contrato, xa que as prórrogas do contrato non se poden considerar modificacións. Tamén resulta curiosa a interpretación que realiza sobre a expresión “poderá” da cláusula cuarta do prego, afirmando que se refire a unha calidade ou característica da concesión e non a unha facultade da Administración. A previsión, establecida na cláusula cuarta do prego, da posibilidade de prorrogar mediante acordo expreso de ambas as dúas partes a duración do contrato non pode entenderse en ningún caso coma unha obriga da Administración a acordar esta prórroga ou como un dereito adquirido pola concesionaria a executar o contrato ata a duración máxima total de vinte e cinco anos. Neste sentido, pódese ver a Sentenza do Tribunal Supremo de 11 de xuño de 2002, que, nun suposto similar, sinala que no caso de que a Administración non decida prorrogar o contrato non procede indemnizar ó contratista, xa que non ten un dereito adquirido a seguir coa execución do contrato senón unha mera expectativa de ingresos, “...as antigas expectativas de continuar percibindo a contraprestación non poden confundirse e identificarse con dereitos plenamente asumidos ou adquiridos”. Polo contrario, trátase dunha posibilidade que as partes do contrato poden acordar, de xeito expreso, sempre e cando se manteñan inalterables a finalidade e as características do contrato e non se vulnere o principio de libre concorrencia da contratación. A duración dos contratos de xestión de servizos públicos regulábase no artigo 157 do anterior TRLCAP que, do mesmo xeito que o fai o artigo 278 do actual TRLCSP, establecía que non podería ter carácter perpetuo ou indefinido, fixándose necesariamente no prego de cláusulas administrativas particulares a súa duración e a das prórrogas das que poda ser obxecto, sen que poida exceder o prazo total, incluídas as prórrogas, de vinte e cinco anos no caso de servizos non relacionados coa prestación de servizos sanitarios. Compre neste punto ter en conta que a duración dos contratos celebrados polo sector público debe observar necesariamente o principio de libre concorrencia, e que as posibles prórrogas, no caso de que estean previstas no prego, soamente poderán acordarse cando as características do contrato permanezan inalterables durante o período da súa duración. Noutro caso, produciríase unha modificación do contrato que esixiría iniciar un novo procedemento de licitación. Neste sentido, o obxecto deste novo expediente de contratación é redefinir os termos nos que se presta este servizo na Escola Infantil, en funcionamento desde o ano 2007, de acordo coas necesidades e exixencias de adaptación actuais en materia educativa. Para isto, constitúese unha contrata formal e xuridicamente distinta á anterior, que, se ben regula un servizo similar, como é o servizo da Escola Infantil Príncipe Felipe, o fai cunhas novas condicións e exixencias, valorando criterios que non se contemplaban na anterior concesión, como son a adaptación do proxecto educativo ás novas tecnoloxías, ó plurilingüismo, ás necesidades educativas especiais ou ó entorno cultural e social da comunidade autónoma galega e multicultural, e valorando como melloras a achega de novo material escolar e inventariable. Estas novas exixencias requiren a valoración destes aspectos fundamentais no equipo material, técnico e humano a aportar, de acordo cos termos que rexerán a futura contrata, e poñen de manifesto a necesidade do seu sometemento á libre concorrencia. A recorrente sinala que serán as condicións legais as que determinen o alcance e natureza das facultades que a Administración ten atribuídas, e, efectivamente, o art. 59 TRLCAP e o art. 97 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGCAP), atribúen á Administración unhas prerrogativas, como son as de interpretar de xeito unilateral as discrepancias entre a Administración e o contratista que podan traducirse nun perigo para o interese público, presumindo a lexitimidade dos actos administrativos e axuntándose a devandita interpretación ó contido do contrato e ós principios da contratación. Asemade, a cláusula cuarta do prego prevé a posibilidade da prórroga por mutuo acordo expreso de ambas as dúas partes, en favor do principio de confianza lexitima coa que esta Administración pretendía rexer esta relación. Pola contra, a recorrente pretende defender precisamente o contrario, que a Administración tería que xustificar a súa decisión de non querer prorrogar o contrato, motivándoa nunha infracción ou na resolución do contrato, o cal supón un concepto totalmente distinto que ten o seu propio procedemento regulado pola Lei. Non semella en concordancia coa razón de ser do Dereito Administrativo e coas bases de este contrato que sexa a Administración, que se presume que actúa a favor do interese público, a que teña que xustificar que non prorroga un contrato fronte a empresa que actúa no seu propio interese. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Desestimar as pretensións formuladas no recurso de reposición presentado por Sandra Rial Costa (DNI 76863590M), en nome e representación de Chupetes de Galicia, S.L. (CIF: B70098744), por considerar que o prego de cláusulas administrativas particulares que rexeu a contratación no ano 2007 non establece unha obriga por parte da Deputación de Pontevedra a prorrogar este contrato, e que a nova licitación do servizo está xustificada nas esixencias de adaptación actuais en materia educativa e a necesidade de someter á libre concorrencia a súa prestación. 24.23047.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS NO ENTORNO DO SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA (PONTEVEDRA) Os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de interese común, tal e como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común. Con tal motivo preténdese asinar un convenio de colaboración para regular a subvención, mediante concesión directa, da Axencia de Turismo de Galicia á Deputación de Pontevedra para as actuacións no entorno e santuario de Nosa Señora da Franqueira (Pontevedra). O custe total do convenio ascende á cantidade global de trescentos trinta e sete mil catrocentos noventa e nove euros con cincuenta e dous euros (337.499,52€) IVE incluído. A Deputación Provincial de Pontevedra correspóndelle achegar ó financiamento da obra a cantidade de 187.499,52€, así como encargar a redacción do proxecto. A cantidade restante de 150.000,00€ será asumida pola Axencia Turismo de Galicia. Polo Secretario emítese informe favorable do proxecto do convenio de colaboración. Por Intervención emítese informe no que se participa que na aplicación 2015/330.3360.658.02.2014 do Orzamento provincial, existe crédito suficiente para financiar esta actuación, por importe de 187.499,52€. Por todo o exposto, e visto o informe de intervención, de data 6 de febreiro de 2015, e sendo a Xunta de Goberno o órgano competente para aprobar o presente convenio en aplicación da base 16.2 das aprobadas para a execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o convenio de colaboración que regula a subvención, mediante concesión directa, da axencia de turismo de Galicia á Deputación de Pontevedra para as actuacións no entorno e Santuario de Nosa Señora da Franqueira (Pontevedra). Así mesmo, facúltase ó Presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. Dito convenio é como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE REGULA A SUBVENCIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA Á DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A AS ACTUACIÓNS NO ENTORNO E SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA (PONTEVEDRA) En Santiago de Compostela, REUNIDOS Dunha parte, a Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia e da súa representante: - Dna. Mª Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia en virtude do Decreto 34/2013, do 21 de febreiro, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 5 do Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos. E doutra parte o Presidente da Deputación de Pontevedra: - D. Rafael Louzán Abal, presidente da Deputación de Pontevedra, en virtude da súa condición de presidente da corporación, segundo o disposto no artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de Bases de Réxime Local. As partes intervenientes recoñécense capacidade legal para outorgar validez ó presente convenio, EXPOÑEN Primeiro.- Entre as competencias da Axencia de Turismo de Galicia está a dirección e coordinación das actuacións que poidan ter incidencia en materia de turismo que se desenvolvan no ámbito da administración da comunidade Autónoma. De acordo cos seus Estatutos a Axencia Turismo de Galicia ten como obxectivo básico a diversificación da oferta turística de Galicia coa consolidación dos produtos turísticos clave para competir no ámbito turístico nacional e internacional e a creación de novos produtos que posibiliten a vantaxe competitiva e permitan desestacionalizar a demanda turística. A Deputación de Pontevedra está interesada na recuperación do entorno o Santuario da Nosa Señora da Franqueira, que inclúe a sinalización, consolidación, e recuperación de diferentes enclaves turísticos así como a mellora de accesos e servizos, así como a urbanización do entorno da Igrexa. A Axencia Turismo de Galicia ten un avance de anteproxecto, que prevé estas actuacións por un importe global de 337.499,52€ que inclúen os gastos derivados da redacción do proxecto básico e de execución que se estiman en 15.018,79€ así como os da redacción do proxecto de arqueoloxía e control arqueolóxico por importe de 1.815,00€ e os das obras a realizar por un total de 320.665,73€. A Axencia Turismo de Galicia financiará unha parte do proxecto achegando 150.000,00€. En atención a estas consideracións e, en aplicación do artigo 11.2 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública, as partes asinantes consideran de interese desenvolver unha liña de actuación para colaborar a través dun convenio coa Depuración de Pontevedra para levar a cabo o proxecto denominado “A Franqueira, entorno e santuario” – Pontevedra, por importe de 337.499,52€. Segundo.- A Deputación de Pontevedra é a promotora do proxecto e financiará as actuacións cunha achega de 187.499,52€. A sinalización e recuperación do contorno e do Santuario da Virxe da Franqueira servirá para a posta en valor cultural e turístico do santuario así como para a promoción da imaxe e da cultura galegas. Terceiro.- Que os artigos 193.1.b. e 195.h. da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia establecen que as entidades locais galegas e a Xunta de Galicia axeitarán a súa actuación ao principio de colaboración mediante a subscrición de convenios. A tal efecto, as partes intervenientes acordan unir os seus esforzos para acadar o obxectivo sinalado. Por iso, e a fin de levar adiante o proxecto “A Franqueira, entorno e santuario” é necesaria a concorrencia de medios e achegas de ambas as dúas partes interesadas, polo que é preciso determinar o contido de dita cooperación. Por iso, formalizan o presente convenio coas seguintes CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto do convenio: O obxecto do presente convenio é establecer as bases reguladoras da concesión directa dunha subvención por parte da Axencia Turismo de Galicia á Deputación de Pontevedra para financiar os custos derivados da execución do anteproxecto denominado “A Franqueira, entorno e santuario” - Pontevedra. Segunda.- Obrigas da Deputación de Pontevedra: A Deputación de Pontevedra comprométese a cumprir as obrigas citadas no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en concreto as seguintes: 1. Achegar a cantidade de 187.499,52€ con cargo á aplicación orzamentaria 2015/330.3360.658.02.2014 para financiar todas as actuacións previstas no proxecto. 2. Encargar a redacción do proxecto correspondente e remitir a Axencia Turismo de Galicia unha copia completa do proxecto subvencionado unha vez aprobado e supervisado. 3. Levar a cabo as actuacións previstas no proxecto de acordo co procedemento de licitación adecuado así como designar a dirección de obra correspondente. 4. Tramitar coas administracións competentes os permisos e autorizacións necesarias para a realización do obxecto do convenio. 5. Incluír en toda a documentación, publicación, maqueta, páxina web e cartelería que se realice sobre o obxecto do convenio, que os mesmos se realizan “coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia de Turismo de Galicia”, utilizando a marca Galicia regulada por Decreto 121/2011, de 16 de xuño. 6. Reintegrar, total ou parcialmente, a axuda percibida no suposto de incumprimento das condicións establecidas no presente convenio. 7. Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas. 8. Presentar declaración das axudas públicas obtidas para a mesma finalidade, de conformidade co establecido no artigo 11 do apartado d), da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra acreditará ante a Axencia Turismo de Galicia o cumprimento do deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais do último exercicio, conforme o indicado no artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas. Terceira.- Obrigas da Axencia Turismo de Galicia: A Axencia Turismo de Galicia achegará, para financiar as actuacións obxecto deste convenio, a cantidade de cento cincuenta mil euros (150.000,00€) con cargo á aplicación orzamentaria 04.A2.761A.760.0 (código de proxecto 2015 00002) procedentes dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ó exercicio económico 2015. Así mesmo a Axencia de Turismo de Galicia comprométese a cumprir o previsto no artigo 57 bis da Lei 7/1985 reguladora das Bases de réxime local, así como o establecido nos artigos 55 e 56 do Real Decreto Lei de 17/20104 de Medidas de sostenibilidade financeira de comunidades autónomas e entidades locais. Cuarta.- Entrada en vigor: Este convenio entrará en vigor o día seguinte ao da súa sinatura, e estenderá a súa vixencia ata o 30 de novembro de 2015. En ningún caso se ampliará a vixencia deste convenio. Quinta.- Subcontratación: Poderán ser obxecto de subcontratación, total ou parcial, as actividades subvencionadas a través deste convenio, tendo en conta o disposto nesta cláusula e de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En todo caso quedan fóra da subcontratación aqueles gastos nos que teña que incorrer a Deputación de Pontevedra para a realización por si mesma da actividade subvencionada: a) A necesidade da subcontratación estará debidamente motivada pola entidade beneficiaria e, en ningún caso, suporá un aumento do custo da actividade subvencionada. b) Os subcontratistas quedarán obrigados soamente ante a Deputación de Pontevedra, que asumirá a total responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á administración. A Deputación será a responsable de que na execución da actividade subvencionada concertada con terceiros se respecten os límites establecidos neste convenio en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables e esixiranlles ás/ós subcontratistas os documentos acreditativos dos pagamentos correspondentes. c) Os subcontratistas están obrigadas/os a lles facilitar aos organismos de auditoría e control toda a información necesaria relativa ás accións subcontratadas. O beneficiario non poderá concertar a execución total ou parcial das actividades subvencionadas con: a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. b) Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto de contratación. c) Intermediarios ou asesores nos que os pagamentos se definan como unha porcentaxe de custo total da operación, agás que dito pagamento estea xustificado con referencia ó valor de mercado do traballo realizado ou dos servizos prestados. d) Persoas ou entidades vinculadas co beneficiario, agás que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado e que se obteña a previa autorización de órgano concedente nos termos que se fixen nestas bases reguladoras. Sexta.- Constitución dunha comisión de seguimento Constituirase unha comisión de seguimento que interprete e asegure o bo fin e cumprimento do obxecto deste convenio e resolva as controversias xurdidas como consecuencia da execución deste. A comisión estará formada por dous representantes de cada unha das partes, nomeados polos seus máximos responsables que se reunirá por solicitude dunha das partes asinantes, considerándose constituída se asiste polo menos un dos representantes de cada entidade. Sétima. – Carácter das actuacións: As características das actuacións obxecto deste convenio son de interese xeral: promoción turística, difusión histórica, cultural, literaria e artística da nosa Comunidade Autónoma en xeral e do Concello de Pontevedra en particular. A Deputación de Pontevedra, ao ser o órgano competente para o fomento e promoción dos seus recursos turísticos dentro do seu ámbito territorial, é o único destinatario posible desta axuda, non sendo posible promover a concorrencia pública pola especificidade das características que debe cumprir a entidade destinataria da subvención (artigo 26.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia). Oitava.- Compatibilidade da axuda: A contribución económica da Axencia de Turismo de Galicia para a realización das actividades obxecto deste convenio é compatible con outras axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais para a mesma finalidade, sempre que o importe total das subvencións concedidas non supere o custo das actividades subvencionadas. Novena.- Xustificación: O prazo para xustificar por parte da Deputación de Pontevedra a aplicación dos fondos percibidos remata o 30 de novembro de 2015, polo que deberá remitir antes desa data a documentación requirida, todo iso conforme co artigo 28 da referida Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e co artigo 48 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (rendición da conta xustificativa). En ningún caso se producirá ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación. A contribución económica da Axencia de Turismo de Galicia minorarase de forma proporcional no caso de que a Deputación de Pontevedra non xustifique o orzamento total que figura na cláusula segunda. A Axencia Turismo de Galicia reservarase o dereito a solicitar toda a documentación que se considere precisa en relación coa xustificación do obxecto do presente convenio. A Axencia Turismo de Galicia procederá á comprobación material do investimento deixando constancia no expediente mediante acta de conformidade asinada polas partes. A Deputación de Pontevedra presentará a conta xustificativa, que conterá: a) Certificación expedida pola Secretaría Deputación Provincial, co visto e prace do Presidente, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención en que se faga constar, como mínimo de forma detallada: - O cumprimento da finalidade da subvención. - Os distintos conceptos e contías correspondentes ós gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identificación do acredor, número de factura ou documento equivalente, certificación da obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente. - Certificación da execución realizada expedida pola empresa contratista, asinada polo director de obra, supervisada polo técnico provincial e conformada polo órgano competente provincial, acompañada dunha memoria xustificativa do director de obra e dunha reportaxe fotográfica da obra realizada. b) Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, de ser o caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e /ou indirectos incorporados na relación a que se fai referencia na letra a). c) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe a súa procedencia. A Deputación de Pontevedra comprométese a enviar os comprobantes de pagamento e todas as facturas unha vez realizado o pago. Décima.- Pagamento anticipado: Conforme ao artigo 63º do decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Axencia Turismo de Galicia realizará un pagamento anticipado de setenta e cinco mil euros (75.000,00€), que non supera o límite do 50% da subvención concedida. Este anticipo supoñerá a entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención. Conforme ao artigo 65.4.c do decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia a Deputación de Pontevedra queda exonerada da constitución de garantía. Décimo primeira. - Pagamentos a conta: Poderanse realizar pagamentos a conta conforme ao artigo 62 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Ditos pagamentos á conta poderán supoñer a realización de pagamentos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas. A suma dos pagamentos a conta non será superior a cento vinte mil euros (120.000,00€), que se corresponde ao 80% da subvención concedida. O 20% restante pagarase unha vez que a Deputación xustifique debidamente o remate da actuación subvencionada e o seu pagamento. Para proceder ao seu pagamento, a Deputación deberá enviar unha certificación da execución realizada expedida pola empresa contratista, asinada polo director de obra, e aprobado polo órgano competente provincial , acompañada dunha memoria xustificativa do director de obra e unha reportaxe fotográfica da obra realizada. Achegarase ademais factura ou certificación de obra emitida polo contratista e certificación do secretario provincial no que figure a data de recoñecemento da obriga polo órgano competente. As primeiras certificacións servirán de xustificante do pagamento anticipado realizado. Unha vez xustificada a totalidade do anticipo, as seguintes certificacións abonaranse mediante o sistema de pagamento a conta ata o límite do 80% referido. Conforme ó artigo 65.4.c do decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia a Deputación de Pontevedra queda exonerada da constitución de garantía. Décimo segunda.- Modificación do convenio: Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, no seu caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación do presente convenio. Décimo terceira.- Causas de resolución: Serán causas de resolución do presente convenio: • O cumprimento do seu obxecto. • O incumprimento total ou parcial dalgunha das cláusulas que o regulan. • O transcurso do tempo estipulado sen que se culminen as actividades acordadas. Décimo cuarta.- Natureza xurídica do convenio: O presente convenio ten natureza administrativa e recolle a concesión directa dunha subvención, polo que se rexerá, ademais do disposto nas súas cláusulas, pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, polo R.D. 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve nos seus preceptos declarados básicos, Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia, o Decreto 11/2009, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polo Decreto 132/2006, do 27 de xullo, que regula os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006, polo Decreto 126/2006, que regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia e polo previsto na Lei 4/200,6 de 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, así como polas demais normas de dereito administrativo aplicables, ou no seu defecto, polas derivadas do dereito privado, pola Lei 7/1985 reguladora das Bases de réxime local e pola Lei 5/97, de 22 de xullo, reguladora da administración local de Galicia. En consecuencia, correspóndelle á Axencia Turismo de Galicia ostentar a prerrogativa de interpretación do mesmo, e a resolver as dúbidas que xurdan sobre o seu cumprimento, sendo os acordos neste senso inmediatamente executivos, contra os cales poderanse interpor os correspondentes recursos pola vía contenciosa administrativa. As cuestións litixiosas que poidan xurdir na interpretación e cumprimento do convenio serán de coñecemento e competencia da orde xurisdicional do contencioso administrativo (artigo 8.3 da Lei 30/1992). Lido polas partes, por si mesmas, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, asínano e rubrícano por duplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica no comezo. A directora de Turismo de Galicia, Asdo.: Dna. Mª Nava Castro Domínguez O presidente da Deputación de Pontevedra, Asdo.: D.Rafael Louzán Abal” 25.23048.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2015 A Deputación Provincial de Pontevedra, elaborou unhas bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2015, co obxecto de apoiar ás corporacións locais da provincia de Pontevedra que presten servizos sociais comunitarios municipais. Este apoio consiste prioritariamente no financiamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) básico dos concellos e corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento ás ditas entidades para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de Servizos Sociais comunitarios con perfís profesionais diferentes e complementarios ó do profesional de referencia que se regula no artigo 37 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro. Resultando que con data 26 de xaneiro de 2015 o Sr. Secretario informa favorablemente as bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais comunitarios Municipais para o exercicio 2015. Resultando que con data 3 de febreiro de 2015 a Xefa do Servizo de Fiscalización emite informe favorable sobre a tramitación do expediente para aprobación das citadas bases, e deixa constancia da existencia de crédito dispoñible por importe de 2.060.975,56 euros para facer fronte ó gasto con cargo a aplicación orzamentaria 15/232.2313.462.00, emitindo o documento RC núm. 201500016364 polo citado importe. Considerando que o Plan de Cofinanciamento dos Servizos sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2015 elabórase ó amparo do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu cofinanciamento, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, e que no seu artigo 31, establece que as Deputacións provinciais proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica ós concellos con menos de 20.000 habitantes, na execución das súas competencias en materia de Servizos comunitarios municipais. Considerando que o Plan de Cofinanciamento dos Servizos sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2015 lévase a cabo por parte da Deputación de Pontevedra en virtude das competencias atribuídas polo artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, e do artigo 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. Considerando que o órgano competente para a aprobación das bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2015, é a Xunta de Goberno, de conformidade co estipulado nas bases de execución do vixente orzamento provincial. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2015, que quedan redactadas da seguinte forma: “BASES REGULADORAS DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2015. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Primeira. Obxecto e natureza: O Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, establece no seu artigo 31 que as deputacións lles proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica ós concellos con menos de 20.000 habitantes na execución das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios municipais. É labor da Deputación de Pontevedra apoiar as corporacións locais da provincia que presten servizos sociais comunitarios municipais, en virtude das competencias atribuídas polo artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, que establece a competencia propia das deputacións provinciais para a asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica ós concellos, especialmente ós de menor capacidade económica e de xestión, polos artigos 109.1.b da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALG); 63 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (LSSG) e 31 do citado Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro. Tendo en conta especificamente o disposto no artigo 31.3 do citado Decreto 99/2012, modificado polo Decreto 148/2014, este plan vai dirixido ó financiamento do servizo de axuda no fogar (SAF) básico dos concellos e corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento ás ditas entidades para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perfís profesionais diferentes e complementarios ó do profesional de referencia que se regula no artigo 37 do antedito decreto. Este plan foilles remitido para o seu coñecemento ás entidades responsables mencionadas no artigo 31.4 do Decreto 99/2012, consonte ó disposto no artigo 112.1 da LALG. Segunda. Destinatarios da convocatoria: Servizos sociais comunitarios municipais dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra. Terceira. Contía das axudas e módulos a financiar: Para a prestación dos servizos do 1 de xaneiro ó 31 de decembro de 2015 establécese unha contía máxima, dispoñible para cada concello da provincia de Pontevedra de menos de 20.000 habitantes reflectida no anexo I destas bases, respectando as cantidades subvencionadas na convocatoria do ano anterior. As entidades locais poderán solicitar ata as contías máximas dos módulos a continuación sinalados, respectando o número de profesionais, a xornada e a categoría profesional entre outros. No caso de redución de xornada con respecto ó estipulado aplicarase a minoración da contía que corresponda. Nos supostos en que os servizos sexan prestados por mancomunidades ou agrupacións con menos de 20.000 habitantes a contía da achega provincial será o resultado de sumar as cantidades correspondentes dos distintos concellos que a integran. Para a cuantificación das achegas establécense dous módulos: - Módulo de persoal: Referido ó financiamento dos gastos polos conceptos de salarios e Seguridade Social do persoal dos servizos sociais municipais con perfís profesionais diferentes e complementarios ó do profesional de referencia, que se regula no artigo 37 do Decreto 99/2012. Aplicaranse os seguintes módulos económicos: Categoría profesional Módulo económico: xornada completa Módulo económico: media xornada Titulado superior 18.062,00 € 9.031,00 € Titulado medio 15.013,00 € 7.506,50 € Técnico de grao superior 14.000,00 € 7.000,00 € Técnico de grao medio 13.521,00 € 6.760,50 € Monitor 13.521,00 € 6.760,50 € Auxiliar de clínica 12.028,57 € 6.014,29 € Auxiliar administrativo 12.028,57 € 6.014,29 € Coidador 12.028,57 € 6.014,29 € Limpador 8.416,00 € 4.208,00 € - Módulo de servizo de axuda no fogar (SAF) básico: Referido a gastos derivados da prestación básica do servizo de axuda no fogar adscrito directamente ós servizos sociais comunitarios básicos dos concellos con menos de 20.000 habitantes, que comprenden os supostos nos que sexan prestados por xestión directa ou, se é o caso, por xestión indirecta mediante contrato ou encomenda da xestión. Serán obxecto de subvención os gastos de retribucións brutas e de Seguridade Social do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar, así como o gasto de material directamente vinculado ó programa (luvas, batas, pixamas e zocas), sen prexuízo de que o servizo sexa de xestión directa ou xestionado indirectamente mediante algunha das formas previstas na lexislación de contratos do sector público. Para aqueles concellos que non o xestionen directamente, senón mediante algunha das formas previstas na lexislación de contratos do sector público, establecerase un tope máximo no módulo de cofinanciamento por parte da Deputación de 11,66 € por hora prestada. Para estes efectos considerase SAF básico aquel no que as persoas usuarias accedan ó servizo en réxime de libre concorrencia e que non gocen do servizo a través do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia (SAAD). Cuarta. Documentación, forma e prazo de solicitude de adhesión: Os formularios para solicitar a participación nesta convocatoria –a “Certificación de adhesión” e o “Proxecto descritivo de servizos sociais comunitarios”– estarán a disposición dos concellos no enderezo www.depo.es. Estes formularios, debidamente cubertos, deberán asinalos o secretario do concello e presentaranse no Rexistro xeral da Deputación ou en calquera das oficinas de rexistro da institución provincial que se detallan na seguinte táboa: Denominación Enderezo Horario Rexistro xeral Pazo Deputación Provincial Avda. de Montero Ríos, s/n Pontevedra De luns a venres, de 8:30 a 14:30h e de 17 a 19 h Sábados, de 9 a 13 h Rexistro da Sede de Vigo Rúa Oporto, núm. 3 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Pontevedra Avda. de Marín, núm. 9, baixo De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Arbo Rúa Luis Cubelas, núm. 2 Mércores, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL en Bueu Eduardo Vicenti, núm. 8 Luns e xoves, de 8:30 a 14:30 h Rexistro do ORAL en Caldas de Reis Rúa José Salgado, núm. 19 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Cambados Rúa Ourense, núm. 8 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Cangas Rúa Castelao, s/n, edificio do concello De luns a venres, de 8:30 a 14:30 h Rexistro do ORAL na Cañiza Rúa Progreso, edificio dos xulgados Martes e xoves, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL en Covelo Pza. do Mestre Cerviño, núm. 2 Luns, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL en Crecente Rúa Solís Ruiz, núm. 5 Venres, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL na comarca de Deza Pza. de Galicia, núm. 1 edificio Castro Tecnolóxico Lalín De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL na comarca do Val Miñor Rúa Damas Apostólicas, núm. 1 Nigrán De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL na Estrada Avda. Benito Vigo, núm. 47, baixo De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Moaña Rúa Almansa, núm. 7 De luns a venres, de 8:30 a 14:30 h Rexistro do ORAL nas Neves Praza da Cristiandade, núm. 1 Venres, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL en Ponteareas Rúa Daniel Ojea, baixo De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Ponte Caldelas Avda. de Galicia, núm. 17, edificio do concello Venres, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL no Porriño Rúa O Pinar, núm. 5 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL no Rosal Praza do Calvario, núm. 1, edificio do concello Martes e xoves, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Sanxenxo Rúa Carlos Casas, núm. 8 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Tomiño Praza do Seixo, s/n Primeiro e último mércores de mes, de 9 a 13:30 h Rexistro do ORAL en Tui Rúa Coruña, núm. 26 De luns a venres, de 9 a 14 h Rexistro do ORAL en Vilanova de Arousa Rúa Cruceiro, núm. 26 De luns a venres, de 9 a 14 h Tamén poderán entregarse a través de calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXAP-PAC). O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). Concederase un prazo de 10 días hábiles para a corrección de deficiencias nas solicitudes de adhesión. En caso de non facelo desestimarase a súa petición. A adhesión das entidades locais beneficiarias constitúe un requisito de efectividade do programa, de modo que se entenderá que as que non se adhiran no prazo sinalado no parágrafo anterior renuncian a participar. A entidade solicitante consente, ó se adherir a este plan, que os datos deste expediente queden incorporados nos ficheiros informáticos da institución provincial. Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados en ficheiros coa finalidade de conter os datos das persoas que participan nos programas financiados pola Deputación, inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, e poderán ser incluídos na páxina web. A entidade local, ó se adherir a este plan, comprométese a realizar as actuacións necesarias para desenvolver os seus obxectivos e a completar coa súa achega económica os módulos financiados. A percepción destas axudas é incompatible con calquera outra achega económica da Deputación para os mesmos conceptos. Quinta. Instrución e resolución: A instrución do procedemento de concesión das axudas correspóndelles ós técnicos de servizos sociais, que realizarán de oficio as actuacións que estimen necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. Así mesmo, deberán elaborar un informe-proposta explicando e motivando a aplicación dos criterios de concesión establecidos na base terceira. Este dirixirase á Xunta de Goberno para a súa aprobación definitiva. Transcorridos tres meses a partir do día seguinte ó da finalización do prazo de presentación da solicitude sen que os interesados obteñan unha resposta expresada, entenderase desestimada a petición. Sexta. Pagamento e xustificación: Estas axudas aboaránselles directamente ós concellos logo da súa aprobación na Xunta de Goberno. Procederase ó pagamento anticipado do 35 % da axuda provincial despois de comprobar de oficio que a entidade receptora cumpre coas obrigas tributarias coa Deputación de Pontevedra. Así mesmo comprobarase que a entidade receptora non ten ningún anticipo pendente de xustificación do Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais do exercicio 2014. O 65 % restante librarase tras a xustificación da execución completa do programa, integrada pola seguinte documentación: 1. Certificación dos servizos de Secretaría ou Intervención (modelo dispoñible na páxina web www.depo.es), no que conste: a. O persoal adscrito ós servizos sociais comunitarios da entidade local obxecto da transferencia, especificando a súa categoría ou perfil profesional, tipo de xornada, nome, apelidos e DNI ou NIE. b. Os pagamentos efectuados durante o ano 2015 a este persoal polas retribucións brutas e seguros sociais con cargo á entidade local, así como os pagamentos realizados ó persoal adscrito ó servizo de axuda no fogar básico de titularidade municipal e os gastos de material (luvas, batas, pixamas e zocas) do citado programa. No caso de que o SAF sexa xestionado indirectamente mediante algunha das formas previstas na lexislación de contratos do sector público deberán achegarse as copias compulsadas das facturas co importe total, detallando o importe do IVE e especificando o prezo por hora da prestación do servizo. c. Ingresos recibidos doutras administracións públicas, entes privados e/ou usuarios (copago) para o financiamento dos mesmos conceptos no mesmo período: a achega da institución provincial é compatible coa percepción doutros ingresos que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da achega da Deputación, non supere en ningún módulo o importe total do gasto efectivamente xustificado. Para que non concorra esta circunstancia minorarase a axuda provincial no importe necesario, podendo dar lugar a un expediente de reintegro. 2. Memoria de actividade (do persoal e do SAF) no modelo normalizado dispoñible no enderezo www.depo.es, realizada polo traballador ou traballadora social responsable dos servizos sociais comunitarios municipais. 3. Acreditación mediante proba documental do cumprimento do compromiso de publicidade da achega provincial ó que se refire a base décimo primeira. Remitirase unha fotografía do cartel, no que se faga constar a súa localización e fotografías das tarxetas identificativas para cada un dos traballadores do SAF. 4. Certificación do número da conta bancaria da que é titular o concello. Ó respecto do importe dos pagamentos xustificados: . Deberá acadar en cada módulo o da achega do organismo provincial. . Cando o importe dos pagamentos xustificados non alcance o determinado na base terceira para o antedito módulo, sempre que se respectasen as condicións establecidas, a axuda provincial reducirase proporcionalmente. . En caso de redución na xornada do persoal, sen que fose autorizada previamente a variación do módulo, a achega da Deputación será proporcional á contía prevista para a mencionada xornada no plan. No caso de que a contía xustificada sexa inferior ó importe solicitado e recibido procederase ó reintegro das cantidades indebidamente percibidas, de conformidade co establecido no artigo 89 do R. d. 887/2006, de 21 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións (LXS). O prazo de presentación da documentación xustificativa rematará o 27 de febreiro de 2016. Excepcionalmente, poderase solicitar unha prórroga antes do remate do mes de xaneiro. Logo de ser valoradas favorablemente as causas excepcionais que motivan a mencionada solicitude polo Servizo de Servizos Sociais e Promoción de Emprego e polo Servizo de Intervención poderá concederse unha prórroga da xustificación ata, como máximo, o 31 de marzo de 2015. Se non se achega a xustificación dentro de prazo (inicial ou prorrogado) requiriráselle á entidade beneficiaria a súa presentación no prazo improrrogable de 15 días. A falta de xustificación neste prazo excepcional levará aparellada a perda da achega da Deputación. Sétima. Financiamento: A contía consignada para esta convocatoria ascende a 2.060.975,56 €, con cargo á aplicación 15/232.2313.462.00 do Orzamento provincial vixente. Oitava. Vixencia: Esta convocatoria terá vixencia do 1 de xaneiro ó 31 de decembro de 2015. As sucesivas convocatorias anuais estarán condicionadas á existencia de crédito adecuado e suficiente. Novena. Réxime xurídico, responsabilidade e réxime sancionador das achegas económicas previstas nesta convocatoria. Este plan rexerase polo establecido nestas bases. Aplicaranse, supletoriamente, as normas da LXS así como as Bases de execución dos orzamentos da Deputación de Pontevedra para o ano 2015. As entidades beneficiarias das achegas quedarán sometidas ó establecido no Código penal (Lei orgánica 10/1995, de 23 de novembro), ás responsabilidades e ó réxime sancionador establecido na LXS. Décima. Interpretación: As dúbidas que puidesen xurdir na interpretación destas bases resolveraas o presidente do organismo provincial, previo informe de Secretaría e de Intervención. Para o non disposto expresamente nestas bases aplicarase de xeito supletorio o establecido na LXS. Décimo primeira. Publicidade: Débese facer constar, en toda a publicidade que se elabore e as comunicacións que se realicen, a organización e a colaboración do organismo provincial mediante a inclusión da súa imaxe institucional, de conformidade co artigo 31 do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da LXS. A entidade local deberá situar nun lugar visible do propio centro de servizos sociais comunitarios municipais un cartel informativo no que faga constar o cofinanciamento da institución provincial. Este cartel poderáselle solicitar á Consellería de Traballo e Benestar. Ademais, deberá proporcionarlle ó persoal contratado para o servizo de axuda no fogar (sexa propio ou dunha empresa que se poida contratar) as tarxetas identificativas do servizo subvencionado. Estas tarxetas facilitaraas a Consellería de Traballo e Benestar e incorporarán, xunto coa identificación do posto de traballo, a imaxe corporativa do organismo provincial. O persoal deberá levalas consigo cando estea a realizar a actividade obxecto da subvención. Décimo segunda. Obrigas de información das entidades locais adheridas: As entidades locais adheridas a este plan estarán obrigadas a facilitarlles ós servizos da institución provincial toda a información relativa ó funcionamento dos servizos sociais municipais que se lles demande nun prazo de 15 días. A negativa a facilitar esta información ou a demora inxustificada no seu envío dará lugar á exclusión da entidade local do plan, coa conseguinte perda do dereito ó cobro ou ó inicio do oportuno expediente de reintegro, segundo proceda, das achegas percibidas ou concedidas ó seu abeiro, que será obxecto de declaración pola Xunta de Goberno trala tramitación do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada.” Dito anexo é como segue: 26.23049.- RENUNCIA QUE FORMULA A ASOCIACIÓN VECIÑAL A TRABE DE PONTE (SILLEDA), Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA NO EXERCICIO 2014 DENTRO DO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA A OBRA NÚM. 2014000997 “ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO LOCAL SOCIAL DE PONTE” Dada conta da renuncia presentada pola Asociación Vecinal A Trabe de Ponte (CIF: G36.225.183) (Silleda), á subvención de 2.000,00 € concedida pola Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, para o investimento núm. 2014000997, denominado “Acondicionamento do entorno do Local Social de Ponte”, incluída no Programa de Acción Comunitaria 2014, partida 942.459.789.07, motivada porque dita actuación non pode acreditar a titularidade do ben para a cal lle foi concedida a correspondente subvención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Aceptar a renuncia presentada pola Asociación Vecinal A Trabe de Ponte (CIF: G36.225.183) (Silleda), á subvención de 2.000,00 € concedida no ano 2014 dentro do Programa de Acción Comunitaria para ó investimento núm. 2014000997, denominado “Acondicionamento do entorno do Local Social de Ponte”. 27.23050.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 14.22833 ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 28/11/2015 Advertido erro tipográfico no acordo núm. 14.22833 adoptado en Xunta de Goberno de data 28 de novembro de 2014, relativo á “Concesión de subvencións a entidades deportivas e deportistas individuais para a realización de actividades de carácter extraordinario (Programa R_14)”, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade facer a seguinte corrección no expediente de Andrea González Ucha con DNI: 15490997-Z, Onde di: “Actividade extraordinaria (piragüismo) cun orzamento presentado de 1.980,00 €”. Debe dicir: “Actividade extraordinaria (piragüismo) cun orzamento presentado de 870,00 €”. Deixando subsistente o acordo anterior en todo o demais. 28.23051.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 15.22834 ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 28/11/2015 Resultando que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 28 de novembro de 2014 acordou a concesión de subvencións a diversas entidades locais da Provincia de Pontevedra con cargo ó Programa de Acción Comunitaria 2014 (PAC/2014). Resultando que, involuntariamente, cometeuse uns erros de feito ó transcribir datos indicados nos Anexos. Á vista do que antecede, ó abeiro do disposto no artigo 105.1 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade corrixir os citados erros, de xeito que: Onde di: Concello NIF/CIF Terceiro Obxecto da subvención Orzamento Importe concedido Arbo 76004950 Z Comunidad Regantes Coveliño Canalización regadío – captación Coveliño 2.528,90 2.500,00 Gondomar G 36715985 Comunidad de aguas para usos domésticos Santa Eulalia de Donas Reparación de válvulas en tres arquetas e instalación de nuevo regulador de presión 5.761,34 2.000,00 Moraña 35188101 X Comunidad de Usuarios de Agua Batan – Sobrego Sustitución de tubería canalización agua 1.370,20 1.000,00 As Neves G 36243566 Comunidad de Usuarios Tortoreos y Liñares Reparación depósito agua 4.933,17 3.000,00 Redondela G36273373 Comunidad de Usuarios de Barcoba Instalación clorímetro 4.782,00 2.000,00 Tomiño G36465177 Asociación de Vecinos “O Árbol” Calefacción da biblioteca 1.500,00 500,00 Toñino G 36535318 Asociación de Veciños de Sobrada Compra de ordenador 502,42 500,00 Debe dicir: Concello NIF/CIF Terceiro Obxecto da subvención Orzamento Importe concedido Arbo 36004950 Z Comunidad Regantes Coveliño Canalización regadío – captación Coveliño 2.528,90 2.500,00 Gondomar G 36715985 Comunidad de aguas para usos domésticos Santa Eulalia de Donas Reparación de válvulas en tres arquetas e instalación de nuevo regulador de presión 5.094,63 2.000,00 Moraña G 94104734 Comunidad de Usuarios de Agua Batan – Sobrego Sustitución de tubería canalización agua 1.370,20 1.000,00 As Neves V 36243566 Comunidad de Usuarios Tortoreos y Liñares Reparación depósito agua 4.933,17 3.000,00 Redondela G36273373 Comunidad de Usuarios de Barcoba Instalación clorímetro 4.782,89 2.000,00 Tomiño G36465177 Asociación de Vecinos “O Árbol” Calefacción da biblioteca 1.815,00 500,00 Tomiño G 36535318 Asociación de Veciños Cultural, Recreativa e Deportiva San Salvador de Sobrada Compra de ordenador 502,42 500,00 Permanecendo invariable o resto do acordo. 29.23052.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 24.22879 ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 05/12/2014 A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión ordinaria de data 5 de decembro de 2014, adoptou o acordo de aprobar o expediente e os pregos que rexen a contratación da obra “Variante no lugar de Rebón na E.P. 0503 (Moraña)”. A publicación da licitación realizouse no Boletín Oficial da Provincia número 15 de data 26 de xaneiro de 2015. Detectado un erro tipográfico no apartado 4, Anexo I do prego de prescricións económico-administrativas, en concreto na páxina 31 “Sobre B: documentación correspondente á valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas” no que se inclúe o punto número 3.- Melloras ofertadas o cal debe presentarse única e exclusivamente no sobre C. Considerando que o artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, permite ás administración públicas rectificar os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. Á Xunta de Goberno acorda por unanimidade, 1.- Aprobar a corrección do erro tipográfico do apartado 4, Anexo I do prego de prescricións económico-administrativas, en concreto na páxina 31 “Sobre B: documentación correspondente á valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas”, de acordo ó seguinte:  Onde di: “Documentación a achegar no sobre B: 1. Relación numerada e foliada de todos os documentos, firmada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais.”  Debe dicir: “Documentación a achegar no sobre B: 1. Relación numerada e foliada de todos os documentos, firmada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Memoria de seguridade e saúde. 4. Programa de actuacións ambientais.” 2.- A publicación da corrección no prego de cláusulas económico-administrativas así como a ampliación do prazo de presentación de ofertas, en tres días, dende o día seguinte a data de publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia, establecéndose como data límite de presentación de ofertas o 24 de febreiro de 2015. 30.23053.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 10.22964 ADOPTADO NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 30/12/2014 Visto o erro padecido no texto do acordo núm. 10.22964, adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 30 de decembro de 2014, referente á “Adxudicación do contrato mediante procedemento aberto, para a execución das obras números 2, 3 e 5 da 8ª relación de proxectos POSP/13”. Considerando.- Que as Administracións Públicas poden rectificar en calquera intre, de oficio, os erros existentes nos seus actos, segundo o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade rectificar dito acordo no seguinte sentido: Onde di: “…1.- Adxudicarlle á empresa Obras Transportes y Construcciones Narom, S.L. (CIF B36.163.418)” “ …2.- Adxudicarlle á empresa Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. (CIF B36.417.533) o contrato para a execución da obra nº3 “Construción de senda peonil en Ouzande (A Estrada)”, polo seguinte importe e condicións: Prezo 52.137,71 € IVE 10.948,92 € Total prezo 63.086,63 € Prazo de execución 2,5 meses Control de calidade 4,00 % Melloras ofertadas 11.054,99 € “...3.- Adxudicarlle á empresa Unika Proyectos y Obras S.A.U. (CIF A-15.977.184) o contrato para a execución da obra nº 5 “Remodelación xardíns A Xiralda (Ponteareas)”, polo seguinte importe e condicións: Prezo 148.054,41 € IVE 31.091,93 € Total prezo 179.145,84 € Prazo de execución 2 meses Control de calidade 5,00 % Debe dicir: “…1.- Adxudicarlle á empresa Narom, S.L. (CIF B-36.163.418)” “.... 2.- Adxudicarlle á empresa Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. (CIF B-36.417.533) o contrato para a execución da obra nº3 “Construción de senda peonil en Ouzande (A Estrada)”, polo seguinte importe e condicións: Prezo 52.137,71 € IVE 10.948,92 € Total prezo 63.086,63 € Prazo de execución 1,5 meses Control de calidade 4,00 % Melloras ofertadas 11.054,99 € “...3.- Adxudicarlle á empresa Unika Proyectos y Obras S.A.U. (CIF A-15.977.184) o contrato para a execución da obra nº 5 “Remodelación xardíns A Xiralda (Ponteareas)”, polo seguinte importe e condicións: Prezo 148.054,41 € IVE 31.091,43 € Total prezo 179.145,84 € Prazo de execución 2 meses Control de calidade 5,00 % 31.23054.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición