Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e quince minutos do día doce de xuño do ano dous mil quince, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. José Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral., e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.23517.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrador da acta da sesión ordinaria do día 5 de xuño de 2015. 2.23518.- PRÓRROGA DO CONTRATO MARCO PARA O “ALUGUER DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE E DA SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAIS DO PARQUE DE MAQUINARIA”, ADXUDICADO MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (Expte. 2014000025) A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na súa sesión ordinaria de 23 de xaneiro de 2014, aprobou o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, do “Contrato marco para o aluguer de maquinaria, vehículos de transporte e da subministración de materiais”, pola cantidade máxima de 3.366.254,48 €, IVE incluído, de acordo coa seguinte desagregación: Nº lote Maquinaria e vehículos de transporte Nº horas Importe sen IVE Total 1 ano (sen IVE) Lote nº 1 de motoniveladora de 125 C.V. 2250,00 53,72 120.870,00 € Lote nº 2 de compactador de 10 Tm. 2400,00 28,93 69.432,00 € Lote nº 3 de retro pa 4x4 de 70 CV. 4900,00 33,06 161.994,00 € Lote nº 4 de retro escavadora (1 m3 cazo) de 100 CV. 750,00 45,45 34.087,50 € Lote nº 5 de retro escavadora de 2500 kg (con martelo) de 180 CV. 750,00 53,72 40.290,00 € Lote nº 6 de tractor desbrozadora lateral de 110 CV, brazo 5 m. 1100,00 185,95 204.545,00 € Lote nº 7 de pa de rodas (2 m3 cazo) de 130 CV. 850,00 37,19 31.611,50 € Lote nº 8 de camión 3x2/3x3 PMA 24/26 Tm 3500,00 33,06 115.710,00 € Lote nº 9 de camión 2x1/2x2 PMA 18/20 Tm. 4900,00 28,93 141.757,00 € Lote nº 10 de cisterna asfáltica de 8 Tm. 600,00 37,19 22.314,00 € Lote nº 11 de camión góndola de 40 Tm. 700,00 45,45 31.815,00 € Lote nº 12 de camión articulado PMA 36/40 Tm. 4950,00 41,32 204.534,00 € Lote nº 13 de emulsión ECM-1/C 67 BF 4 450,00 454,55 204.547,50 € Lote nº 14 de emulsión ECR-2/ C65 B 3 600,00 409,09 245.454,00 € Lote nº 15 de emulsión especial/ C67 BF 4 350,00 462,81 161.983,50 € de árido 0/6 en betume B 50/70 1000,00 40,08 40.080,00 € Lote nº 16 de árido 0/6 AF-T-0/4- G 2000,00 12,4 24.800,00 € Lote nº 17 de árido 2/6 ó 6/12 AG-T-2/5, 6-G-AG-T-4/10-G 15000,00 13,22 198.300,00 € Lote nº 18 de árido 32/63 AG/T-32/63-G 12000,00 13,22 158.640,00 € Lote nº 19 de zahorra ZA-0/40 TU-T-0/40-G 15000,00 8,26 123.900,00 € Lote nº 20 de mestura bituminosa en quente tipo D-12 con árido granítico (AC 16 SURF 5070 D) 8500,00 40,08 340.680,00 € Lote nº 21 de formigón H-200 (HA/20/B20/11A) 500,00 69,42 34.710,00 € Lote nº 22 de muro de mampostería pedra granítica 100,00 52,07 5.207,00 € Lote nº 23 Tubos de formigón de 1 m.  100. 50,00 33,06 1.653,00 € Tubos de formigón de 1 m.  60. 200,00 16,53 3.306,00 € Tubos de formigón de 1 m.  50 enteiro o canaleta 250,00 16,53 4.132,50 € Tubos de formigón de 1 m.  40 enteiro o canaleta 450,00 12,4 5.580,00 € Lote nº 24 de pintura sinalización horizontal ancho de banda de 0,15 30000,00 0,79 23.700,00 € de pintura sinalización horizontal ancho de banda de 0,10 20000,00 0,7 14.000,00 € de pintura cebrados, simboloxía, stop, etc. 500,00 24,79 12.395,00 € No mesmo acordo aprobáronse os pregos de cláusulas económico-administrativas e técnicas que rexen este procedemento, e estableceuse que a duración do acordo marco sería dun ano, a partir da súa formalización. Este gasto autorizouse con cargo ás aplicacións orzamentarias 456.453.210.00, 456.453.210.01 e 456.454.210.02, quedando condicionado o importe do contrato para o servizo prestado no ano 2015 á existencia de crédito suficiente nestas aplicacións orzamentarias. Os acordos marco foron adxudicados pola Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na súa sesión ordinaria de 18 de xullo de 2014, e posteriormente formalizáronse coas correspondentes empresas, de acordo ó seguinte detalle: Lote Empresa CIF Prezo Unitario Ofertado Clasificación obtida no lote Importe máximo autorizado Data formalización Sen IVE IVE (21%) Total IVE Incluído 1 2.250 Horas Motoniveladora de 125 C.V. Construcciones E.C. Casas, S.L. B.36147429 41,00 € 8,61 € 49,61 € 1 73.126,35 € 19/08/2014 Excavaciones Taboa, S.L. B.36544518 47,50 € 9,98 € 57,48 € 2 73.126,35 € 18/08/2014 2 2.400 Horas compactador de 10 Tm Jose R. Rozados E Hijos, S.L. B.36224384 25,95 € 5,45 € 31,40 € 1 21.003,18 € 28/07/2014 Modesto Abal Varela 35416586.J 27,00 € 5,67 € 32,67 € 2 21.003,18 € 28/07/2014 Pablo Rodriguez Coello 34878541.F 27,00 € 5,67 € 32,67 € 3 21.003,18 € 28/07/2014 Obras, Ttes. y const. Fontefria B.36371227 28,11 € 5,90 € 34,01 € 4 21.003,18 € 28/07/2014 3 4.900 Horas retro pa 4x4 70 Cv Excavaciones Mosteiro, S.L. B.36123800 24,00 € 5,04 € 29,04 € 1 28.001,82 € 18/08/2014 Eulogio Puceiro Rodiño 76868427N 25,50 € 5,36 € 30,86 € 2 28.001,82 € 18/08/2014 Moreira Gomez,S.L. B.36267649 24,38 € 5,12 € 29,50 € 3 28.001,82 € 18/08/2014 Jose r. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 27,99 € 5,88 € 33,87 € 4 28.001,82 € 18/08/2014 Aridos de Curro,S.L. B.36010205 27,00 € 5,67 € 32,67 € 5 28.001,82 € 18/08/2014 Alfonso Mouriño Ameal 35424927.M 27,00 € 5,67 € 32,67 € 6 28.001,82 € 18/08/2014 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 29,00 € 6,09 € 35,09 € 7 28.001,82 € 19/08/2014 4 750 Horas retro escavadora (1 M3 cazo) de 120 Cv Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 37,99 € 7,98 € 45,97 € 1 41.245,88 € 28/07/2014 5 750 Horas retro escavadora (Con martelo de 2500 Kg) de 18 Cv Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 45,00 € 9,45 € 54,45 € 1 48.750,90 € 28/07/2014 6 1.100 Horas tractor con desbrozadora Lateral de 110 Cv Brazo de 5 M. Penouriño, S.L. B.15739626 169,00 € 35,49 € 204,49 € 1 35.357,06 € 19/08/2014 Casagrande desbroces 52483592.F 175,00 € 36,75 € 211,75 € 2 35.357,06 € 18/08/2014 Ingenieria Forestal del Rural, S.L. B36575967 173,00 € 36,33 € 209,33 € 3 35.357,06 € 18/08/2014 Isabel Taboada Vazquez 33230624.V 176,00 € 36,96 € 212,96 € 4 35.357,06 € 18/08/2014 Moreira Gomez,S.L. B.36267649 172,73 € 36,27 € 209,00 € 5 35.357,06 € 18/08/2014 Emdesfor 2002,S.L. B.36404218 174,00 € 36,54 € 210,54 € 6 35.357,06 € 18/08/2014 Fertaf obras y servicios, S.L. B.36468239 175,00 € 36,75 € 211,75 € 7 35.357,06 € 18/08/2014 7 850 Horas pa de rodas (2 M3 cazo) 130 Cv Aridos de Curro,S.L. B.36010205 33,00 € 6,93 € 39,93 € 1 38.249,92 € 28/07/2014 8 3.500 Horas camión 3x2/3x3 Pma 24/26 Tm Aridos de Curro,S.L. B.36010205 29,00 € 6,09 € 35,09 € 1 35.002,28 € 18/08/2014 Alfonso Mouriño Ameal 35424927.M 29,50 € 6,20 € 35,70 € 2 35.002,28 € 18/08/2014 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 28,68 € 6,02 € 34,70 € 3 35.002,28 € 19/08/2014 Lauraluis, S.L. B.36993657 29,80 € 6,26 € 36,06 € 4 35.002,28 € 18/08/2014 9 4.900 Horas Camión 2x1/2x2 Pma 18/20 Ramon Abal Abal 35253197.Q 27,81 € 5,84 € 33,65 € 1 42.881,49 € 18/08/2014 Aridos de Curro,S.L. B.36010205 27,00 € 5,67 € 32,67 € 2 42.881,49 € 18/08/2014 Julio Castro Carmuega 35254201.P 27,49 € 5,77 € 33,26 € 3 42.881,49 € 18/08/2014 Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 28,28 € 5,94 € 34,22 € 4 42.881,49 € 18/08/2014 10 600 Horas cisterna asfáltica de 8 Tm Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 34,52 € 7,25 € 41,77 € 1 26.999,94 € 28/07/2014 11 700 Horas camión góndola de 40 Tm Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 39,50 € 8,30 € 47,80 € 1 38.496,15 € 28/07/2014 12 4.950 Horas camión articulado Pma 36/40 Tm Canteras Del Arenal, S.L. B.36006716 37,70 € 7,92 € 45,62 € 1 49.497,23 € 18/08/2014 Ttes. Pedreira Batan, S.L. B.36439644 37,70 € 7,92 € 45,62 € 2 49.497,23 € 18/08/2014 Ttes. Balvalen, S.L. B.36265924 38,84 € 8,16 € 47,00 € 3 49.497,23 € 18/08/2014 Aridos y Ttes. Crisostomo, S.L.U. B.36248169 37,80 € 7,94 € 45,74 € 4 49.497,23 € 18/08/2014 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 38,00 € 7,98 € 45,98 € 5 49.497,23 € 19/08/2014 13 450 Tm. anuais emulsión Ecm-1/C67bfs Probisa Ptos. Bituminosos, S.L.U. B.85826832 409,00€ 85,89 € 494,89 € 1 123.751,24€ 18/08/2014 Const., Obras e Viais, S.A. (COVSA) A.36008886 448,50 € 94,19 € 542,69 € 2 123.751,24€ 18/08/2014 14 600 Tm anuais emulsión Cr-2/C65 B3 Corvisa Ptos. Asfalt. y Aplic., S.L. B.83832766 365,00 € 76,65 € 441,65 € 1 98.999,78 € 18/08/2014 Probisa Ptos. Bituminosos, S.L.U. B.85826832 380,00 € 79,80 € 459,80 € 2 98.999,78 € 18/08/2014 Const., Obras e Viais, S.A. (COVSA) A.36008886 395,00 € 82,95 € 477,95 € 3 98.999,78 € 18/08/2014 15 350 Tm anuais Emulsión Especial C67 Bf 4 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 439,16 € 92,22 € 531,38 € 1 196.000,04 € 18/08/2014 100 Tm anuais Árido 0/5 En Betún B 50/70 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 39,00 € 8,19 € 47,19 € 1 48.496,80 € 18/08/2014 16 2000 Tm anuais árido 0/6 Af-T-0/4.G Canteras de Richinol, S.L. B.36166650 12,10 € 2,54 € 14,64 € 1 15.004,00 € 28/07/2014 Canteras del Arenal,S.L. B.36006716 12,20 € 2,56 € 14,76 € 2 15.004,00 € 28/07/2014 17 15.000 Tm anuais árido 2/6 Ag-T-2/5. 6-G-Ag-T-A/10-G Triturados de Saiar,S.L. B.36435170 11,00 € 2,31 € 13,31 € 1 59.985,75 € 18/08/2014 Aridos y Ttes. Crisostomo, S.L.U. B.36248169 10,90 € 2,29 € 13,19 € 2 59.985,75 € 18/08/2014 Aridos del Umia,S.A. A.36002558 12,50 € 2,63 € 15,13 € 3 59.985,75 € 18/08/2014 Canteras del Arenal,S.L. B.36006716 12,50 € 2,63 € 15,13 € 4 59.985,75 € 18/08/2014 18 12.000 Tm anuais árido 32/63 Ag-T-32/63-G Canteiros do Porriño Reunidos,S.A. A.36027480 11,00 € 2,31 € 13,31 € 1 63.984,80 € 18/08/2014 Triturados de Saiar,S.L. B.36435170 11,49 € 2,41 € 13,90 € 2 63.984,80 € 18/08/2014 Aridos y Ttes. Crisostomo, S.L.U. B.36248169 11,00 € 2,31 € 13,31 € 3 63.984,80 € 18/08/2014 19 15.000 Tm. anuais zahorra Za-0/40 Tu-T-O/40--G Triturados de Saiar,S.L. B.36435170 6,99 € 1,47 € 8,46 € 1 49.973,00 € 18/08/2014 Canteiros do Porriño Reunidos,S.A. A.36027480 7,20 € 1,51 € 8,71 € 2 49.973,00 € 18/08/2014 Aridos y Ttes. Crisostomo, S.L.U. B.36248169 7,60 € 1,60 € 9,20 € 3 49.973,00 € 18/08/2014 20 8.500 Tm. anuais mestura bituminosa en quente tipo d-12 con árido granítico (Ac 16 Surf 5070 D) Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 39,00 € 8,19 € 47,19 € 1 412.222,80 € 18/08/2014 21 500 M3 anuais formigón H-200 (Ha/20/B20/11a Aridos del Umia,S.A. A.36002558 67,50 € 14,18 € 81,68 € 1 41.999,10 € 28/07/2014 22 100 M2 anuais muro mampostería de pedra granítica Excavaciones Mosteiro, S.L. B.36123800 44,50 € 9,35 € 53,85 € 1 6.300,47 € 28/07/2014 23 50 Uds. anuais tubos de formigón de 1m 100 Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 32,23 € 6,77 € 39,00 € 1 2.000,13 € 28/07/2014 200 Uds. anuais tubos de formigón de 1m 60 Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 10,59 € 2,22 € 12,81 € 1 4.000,26 € 28/07/2014 250 Uds. tubos de formigón de 1m 50 enteiro ou canaleta Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 9,10 € 1,91 € 11,01 € 1 5.000,33 € 28/07/2014 450 Uds. anuais tubos de formigón de 1m 40 enteiro ou canaleta Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 7,00 € 1,47 € 8,47 € 1 6.751,80 € 28/07/2014 24 30.000 Uds. anuais pintura sinalización horizontal ancho de banda 0,15 (Ml) Proteccion Vial,S.L. B.32136210 0,59 € 0,12 € 0,71 € 1 28.677,00 € 28/07/2014 20.000 Uds. anuais pintura sinalización horizontal ancho de banda 0,15 (Ml) Proteccion Vial,S.L. B.32136210 0,52 € 0,11 € 0,63 € 1 16.940,00 € 28/07/2014 500 Uds. anuais pintura cebrados, simboloxía, stop, etc Proteccion Vial,S.L. B.32136210 18,59 € 3,90 € 22,49 € 1 14.997,95 € 28/07/2014 Resultando que, durante a execución deste contrato, a empresa Ipsumgal, S.A. (CIFA94110772) subrogouse en todos os dereitos e obrigas que correspondían á empresa Aridos y Transportes Crisostomo, S.L.U. (CIF B36248169) nos acordos marco que lle foran adxudicados, en virtude da súa cesión, autorizada pola Xunta de Goberno, na sesión ordinaria celebrada o 13 de febreiro de 2015. Resultando que, con data de 2 de xuño de 2015 recíbese no Servizo de Contratación a solicitude do Centro Xestor do Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra para que, no caso de que proceda, se prorroguen por un ano máis, de acordo co establecido no prego de cláusulas económico-administrativas. A tal efecto, achéganse coa devandita solicitude os escritos de conformidade de todas as empresas adxudicatarias. Considerando que o prego de cláusulas económico-administrativas, no apartado 1.4 do anexo I de cada un dos lotes que o integran, establece que a duración do contrato será dun ano, a partir da data da súa formalización, e que poderá prorrogarse a vixencia por mutuo acordo das partes antes da súa finalización, por un ano máis, de conformidade co estipulado no artigo 196.3 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. Considerando a solicitude do Centro Xestor do Parque de Maquinaria e que, aínda non rematado o prazo de duración destes contratos, todas as empresas adxudicatarias presentan escrito de conformidade con prorrogalos por un ano máis, contado dende a data do seu vencemento. Visto o informe emitido polo Xefe do Servizo de Contratación de data 3 de xuño de 2015, no que se indica que semella razoable acordar a prórroga destes contratos, por un ano máis, a contar dende a data na que estaba prevista o seu vencemento, sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de duración desta prórroga. Visto o informe do Sr. Secretario Xeral, de data 8 de xuño de 2015, que indica que, ó contar coa conformidade do parque e estar en prazo, as mesmas poden ser prorrogadas mediante acordo da Xunta de Goberno. Visto o informe favorable do Servizo de Intervención, de data 9 de xuño de 2015, que indica que o obxecto dos contratos será financiado, na anualidade 2015, con cargo á vinculación xurídica das aplicacións 15/456.4530.210.00, 15/456.4530.210.01 e 15/456.4540.210.02 do vixente orzamento. Respecto á anualidade 2016, contabilizarase nas correspondentes aplicacións, quedando condicionado o gasto á aprobación do seu respectivo orzamento. Considerando que a disposición adicional segunda do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación Provincial para actuar como órgano de contratación respecto a este contrato de subministración, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na base 16.2.a), que establece que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Prorrogar por un ano máis o “Contrato marco para o aluguer de maquinaria, vehículos de transporte e da subministración de materiais”, sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de duración desta prórroga, de acordo co seguinte detalle: Lote Empresa CIF Data formalización Nova data vencemento (coa prórroga) 1 2.250 Horas motoniveladora de 125 c.v. Construcciones E.C. Casas, S.L. B.36147429 19/08/2014 19/08/2016 Excavaciones Taboa, S.L. B.36544518 18/08/2014 18/08/2016 2 2.400 horas compactador de 10 tm Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 28/07/2014 28/07/2016 Modesto Abal Varela 35416586.J 28/07/2014 28/07/2016 Pablo Rodriguez Coello 34878541.F 28/07/2014 28/07/2016 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 28/07/2014 28/07/2016 3 4.900 horas retro pa 4x4 70 cv Excavaciones Mosteiro, S.L. B.36123800 18/08/2014 18/08/2016 Eulogio Puceiro Rodiño 76868427-N 18/08/2014 18/08/2016 Moreira Gomez, S.L. B.36267649 18/08/2014 18/08/2016 Jose R. Rozados E Hijos, S.L. B.36224384 18/08/2014 18/08/2016 Aridos de Curro, S.L. B.36010205 18/08/2014 18/08/2016 Alfonso Mouriño Ameal 35424927.M 18/08/2014 18/08/2016 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 19/08/2014 19/08/2016 4 750 horas retro escavadora (1 m3 cazo) de 120 cv Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 28/07/2014 28/07/2016 5 750 horas retro escavadora (con martelo de 2500 kg) de 18 cv Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 28/07/2014 28/07/2016 6 1.100 horas tractor con desbrozadora lateral de 110 cv brazo de 5 m. Penouriño, S.L. B.15739626 19/08/2014 19/08/2016 Casagrande Desbroces 52483592.F 18/08/2014 18/08/2016 Ingenieria Forestal del Rural, S.L. B36575967 18/08/2014 18/08/2016 Isabel Taboada Vazquez 33230624.V 18/08/2014 18/08/2016 Moreira Gomez, S.L. B.36267649 18/08/2014 18/08/2016 Emdesfor 2002, S.L. B.36404218 18/08/2014 18/08/2016 Fertaf Obras y Servicios, S.L. B.36468239 18/08/2014 18/08/2016 7 850 horas pa de rodas (2 m3 cazo) 130 cv Aridos de Curro, S.L. B.36010205 28/07/2014 28/07/2016 8 3.500 horas camión 3x2/3x3 pma 24/26 tm Aridos de Curro, S.L. B.36010205 18/08/2014 18/08/2016 Alfonso Mouriño Ameal 35424927.M 18/08/2014 18/08/2016 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 19/08/2014 19/08/2016 Lauraluis, S.L. B.36993657 18/08/2014 18/08/2016 9 4.900 horas camión 2x1/2x2 pma 18/20 Ramon Abal Abal 35253197.Q 18/08/2014 18/08/2016 Aridos de Curro, S.L. B.36010205 18/08/2014 18/08/2016 Julio Castro Carmuega 35254201.P 18/08/2014 18/08/2016 Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 18/08/2014 18/08/2016 10 600 horas cisterna asfáltica de 8 tm Jose R. Rozados e Hijos, S.L. B.36224384 28/07/2014 28/07/2016 11 700 horas camión góndola de 40tm Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 28/07/2014 28/07/2016 12 4.950 horas camión articulado pma 36/40 tm Canteras del Arenal, S.L. B.36006716 18/08/2014 18/08/2016 Ttes. Pedreira Batan, S.L. B.36439644 18/08/2014 18/08/2016 Ttes. Balvalen, S.L. B.36265924 18/08/2014 18/08/2016 Ipsumgal, S.A. A94110772 18/08/2014 18/08/2016 Obras, Ttes. y Const. Fontefria B.36371227 19/08/2014 19/08/2016 13 450 tm. Anuais emulsión ecm-1/c67bfs Probisa Ptos. Bituminosos, S.L.U. B.85826832 18/08/2014 18/08/2016 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 18/08/2014 18/08/2016 14 600 tm anuais emulsión cr-2 / c65 b3 Corvisa Ptos. Asfalt. Y Aplic., S.L. B.83832766 18/08/2014 18/08/2016 Probisa Ptos. Bituminosos, S.L.U. B.85826832 18/08/2014 18/08/2016 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 18/08/2014 18/08/2016 15 350 tm anuais emulsión especial c67 bf 4 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 18/08/2014 18/08/2016 100 tm anuais árido 0/5 en betún b 50/70 Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 18/08/2014 18/08/2016 16 2000 tm anuais árido 0/6 af-t-0/4.g Canteras de Richinol, S.L. B.36166650 28/07/2014 28/07/2016 Canteras del Arenal, S.L. B.36006716 28/07/2014 28/07/2016 17 15.000 tm anuais árido 2/6 ag-t-2/5. 6-g-ag-t-a/10-g Triturados de Saiar, S.L. B.36435170 18/08/2014 18/08/2016 Ipsumgal, S.A. A94110772 18/08/2014 18/08/2016 Aridos del Umia, S.A. A.36002558 18/08/2014 18/08/2016 Canteras del Arenal, S.L. B.36006716 18/08/2014 18/08/2016 18 12.000 tm anuais árido 32/63 ag-t-32/63-g Canteiros do Porriño Reunidos, S.A. A.36027480 18/08/2014 18/08/2016 Triturados de Saiar, S.L. B.36435170 18/08/2014 18/08/2016 Ipsumgal, S.A. A94110772 18/08/2014 18/08/2016 19 15.000 tm. anuais zahorra za-0/40 tu-t-o/40--g Triturados de Saiar, S.L. B.36435170 18/08/2014 18/08/2016 Canteiros do Porriño Reunidos, S.A. A.36027480 18/08/2014 18/08/2016 Ipsumgal, S.A. A94110772 18/08/2014 18/08/2016 20 8.500 tm. anuais mestura bituminosa en quente tipo d-12 con árido granítico (ac 16 surf 5070 d) Const., Obras e Viais, S.A. (Covsa) A.36008886 18/08/2014 18/08/2016 21 500 m3 anuais formigón h-200 (ha/20/b20/11a Aridos del Umia, S.A. A.36002558 28/07/2014 28/07/2016 22 100 m2 anuais muro mampostería de pedra granítica Excavaciones Mosteiro, S.L. B.36123800 28/07/2014 28/07/2016 23 50 uds. anuais tubos de formigón de 1m 100 Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 28/07/2014 28/07/2016 200 uds. anuais tubos de formigón de 1m 60 Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 28/07/2014 28/07/2016 250 uds. Tubos de formigón de 1m 50 enteiro o canaleta Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 28/07/2014 28/07/2016 450 uds. anuais tubos de formigón de 1m 40 enteiro o canaleta Prefabricados San Clemente, S.L. B.36118321 28/07/2014 28/07/2016 24 30.000 uds. Anuais pintura sinalización horizontal ancho de banda 0,15 (ml) Proteccion Vial, S.L. B.32136210 28/07/2014 28/07/2016 20.000 uds. anuais pintura sinalización horizontal ancho de banda 0,15 (ml) Proteccion Vial, S.L. B.32136210 28/07/2014 28/07/2016 500 uds. anuais pintura cebrados, simboloxía, stop, etc Proteccion Vial, S.L. B.32136210 28/07/2014 28/07/2016 O obxecto dos contratos será financiado, na anualidade 2015, con cargo á vinculación xurídica das aplicacións 15/456.4530.210.00, 15/456.4530.210.01 e 15/456.4540.210.02 do vixente orzamento. Respecto á anualidade 2016, contabilizarase nas correspondentes aplicacións, quedando condicionado o gasto á aprobación do seu respectivo orzamento. 3.23519.- PRÓRROGA DO PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO FORMALIZADO COA EMPRESA NORFORMACIÓN, S.L. PARA IMPARTICIÓN DO CURSO “HOTR0108 OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA”, INCLUÍDA NO LOTE 1 DO CONTRATO PARA IMPARTICIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROXECTOS AQUELANDO III (3ª QUENDA) (Expte. 2014000454) Mediante acordo da Xunta de Goberno de 9 de xullo de 2014, adxudicouse á empresa Norformación S.L. o lote 1 do contrato para a impartición da formación do proxecto Aquelando III (3ª quenda), de acordo co seguinte detalle e condicións: Nº Lote Empresa adxudicataria Curso Lugares de impartición Nº de edicións Importe de adxudicación Lote 1 Norformación,S.L. (CIF: B36.343.218) SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais Pontevedra e O Grove 2 33.900,75€ SSCI0109 Emprego doméstico Pontevedra e Ponteareas 2 22.778,45€ HOTR0108 Operacións básicas de cociña O Porriño 1 21.306,80€ Total 77.985,99€ Nº Lote Acción formativa Duración do contrato en semanas Lote 1 “SSCM0108 limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais” (Pontevedra) 60 “SSCM0108 limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais” (O Grove) 60 “SSCI0109 Emprego doméstico”(Pontevedra) 60 “SSCI0109 Emprego doméstico” (Ponteareas) 60 “HOTR0108 Operacións básicas de cociña” (O Porriño) 60 Total Media Aritmética= (Suma de semanas ofertadas para cada curso ó que se presenta/ 5) 60 Resultando que a empresa Norformación, S.L. (CIF: B-36.343.218), mediante escrito que tivo entrada no rexistro xeral da Deputación de Pontevedra o día 3 de xuño de 2015, antes da finalización do prazo de execución do contrato, solicita unha prórroga do prazo de execución da impartición do curso “HOTR0108 Operacións básicas de cociña (O Porriño)”, motivando dita petición coa finalidade de completar a inserción laboral ós alumnos. Resultando que o prego de cláusulas económico-administrativas establece un prazo de execución do contrato ata os dous meses seguintes á finalización de cada acción formativa, e o Técnico en formación e autoemprego do Proxecto Aquelando III informa con data 04/05/2015 que, tendo en conta a data de finalización da citada acción formativa o prazo de execución finaliza o día 17 de xuño de 2015 Considerando que o artigo 303 do TRLCSP estable respecto da duración dos contratos de servizos: que “Os contratos de servizos non poderán ter un prazo de vixencia superior a catro anos coas condicións e límites establecidos nas respectivas normas orzamentarias das Administracións Públicas, aínda que poderá preverse no mesmo contrato a súa prórroga por mutuo acordo das partes antes da finalización daquel, sempre que a duración total do contrato incluídas as prórrogas non exceda de seis anos, e que as prórrogas non superen illada ou conxuntamente o prazo fixado orixinariamente”. Resultando que o Técnico en formación e autoemprego e a Orientadora Laboral do Proxecto Aquelando III, tendo en conta as alegacións formuladas pola empresa nos seus escritos de petición e considerando que o principal obxectivo do proxecto Aquelando III é a inserción laboral das persoas desempregadas da Provincia de Pontevedra, informa de forma positiva a concesión dunha prórroga no prazo de execución do contrato para a impartición do curso “HOTR0108 Operacións básicas de cociña”, ata o día 17 de agosto de 2015. Visto o informe emitido polo Secretario de data 8 de xuño de 2015 e considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder a empresa Norformación, S.L. (CIF: B-36.343.218), unha prórroga no prazo de execución do contrato para a impartición do curso “HOTR0108 Operacións básicas de cociña (Porriño)” incluído no lote 1 do contrato para impartición das accións formativas do proxecto Aquelando III (3ª quenda), dende o 18 de xuño de 2015 ata o 17 de agosto de 2015. 4.23520.- PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (CAMBADOS)” (Expte. 2014003601) Resultando.- A Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 8 de agosto de 2014, acordou adxudicar á empresa Copcisa, S.A., o contrato de execución da obra “Mellora de instalacións deportivas (Cambados)”, cun prazo de execución de 6 meses. Resultando.- Que con data 29/10/2014 formalizouse a acta de comprobación de replanteo, computándose a partir dese intre o prazo de execución da citada obra, establecéndose como data de finalización 29/04/2015. Resultando.- Que con data 10/04/2015 tivo entrada nesta Deputación escrito da empresa na que solicita unha prórroga de dous meses debido ó retraso que están sufrindo as obras pois a maior parte das actuacións se están a realizar en interacción constante con estudantes e deportistas, ralentizando os traballos por unha banda, e non permitindo ocupar os terreos por outra. Resultando.- Que solicitado o informe preceptivo ó Servizo de Infraestruturas, este emite o mesmo na data 01/06/2015 recollendo entre outros o seguinte: “...este dirección facultativa considera que las causas alegadas de demora no son imputables al contratista, entendiendo justificada la concesión de la prórroga para la ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el 29 de junio de 2015...” Considerando.- Que o artigo 100 do R.d. 1098/2001 recolle que a solicitude de prórroga por parte do contratista deberá conter as razóns polas que estime non lle e imputable o retraso, sinalando o tempo estritamente necesario para executar a obra. Considerando.- Que tanto a xurisprudencia, a lexislación en materia de contratación e a lei de procedemento, recollen de forma análoga que a ampliación de prazos non poderá exceder do inicialmente concedido, pois se estaría a distorsionar a licitación, en tanto que no cronograma da mesma, o prazo de execución pode ser computado como mellora á hora de valorar as ofertas realizadas polas empresas. Considerando.- Que lle corresponde ó director de obra, facultativo que representa á Administración nomeado por ela, controlar a execución da obra e comunicar as súas incidencias ó órgano de contratación para que este adopte as medidas que considere oportunas. Asemade correspóndelle esixir ó contratista o cumprimento das condicións contractuais, así como garantir a execución da obra con estrita suxeición o proxecto aprobado e ó cumprimento do programa ou plan de traballo. Considerando.- Que o TRLCSP, recolle no seu artigo 212, as penalidades que se poden impoñer o contratista e analogamente o director de obra por incumprimento das súas obrigas, que lle serían aplicadas no seu caso, deducindo o importe da penalización na factura correspondente. Considerando.- Que o artigo 213.2 do TRLCSP relativo á prorroga dos contratos establece que: “...Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor...” Considerando.- Que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder unha prórroga e ampliar o prazo para a execución da obra “Mellora de instalacións deportivas (Cambados)”, establecer como data definitiva para a finalización da mesma o 29 de xuño 2015, entendéndose, que superada a mesma sen estar rematada a obra, o contratista incorrerá en mora, aplicándolle automaticamente as penalidades recollidas no TRLCSP. 5.23521.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN NÚM. 2014002956 “REPARACIÓN NA IGREXA PARROQUIAL DE CAMPOSANCOS” DA ASOCIACIÓN MULLERES EN IGUALDADE DE CAMPOSANCOS (LALÍN), INCLUÍDA NO PAC-2014 Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, acordou concederlle á Asociación Mulleres en Igualdade de Camposancos (Lalín), polo sistema de concorrencia competitiva, unha subvención de 2.500,00 € para “Reparación na igrexa parroquial de Camposancos” (Ref. 2014002956), dentro do Programa de Acción Comunitaria, anualidade 2014. Resultando que unha vez notificada a axuda concedida para realizar a actuación incluída no PAC, anualidade 2014, os beneficiarios deberían xustificar o investimento, na súa totalidade, antes do 30 de xuño de 2015. Resultando que con data 05/06/2015 núm. de rexistro de entrada 2015067874, a Asociación Mulleres en Igualdade de Camposancos (Lalín) presenta escrito solicitando unha prórroga no prazo de xustificación para a actuación antes mencionada, motivando a devandita solicitude ó retraso da autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, imprescindible para a realización da obra. Considerando o exposto na base décimo terceira reguladora do PAC/2014, en relación á solicitude dunha ampliación no prazo da xustificación sempre que non exceda da metade do prazo estipulado para a execución e xustificación e, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra” a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación, co cal non se prexudican dereitos de terceiros, ata ou 30 de setembro do 2015 con carácter improrrogable, para a actuación “Reparación na igrexa parroquial de Camposancos”, da Asociación Mulleres en Igualdade de Camposancos (Lalín), incluída no PAC-2014. 6.23522.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN NÚM. 2014000462 “SUBSTITUCIÓN DE TUBARIA CANALIZACIÓN AUGA” DA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA BATAN–SOBREGO (MORAÑA), INCLUÍDA NO PAC/2014 Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, acordou concederlle á Comunidad de usuarios de Agua Batan–Sobrego (Moraña), polo sistema de concorrencia competitiva, unha subvención de 1.000,00 € para “Substitución de tubaria canalización auga” (Ref. 2014000462), dentro do Programa de Acción Comunitaria, anualidade 2014. Resultando que unha vez notificada a axuda concedida para realizar a actuación incluída no PAC, anualidade 2014, os beneficiarios deberían xustificar o investimento, na súa totalidade, antes do 30 de xuño de 2015. Resultando que con data 02/06/2015 núm. de rexistro de entrada 2015066133, a Comunidad de usuarios de Agua Batan-Sobrego (Moraña) presenta escrito solicitando unha prórroga no prazo de xustificación para a actuación antes mencionada ata o 30 de setembro de 2015, motivando a dita solicitude a un atraso da empresa contratada para a execución das obras. Considerando o exposto na base décimo terceira reguladora do PAC/2014, en relación á solicitude dunha ampliación no prazo da xustificación sempre que non exceda da metade do prazo estipulado para a execución e xustificación e, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra” a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación, co cal non se prexudican dereitos de terceiros, ata ou 30 de setembro do 2015 con carácter improrrogable, para a actuación “Substitución de tubaria canalización auga”, da Comunidad de usuarios de Agua Batan–Sobrego (Moraña), incluída no PAC-2014. 7.23523.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN NÚM. 2014000705 “RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ENTORNO CEMITERIO PARROQUIAL” DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN LORENZO DE ARNOSO (PONTEAREAS), INCLUÍDA NO PAC-2014 Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, acordou concederlle á Asociación de veciños de San Lorenzo de Arnoso (Ponteareas), polo sistema de concorrencia competitiva, unha subvención de 3.000,00 € para “Renovación parcial pavimento entorno cemiterio parroquial” (Ref. 2014000705), dentro do Programa de acción comunitaria, anualidade 2014. Resultando que unha vez notificada a axuda concedida para realizar a actuación incluída no PAC, anualidade 2014, os beneficiarios deberían xustificar o investimento, na súa totalidade, antes do 30 de xuño de 2015. Resultando que con data 03/06/2015 núm. de rexistro de entrada 2015066527, a Asociación/Agrupación presenta escrito solicitando unha prórroga no prazo de xustificación para a actuación antes mencionada ata o 30 de setembro de 2015, motivando a devandita solicitude a que a citada Asociación está á espera das autorizacións por parte da Dirección Xeral de Patrimonio. Considerando o exposto na base décimo terceira reguladora do PAC/2014, en relación á solicitude dunha ampliación no prazo da xustificación sempre que non exceda da metade do prazo estipulado para a execución e xustificación e, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra” a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación, co cal non se prexudican dereitos de terceiros, ata ou 30 de setembro do 2015 con carácter improrrogable, para a actuación “Renovación parcial pavimento entorno cemiterio parroquial”, da Asociación de veciños de San Lorenzo de Arnoso (Ponteareas), incluída no PAC-2014. 8.23524.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN NÚM. 2014001064 “REPARACIÓN DEPÓSITOS TRAÍDA DE AUGAS” DA COMUNIDADE DE USUARIOS FONTE DA VIDE (PONTEAREAS), INCLUÍDA NO PAC/2014 Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, acordou concederlle á Comunidade de usuarios Fonte da Vide (Ponteareas), polo sistema de concorrencia competitiva, unha subvención de 5.000,00 € para “Reparación depósitos traída de augas” (Ref.2014001064), dentro do Programa de Acción Comunitaria, anualidade 2014. Resultando que unha vez notificada a axuda concedida para realizar a actuación incluída no PAC, anualidade 2014, os beneficiarios deberían xustificar o investimento, na súa totalidade, antes do 30 de xuño de 2015. Resultando que, Comunidade de Usuarios Fonte da Vide (Ponteareas) solicita unha prórroga no prazo de xustificación para a actuación antes mencionada ata o 30 de setembro de 2015, motivando a devandita solicitude á falta de fondos para á realización total do depósito. Considerando o exposto na base décimo terceira reguladora do PAC/2014, en relación á solicitude dunha ampliación no prazo da xustificación sempre que non exceda da metade do prazo estipulado para a execución e xustificación e, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra” a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación, co cal non se prexudican dereitos de terceiros, ata ou 30 de setembro do 2015 con carácter improrrogable, para a actuación “Reparación depósitos traída de augas”, da Comunidade de usuarios Fonte da Vide (Ponteareas), incluída no PAC-2014. 9.23525.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN NÚM. 2014000286 “MOBILIARIO URBANO” DA ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA SAN XURXO DE SAIANS (VIGO), INCLUÍDA NO PAC-2014 Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión do 28 de novembro de 2014, acordou concederlle á Asociación veciñal, cultural e deportiva San Xurxo de Saians (Vigo), polo sistema de concorrencia competitiva, unha subvención de 2.000,00 € para “Mobiliario urbano” (Ref.2014000286), dentro do Programa de acción comunitaria, anualidade 2014. Resultando que unha vez notificada a axuda concedida para realizar a actuación incluída no PAC, anualidade 2014, os beneficiarios deberían xustificar o investimento, na súa totalidade, antes do 30 de xuño de 2015. Resultando que con data 02/06/2015 núm. de rexistro de entrada 2015066021, a Asociación veciñal, cultural e deportiva San Xurxo de Saians (Vigo) presenta escrito solicitando unha prórroga no prazo de xustificación para a actuación antes mencionada ata o 30 de setembro de 2015, motivando a devandita solicitude a problemas de liquidez. Considerando o exposto na base décimo terceira reguladora do PAC/2014, en relación á solicitude dunha ampliación no prazo da xustificación sempre que non exceda da metade do prazo estipulado para a execución e xustificación e, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra” a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación, co cal non se prexudican dereitos de terceiros, ata o 30 de setembro do 2015 con carácter improrrogable, para a actuación “Mobiliario urbano”, da Asociación veciñal, cultural e deportiva San Xurxo de Saians (Vigo), incluída no PAC-2014. 10.23526.- CAMBIO DE APLICACIÓN PARCIAL SOLICITADO POLO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES NO ANTICIPO 891/15 Resultando que a Xunta de Goberno de Deputación, na sesión ordinaria celebrada o día 13 de marzo de 2015, concedeu, polo procedemento de concorrencia competitiva, un préstamo sen xuros ó Concello de Fornelos de Montes por importe de 49.724,09€ con destino ó financiamento dos seguintes investimentos: “Ensanche e melloras de pavimento en viais municipais”, “Aforro enerxético en iluminación pública de Fornelos” e “Mellora instalacións e equipamento informático do Concello”. Resultando que con data 8 de maio de 2015, o Concello de Fornelos de Montes achega un escrito, (núm. rexistro de entrada 2015059341 do 14 de maio de 2015), solicitando, coma consecuencia de necesidades novas que se estiman prioritarias pola súa rendibilidade social, un cambio de aplicación de xeito que o crédito destinado ó financiamento dos investimentos citados no parágrafo anterior se aplique as seguintes actuacións: Investimento Anticipo solicitado Mellora de camiños municipais (Estacas, Vilán, Oitavén e Fornelos) 11.724,09€ Renovación do iluminación pública no casco urbano 17.696,13€ Mellora enerxética e reforma do alumeado exterior do Concello 20.303,87€ Total 49.724,09 € Considerando o disposto na base décimo primeira das reguladoras para a concesión por concorrencia competitiva a municipios da provincia de Pontevedra, sobre cambios ou modificacións nos acordos de concesión cando concorren circunstancias excepcionais; considerando que o cambio de aplicación non altera a contía do anticipo concedido nin prexudica dereitos de terceiros e visto o informe do servizo de intervención de data 4 de xuño de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o cambio de aplicación solicitado polo Concello de Fornelos de Montes, CIF:P.3601900H, que se destinará o financiamento dos investimentos descritos na táboa; con cargo a aplicación 2015/942.9420.821.20 do Orzamento provincial e con suxeición ás mesmas condicións reflectidas no acordo núm. 11.23177 da Xunta de Goberno do día 13 de marzo de 2015. 11.23527.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “CONSTRUCIÓN DE POZAS NA FINCA A TAFONA”, INCLUÍDO NO PLAN URXENTE DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 2014 (PUSIM/14) Visto o acordo da Xunta de Goberno núm. 10.22340 de data 18 de xullo de 2014, polo que foi concedida unha subvención ó Concello de Caldas de Reis, por importe de 192.300,59€, para a execución do investimento “Construción de Pozas na finca A Tafona”, (Ref.:PUSIM/14/00896/201400122), con cargo o crédito reservado á concesión directa no Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais 2014 (PUSIM/14). Visto que o Concello de Caldas de Reis presenta unha solicitude, en data 19 de febreiro de 2015, no que manifesta que compre adaptar o proxecto técnico achegado, dada conta que a Entidade posúe medios suficientes que lle permiten afrontar a execución do investimento proposto polo sistema de administración. O Concello manifesta, asemade, a necesidade de contratar asistencias técnicas externas para dar cumprimento os condicionantes impostos nos distintos informes sectoriais; gastos que están directamente relacionados co obxecto da subvención e son imprescindibles para a realización da actuación. Á vista da solicitude e do proxecto reformado para executar o investimento, denominado “Construción de pozas na finca A Tafona ”, (Ref.: PUSIM/14/00896/201400122), e á vista dos informes favorables do Servizo de Infraestruturas e da Intervención nos que se da conta que o proxecto reformado non altera a natureza da subvención e que, aínda incluíndo, as asistencias no se excede o importe concedido. En virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, e 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril, da Base 16.2 das de execución dos Orzamentos provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Aprobar o proxecto reformado descritivo das actuacións a levar a cabo para a realización do investimento (Ref.: PUSIM/14/00896/201400122), denominado “Construción de pozas na finca A Tafona” e autorizar as asistencias técnicas imprescindibles para o desenvolvemento dos traballos. - A xustificación deste investimento realizarase con suxeición ó disposto nas bases reguladoras do Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais 2014; debendo estar xustificado na súa totalidade a 31 de decembro de 2015. 12.23528.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE AGOLADA PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “TERMINACIÓN E REMATES NO EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES”, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS/15) Á vista da solicitude e toda documentación necesaria para a válida concesión da subvención con cargo ó crédito reservado á concesión directa no Plan provincial de obras e servizos 2015 (PPOS/15) para financiar o investimento proposto polo Concello de Agolada denominado “Terminación e remates no edificio de usos múltiples”; vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da intervención. E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril, e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de Agolada con CIF núm. P-3602000-F a cantidade de cincocentos oitenta e oito mil setecentos sesenta e sete euros con corenta e seis céntimos (588.767,46€), para a realización do investimento denominado “Terminación e remates no edificio de usos múltiples” (Ref.: PPOS/15/00929/201500378) cun orzamento polo mesmo importe, é dicir, de 588.767,46€. Convén recordar a obriga dos concellos de posuír as autorizacións, licenzas e os permisos sectoriais necesarios para a normal execución dos investimentos; de feito esta concesión non exime das autorizacións e permisos sectoriais oportunos e do cumprimento da normativa urbanística vixente. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.762.45 do Orzamento provincial para o presente exercicio 2015. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PPOS/15, aprobadas en acordo plenario o 28 de novembro de 2014 e publicadas no BOP núm. 1 do 2 de xaneiro de 2015 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PPOS/15, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 13.23529.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DO GROVE PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “XIMNASIOS NO POLIDEPORTIVO DO GROVE”, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS/15) Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención no Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15), procedemento de concorrencia, para financiar o investimento proposto polo Concello do Grove “Ximnasios no polideportivo do Grove”; vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos Provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello do GROVE con CIF núm. P3602200B a cantidade de cen mil euros (100.000,00€), para a realización do investimento (Ref.: PPOS/15/00919/201500377), denominado “Ximnasios no polideportivo do Grove” cuxo orzamento ascende a 500.000,00 euros. Convén recordar a obriga dos concellos de posuír as autorizacións, licenzas e os permisos sectoriais necesarios para a normal execución dos investimentos; de feito esta concesión non exime das autorizacións e permisos sectoriais oportunos e do cumprimento da normativa urbanística vixente. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.762.45 do Orzamento Provincial para o presente exercicio 2015. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PPOS/15, aprobadas en acordo plenario o 28 de novembro de 2014 e publicadas no BOP núm. 1 do 2 de xaneiro de 2015 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PPOS/15, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 14.23530.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “CUBERTA CEIP ROSALÍA DE CASTRO ÚLTIMA FASE”, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS/15) Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención con cargo á cantidade que lle corresponde ó Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan provincial de obras e servizos 2015 (PPOS/15), procedemento de concesión concorrencia, para financiar o investimento, denominado “Cuberta CEIP Rosalía de Castro última fase”; vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de Vilagarcía de Arousa con CIF núm. P3606000B, a cantidade de 91.917,59 €, para a realización do investimento, denominado “Cuberta CEIP Rosalía de Castro última fase” cun orzamento de 91.917,59 €. - O Concello de Vilagarcía de Arousa non achega o anexo II (certificado do investimento) debidamente cumprimentado, requisito imprescindible para a concesión da subvención ó abeiro do presente plan, polo que, a subvención queda condicionada a que se emende a solicitude achegando, antes da execución das obras ou, en todo caso, no memento da xustificación o anexo sinalado debidamente cumprimentado. - Convén lembrar a obriga dos concellos de posuír as licenzas e os permisos sectoriais necesarios para a normal execución dos investimentos; de feito esta concesión non exime das autorizacións sectoriais oportunas e do cumprimento da normativa urbanística vixente. - Non se librará as subvencións se non obran no expediente de concesión toda a documentación conforme se dispón nas bases reguladoras da convocatoria. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.762.45 do Orzamento provincial para o presente exercicio 2015. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PPOS/15, aprobadas en acordo plenario o 28 de novembro de 2014 e publicadas no BOP núm. 1 do 2 de xaneiro de 2015 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PPOS/15, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 15.23531.- RENUNCIA DA ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA TRADICIONAL OS VENTOS DE COMESAÑA DO CONCELLO DE VIGO Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “ADQUISICIÓN DE VESTIARIO”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 18/07/2014 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 18/07/2014 unha subvención a favor da Asoc. folclórica tradicional Os Ventos de Comesaña con CIF:G.36698140, do Concello de Vigo, por un importe de 1.019,00 €, para “Adquisición de vestiario” con cargo á aplicación 14/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 04/06/2015 da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 16.23532.- RENUNCIA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO DO CONCELLO DE VIGO Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “CERTAME DE POESÍA DAS LETRAS GALEGAS”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 26/09/2014 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 26/09/2014 unha subvención a favor da Asoc. de Veciños do Calvario con CIF: G-36.648.293, do Concello de Vigo, por un importe de 791,00 €, para o “Certame de poesía das letras galegas” con cargo á aplicación 14/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 05/06/2015 da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 17.23533.- RENUNCIA DA ASOCIACIÓN CULTURA NO RÍO DO CONCELLO DE VALGA Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “EXPOSICIÓN: A ARTE DO KARATE”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 26/09/2014 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 26/09/2014 unha subvención a favor da Asoc. Cultura no río con CIF: G-36.451.839, do Concello de Valga, por un importe de 653,00 €, para a “Exposición: A arte do karate” con cargo á aplicación 14/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 05/06/2015 da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 18.23534.- RENUNCIA DO DEREITO DE SUBVENCIÓN DE HOTICULTORES DEL UMIA, S.A.T. DUNHA AXUDA A COOPERATIVAS AGRARIAS Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, de data 12/12/2014, unha subvención a favor de Horticultores del Umia S.A.T. CIF: F-36.037976, do Concello de Cambados, por un importe de 13.946,00 € para “Equipamiento de nave e mellora de instalacions” con cargo á aplicación 15/410.4120.789.00.2014, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 30/03/2015, da citada Entidade renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 19.23535.- RENUNCIAS DE DEREITO DE SUBVENCIÓN DE AXUDAS A CULTIVOS BAIXO ABRIGO A) Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, de data 12/12/2014, unha subvención a favor de José Luis García Escaloni NIF: 35478526Z, do Concello de Cambados, por un importe de 2.070,20 € para “Reposición de plástico de invernadoiro” con cargo á aplicación 15/410.4120.789.02.2014, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 30/03/2015, do citado interesado renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. B) Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, de data 12/12/2014, unha subvención a favor de María Cuña Cuña NIF: 76886099C, do Concello de Tomiño, por un importe de 350,50 € para “Reposición de plástico de invernadoiro” con cargo á aplicación 15/410.4120.789.02.2014, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 09/06/2015, da citada interesada renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 20.23536.- PERDA DE DEREITO DE SUBVENCIÓN POR NON XUSTIFICAR AXUDAS A CULTIVOS BAIXO ABRIGO Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, de data 12/12/2014, unha subvención a favor dos seguintes interesados, que de detallan na seguinte táboa, para “Reposición de plástico de invernadoiro” con cargo á aplicación 15/410.4120.789.02.2014, e transcorrido o prazo comunicado por requirimento de data 01/04/2015 para presentar a xustificación, a Xunta de Goberno queda enterada da perda do dereito da citada subvención: Nome NIF Concepto Importe Fernando Sabarís Roma 35474004-T Reposición plástico invernadoiro 2.851,15 € Benito Fuentes Paz 76860396P Reposición plástico invernadoiro 378,40 € Ivanka Dimitrova Vasileva X8617011S Reposición plástico invernadoiro 1.847,45 € Raquel Touceda Matalobos 76872445M Reposición plástico invernadoiro 3.000,00 € 21.23537.- INADMISIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DNA. ROSARIO BALADO PORRAL, POR LESIÓNS NA PO-203 VILATUXE (PO-534) (CONCELLO DE LALÍN) Dada conta que con data de rexistro de entrada 11/05/2015 (rex. núm. 2015057735) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por Dna. Rosario Balado Porral por lesións padecidas a consecuencia dunha caída por mor dun socavo na PO-203 de Vilatuxe en confluencia coa estrada de Pontevedra 534, no termo municipal de Lalín, o día 11/05/2014 e que cuantificou economicamente en 22.718,95 €. Resultando.- Que con data 15/05/2015 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu con data 02/06/2015 co seguinte contido: “A estrada PO-203 está inventariada no catálogo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas coa denominación PO-203 VILATUXE (PO-534)-LÍMITE PROV. DE OURENSE (PO-902). Por tanto damos por suposto que a competencia da mesma é da Xunta de Galicia. Podemos afirmar por tanto que o lugar onde aconteceu o accidente non pertence á rede provincial”. Pontevedra, 2 de xuño de 2015 A Enxeñeiro de Infraestruturas. Belén Pampín Camino _______________________________________________ Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que o teor do citado informe impide entrar sequera a valorar as circunstancias concorrentes no sinistro en cuestión, por canto non pode constituírse validamente a relación procedimental ó non resultar a Deputación Provincial pasivamente lexitimada para interpoñer perante dela ningunha reclamación que non se relacione directamente coa súa titularidade demanial. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que en ningún caso pode esta Deputación provincial facerse responsable de danos producidos en estradas que non sexan da súa titularidade. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1 b) da Lei 30/92, en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á inadmisión argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade inadmitir a trámite dita solicitude de indemnización. 22.23538.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D. JAVIER SANTOS RODRÍGUEZ POR DANOS EN VEHÍCULO NA E.P. 2601 (CONCELLO DE MOS) Dada conta que con data de rexistro 24/02/2015 (rex .núm. 2015023459) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por D. Javier Santos Rodríguez con enderezo a efectos de notificacións na rúa Cm. das Rozadas-Camos de Nigrán, por danos en vehículo producidos a consecuencia da existencia dunha sustancia deslizante na E.P. 2601 Mos-Puxeiros, no Concello de Mos, o día 09/10/2014 e que cuantificou economicamente en 1.045,00 €. Resultando.- Que na data 10/04/2015 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu na data 08/05/2015 co seguinte contido literal: “1. A citada estrada pertence á rede provincial dependente da Deputación. 2. Tívose coñecemento do sinistro pola chamada recibida o día 09 de outubro de 2014, ás 13:30 horas do 1123-SOS Galicia. Non se tivo coñecemento de ningún outro sinistro nin na mesma data nin en datas anteriores ou posteriores. 3. A sinalización existente é a fixa da estrada. Non se puido instalar ninguna sinalización na zona do sinistro, antes de que éste ocorrera, por non ter coñecemento da suposta sustancia deslizante. 4. Non foi posible determinar a procedencia da suposta sustancia deslizante. 5. A Brigada de Conservación atópase, o día do sinistro, realizando labores rutinarias de conservación na mesma estrada, polo que, una vez recibida a chamada, a presenza no lugar do sinistro foi inmediata. O que informo ós efectos oportunos. En Pontevedra, a 8 de maio de 2015. O Director de Infraestruturas Manuel González Juanatey”______________________________________ Resultando.- Que con data 11/05/2015 solicitouse informe complementario ó Servizo de Infraestruturas da Deputación sobre o tempo aproximado que tardou a Brigada de garda en chegar ó lugar do sinistro, contestando ese mesmo día o seguinte: “O tempo dende que a Brigada recibe a chamada ata a súa presenza se pode estimar en 15 minutos aproximadamente.” Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois a forza causacional reside nun verquido dunha sustancia deslizante na calzada que puidera provir dun terceiro que, precedentemente, utilizou esa vía e que de xeito consciente ou non, a derramou, atopándonos ante un suposto de forza maior (caracterizado pola súa externalidade e imprevisibilidade, que motiva a súa irresistibilidade e consecuente inevitabilidade), ó que é alleo esta Deputación, polo que dificilmente se lle poden atribuír as consecuencias indemnizatorias pola mera detentación material dunha infraestrutura, o que a convertería nunha especie de aseguradora universal de todos os riscos. Considerando.- Que como di o informe de infraestruturas non se tivo constancia de ningún accidente pola mesma causa. Considerando.- Que a maior abundamento, o atestado instruído por la Garda Civil de O Porriño sinala que estaba chovendo, polo que de terse adecuado a velocidade do vehículo ás circunstancias esixidas pola vía, o accidente podería non terse producido, o que fai descansar a responsabilidade, concorrente coa forza maior, no condutor do vehículo. Así, segundo recolle o artigo 45 do R.d. 1428/03, de 21 de novembro, que aprobou o Regulamento Xeral de Circulación, “todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, A FIN DE ADECUAR LA VELOCIDAD DE SU VEHÍCULO A LAS MISMAS, DE MANERA QUE SIEMPRE PUEDA DETENERLO DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU CAMPO DE VISIÓN Y ANTE CUALQUIER OBSTÁCULO QUE PUEDA PRESENTARSE”. Asemade, o artigo 46 del citado Regulamento sinala que: “1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: g) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía. Considerando.- Que a xurisprudencia sentada polo T.S. en supostos idénticos ou similares (outro tipo de sustancias verquidas), fai descansar o título de imputación da responsabilidade á Administración -entre outros motivos-, na inoperancia, inacción, renuncia ou retardo na limpeza da vía más aló dos 45-60 minutos a partir da chamada ou aviso para a súa limpeza, feito de modo real e probado, o que non se produce no presente suposto xa que os servizos de vixilancia e limpeza tardaron uns 15 minutos en chegar ó lugar do sinistro unha vez foron alertados (vexase o informe do Servizo de Infraestruturas), podendo neste senso invocarse “ad exemplum” as seguintes sentenzas: Sentenza do TS Sala 3ª de 11/02/87; sentenza do TS Sala 3ª de 07/10/97; sentenza do TS Sala 6ª de 03/12/02; sentenza do TS Sala 3ª de 24/02/03 F.J.1º; sentenza do TS Sala 3ª de 11/12/07 F.J.2º; sentenza do TSXG do 24/12/03 F.J.5º; sentenza do TSXG do 27/12/07; sentenza do TSXG de 04/10/07; ditame do Consello de Estado de 26/04/07; Sentenza da sección 8ª da Sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional de 23/06/98; do Xulgado do contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, sentenzas números 121/04; 20/07; 140/08; 114/09; 123/11; 77/12; 68/13 e 185/13; do Xulgado do concencioso-administrativo nº2 de Pontevedra, sentenzas números 170/04; 2/05; 183/06; 74/09; e do Xulgado do contencioso-administrativo nº3 de Pontevedra, sentenzas números 179/04; 74/08 e 250/13; abundancia de precedentes que, de interpoñerse recurso contencioso, facultaría á Deputación a solicitude de imposición de custas pola temeridade e mala fe na interposición da acción, considerando a pluralidade de precedentes e a identidade de razón entre eles e a “causa petendi” da presente reclamación. Considerando.- Que a maior abundamento, das sentenzas dos xulgados do Contencioso-Administrativo de Pontevedra que se invocaron, cabe resaltar os seguintes parágrafos: - Da 170/04 do Xulgado do Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra: “…La mancha deslizante tuvo su origen en la intervención de un tercero lo que provoca la ruptura del nexo causal y por ende, exonera de responsabilidad a la Administración Provincial (STS de 9.5.2000). En ese orden de cosas, tampoco ha quedado demostrado que el servicio de vías y obras provinciales desatendiera su cometido de mantenimiento, en las debidas condiciones, de la vía por la que circulaba el recurrente de haber recibido el aviso de intervención correspondiente, con motivo de la presencia de una sustancia deslizante en una vía de su titularidad…” - Da 183/06 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “…No ha quedado probado que el mencionado servicio provincial de vías y obras hubiera desatendido su cometido de mantenimiento de la vía pública en las debidas condiciones de seguridad para la circulación ante un eventual aviso de intervención que , por otra parte, tampoco hay constancia de su formulación. (…) En conclusión, cabe indicar que no procede exigir la responsabilidad de la Administración Pública titular de la carretera…” - Da 74/2009 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “…hay que señalar que la mancha de gasoil se tuvo que producir poco antes del siniestro pues de lo contrario se hubiese evaporado (S.T.S Justicia del País Vasco 30-112007), sin que conste que el servicio de vías y obras de la Diputación Provincial fuera requerido. (…) La S.T.S. de 11-2-1987 “la naturaleza del factor causante del accidente (…) y la posibilidad de que se hubiera producido poco antes del siniestro, hace que por muy estricto concepto que se tenga de la función de vigilar (las vías pública por la Administración titular de las mismas) no quepa imputar a la Administración un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de dicho deber, derivado de no eliminar perentoriamente y con urgencia un obstáculo que ha podido aparecer de manera tan repentina como impensable…”. - Da 329/10 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “…La obligación de la administración es proceder a la limpieza o reparación inmediata tras el aviso del problema, sin que en este caso hubiese aviso alguno (…)no puede exigirse de la administración de la vigilancia exhaustiva y en todo momento de las vías de su titularidad, siendo un suceso que no puede evitarse el de que otro usuario de la vía pueda derramar sobre ésta y de forma inmediata los demás usuarios se vean afectados, sin que de ello haya de derivarse responsabilidad patrimonial de la administración…” Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do Rd 2568/86 e Rd 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do Rd 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. Considerando.- Os preceptos invocados e demais de xeral e pertinente aplicación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a solicitude de indemnización. 23.23539.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE PROXECTO TÉCNICO PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DUN CONXUNTO DE VIVENDAS ILLADAS, NO LUGAR DE A TORRE-DORRÓN, QUE REMITE O CONCELLO DE SANXENXO Dada conta da comunicación da Sra. Concelleira delegada de urbanismo do Concello de Sanxenxo, de data 2 de xaneiro de 2015 (rexistro de entrada núm. 2015000436, de data 05/01/2015), pola que se remite Proxecto técnico para autorización de obras de demolición dun conxunto de vivendas illadas, no lugar de A Torre – Dorrón, do Concello de Sanxenxo, ó emprazarse na zona de afección da estrada E.P. 9213, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 23,2, da Lei 8/2013, de 28 de xuño, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provincias. Visto o informe da Enxeñeira do Servizo de Infraestruturas, de data 29 de maio de 2015, no que manifesta: “Unha vez visto o proxecto remitido polo Concello de Sanxenxo relativo ás obras de demolición dun conxunto de vivendas illadas no lugar de A Torre–Dorrón, este Servizo informa FAVORABLEMENTE para a realización do mesmo.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó do Concello de Sanxenxo. 24.23540.- PERMISO E AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A CURSOS A) Mediante escrito do Xefe do Servizo de Recursos Humanos e Formación, Dna. María Jesús Torres Peón, de data 29 de maio de 2015, expón que foron convocados o día 21 de maio de 2015 a unha Reunión de traballo coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela, á que asistiu a Técnico de Formación, Dna. María Chaves Álvarez no seu vehículo particular. Considerando que por Resolución da Presidencia de data 29/05/2013, se delegan nesta Deputada as competencias do artigo 105.1 gr) da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, ó abeiro do establecido no R.d. 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e demais normativa de concordante aplicación, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade validar o expediente e autorizar a realización do desprazamento por razón do servizo, con dereito a percibir as indemnizacións que se fixan no R.d.462/2002, sempre que estes sexan xustificados de acordo co procedemento aprobado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do 23 de xaneiro de 2008, cuxo gasto ascende a un total de 46,46 €, en concepto de desprazamentos, cantidade que se imputará á aplicación orzamentaria 15/921. 9200.231.20, de acordo coa seguinte desagregación: Concepto Total Kilometraxe en vehículo particular (174 km x 0,19 €) 33,06 € Peaxes 13,40 € Total 46,46 € b) Mediante escrito con data 29 de maio de 2015 e con número de rexistro de entrada nº2015064893, D. Joaquín Lede Martínez, en calidade de Director de Xestión do Museo Provincial de Pontevedra expón que os días 15, 16 e 17 de xuño de 2015 se celebrará no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid un “Simposium sobre Medio nos Museos” que versará sobre as tecnoloxías sostibles para a preservación de coleccións de arte contemporánea, que serán impartidas por expertos nacionais e internacionais en materia de conservación e restauración de coleccións de arte no ámbito museístico e á que asisten técnicos e responsables de conservación e restauración dos museos máis importantes de España. A persoa que acudirá como representante do Museo Provincial de Pontevedra será Dna.Sonia Briones Vázquez, Conservadora-Restauradora do Museo de Pontevedra que leva a cabo todo tipo de traballos de restauración de bens culturais, tanto os relacionados con pintura, como escultura, pezas arqueolóxicas, e obras elaboradas con todo tipo de Solicita permiso para ausentarse do seu posto de traballo os días 15, 16 e 17 de xuño de 2015, así como a axuda económica correspondente a desprazamentos e axudas. A solicitude é informada favorablemente polo Director de Xestión do Museo de Pontevedra, D. Joaquín Lede Martínez, e conformada pola Deputada Dna. Begoña Estévez Bernárdez. Dada a relación existente entre o contido das xestións e o traballo que vén desenvolvendo a devandita traballadora no Servizo, infórmase favorablemente a súa petición. Polo exposto e de conformidade co establecido no V Acordo Regulador para persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra e o R.d. 462/2002, do 24 de maio, de Indemnizacións por razón de servizo, en virtude das competencias que me confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder a Dna. Sonia Briones Vázquez licenza para asistir, así como unha axuda económica cuxo importe ascende a un total de 176,10 € en concepto desprazamentos e axudas: Desprazamento: (Saída día 14/06/2015 ás 14:42h. e regreso o día 18/06/2015 ás 08:00h.) Concepto Total Partida Tren: Pontevedra-Madrid-Pontevedra 120,00 € 15/333.3330.231.20 Total gastos locomoción 120,00 € 15/333.3330.231.20 Dietas: (Saída día 14/06/2015 ás 14:42h. e regreso o día 18/06/2015 ás 08:00h.) (*) Concepto Total Partida Día 15/06/2015 – ½ manutención (Grupo II) 18,70 € 15/333.3330.230.20 Día 16/06/2015 – ½ manutención (Grupo II) 18,70 € 15/333.3330.230.20 Día 17/06/2015 – ½ manutención (Grupo II) 18,70 € 15/333.3330.230.20 Total gastos dietas 56,10 € 15/333.3330.230.20 (*) No se ocasionarán gastos de aloxamento e cea, xa que a interesada pernoctará na vivenda de familiares en Madrid. Así mesmo, de conformidade co establecido no apartado 14 do Acordo da Xunta de Goberno citado, unha vez finalizada a Xornada, para que se aboe a axuda económica proposta, a solicitante deberá presentar unha Memoria sobre o seu desenvolvemento e conclusións obtidas, debendo xustificar, igualmente, con suxeición á normativa establecida, a asistencia, co correspondente certificado ou diploma, así como os gastos de locomoción e axudas, nos termos e condicións establecidas no R.d. 462/2002, do 24 de maio. A xustificación dos devanditos gastos autorizados deberán presentarse no prazo de 10 días hábiles, conforme ó disposto no apartado 2.2.1 da Orde de 8 de novembro de 1994 sobre xustificación e anticipos de indemnizacións por razón do servizo. Para poder aboarse as correspondentes cantidades en concepto de axudas, deberá presentar, xunto coa conta xustificativa, algún documento acreditativo onde se especifique os horarios da viaxe (tarxeta de embarque, billete tren/bus...). 25.23541.- ADXUDICACIÓN DE TRES BOLSAS DE LICENCIADOS OU GRADUADOS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CON DESTINO Ó SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA De conformidade coa proposta de adxudicación da Comisión Seleccionadora das bolsas de licenciados ou graduados en Historia ou en Información e Documentación, con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (convocatoria publicada no BOP nº 74 do 21 de abril de 2015), para realizar tarefas de arquivística, inventariado e catalogación de arquivos municipais no arquivo da Deputación de Pontevedra e nos arquivos municipais da provincia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, adxudicar as referidas bolsas a Rita María Fernández Domínguez, Ángela López Prieto, e María del Mar Lemiña Lemus, con efectos 15 de xuño de 2015 e polo período de seis meses, podendo ser prorrogadas por un único período de seis meses, á vista do informe favorable do Xefe de Servizo e por Acordo da Xunta de Goberno. A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario, cantidade que se imputará ás aplicacións orzamentarias 15/332.3300.481.01, e 15/332.3300.160.03 respecto ó custe da Seguridade Social. No caso de renuncia non hai candidatos suplentes. A aceptación e disfrute destas bolsas non establece relación laboral nin funcionarial coa Deputación de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros á citada Institución. 26.23542.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 2015, CON DESTINO Ó CONCELLO DE TOMIÑO Por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de marzo de 2015 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en concellos e servizos da Deputación de Pontevedra 2014-2015, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos 1 de abril de 2015 e por un período de seis meses, prorrogables por outro seis. Por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o día 17 de abril de 2015, por renuncia da bolseira titular, adxudicouse unha bolsa a Elisa Fernández Álvarez, candidata suplente do plan de práctica laboral en concellos e servizos da Deputación de Pontevedra 2014-2015, do expediente D55 con destino ó Concello de Tomiño con efectos de 1 de maio de 2015 e por un período de 6 meses prorrogables por outros seis. Por Resolución Presidencial nº 2015013069 de data 14 de maio de 2015, resólvese, dar por finalizadas as prácticas da bolseira Elisa Fernández Álvarez no Concello de Tomiño con efectos do día 12 de maio de 2015, por ter presentado a bolseira un escrito de renuncia. Por Resolución Presidencial nº 2015015075 resolveuse facer un novo chamamento para cubrir a bolsa pendente de asignación correspondente ó expediente D55, de Licenciatura/Grao en Bioloxía no Concello de Tomiño polo tempo restante de bolsa de 4 meses e 18 días prorrogables por outros 6 meses máis. Tendo en conta que o proceso de selección, asignación e distribución dos bolseiros por concellos realizouse conforme o establecido nas bases sexta, sétima y oitava da convocatoria corresponde acceder á referida bolsa a Lucía Souto Salgado. Considerando o exposto anteriormente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a bolsa do expediente D55 da titulación Licenciatura/Grao en Bioloxía no Concello de Tomiño á candidata Lucía Souto Salgado con efectos do 1 de xullo de 2015 e por unha duración de 4 meses e 18 días prorrogables por outros seis meses máis. 27.23543.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINICIAL EN EMPRESAS DO SECTOR PRIVADO 2014 NA EMPRESA SAN JERÓNIMO EMILIANI, S.L. No Boletín Oficial da Provincia nº 131, de data 9 de xullo de 2014, (con corrección de erros no non BOP nº 148 de data 4 de agosto de 2014) publicáronse as bases reguladoras da convocatoria de 400 bolsas de práctica laboral en empresas do sector privado da provincia de Pontevedra destinadas a titulados universitarios e de formación profesional, segundo os casos, sen experiencia laboral previa, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ao mercado laboral. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 26 de setembro de 2014 adxudicáronse as bolsas correspondentes ao plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de outubro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 1 de outubro de 2014 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P038 Diplomatura/grao en Educación Social, a bolseira María Rodríguez Díaz na empresa San Jerónimo Emiliani S.L. por un período de 6 meses prorrogables por outros 6 meses. Unha vez finalizado o período inicial de 6 meses a bolseira comunica o seu rexeitamento o período de prórroga e polo tanto a súa renuncia con efectos do 31 de marzo de 2015. Tal e como figura na base décimo terceira da convocatoria das bolsas en caso de que o bolseiro renuncie, a empresa poderá solicitar que a bolsa se cubra polo tempo restante cun candidato suplente segundo a orde de puntuación obtida no proceso de selección. Considerando que non existen candidatos suplentes de dita titulación se lle ofrece á empresa a posibilidade de substituír á bolseira que renuncia cun suplente dunha titulación que poida desempeñar funciones similares, sendo esta a Licenciatura en Psicoloxía correspondente ó expediente P102. No expediente P102 a seguinte candidata dispoñible da listaxe de suplentes é Maria del Carmen Raposo Pichel. Normativa aplicable: 1º O artigo 36 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. 2º A base décimo terceira e décimo oitava da convocatoria das bolsas de práctica laboral en empresas 2014. Considerando o exposto anteriormente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a bolsa do expediente P102 na empresa San Jerónimo Emiliani S.L. a Maria del Carmen Raposo Pichel, con efectos do 15 de xuño por unha período de 6 meses non prorrogables por un importe de 800,00 €/mes. 28.23544.- PRÓRROGA DUNHA BOLSA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2014 PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRESAS DO SECTOR PRIVADO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno da Deputación Provincial, en sesión celebrada o 7 de marzo de 2014 aprobouse o Plan de práctica laboral 2014 en empresas do sector privado, dirixido a mozos titulados universitarios ou de formación profesional (modificado por acordo número 29.22074 aprobado en Xunta de Goberno de 9 de maio de 2014). Dito plan desenvolveuse en dúas fases, na primeira convocouse e seleccionouse ás empresas e na segunda fase convocouse e seleccionouse ós bolseiros. No Boletín Oficial da Provincia nº 51 de data 14 de marzo de 2014 publicouse a convocatoria de empresas privadas da provincia de Pontevedra para participar no Plan de práctica laboral da Deputación de Pontevedra 2014, coa finalidade de seleccionar ás empresas máis capacitadas para acadar os obxectivos do plan, por atoparse nas mellores condicións para engadir valor á formación académica ou profesional dos mozos ós que vai dirixido, ofrecendo unhas boas perspectivas de empregabilidade. No Boletín Oficial da Provincia nº 131, do 9 de xullo de 2014, publicouse a convocatoria e as bases de selección de 400 bolsas de práctica laboral en empresas privadas da provincia de Pontevedra destinadas a mozos titulados universitarios ou de formación profesional, segundo os casos, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ó mercado laboral. O pasado 1 de outubro de 2014 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P067, o bolseiro Álvaro José Curt Nuño na empresa Alfredo Loureiro García (oficina técnica forestal). Por acordo adoptado en Xunta de Goberno en sesión celebrada o 5 de decembro de 2014 acordouse suspender temporalmente dita bolsa, polo período da baixa médica do empresario autónomo e titor do bolseiro, con efectos do 30 de novembro de 2014 e ata que se comunique a alta médica. Por acordo adoptado en Xunta de Goberno en sesión celebrada o 20 de febreiro de 2015 acordase reanudar a bolsa, con efectos do 1 de marzo ata o 30 de xuño, cumpríndose neste prazo o primeiro período da bolsa. Na base novena da convocatoria establécese que as bolsas terán unha duración de seis meses, contados dende a data na que a persoa adxudicataria comece o seu labor na empresa correspondente, e poderán ser prorrogadas por outros 6 meses máis por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula décima destas bases é sempre que exista dotación orzamentaria. En caso de urxencia poderá prorrogarse por Resolución Presidencial dando conta a Xunta de Goberno. Na base décima da convocatoria establécese que antes de que transcorran os últimos quince días do quinto mes do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poderen valorar se procede ou non a prórroga. Mediante informe de avaliación e a vista da memoria presentada o titor considera que procede prorrogar a bolsa. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de intervención de data 4 de xuño, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, prorrogar a bolsa concedida a Álvaro José Curt Nuño na empresa Alfredo Loureiro García (oficina técnica forestal) con efectos de 1 de xullo de 2015 ata o 31 de decembro de 2015. A dotación económica da bolsa determinada polo nivel de titulación ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario para os titulados universitarios, o que supón para o ano 2015, un total de 4.800,00 € sendo o custe da seguridade social de 34,89 €/mes por beneficiario, o que supón para o ano 2015 un total de 209,34 € Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 15/921.2410.481.47 e 15/921.2410.160.03. 29.23545.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DUNHA BOLSEIRA NA EMPRESA GALIGES ASESORES, S.C. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 26 de setembro de 2014 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de outubro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 1 de outubro de 2015 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P083 da titulación Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas, a bolseira Lorena Cernadas Martínez na empresa Galiges Asesores, S.C. Con data de 2 de xuño de 2015 a bolseira Lorena Cernadas Martínez presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no plan de práctica laboral con efectos do 12 de xuño de 2015. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas da bolseira Lorena Cernadas Martínez na empresa Galiges Asesores, S.C. con efectos do día 12 de xuño de 2015. 30.23546.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS 2014 POR RENUNCIA DUN BOLSEIRO NA EMPRESA GESTORÍA FUENTES FERNÁNDEZ, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 26 de setembro de 2014 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de práctica laboral en empresas do sector privado 2014, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 1 de outubro de 2014 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 1 de outubro de 2014 iniciou as súas prácticas laborais do expediente P083 da titulación Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas, o bolseiro Fernando Muelle Sanmartín na empresa Gestoría Fuentes Fernández, S.L. Con data de 5 de xuño de 2015 o bolseiro Fernando Muelle Sanmartín presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de práctica laboral con efectos do 30 de xuño de 2015. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo e exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Fernando Muelle Sanmartín na empresa Gestoría Fuentes Fernández, S.L. con efectos do día 30 de xuño de 2015. 31.23547.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS E CERTIFICACIÓNS A) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. Final da obra “Reconstrución de paso sobre o río Verdejo, parroquia de Casteláns (Covelo)”: Tendo en conta o informe de Intervención, de data 25 de maio de 2015, relativo a certificación núm. Final presentada pola empresa Stradia Infraestructuras S.L. correspondente á obra “Reconstrución de paso sobre o río Verdejo, parroquia de Casteláns (Covelo)”, Convenio 2014004018, cuxo importe ascende a 28.276,02 €, no que se pon de manifesto a existencia de crédito suficiente na aplicación 15/942.9420.652.09.2014, para facer fronte ó gasto, procede o recoñecemento extraxudicial da obriga, e de conformidade coa base 17ª.1.a) da execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a autorización, o compromiso do gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: Empresa: Stradia Infraestructuras S.L. (CIF: B36005411) Aplicación orzamentaria: 15/942.9420.652.09.2014 Importe 28.276,02 € Taxa dirección de obra (4% PEM) 766,18 € Control de calidade (4% PEM) 766,18 € Seguridade e saúde (0,50€ PEM) 95,77 € Líquido a percibir 26.647,89 € B) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. 7 da obra “Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 9213 A Granxa-Dorrón, dende PK 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)”: Tendo en conta o informe de Intervención, de data 4 de xuño de 2015, relativo a certificación núm. 7 presentada pola empresa Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. correspondente á obra “Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 9213 A Granxa-Dorrón, dende PK 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)“, Fondos Propios 2013005324, cuxo importe ascende a 71.062,34 €, no que se pon de manifesto a existencia de crédito suficiente na aplicación 15/456-4530-612.02.2013, para facer fronte ó gasto, procede o recoñecemento extraxudicial da obriga, e de conformidade coa base 17ª.1.a) da execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a autorización, o compromiso do gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: Empresa: Canalizaciones y Construcciones Salnes S.L. (CIF: B36417533) Aplicación orzamentaria 15/456.4530.612.02.2013 Importe 71.062,34 € Taxa dirección de obra (4% PEM) 1.974,09 € Control de calidade (4% PEM) 1.974,09 € Seguridade e saúde (0,50€ PEM) 246,76 € Líquido a percibir 66.867,40 € C) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. 8 da obra “Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 9213 A Granxa-Dorrón, dende PK 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)”: Tendo en conta o informe de Intervención, de data 4 de xuño de 2015, relativo a certificación núm. 8 presentada pola empresa Canalizaciones y Construcciones Salnés S.L. correspondente a obra “Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 9213 A Granxa-Dorrón, dende PK 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)”, Fondos Propios 2013005324, cuxo importe ascende a 40.673,38 €, no que se pon de manifesto a existencia de crédito suficiente na aplicación 15/456-4530-612.02.2013, para facer fronte ó gasto, procede o recoñecemento extraxudicial da obriga, e de conformidade coa base 17ª.1.a) da execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a autorización, o compromiso do gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: Empresa: Canalizaciones y Construcciones Salnes S.L. (CIF: B36417533) Aplicación orzamentaria 15/456.4530.612.02.2013 Importe 40.673,38 € Taxa dirección de obra (4% PEM) 1.129,89 € Control de calidade (4% PEM) 1.129,89 € Seguridade e saúde (0,50€ PEM) 141,24 € Líquido a percibir 38.272,36 € D) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. 1-final da obra “Mellora de vieiros en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte, Silleda”: Visto o informe emitido por Intervención en data 29 maio de 2015 correspondente á certificación nº 1-final da obra “Mellora de vieiros en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte, Silleda” POSP13/00714/2013000090, e o informe de xustificación de demora na obra presentado polo director de obra en data 19 de marzo de 2015, tendo en conta que as unidades de obra que se certifican xa se executaron á aprobación da mesma require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: -A certificación nº 1-Final, da empresa Hordescón S.L. (CIF B-36108.334) por importe de 83.503,02 € correspondente á obra “Mellora de vieiros en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte, Silleda”, con arranxo ó seguinte detalle: Hordescón S.L. (CIF B-36108.334) Subtotal 83.503,02€ Taxa dirección de obra (4%) 2.319,69€ Control de Calidade (5%) 2.899,61€ Seguridade e saúde (0,50%) 289,96€ Total descontos 5.509,26€ Importe líquido a percibir pola empresa 77.993,76€ O pagamento das certificacións realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 15/942.9420.652.45.2013. E) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. 2-final da obra “Repintado de varias rúas no Concello de Lalín”: En data 01/04/2014 foi adxudicada á empresa Barreras de Seguridad S.L., o contrato para a execución da obra “Repintado de varias rúas no concello de Lalín”, sendo o prazo de execución 3 meses. En data 01/08/2014, formalizouse a acta de comprobación de replanteo, establecendo como prazo de finalización da obra o 01/11/2014. O 31/10/2014, tivo entrada no rexistro da Deputación escrito presentado polo director de obra solicitando unha prórroga de dous meses na execución da obra. Solicitado ó preceptivo informe o servizo de Infraestruturas este emite o mesmo en data 10/11/2014, considerando que as causas alegadas da demora non son imputables ó contratista, concedéndose a prórroga por Resolución Presidencial de data 25/11/2014 (número de rexistro 2014034323). Dado que a obra non remata no novo prazo establecido trala aprobación da prórroga, ó director da obra achega informe xustificativo da demora, establecendo que a demora producida no prazo de execución da obra foi motivada:” por se atopar diversas rúas nas que se ían desenrolar os traballos de pintura en proceso de arranxo dos seus firmes. Por elo, se tiveron que retrasar os traballos de pintado contemplados neste proxecto para posibilitar o arranxo das mesmas”. A acta de recepción da obra é de data 27 de febreiro de 2015. Visto o informe emitido por Intervención en data 2 de xuño de 2015 correspondente á certificación nº 2-final da obra “Repintado de varias rúas no concello de Lalín”, dado que as unidades de obra que se certifican xa se executaron á aprobación da mesma require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: -A certificación nº 2-final, da empresa Barreras de Seguridad S.L. (B-32.204.620) por importe de 24.378,98 € correspondente á obra “Repintado de varias rúas no Concello de Lalín”, con arranxo ó seguinte detalle: Barreras de Seguridad S.L.(B-32.204.620) Subtotal 24.378,98€ Taxa dirección de obra (4%) 677,24€ Control de Calidade (0%) 0,00€ Seguridade e saúde (0,50%) 84,66€ Total descontos 761,90€ Importe líquido a percibir pola empresa 23.617,08€ O pagamento das certificacións realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 15/942.9420.652.45.2013. F) Recoñecemento extraxudicial da obriga relativa á certificación núm. 1-final da obra “Parque infantil a Xunqueira, Vilagarcía de Arousa” Visto o informe emitido por Intervención en data 27 de maio de 2015 correspondente á certificación nº 1-final da obra “Parque infantil a Xunqueira, Vilagarcía de Arousa”, á aprobación da mesma require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento provincial de 2015, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial da seguinte obriga: -A certificación nº 1-final, da empresa HPC Ibérica S.A. (CIF A-58.620.808) por importe de 54.064,45 € correspondente á obra “Parque infantil a Xunqueira, Vilagarcía de Arousa”, con arranxo ó seguinte detalle: HPC Ibérica S.A. (CIF A-58.620.808) Subtotal 54.064,45€ Taxa dirección de obra (4%) 1.501,89€ Control de Calidade (5%) 1.877,37€ Seguridade e saúde (0,50%) 187,74€ Total descontos 3.567,00€ Importe líquido a percibir pola empresa 50.497,45€ O pagamento das certificacións realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 15/942.9420.652.45.2013. G) Vista a relación de facturas con número 2015025584, que contén unha factura e por un importe de 347,27 €, correspondendo a Spica, S.L., polo mesmo importe, e visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 12 de xuño de 2015, no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron en exercicio pechado, sendo necesario a súa aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial de créditos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar: A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: Importe total 347,27 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do honorarios técnicos externos 0,00 € Outros descontos 0,00 € Total líquido 347,27 € H) Vista a relación de facturas con número 2015025505, que contén quince facturas e por un importe de 879.166,16 €, correspondendo a primeira factura a Manuel Andion Carballeda, por importe de 345,00 €, e a derradeira a Enxeñeiros e Arquitectos Consultores Idom, S.A. Unipersonal, por importe de 25.410,00 €, e visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 11 de xuño de 2015, no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron con vicios de procedemento que implican a nulidade das obrigas, sendo necesario a súa aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial de créditos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar: A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: Importe total 879.166,16 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do honorarios técnicos externos 0,00 € Outros descontos 0,00 € Total líquido 879.166,16 € 32.23548.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 33.23549.- DAR CONTA DA ACTA DO XURADO DOS PREMIOS PROVINCIAIS Á CULTURA 2015 1.- A Xunta de Goberno queda enterada da acta do xurado seleccionador dos Premios Provinciais á Cultura despois da reunión mantida o pasado 10 de abril e que é do seguinte teor: “ACTA DO XURADO DOS PREMIOS PROVINCIAIS Á CULTURA 2015 PARA A PROPOSTA DE CONCESIÓN DOS CATRO PREMIOS O 10 de xuño de 2015, ás 9:00 h, reuniuse o xurado dos Premios Provinciais á Cultura 2015 na sala de xuntas do Pazo Provincial da Deputación. O dito xurado está composto pola presidenta Ana Isabel Vázquez Reboredo, deputada e presidenta da Comisión de Cultura; os vogais José María Bello Maneiro, deputado e presidente da Comisión de Desenvolvemento Industrial, Urbanismo e Vivenda, Enrique Velasco Viéitez, en representación da Escola de Canteiros, Carlos García Suárez Otero, en representación da Fundación Laxeiro, Xosé Carlos Valle Pérez, en representación da Fundación Valle Inclán, Juan Laguarta Badía, profesor de música, José Enrique Perez‐Arda Criado, xefe do Servizo de Arquitectura e Urbanismo, Mª Carmen Baloira Duro, en representación do Servizo de Cultura e o secretario Antonio Santos Guerra, xefe do Servizo de Cultura. O obxecto desta reunión é emitir o fallo para adxudicar os catro premios, por un importe de seis mil (6.000,00) euros cada un, previsto na base terceira da convocatoria. Despois dun detallado estudo e deliberación dos expedientes presentados e das propostas do xurado, este acorda por unanimidade conceder os seguintes premios: 1.- Premio ó proxecto cultural máis innovador //vangardista 6.000,00 € Premiado Nome do proxecto O halcón milenario Pola creación dun espazo cultural alternativo e que naceu da inquedanza dun grupo de amigos artistas (pintores, deseñadores, tatuadores, etc.) por mostrar manifestacións culturais non oficiais, pertencentes á cultura urbana underground. 2.- Premio á traxectoria cultural 6.000,00 € (Premio ex aequo) Premiados Nome do proxecto Manuel Aramburu Pola súa traxectoria como pintor. É un dos grandes mestres da pintura actual de Galicia, pertencente á chamada "generación de vanguardias y silencios", formada por un grupo de artistas que desenvolveron a súa actividade creativa a partir da postguerra española Ateneo Santa Cecilia – Club Unesco Pola súa labor a prol da cultura desde a súa fundación no ano 1952: promoción da música, belas artes, recuperación do patrimonio así como a recuperación da cultura tradicional. 3.- Premio “César Dios Diosiño” 6.000,00 € (Premio ex aequo) Premiados Nome do proxecto Rogelio Groba Pola súa labor como músico e compositor. Conta con mais de 500 obras catalogadas para: banda sinfónica, de cámara, coral, piano, etc. Autor de varios ensaios e libros e que desde 1992 se dedica exclusivamente á creación musical, ca cal recibiu distincións recoñecidas como: Premio da galega, premio Xunta de Galicia da Cultura, Medalla Castelao, etc. Asoc. Cultural Danza de Arcos Pola conservación dunha danza ancestral que algúns autores sitúan no século XV ou XVI e é bailada por homes. É única e responde a unha tradición propia de Cobas (Meaño) 4.- Premio á protección ou recuperación do patrimonio público 6.000,00 € (Premio ex aequo) Premiados Nome do proxecto Concello de Valga Pola recuperación do patrimonio público de Valga nos distintos ámbitos: Histórico-cultural.- Museo da historia de Valga, o camiño portugués, Rota marítimo fluvial, vía romana XIX, … Etnográfico.-Festa da anguía e mostra da caña do país, belén artesanal en movemento, … Natural.- Ecomuseo, Fervenzas de Parafita, Monte Beiro, Praia fluvial de Vilarello,… Concello de Vila de Cruces Pola recuperación do conxunto do poboado e museo mineiro de Fontao que se atopa ó sur do término municipal de Vila de Cruces, no que residían os mineiros que explotaban a mina próxima de volframio E non habendo máis asuntos que tratar dáse por concluída a reunión ás 10:30 horas do día indicado, do que eu, secretario, dou fe.” 2.- Ditos premios achegaranse con cargo á aplicación 15/330.3340.481.01 do orzamento provincial. 34.23550.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA PARA OS CAMPAMENTOS DE VERÁN 2015 DO CENTRO DE VACACIÓNS A LANZADA (Expte. 2015007161) A Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 19 de marzo de 2015 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de asistencia técnico-educativa dos Campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada, que se levarán cabo dende o día 21 de xuño ó 5 de setembro de 2015 en once quendas, distribuídas de acordo coas seguintes datas: DATAS DE INICIO-FIN DIAS TOTAL PRAZAS 1º.- Do 21-06-2015 ao 27-06-2015 7 200 2º.- Do 28-06-2015 ao 04-07-2015 7 200 3º.- Do 05-07-2015 ao 11-07-2015 7 200 4º.- Do 12-07-2015 ao 18-07-2015 7 200 5º.- Do 19-07-2015 ao 25-07-2015 7 200 6º.- Do 26-07-2015 ao 01-08-2015 7 200 7º.- Do 02-08-2015 ao 08-08-2015 7 200 8º.- Do 09-08-2015 ao 15-08-2015 7 200 9º.- Do 16-08-2015 ao 22-08-2015 7 200 10º.- Do 23-08-2015 ao 29-08-2015 7 200 11º.- Do 30-08-2015 ao 05-09-2015 7 200 Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 59 de data 27 de marzo de 2015. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 15 de abril de 2015, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que con data 17 de abril, a Mesa de Contratación, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres B presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que polo Xefe de sección do Centro Príncipe Felipe, con data 18 de maio de 2015, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B), que obra no expediente, sendo as puntuacións outorgadas as seguintes: Empresas Puntuación sobre B Golfiño Xestión de Ocio SL 45 UTE Altega SL - Ferventía SC 42 Xestión Cultural Aurea SL 36 Ocio Marineda SL 34 Marexada deporte lecer e cultura SL 29 Proyectos y sinergias empresariales SL (Prosem) 29 Axiña Servicios Deportivos SL 27 Camping Os Fieitas SL 27 Galicia Multigestión Deportiva SL 26 Move Servicios de ocio y deporte SL 25 Nese mesmo acto, procedeuse á apertura do sobre C, das empresas que obtiveron unha puntuación superior a 30 puntos sobre os criterios non valorables mediante fórmulas sendo os valores ofertados os seguintes: Empresas Prezo ofertado total (sen IVE) Prezo Viaxe a illa de Ons (IVE incluído) Importe póliza responsabilidade e civil a maiores Golfiño Xestión de Ocio SL 106.888,87 € 9,75 2.400.000,00 € UTE Altega SL - Ferventía SC 104.550,96 € 14,50 400.00,00 € Xestión Cultural Aurea SL 116.000,00 € 14,00 2.400.000,00 € Ocio Marineda SL 105.500 € 11,50 900.000,00 € Marexada deporte lecer e cultura SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Proyectos y sinergias empresariales SL (Prosem) Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Axiña Servicios Deportivos SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Camping Os Fieitas SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Galicia Multigestión Deportiva SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Move Servicios de ocio y deporte SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos. Resultando que unha vez efectuada a valoración total, obtivéronse as seguintes puntuacións: Empresas Licitadoras Puntuación Sobre B Puntuación Prezo Puntuación Viaxe Ons Puntuación Póliza Puntuación Total Golfiño Xestion Ocio SL 45 31,062 10 5 91,062 Ute Altega SL –Ferventia Sc 42 34,324 1,145 0 77,469 Xestion Cultural Aurea SL 36 18,773 2,29 5 62,063 Ocio Marineda SL 34 33 7,31 1,25 75,560 De conformidade co establecido nos pregos a empresa Golfiño Xestión de Ocio SL presenta un valor anormal ou desproporcionado no referente ó prezo ofertado da viaxe á Illa de Ons, polo que a Mesa de Contratación acorda solicitar á empresa para que no prazo improrrogable de tres días hábiles xustifique a súa oferta en canto ó devandito valor. O día 25 de maio remíteselle á empresa Golfiño Xestión de Ocio SL, solicitude de xustificación da súa oferta concedéndolle un prazo de tres días hábiles, sendo dita solicitude atendida pola empresa mediante escrito que tivo entrada no rexistro xeral da Deputación de Pontevedra o día 27/05/2015. Con data 27 de maio de 2015 o Xefe de Sección do Centro Príncipe Felipe emite informe no que considera xustificado o prezo da viaxe a Ons ofertado pola empresa Golfiño Xestión de Lecer SL., considerando que pode manter a oferta efectuado sen que supoña diminución na calidade do servizo. Á vista das puntuacións obtidas polas empresas a Mesa de Contratación propón a adxudicación do contrato a empresa Golfiño Xestión de Ocio SL (CIF B-70.072.905). Resultando que por Resolución Presidencial, de data 28 de maio de 2015, con nº de rexistro 2015014865 requiriuse á empresa Golfiño Xestión de Ocio SL (CIF B-70.072.905), para que no prazo de dez días hábiles presente a documentación acreditativa da capacidade de obrar, da solvencia económica e técnica e de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social, así como de dispor dos medios que se compromete a dedicar ou a adscribir á execución do contrato, e de constituír a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE (de conformidade co articulo 151 do TRLCSP modificado pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio ao emprendedor). Considerando que a empresa presentou a documentación solicitada no requirimento, incluída a constitución da garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 5.344,44 € que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201500093348 de data 11/06/2015, e o importe de 142,60 € correspondente a gastos de anuncios, polo que unha vez cumpridos os trámites esixidos, procede adxudicar o contrato polo mesmo órgano dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar o contrato de asistencia técnica educativa para os campamentos de verán no Centro de Vacacións A Lanzada do ano 2015, á empresa Golfiño Xestión de Ocio SL (CIF:B-70.072.905), polo seguinte prezo ofertado: -Importe total ofertado: Importe sen IVE: 106.888,87 € IVE (10%): 10.688,89 € Importe IVE incluído: 117.577,76 € - Prezo unitario por campamento: Importe sen IVE: 9.717,17 € IVE (10 %): 971,72 € Importe IVE incluído: 10.688,89 € - Prezo da viaxe á Illa de Ons (IVE incluído): 9,75 € - Importe da póliza de responsabilidade civil: 3.000.000,00 € Os gastos derivados do contrato financiaranse con cargo a la aplicación 15/232.3370.227.20 do vixente orzamento provincial. Lugar de presentación e forma da factura: As facturas de importe superior a 5.000,00€ deberán ser presentadas polo adxudicatario en formato electrónico a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra (sede.depo.es) en tempo e forma aos efectos de que o órgano administrativo ó que corresponda proceda a súa tramitación. (máis información en https://sede.depo.es/). Os códigos DIR 3 que identifican ó presente procedemento e que se especificarán nas correspondentes facturas electrónicas son os seguintes: Órgano Xestor: LA0006112; Unidade Tramitadora: LA0006135; Oficina Contable: LA0006139. Se xunto coa factura o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, o fará achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación da Deputación de Pontevedra. 35.23551.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA SUBMINISTRACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS CAMPAMENTOS DE VERÁN 2015 DO CENTRO DE VACACIÓNS A LANZADA (Expte. 2015008226) A Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 27 de marzo de 2015 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración de produtos alimenticios para os campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 64 de data 7 de abril de 2015. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 24 de abril de 2015, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que con data 28 de abril, a Mesa de Contratación, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres B presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que polo Xefe de sección do Centro Príncipe Felipe, con data 7 de maio de 2015, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente aos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B), que obra no expediente, sendo as puntuacións outorgadas as seguintes: Lote nº1.- Produtos de almacén e despensa, lácteos e conxelados: Licitador Puntuación Sobre B Distribuciones Froiz SA 43 Lote nº2.- Produtos cárnicos: Licitador Puntuación Sobre B Miguel Angel Ventín Portasany 44 Lote nº3.- Froitas e verduras: Licitador Puntuación Sobre B Frutas Barreiro SL 46 Hortasol SL 44 TC Group Atlántico SL 38 Fruteria Las Delicias SL 38 Distribuciones Froiz SA 37 Lote nº4.- Produtos de panadería: Licitador Puntuación Sobre B Andrés Fernández Pereira 44 Nese mesmo acto, procedeuse á apertura do sobre C, das empresas que obtiveron unha puntuación superior a 30 puntos sobre os criterios non valorables mediante fórmulas sendo os valores ofertados os seguintes: Lote nº1.- Produtos de almacén e despensa, lácteos e conxelados: Licitador Prezo total estimado (IVE incluído) Distribuciones Froiz SA 42.940,85 € Lote nº2.- Produtos cárnicos: Licitador Prezo total estimado (IVE incluído) Miguel Angel Ventín Portasany 17.436,30 € Lote nº3.- Froitas e verduras: Licitador Prezo total estimado (IVE incluído) Frutas Barreiro SL 6.999,48 € Hortasol SL 7.084,44 € TC Group Atlántico SL 8.231,97 € Fruteria Las Delicias SL 8.080,36 € Distribuciones Froiz SA 6.123,16 € Lote nº 4.- Produtos de panadería: Licitador Prezo total estimado (IVE incluído) Andrés Fernández Pereira 5.092,10 € Resultando que unha vez efectuada a valoración total, obtivéronse as seguintes puntuacións: Lote nº1.- Produtos de almacén e despensa, lácteos e conxelados: Licitador Puntuación Sobre B Puntuación Prezo (Sobre C) Puntuación Total Distribuciones Froiz SA 43 4,863 47,863 Lote nº2.- Produtos cárnicos: Licitador Puntuación Sobre B Puntuación Prezo (Sobre C) Puntuación Total Miguel Angel Ventín Portasany 44 43,431 87,431 Lote nº3.- Froitas e verduras: Licitador Puntuación Sobre B Puntuación Prezo (Sobre C) Puntuación Total Frutas Barreiro SL 46 34,550 80,550 Hortasol SL 44 32,955 76,955 TC Group Atlántico SL 38 4,966 42,966 Fruteria Las Delicias SL 38 8,866 46,866 Distribuciones Froiz SA 37 51,000 88,000 Lote nº4.- Produtos de panadería: Licitador Puntuación Sobre B Puntuación Prezo (Sobre C) Puntuación Total Andrés Fernández Pereira 44 28,164 72,164 De conformidade co establecido nos pregos o prezo ofertado pola empresa Distribucións Froiz SA nos lotes 3 atópase en situación de baixa anormal ou desproporcionada (baixa temeraria) polo que se acorda darlle audiencia por prazo máximo de 3 días hábiles para que xustifique a súa oferta e precise as condicións da mesma. A empresa Distribucións Froiz SA presentou escrito de xustificación da súa oferta, correspondente ó lote 3, que tivo entrada no Rexistro da Deputación de Pontevedra o dia 22/05/2015, sendo informada o Xefe de Sección do Centro Príncipe Felipe. Vista a proposta de adxudicación efectuada pola mesa de contratación requiriuse, mediante Resolución Presidencial Nº 2015014550, as empresas propostas, para que no prazo de dez días hábiles presenten a documentación acreditativa da capacidade de obrar, da solvencia económica e técnica e de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa seguridade social, así como de dispor dos medios que se comprometeron a dedicar ou a adscribir á execución do contrato, e de constituír a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE (de conformidade co articulo 151 do TRLCSP modificado pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio ó emprendedor). Considerando que as empresas presentaron a documentación solicitada no requirimento, incluído a constitución da garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, de acordo co seguinte detalle: - Distribuciones Froiz SA, por importe de 1.951,86 € segundo se acredita mediante carta de pago con número de operación 201500080750 de data 02/06/2015, correspondente ó lote nº1. - Miguel Angel Ventín Portasany, por importe de 792,56 € segundo se acredita mediante carta de pago con número de operación 201500086772 de data 08/06/2015, correspondente ó Lote nº 2. - Distribuciones Froiz SA, por importe de 278,32 € segundo se acredita mediante carta de pago con número de operación 201500080749 de data 02/06/2015, correspondente ó Lote nº3. - Andrés Fernández Pereira, por importe de 231,46 € segundo se acredita mediante carta de pago con número de operación 201500091489 de data 09/06/2015, correspondente ó lote nº 4. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar o contrato para o subministro de produtos alimenticios para os campamentos de verán 2015 do Centro de Vacacións A Lanzada as seguintes empresas e polos seguintes importes estimados: Lote nº1.- Produtos de almacén e despensa, lácteos e conxelados: Á empresa Distribuciones Froiz SA (CIF A-36.036.739), polo importe máximo de 43.775,62 €, IVE incluído, de acordo cos seguintes prezos unitarios ofertados por produto: Lote 1: PRODUTOS DE ALMACÉN E DESPENSA, LÁCTEOS E CONXELADOS Artigos Prezo ofertado sen IVE IVE(%) Prezo ofertado IVE incluído Amunkina botella 2,59 € 21 3,13 € Aceite xirasol 5 Lt 4,79 € 10 5,27 € Aceite xirasol 1 Lt 0,96 € 10 1,06 € Aceite oliva 1 Lt 1º 2,50 € 10 2,75€ Aceite oliva 5 Lt 1º 10,95 € 10 12,05 € Olivas s/oso galón, 5 kg 6,95 € 10 7,65 € Olivas 600 gr s/h 1,49 € 10 1,64 € Auga plástico 1,5 Lt 0,20 € 10 0,22 € Auga plástico 1/2 Lt 0,13 € 10 0,14 € Arroz redondo extra, 1 kg 0,60 € 4 0,62 € Arroz vaporizado, 1 kg 0,81 € 4 0,84 € Atún lata 1 kg 5,25 € 10 5,78 € Atún claro en aceite de oliva 120 gr. 0,92 € 10 1,01 € Azúcar kg 0,65 € 10 0,72 Azucarillo sobre, 8 gr 1,30 € 10 1,43 Colacao sobres 0,19 € 10 0,21 Cacao po kg 1,28 € 10 1,41 Café descafeinado sobre 0,09 € 10 0,10 Café moído mestura 250 gr 1,08 € 10 1,19 Caldo carne 12 pastillas 0,42 € 10 0,46 Caldo peixe pastillas 0,70 € 10 0,77 Caldo polo 12 pastillas 0,42 € 10 0,46 Cereais choco 500 gr 2,19 € 10 2,41 Champiñón laminado 3 kg 3,29 € 10 3,62 Champiñón laminado 250 gr. 0,59 € 10 0,65 Colorante est.100 sobres 3,79 € 10 4,17 Confitura 25 gr porc. meloc 0,12 € 10 0,13 Confitura 25 gr porc. amorodo 0,12 € 10 0,13 Confitura 25 gr porc. ameixa 0,12 € 10 0,13 Espárrago 17/24 1 kg 2,50 € 10 2,75 Espárrago tallo 3 kg 3,89 € 10 4,28 Fideo nº4 Kg 0,87 € 10 0,96 Fariña, Kilo 0,48 € 4 0,50 Ketchup en sobres 0,05 € 10 0,06 Leite desnatada brik litro 0,49 € 4 0,51 Leite enteira brik litro 0,56 € 4 0,58 Levedo Royal --4 sobres 1,02 € 10 1,12 Macarrón 5 kg 4,39 € 10 4,83 Macarrón 1 Kg 0,87 € 10 0,96 Millo doce 750 gr 2,75 € 10 3,03 Manzanilla 100 s 3,15 € 10 3,47 Maionesa en sobres 0,07 € 10 0,08 Maionesa 3,7 kg 4,65 € 10 5,12 Margarina barra 500 gr 1,18 € 10 1,30 Margarina porción 12 gr 0,09 € 10 0,10 € Menta poleo, 100 un. 3,09 € 10 3,40 € Nocilla 400 gr 2,07 € 10 2,28 € Ourego lata 2,99 € 10 3,29 € Pan relado 500gr 0,40 € 10 0,44 € Pasta Paxariños 500 lata 0,85 € 10 0,94 € Pasta, sopa 5 kg 4,39 € 10 4,83 € Pimentón doce 500 gr 5,35 € 10 5,89 € Pemento 3 Kg lata 3,59 € 10 3,95 € Pemento morrón 125 gr 0,45 € 10 0,50 € Queixo caserio 8 porc 0,65 € 4 0,68 € Sacarina po porción, estoxo 0,69 € 10 0,76 € Sal fina kg 0,19 € 10 0,21 € Sal gorda kg 0,19 € 10 0,21 € Te, 100 un. 3,14 € 10 3,45 € Tila, 100 un. 3,14 € 10 3,45 € Tomate frito 3 kg 3,05 € 10 3,36 € Tomate frito 250 gr. 0,45 € 10 0,50 € Vinagre 1 litro 0,38 € 10 0,42 Viño albariño botella 3,45 € 21 4,17€ Viño brik branco/tinto 0,48 € 21 0,58 € Viño Rioxa botella 1,59 € 21 1,92 € Cenoria relada 3 kg 1,75 € 10 1,93 € Zume Brik mazá, litro 0,65 € 10 0,72 € Zume Brik melocotón, litro 0,65 € 10 0,72 € Zume Brik laranxa, litro 0,65 € 10 0,72 € Zume Brik piña, litro 0,65 € 10 0,72 € Zume minibrik 200 ml 0,65 € 10 0,72 € Lácteos Flan ovo 0,25 € 10 0,28 € Flan vainilla 0,21 € 10 0,23 € Mantequilla porcións 0,09 € 10 0,10 € Natillas, tarrina 0,40 € 10 0,44 € Petit suisse natural 0,16 € 4 0,17 € Queixo barra 6,68 € 4 6,95 € Queixo 150 gr. Sen lactosa 1,75 € 4 1,82 € Iogur desnatado natural 0,21 € 10 0,23 € Iogur natural 0,19 € 10 0,21 € Iogur natural azucarado 0,19 € 10 0,21 € Iogur bombón de chocolate 0,92 € 10 1,01 € Iogur sabores 0,19 € 10 0,21 € Embutidos Chourizo vela 1ª 6,53 € 10 7,18 € Friame paleta cocida 11*11 3,48 € 10 3,83 € Xamón cocido 6,34 10 6,97 € Mortadela s/lactosa (alérxicos) 3,15 € 10 3,47 € Mortadela italiana 3,10 € 10 3,41 € Peituga pavo cocida 5,52 € 10 6,07 € Salchicha frankfurt 7 unid 0,45 € 10 0,50 € Salchicha "top-dog" Viena 5 u 0,60 € 10 0,66 € Salchichón barra 1ª 5,90 € 10 6,49 € Salchichón extra 7,23 € 10 7,95 € Conxelados Peixe conxelado Lura á romana 4,25 € 10 4,68 € Anela lura sen rebozar alérxicos 5,35 € 10 5,89 € Pescada, Filete c/p extra 5 4,13 € 10 4,54 € “Palitos” mar 2,38 € 10 2,62 € Precociñados Albóndegas carne 2,60 € 10 2,86 € Arroz 3 delicias 2,35 € 10 2,59 € Canelóns 1,10 10 1,21 Croquetas sabor bacallau 1,20 € 10 1,32 € Croquetas sabor xamón 1,20 € 10 1,32 € Croquetas sabor polo 1,20 € 10 1,32 € Empanadillas granel 2,10 € 10 2,31 € Hamburguesas 5,45 € 10 6,00 € Xeado vasiño 0,25 € 10 0,28 € Bases pizzas, 3 unidades 0,85 € 10 0,94 € Pizzas 6,39 € 10 7,03 € San Xacobo 2 Un 1,98 € 10 2,18 € Verdura conxelada Ensaladilla, kg 0,90 € 4 0,94 € Espinaca conx , kg 1,35 € 4 1,40 € Chícharo común, kg 1,30 € 4 1,35 € Xudia verde plana torada 1,20 € 4 1,25 € Minestra sen alcachofa 1,25 € 4 1,30 € Preparado paella, granel 2,94 € 10 3,23 € Bolería, froitos secos e outros Chocolatina 20 g 0,29 € 10 0,32 € Galleta María 5 un. 0,10 € 10 0,11 € Magdalenas 170 gr. (alérxicos) 2,40 € 10 2,64 € Pan molde, hostalería 1,75 € 10 1,93 € Surtido bolería kg (magdalenas, sobaos) 3,65 10 4,02 Lote nº2.- Produtos cárnicos: Ó empresario Miguel Angel Ventín Portasany (NIF 35.300.222-Y), polo importe máximo de 21.015,61 €, de acordo cos seguintes prezos unitarios ofertados por produto: Lote 2.- PRODUTOS CÁRNICOS Artigos Prezo ofertado (sen IVE) IVE Aplicado (%) Prezo ofertado IVE incluído Tenreira Albóndega fresca 5,65 10,00 6,16 Costela fresca 6,50 10,00 7,15 Filetes/bisté, 1ª (160 gr) 8,50 10,00 9,35 Hamburguesa, 160 gr 5,50 10,00 6,05 Man Asar 7,20 10,00 7,92 Porco Chourizo guiso 4,40 10,00 4,84 Chuleta cortada 4,40 10,00 4,84 Cinta lombo fresca enteira 6,60 10,00 7,26 Costela fresca tiras 5,10 10,00 5,61 Filetes ou bisté de xamón (160 gr) 4,40 10,00 4,84 Pincho moruno 4,10 10,00 4,51 Lombo adobado 5,50 10,00 6,05 Aves, Caza Polo, muslos 2,40 10,00 2,64 Pavo, xamonciños 2,50 10,00 2,75 Polo limpo eviscerado (1,9-2,0 Kg) 2,20 10,00 2,42 Polo, peituga fileteada 6,20 10,00 6,82 Ovo fresco "M" 1,20 4,00 1,25 Pavo peituga filetes 5,95 10,00 6,55 Lasaña precociñada 8,70 10,00 9,57 Pizza sabores (Tarradellas) 1,90 10,00 2,09 Lote nº3.- Froitas e verduras: Á empresa Distribuciones Froiz SA (CIF A-36.036.739) polo importe máximo de 8.425,08€, de acordo cos seguintes prezos unitarios por produto: Lote 3.-FROITAS E VERDURAS Artigos Unid Prezo ofertado (sen IVE) IVE (%) Prezo ofertado (IVE incluído) Froitas Clementina - Ameixa Kg 1,20 € 4 1,25 € Limón 1ª, nº 4 ó 5 Kg 1,25 € 4 1,30 € Mazá golden 70-75 Kg 0,60 € 4 0,62 € Melocotón 1ª Kg 1,10 € 4 1,14 € Melón sapo cal 4-5 Kg 0,80 € 4 0,83 € Laranxa mesa nac. cal 4-5 Kg 1,00 € 4 1,04 € Nectarina 1ª Kg 1,35 € 4 1,40 € Pera conferencia 1ª Kg 1,35 € 4 1,40 € Kiwi Kg 2,30 4 2,39 Plátano primeira Kg 1,20 € 4 1,25 € Sandía Kg 0,80 € 4 0,83 € Verduras Acelga mollo Mj 0,65 € 4 0,68 € Allo 1ª, 5 kg Un 3,25 € 4 3,38 € Cebola 1ª , saco 15 kg Kg 0,45 € 4 0,47 € Espinaca mollo Mj 0,80 € 4 0,83 € Leituga lisa, 800-1000 gr unidade Un 0,50 € 4 0,52 € Pataca branca 1ª granel, saco 25 kg Kg 0,45 € 4 0,47 € Pemento roxo 1ª Kg 1,30 € 4 1,35 € Pemento verde 1ª Kg 1,30 € 4 1,35 € Porro mollo 1ª Mj 1,00 € 4 1,04 € Repolo rizo Kg 0,60 € 4 0,62 € Tomate 1ª ( 100-120 gr) Kg 0,95 € 4 0,99 € Cenoria 1ª bolsa 5 kg Kg 0,50 € 4 0,52 € Verduras (preparados para cociñar) Pataca dado Kg 0,70 € 10 0,77 € Pataca panadeira Kg. 0,70 € 10 0,77 € Pataca fritir Un 0,70 € 10 0,77 € Lote nº 4.-Produtos de panadería: Á empresa Andrés Fernández Pereira (NIF 36.024.963-V) polo importe máximo de 5.724,33 € de acordo cos seguintes prezos unitarios por produto: Lote 4.-PRODUTOS DE PANADERÍA Artigos Prezo ofertado (sen IVE) IVE Aplicado (%) Prezo ofertado (IVE incluído) Barra artesá de 250 gr. 0,53 € 4 0,55 € Bolo de leite 0,25 € 10 0,28 € Croissant 0,39 € 10 0,43 € Empanada de bonito, carne, bacallau 6,32 € 10 6,95 € Empanada de follado bonito 7,50 € 10 8,25 € Empanada de xamón e queixo 7,36 € 10 8,10 € Lugar de presentación e forma da factura: As facturas de importe superior a 5.000,00€ deberán ser presentadas polo adxudicatario en formato electrónico a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra (sede.depo.es) en tempo e forma aos efectos de que o órgano administrativo ó que corresponda proceda a súa tramitación. (máis información en https://sede.depo.es/). Os códigos DIR 3 que identifican ó presente procedemento e que se especificarán nas correspondentes facturas electrónicas son os seguintes: Órgano Xestor: LA0006112; Unidade Tramitadora: LA0006135; Oficina Contable: LA0006139. Se xunto coa factura o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, o fará achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación da Deputación de Pontevedra. 36.23552.- APROBACIÓN DA AMPLIACIÓN DA SUBVENCIÓN DOS SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR A DIVERSOS CONCELLOS DA PROVINCIA, DENTRO DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O ANO 2015 A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión que tivo lugar o día 6 de febreiro de 2015 aprobou as bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais comunitarios municipais para o exercicio 2015, co obxecto de apoiar as corporacións locais da provincia de Pontevedra que prestan servizos sociais comunitarios municipais. Este apoio consiste prioritariamente no financiamento dos servizos de axuda a domicilio básico os concellos de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento a ditos concellos para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais. Estas bases foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 30 de data, 13 de febreiro de 2015. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión que tivo lugar o día 8 de maio de 2015 aprobou as bases complementarias o Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais comunitarios municipais para a ampliación da subvención dos servizos de axuda no fogar (SAF) para o exercicio 2015, co obxecto de regular a posibilidade de incremento da subvención para o módulo de servizo de axuda no fogar, atendendo á diferenza entre a contía publicada nos módulos de SAF do Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais para o exercicio 2015 e a estipulada no anexo III do Decreto 99/2012 correspondente á asignación de incrementos de financiamento no servizo de axuda no fogar, prestación básica en réxime de acceso por libre concorrencia. Estas bases complementarias foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 91 de data, 15 de maio de 2015. Resultando que os concellos de Baiona, Bueu, Cambados, A Cañiza, Catoira, Cuntis, Gondomar, Moaña, Mondariz, Moraña As Neves, Nigrán, Poio, Ponte Caldelas, O Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior e Valga, aportaron as solicitudes de adhesión para o cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais (ampliación da subvención para o servizo de axuda no fogar) dentro do prazo concedido ó efecto e o Concello de Vilaboa presentouna fóra de prazo. Resultando que a Traballadora Social responsable do programa, una vez analizada a documentación presentadas polos citados concellos e despois de ser emendadas unhas anomalías na documentación aportada polos concellos de Bueu e Sanxenxo, informa favorablemente a concesión das axudas solicitadas polos concellos de Baiona, Bueu, Cambados, A Cañiza, Catoira, Cuntis, Gondomar, Moaña, Mondariz, Moraña, As Neves, Nigrán, Poio, Ponte Caldelas, O Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior e Valga. Así mesmo informa favorablemente a solicitude do Concello de Vilaboa debido a existencia de crédito suficiente para afrontar o gasto e dada finalidade social a que vai destinada a axuda. Resultando que na base oitava da convocatoria das bases complementarias o Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais comunitarios municipais para a ampliación da subvención dos servizos de axuda no fogar (SAF) para o exercicio 2015, recollese que “Procederase ó pagamento anticipado do 35% da axuda provincial despois de comprobar de oficio que a entidade receptora cumpre coas obrigas tributarias coa Deputación de Pontevedra. Así mesmo comprobarase que a entidade receptora non ten ningún anticipo pendente de xustificación do plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais do exercicio de 2014.” “A Deputación librará o 65% restante tras a xustificación da completa execución do programa………….………..” Resultando que o Servizo de Intervención a través de informe de data 10 de xuño de 2015, constata a existencia de crédito suficiente na aplicación orzamentaria 15/232.2313.462.00 para facer fronte ó gasto que leva consigo o adianto do 35% das achegas os citados vinte e dous concellos que presentaron as solicitudes de adhesión o plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios para o exercicio 2015 (Ampliación da subvención dos servizos de axuda no fogar). Considerando o establecido nas bases complementarias ó Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais comunitarios para a ampliación da subvención dos Servizos de Axuda no Fogar (SAF) para o exercicio 2015, así como nas aprobadas para a execución do vixente orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Aprobar o Plan de Cofinanciamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do exercicio de 2015 (Ampliación da subvención dos Servizos de Axuda no Fogar) para os vinte e dous concellos de menos de 20.000 habitantes, que a continuación se relacionan, por un importe global de 187.490,32 €, de acordo co seguinte detalle: CONCELLO AXUDA SAF Baiona 14.253,49 € Bueu 5.812,11 € Cambados 9.057,62 € Cañiza, A 14.393,00 € Catoira 2.147,00 € Cuntis 4.401,59 € Gondomar 10.278,13 € Moaña 10.620,19 € Mondariz 8.222,72 € Moraña 4.646,88 € Neves, As 3.374,42 € Nigrán 25.034,42 € Poio 19.507,25 € Ponte Caldelas 6.070,56 € Porriño,O 6.563,35 € Salceda de Caselas 93,00 € Salvaterra de Miño 3.505,87 € Sanxenxo 18.493,08 € Silleda 10.000,00 € Soutomaior 3.640,32 € Valga 5.734,32 € Vilaboa 1.641,00 € TOTAL 187.490,32 € 2. Aprobar o adianto do 35% do importe das achegas concedidas os vinte e dous concellos que presentaron as solicitudes de adhesión o Plan de Cofinanciamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do exercicio de 2015 (Ampliación da subvención dos Servizos de Axuda no Fogar) de acordo co seguinte detalle: CONCELLO 35% ANTICIPO Baiona 4.988,72 € Bueu 2.034,24 € Cambados 3.170,17 € Cañiza, A 5.037,55 € Catoira 751,45 € Cuntis 1.540,56 € Gondomar 3.597,35 € Moaña 3.717,07 € Mondariz 2.877,95 € Moraña 1.626,41 € Neves, As 1.181,05 € Nigrán 8.762,05 € Poio 6.827,54 € Ponte Caldelas 2.124,70 € Porriño,O 2.297,17 € Salceda de Caselas 32,55 € Salvaterra de Miño 1.227,05 € Sanxenxo 6.472,58 € Silleda 3.500,00 € Soutomaior 1.274,11 € Valga 2.007,01 € Vilaboa 574,35 € TOTAL 65.621,61 € A Deputación de Pontevedra procederá ó pagamento anticipado do 35% da achega concedida logo de comprobar que cada concello non ten ningún tipo de anticipo pendente de xustificar do plan de financiamento dos servizos comunitarios básicos de anos anteriores, e que cumpre coas obrigas tributarias coa AEAT, coa Deputación de Pontevedra e coa Seguridade Social. 3. O gasto por importe global de 65.621,61 € relativo o adianto do 35% das achegas os citados vinte e dous concellos de menos de 20.000 habitantes que presentaron as solicitudes de adhesión o Plan de Cofinanciamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do exercicio de 2015 (Ampliación da subvención dos Servizos de Axuda no Fogar), imputarase a aplicación orzamentaria 15/232.2313.462.00 do vixente orzamento provincial. 37.23553.- ADXUDICACIÓN DE VINTE BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA GRADUADOS OU DIPLOMADOS EN TURISMO, TÉCNICOS SUPERIORES EN INFORMACIÓN E COMECIALIZACIÓN TURÍSTICA E TÉCNICOS SUPERIORES EN GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIAS TURÍSTICAS PARA AS OFICINAS DE TURISMO MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA No Boletín Oficial da Provincia, número 79 de data 28 de abril de 2015, publicáronse as Bases da Convocatoria de 20 Bolsas de Práctica Laboral destinadas a graduados ou diplomados en turismo, técnicos superiores en información e comercialización turística e técnicos superiores en guía, información e asistencias turísticas para a realización de labores de información turística nas oficinas de turismo municipais da provincia de Pontevedra que se detallan a continuación, nos seguintes termos: - 12 bolsas de tres meses de duración dende o 15 de xuño de 2015 ata o 14 de setembro de 2015, para os Concellos de Arbo, O Covelo, Cuntis, A Estrada, Gondomar, Marín, Moaña, Meis (Armenteira), Oia, Ponteareas (Castelo do Sobroso), Silleda, Soutomaior (Castelo de Soutomaior). - 8 bolsas de catro meses de duración dende o 15 de xuño de 2015 ata o 14 de outubro de 2015, para os Concellos de Cambados, Cangas, O Grove, A Guarda, Nigrán, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa. Finalizado o correspondente proceso selectivo, de conformidade co disposto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas ós seguintes aspirantes, co destino, efectos e duración que a continuación se detalla: 1º APELIDO 2º APELIDO NOME OFICINA DE TURISMO IMPORTE EFECTOS DURACIÓN 1 Álvarez Gomez Andrea CONCELLO DE MOAÑA 700 15/06/2015 3 MESES 2 Castro Argibay Susana CONCELLO DE CUNTIS 700 15/06/2015 3 MESES 3 Delgado Fernández Eva CONCELLO DE SANXENXO 700 15/06/2015 4 MESES 4 Durán Aboal Andrea CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 700 15/06/2015 4 MESES 5 Freitas Reissmann Marta CONCELLO DE OIA 700 15/06/2015 3 MESES 6 Gallego Piñeiro Laura CONCELLO DE MARÍN 700 15/06/2015 3 MESES 7 González-Almuíña Reboreda Fernando CONCELLO DE COVELO 700 15/06/2015 3 MESES 8 Iglesias Figueira Eva CONCELLO DE A GUARDA 700 15/06/2015 4 MESES 9 Lago Argudin Cristel Maria CONCELLO DE PONTEAREAS 700 15/06/2015 3 MESES 10 Laiño Vázquez Maria CONCELLO DE ARBO 700 15/06/2015 3 MESES 11 López Trigo Natalia CONCELLO DE NIGRÁN 700 15/06/2015 4 MESES 12 López Garrido Daniel CONCELLO DE A ESTRADA 700 15/06/2015 3 MESES 13 Lusquiños Torres María CONCELLO DE CAMBADOS 800 15/06/2015 4 MESES 14 Meira Piñeiro Raúl CONCELLO DE RIBADUMIA 700 15/06/2015 4 MESES 15 Novas Menduiña Patricia CONCELLO DE CANGAS 700 15/06/2015 4 MESES 16 Préstamo Alonso Miriam CONCELLO DE GONDOMAR 700 15/06/2015 3 MESES 17 Rodriguez Carballo Noelia CONCELLO DE MEIS 700 15/06/2015 3 MESES 18 Soage Portela Roque CONCELLO DE SILLEDA 700 15/06/2015 3 MESES 19 Varela Martínez Paula CONCELLO DE O GROVE 700 15/06/2015 4 MESES 20 Vilariño Salgueiro Nerea CONCELLO DE SOUTOMAIOR 800 15/06/2015 3 MESES Estas bolsas terán unha asignación mensual de 800,00 €/mes por beneficiario para os titulados universitarios, 700,00 €/mes por beneficiario para os ciclos superiores de formación profesional, sendo o custe da seguridade social de 34,89 €/mes por beneficiario. Cantidades que se imputarán as aplicacións orzamentarias 15/433.4320.481 e 15/433.4320.160.03, ás que se imputarán as seguintes cantidades: Nº bolsas Importe mes bolsa Importe mes seg.soc. Total Duración meses TOTAL 12 11 700 € 34,89 € 8.083,79 € 3 meses 24.251,37 € 1 800 € 34,89 € 834,89 € 2.504,67 € 8 7 700 € 34,89 € 5.144,23 € 4 meses 20.576,92 € 1 800 € 34,89 € 834,89 € 3.339,56 € Total 20 TOTAL 50.672,52 € O pagamento da bolsa realizarase a partir da data de incorporación da persoa beneficiaria, por mensualidades completas ou parte proporcional. Esta cantidade será incompatible con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza. No caso de renuncia, a persoa adxudicataria deberá presentar no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra a correspondente solicitude dirixida ó Servizo de Recursos Humanos, quen, si procede, tramitará un novo expediente de adxudicación da bolsa vacante ó candidato suplente polo período restante, segundo a orde de puntuación obtida no proceso de selección. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos Bolseiros ó citado Organismo. 38.23554.- APROBACION DO EXPEDIENTE PARA CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, TRAMITE DE URXENCIA, A EXECUCIÓN DA OBRA “OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA E DOTACIÓN DE SERVIZOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE COIA (VIGO)”. (EXPTE. 2015023915) A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 29/05/2015, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e a Real Federación Española de Fútbol co obxecto de levar a cabo as “Obras de integración urbanística e dotación de servizos no campo de fútbol de Coia (Vigo)”, establecéndose no mesmo que a Deputación licitaría a obra. Resultando que polo mesmo órgano, en sesión de 05/06/2015, acordouse aprobar o proxecto de “Obras de integración urbanística e dotación de servizos no campo de fútbol de Coia (Vigo)” con orzamento de 280.991,74 €, máis a cantidade de 59.008,27 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 340.000,01 €. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación no que expón que considerando o R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto a resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Visto o informe emitido polo Director de Infraestruturas no que pon de manifesto: - Que a execución das obras contempladas no proxecto impide desenrolar calquera tipo de actividade deportiva no campo de herba artificial que está totalmente terminado e en disposición de ser utilizado, xerando esta situación unha gran presión sobre a Deputación, promotora das obras, xa que se trata do campo de fútbol que utiliza un maior número de equipos do Concello de Vigo, que son demandantes da súa utilización. - Que como queira que é manifestamente claro o interese público que permita acelerar os trámites para a licitación da obra, é polo que se propón declarar de urxencia a tramitación do expediente de contratación. Resultando que o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade, coa abstención do Presidente: - Declarar de urxencia a tramitación do expediente concedendo un prazo de trece días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. - -Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Obras de integración urbanística e dotación de servizos no campo de fútbol de Coia (Vigo)”. O orzamento deste contrato é de 280.991,74 €, máis a cantidade de 59.008,27 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 340.000,01 €. Así mesmo, a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 340.000,01 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. O expediente finánciase con cargo ás aplicacións 15/922.3420.658.00.2013 e 15/922.3420.658.00 do vixente Orzamento provincial. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, TRAMITE DE URXENCIA, DA EXECUCIÓN DA OBRA“OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA E DOTACIÓN DE SERVIZOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE COIA (VIGO)” (EXPTE. 2015023915) 1.OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada unha delas. O devandito proxecto consta dos documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe relativa ó control de calidade. Reterase unha porcentaxe fixa do 2 % do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, en cumprimento do disposto no artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, a partir do 15 de decembro de 2014 a Deputación de Pontevedra publicará todas as noticias, avisos e documentación relativa ós seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (www.contrataciondelestado.es). Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de trece días, a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente) - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita) - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da corporación ou o membro no quen delegue Vogais: - O Secretario xeral. - O Interventor. - O Director de Infraestruturas. Secretario: - O xefe do Servizo de Contratación. 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. A devandita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP: 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios 14. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1. Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2. A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3. A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4. A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5. A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a. Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b. Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c. Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d. Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e. Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 18.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 18.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 18.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 18.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 18.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 18.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 18.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 18.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 24. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 25. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 26. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 27. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 29. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO: Execución da obra “Obras de integración urbanística e dotación de servizos no campo de fútbol de Coia (Vigo)”. 1.2. PROCEDEMENTO: División en lotes: non. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000. Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011), a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO: A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 280.991,74 € IVE (21%): 59.008,27 € Total con IVE: 340.000,01 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2015 15/922.3420.658.00.2013 15/922.3420.658.00 340.000,01 Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en tres meses contados desde o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS: Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS: No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVA) dos tres últimos años e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato: 1. Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 45 puntos • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 35 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. 2. Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 55 puntos • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 55 puntos. Este criterio valorarase en función da fórmula establecida no anexo III Os criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios: -Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 35 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R. d. 1627/97) Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 20 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre 2.Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Memoria de seguridade e saúde 4. Programa de actuacións ambientais Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación.” ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN “Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 20 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 55 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 55 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. En función da proposición económica as ofertas puntuaranse entre 0 e 55 puntos. Para o cálculo das puntuacións da oferta económica tomarase como máxima puntuación o valor 100, e se aplicará a ponderación do 55% ó resultado que se obteña nos cálculos seguintes: Sendo: PE= puntuación económica. Bi= Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada coma a porcentaxe que represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE excluído) e o orzamento da oferta presentada (IVE excluído), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE excluído). Be= Baixa da oferta máis económica de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren anormais ou desproporcionadas que quedan excluídas da clasificación de acordo co artigo 151 do TRLCSP. Para os efectos da consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados se considerará que están incursas nesa situación (baixa temeraria) as proposicións cunha Bi que: 1. Exceda en (K*δ´) ó valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o número de empresas licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa igual ou superior a cinco. Presunción de temeridade: Bi>Br + (K * δ´) si n≥5 Sendo: - Bi=Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada coma a porcentaxe que represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE exluido) e o orzamento da oferta presentada (IVE excluido), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE excluido) de todas as proposicións admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados. - Br = minimo (Bm, B´m) o Bm = Baixa media calculada n ∑ Bi i = 1 Bm = -------------- n o B´m = media aritmética das baixas das ofertas que cumplan a condición seguinte: (Bm – δ) ≤ Bi ≤ (Bm + δ)  δ = desviación típica calculada n ∑ (Bi – Bm)2 i = 1 δ = --------------------- n - K = factor de temeridade, K=2,5 - δ´ = desviación típica das baixas das ofertas que cumplen a anterior condición sinalada para o cálculo de B´m - n=Número de ofertas admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados 2. Exceda en tres ou máis unidades ó valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o número de empresas licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa inferior a cinco. Presunción de temeridade: Bi>Br + 3 si n<5 Para calcular a baixa de referencia seguiranse as instrucións especificadas no punto anterior. Para os efectos de establecer este promedio terase en conta que cando as empresas que formen parte dun mismo grupo, segundo os supostos do artigo 42.1 do Código de Comercio, presenten distintas proposicións, tomarase unicamente a oferta máis baixa de todas as do grupo. Cando se identifique unha proposición que poda ser considerada desproporcionada ou anormal, conforme ó establecido nos parágrafos anteriores, deberá darse audiencia ó licitador que a presentara para que, no prazo de 5 días hábiles, contados a partires do día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación que se realizará por fax ou correo electrónico, presente a documentación xustificativa da valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección de emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar no que se vaia a realizar a prestación ou a posible obtención dunha axuda do Estado, tal e como se recolle no artigo 152 do TRLCSP. Analizada a xustificación efectuada polo licitador e os informes técnicos correspondentes que fora necesario solicitar, a oferta quedará excluída e non será obxecto de clasificación si se estima que esta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados. Asemade resultará excluído da citada clasificación si o licitador non contestara ó requirimento da información xustificativa solicitada.” ANEXO IV MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) “Dª/D........, maior de idade, veciño de ........., con domicilio en ..........., titular do DNI..........., expedido na data ..........., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ........... (CIF núm. ........) e con domicilio en .........., teléfono............... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de ________ (en letra e número) euros, máis ___________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número): -Prazo de execución de las obras: ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (SOBRE A) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS TÍTULO DO CONTRATO: NÚM. DE EXPEDIENTE Dª/D. …………, con DNI núm. ………….., en nome propio ou en representación da empresa …………, con NIF/CIF núm. ……… declara que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2012 Importe ano 2013 Importe ano 2014 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 39.23555.- APROBACION DO EXPEDIENTE PARA CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DA OBRA “OBRAS DE CONSERVACION DO CASTELO DE SOBROSO (PONTEAREAS)”. (Expte. 2015021631) A Xunta de Goberno, en sesión de 19/03/2015, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Ponteareas co obxecto de levar a cabo obras de conservación no Castelo de Sobroso, establecéndose no mesmo que a Deputación licitaría a obra. Polo mesmo órgano, en sesión de 05/06/2015, acordouse aprobar o proxecto de “Obras de conservación do Castelo de Sobroso” con orzamento de 260.540,81 €, máis a cantidade de 54.713,57 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 315.254,38 €. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 1 de outubro de 2013, no que expón que considerando o R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto a resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Resultando que o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do Orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Obras de conservación do Castelo de Sobroso”. O orzamento deste contrato é de 260.540,81 €, máis a cantidade de 54.713,57 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 315.254,38 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 315.254,38 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 15/433.3360-632.02 do vixente Orzamento provincial. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “OBRAS DE CONSERVACIÓN DO CASTELO DE SOBROSO” (EXPTE. 2015021631) 1.OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada unha delas. O devandito proxecto consta dos documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe relativa ó control de calidade. Reterase unha porcentaxe fixa do 2 % do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, en cumprimento do disposto no artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, a partir do 15 de decembro de 2014 a Deputación de Pontevedra publicará todas as noticias, avisos e documentación relativa ós seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (www.contrataciondelestado.es). Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente) - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita) - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: -O titular da corporación ou o membro no quen delegue. Vogais: - O secretario xeral. - O interventor - O Arquitecto Provincial. Secretario: - O xefe do Servizo de Contratación. 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. A devandita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1. Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2. A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3. A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4. A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5. A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 18.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 18.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 18.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 18.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 18.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 18.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 18.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 18.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 24. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 25. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 26. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 27. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 29. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Obras de conservación do Castelo de Sobroso”. 1.2. PROCEDEMENTO: División en lotes: non. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000. Trámite: ordinario. Procedemento: aberto. Órgano de contratación: Xunta de Goberno. Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011), a contar desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 260.540,81 € IVE (21%): 54.713,57 € Total con IVE: 315.254,38 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento. Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2015 15/433.3360-632.03 315.254,38 Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en cinco meses contados desde o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): -As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato: 1. Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 45 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 35 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. 4. Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 55 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 55 puntos. Este criterio valorarase en función da fórmula establecida no anexo III. Os criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios: -Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 35 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R. d. 1627/97) Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. d) Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. e) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 20 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre 2.Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Memoria de seguridade e saúde 4. Programa de actuacións ambientais Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN “Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuizos de valor que superen os 20 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 55 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 55 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluidas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. En función da proposición económica as ofertas puntuaranse entre 0 e 55 puntos. Para o cálculo das puntuacións da oferta económica tomarase como máxima puntuación o valor 100, e se aplicará a ponderación do 55% ó resultado que se obteña nos cálculos seguintes: Sendo: PE= puntuación económica. Bi= Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada coma a porcentaxe que represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE excluído) e o orzamento da oferta presentada (IVE excluído), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE excluído) Be= Baixa da oferta máis económica de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren anormais ou desproporcionadas que quedan excluídas da clasificación de acordo co artigo 151 do TRLCSP. Para os efectos da consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados se considerará que están incursas nesa situación (baixa temeraria) as proposicións cunha Bi que: 1. Exceda en (K*δ´) ó valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o número de empresas licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa igual ou superior a cinco. Presunción de temeridade: Bi>Br + (K * δ´) si n≥5 Sendo: - Bi=Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada coma a porcentaxe que represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE excluído) e o orzamento da oferta presentada (IVE excluído), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE excluído) de todas as proposicións admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados. - Br = mínimo (Bm, B´m) o Bm = Baixa media calculada n ∑ Bi i = 1 Bm = -------------- n o B´m = media aritmética das baixas das ofertas que cumpran a condición seguinte: (Bm – δ) ≤ Bi ≤ (Bm + δ)  δ = desviación típica calculada n ∑ (Bi – Bm)2 i = 1 δ = --------------------- n - K = factor de temeridade, K=2,5 - δ´ = desviación típica das baixas das ofertas que cumpren a anterior condición sinalada para o cálculo de B´m - n=Número de ofertas admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados 2. Exceda en tres ou máis unidades ó valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o número de empresas licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa inferior a cinco. Presunción de temeridade: Bi>Br + 3 si n<5 Para calcular a baixa de referencia seguiranse as instrucións especificadas no punto anterior. Para os efectos de establecer este promedio terase en conta que cando as empresas que formen parte dun mesmo grupo, segundo os supostos do artigo 42.1 do Código de Comercio, presenten distintas proposicións, tomarase unicamente a oferta máis baixa de todas as do grupo. Cando se identifique unha proposición que poda ser considerada desproporcionada ou anormal, conforme ó establecido nos parágrafos anteriores, deberá darse audiencia ó licitador que a presentara para que, no prazo de 5 días hábiles, contados a partires do día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación que se realizará por fax ou correo electrónico, presente a documentación xustificativa da valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección de emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar no que se vaia a realizar a prestación ou a posible obtención dunha axuda do Estado, tal e como se recolle no artigo 152 do TRLCSP. Analizada a xustificación efectuada polo licitador e os informes técnicos correspondentes que fora necesario solicitar, a oferta quedará excluída e non será obxecto de clasificación si se estima que esta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados. Asemade resultará excluído da citada clasificación si o licitador non contestara ó requirimento da información xustificativa solicitada.” ANEXO IV MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) “Dª/D............, maior de idade, veciño de........., con domicilio en.........., titular do DNI............, expedido na data.........., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ............ (CIF núm..........) e con domicilio en .........., teléfono.............. segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de ________ (en letra e número) euros, máis _______________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número): -Prazo de execución de las obras: ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (SOBRE A) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS TÍTULO DO CONTRATO: NÚM. DE EXPEDIENTE: Dª/D. ……………, con DNI núm. ………….., en nome propio ou en representación da empresa …………, con NIF/CIF núm. …………… declara que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2012 Importe ano 2013 Importe ano 2014 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 40.23556.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE COTOBADE PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “POSTA EN VALOR DA CONTORNA DO RÍO ALMOFREI Ó SEU PASO POLA LOCALIDADE DE CARBALLEDO”, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS/15) Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención con cargo ó crédito reservado á concesión directa no Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15) para financiar o investimento proposto polo Concello de Cotobade denominado “Posta en valor da contorna do río Almofrei ó seu paso pola localidade de Carballedo”; vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos Provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de Cotobade con CIF núm. P3601200C, a cantidade de sesenta mil catrocentos sesenta e seis euros con trinta e catro céntimos (60.466,34€), para a realización do investimento denominado “Posta en valor da contorna do río Almofrei ó seu paso pola localidade de Carballedo” (Ref.: PPOS/15/00727/201500390), cun orzamento polo mesmo importe, é dicir, de 60.466,34 €. - Convén recordar a obriga dos concellos de posuír as autorizacións, licenzas e os permisos sectoriais necesarios para a normal execución dos investimentos; de feito esta concesión non exime das autorizacións e permisos sectoriais oportunos e do cumprimento da normativa urbanística vixente. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.762.45 do Orzamento Provincial para o presente exercicio 2015. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PPOS/15, aprobadas en acordo plenario o 28 de novembro de 2014 e publicadas no BOP núm. 1 do 2 de xaneiro de 2015 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PPOS/15, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 41.23557.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN E CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE MEAÑO PARA FINANCIAR O INVESTIMENTO DENOMINADO “CAMPO DE FUTBOL DE CÉSPEDE SINTÉTICO EN MEAÑO” Dada conta do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Meaño para levar a cabo o investimento denominado “Campo de fútbol de céspede sintético en Meaño”, que contempla o financiamento de actuacións necesarias para dotar o citado campo de fútbol dun terreo de xogo de céspede artificial así como afrontar reformas varias nas instalacións e no alumeado. Visto o informe-proposta da xefa de servizo de cooperación, vistos os informes da Dirección de Infraestruturas, da Secretaría Xeral e da Intervención Provincial. Considerando o disposto na base cuarta e décima das bases reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15). E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos Provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - CONCEDER ó Concello de Meaño con CIF núm. P3602700A, a cantidade de trescentos mil euros (300.000,00€) con destino ó financiamento da actuación “Campo de fútbol de céspede sintético en Meaño”, cuxo orzamento ascende a 438.477,36 euros. Desta subvención, cento corenta e cinco mil noventa e dous euros con noventa e seis céntimos (145.092,96€) contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.652.45 do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15), procedemento concesión directa (Ref: PPOS15/00978/201500389) , e cantidade restante, que importa cento cincuenta e catro mil novecentos sete euros con catro céntimos (154.907,04€) euros, contra a aplicación 2015/922.3420.652.00 “Investimentos xestionados en cooperación cos concellos en instalacións deportivas” do vixente orzamento provincial. - APROBAR o convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Meaño para levar a cabo a obra denominada “Campo de fútbol de céspede sintético”, cuxo texto di como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E O CONCELLO DE MEAÑO PARA LEVAR A CABO A OBRA DENOMINADA “CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPEDE SINTÉTICO EN MEAÑO” En Pontevedra, xx de xuño de 2015 REUNIDOS Dunha parte D. Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Doutra Dª Mª Lourdes Ucha Varela, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meaño, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. D. Carlos Cuadrado Romay, en calidade de Secretario Xeral da Deputación de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra. As partes recoñécense con capacidade para formalizar o presente convenio, en base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas, e EXPOÑEN I.- Que a Deputación de Pontevedra, a partir da promulgación da Lei de Cultura, Edución Física e Deportes e da Lei 11/1997, de 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia, prestou unha especial atención a divulgación de toda clase de deportes, colaborando cos Concellos, Entidades, Asociacións e Clubes da provincia na construción de instalacións deportivas co obxecto de facilitar ós cidadáns os medios necesarios para a plena efectividade deste feito e dereito. II.- Que o Concello de Meaño, en virtude da vixente lexislación de réxime local pola que asome competencias en materia de promoción do deporte e instalacións deportivas, manifestou o seu interese de mellorar as instalacións deportivas do campo de fútbol de Meaño mediante a dotación ó terreo de xogo de céspede de herba artificial, así como varias reformas nas instalacións e no alumeado. Todas estas actuacións supoñen unha inversión importante, que nestes momentos o Concello de Meaño non pode abordar por si só, de aí que necesite a cooperación doutras Administracións, polo que se propón a celebración dun convenio coa Deputación de Pontevedra para proceder á adecuación de esta instalación deportiva, cunha inversión estimada de 438.477,36 euros. III.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 57 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 198 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. IV.-Que a lexislación vixente en materia de Réxime Local encomenda ás deputacións a que dirixan a súa actividade a asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, a tal efecto, e co fin de posibilitar a consecución real e efectiva dos mesmos, é polo que instrumenta dito convenio dirixido ó cumprimento das obrigacións impostas pola normativa vixente. Pola súa banda, a Deputación busca garantir un equilibrio no territorio da provincia entre o medio rural e urbano, o interior e a costa que permita o desenvolvemento económico da totalidade do territorio e que todos os cidadáns teñan unhas óptimas condicións de vida, con independencia do seu lugar de residencia, potenciando e apoiando a prestación de servizos por parte dos nosos concellos, como Administración máis próxima ós administrados e como motor do desenvolvemento económico-social. V. As circunstancias sobrevidas do actual contexto, no que priman as medidas de contención do gasto público, derivou nun cambio de escenario orzamentario que afectou a todas as administracións públicas sen que a administración local sexa unha excepción neste sentido. Deste marco orzamentario fortemente restritivo deriva, entre outras consecuencias, a imposibilidade dalgúns concellos para afrontar os compromisos económicos que a execución das actuacións obxecto de subvención representan para as facendas municipais. VI.- En base a estes antecedentes, ámbalas partes acordan a subscrición do presente convenio, consonte as seguintes: CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto: O obxecto do presente convenio é articular as bases de colaboración entre a Deputación provincial de Pontevedra e o Concello de Meaño para levar a cabo a obra denominada “Campo de fútbol de céspede sintético en Meaño”. Segunda.- Importe: O importe ó que se refire o presente convenio estímase en catrocentos trinta e oito mil catrocentos setenta e sete euros con trinta e seis céntimos (438.477,36€) e comprenderá todos os gastos que derivan da obra a realizar, incluídos os gastos de dirección de obra e de seguridade e saúde. O custo da redacción do proxecto deberao asumir o Concello de Meaño. Terceira.- Financiamento: Os investimentos necesarios para a realización das mencionadas obras serán financiados pola Deputación de Pontevedra e o Concello de Meaño tal e como se reflicte deseguido: A Deputación de Pontevedra achegará 154.907,04 euros con cargo á aplicación 2015/922.3420.652.00 do vixente orzamento provincial. O Concello de Meaño achegará o importe total de 283.570,32 euros, do cales: 145.092,96 euros proveñen da subvención concedida con cargo ó crédito reservado á concesión directa no PPOS/15, aplicación 2015/942.9420.652.45 e 138.477,36 euros dos fondos propios do Concello. Esta última achega é un ingreso de dereito público, que xerará crédito na aplicación correspondente, e deberá ser ingresada na tesourería provincial antes da licitación e, en todo caso, antes da adxudicación definitiva do investimento. Cuarta.- Licitación, dirección das obras e modificación do proxecto: Á Deputación de Pontevedra correspóndelle a licitación, dirección, execución e recepción das obras contempladas no proxecto técnico. Unha vez recepcionada a obra pola Deputación, realizarase un acto formal de entrega, e detallándose na acta de entrega o ben en cuestión, a súa valoración, así coma os demais aspectos que sexan necesarios. Calquera incidencia que poida xurdir no desenvolvemento das obras, por causas imprevistas, e que obriguen a unha modificación do proxecto, ou se produza un incremento ou disminución do seu custo, será financiado por ambas Institucións na mesma proporción. Quinta.- Obrigas do concello: O Concello de Meaño obrígase a: 1) Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as autorizacións pertinentes que fosen precisas. 2) Levar a cabo o mantemento da infraestrutura obxecto deste convenio, tendo a asunción da dita responsabilidade desde o día seguinte ó da formalización da acta de recepción de obras. 3) Comunicarlle á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía. 4) Darlle a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito que quede constancia que a remodelación da infraestrutura se levou a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra. 5) Asumir o custo da redacción do proxecto definitorio das actuacións a realizar nos termos previstos no artigo 123 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 As partes quedan obrigadas a prestar a colaboración e facilitar canta documentación que lle sexa requirida no exercicio das funcións de control que lle corresponden á Intervención Provincial, ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas; así mesmo, sométense ás actuacións de supervisión e control previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e as demais derivadas da normativa de axudas e subvencións. Sexta.- Compatibilidade con outras subvencións: A achega económica prevista no presente instrumento será compatible con outras subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou e organismos internacionais. Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da obra subvencionada. Sétima.- Comisión de seguimento e control: Para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como para aclarar as dúbidas que suscite a súa interpretación, constitúese unha Comisión de Coordinación da que forman parte o Presidente da Deputación e a Alcaldesa de Meaño, ou persoas en quen deleguen. As súas funcións, entre outras, serán as seguintes:  Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio propoñendo as actuacións que se consideren precisas.  Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido.  Se xorden controversias na aplicación do convenio propoñerlles ás partes a súa resolución. Esta comisión reunirase dentro do prazo de tres días, a contar dende a petición expresa realizada por calquera delas. Oitava.- Vixencia do convenio: O presente convenio entrará en vigor na data da súa firma e terá vixencia ata o remate das obras obxecto do convenio, e, en todo caso fíxase un prazo de execución ata o 31 de decembro de 2016. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervenientes. Novena.- Resolución: Serán causas de resolución o incumprimento das obrigas derivadas deste convenio. Décima.- Normativa aplicable: - Bases reguladoras da execución do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2015 e, no seu caso, as que se aproben para o exercicio 2016. - Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións - Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei, 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións - Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia - Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local - Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia - Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común - Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público - E demais normativa de obrigado cumprimento. Así mesmo, as partes quedan sometidas á Xurisdición Contencioso-Administrativa, a falta de entendemento previo pola comisión citada na cláusula sétima, na resolución de posibles controversias que puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio. E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por duplicado e a un só efecto no lugar e data salientada no seu encabezamento. Pola Deputación Provincial de Pontevedra, Polo Concello de Meaño, O Secretario Xeral da Deputación, Rafael Louzán Abal Mª Lourdes Ucha Varela Carlos Cuadrado Romay - FACULTAR o Presidente da Deputación a formalizar o presente convenio mediante a súa sinatura. 42.23558.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE REDONDELA PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO DENOMINADO “ACOMETIDA DE SANEAMENTO EN COLECTOR EXISTENTE NO LUGAR DE SOUTOXUSTO, O VISO, REDONDELA”, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS(15) Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención con cargo á cantidade que lle corresponde ó concello de Redondela no Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15), procedemento de concesión libre disposición da Presidencia, para financiar o investimento, denominado “Acometidas de saneamento en colector existente no lugar de Soutoxusto, O Viso, Redondela”; vistos os informes do Servizo de Infraestruturas e da Intervención. E en virtude das competencias que lle confiren os artigos 35 e 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, 30 do R.d.l. 781/86, de 18 de abril e 16.2 das Bases de execución dos Orzamentos Provinciais e a restante normativa local vixente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Conceder ó Concello de Redondela con CIF núm. P3604500C, a cantidade de noventa e nove mil cincocentos noventa euros con dezaoito céntimos (99.590,18 €), para a realización do investimento, denominado “Acometidas de saneamento en colector existente no lugar de Soutoxusto, O Viso, Redondela” cun orzamento de 99.590,18 €. - Convén lembrar a obriga dos concellos de posuír as licenzas e os permisos sectoriais necesarios para a normal execución dos investimentos; de feito esta concesión non exime das autorizacións sectoriais oportunas e do cumprimento da normativa urbanística vixente. - Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 2015/942.9420.762.45 do Orzamento Provincial para o presente exercicio 2015. - A licitación, execución e xustificación deste investimento realizarase conforme ó previsto nas bases reguladoras do PPOS/15, aprobadas en acordo plenario o 28 de novembro de 2014 e publicadas no BOP núm. 1 do 2 de xaneiro de 2015 (dispoñibles tamén na web www.depo.es) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. - Asemade, ó abeiro da base décimo sexta do PPOS/15, o investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro de 2016. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á revogación da subvención concedida. 43.23559.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas e cinco minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición