Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e dez minutos do día vinte e sete de setembro do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21341.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar do borrador da acta da sesión ordinaria do día 13 de setembro do ano 2013. 2.21342.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM, S.A. A empresa Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM, S.A. (CIF A- 15.545.437), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Bankinter, por importe de dous mil vinte e cinco euros con oitenta e seis céntimos (2.025,86 €), para responder do contrato relativo a: Asistencia técnica para a realización de auditorías do POL 2000/2006, que foi depositada na Tesourería Provincial o 10/07/2008, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200800060365, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas á empresa ENMACOSA, S.A. A empresa ENMACOSA, S.A. (CIF A- 36.039.956), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Novagalicia Banco, por importe de dous mil novecentos sesenta e cinco euros con cinco céntimos (2.965,05 €), para responder do contrato relativo a: Mellora na E.P. 9506 Barrantes Vilariño Ribadumia Cambados, que foi depositada na Tesourería Provincial o 13/06/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100047880, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3. Devolución de garantías definitivas á empresa Xuncoga, S.C.L. A empresa Xuncoga, S.C.L. (CIF F- 36.334.092), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Caixanova, por importe de dous mil sete euros (2.007,00 €), para responder do contrato relativo a: Subministración de penso para alimentación do gando vacún da Finca Mouriscade, que foi depositada na Tesourería Provincial o 08/06/2009, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200900048834, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3.21343.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “CONSTRUCIÓN DA NOVA PONTE DE RIBADAS NA PARROQUIA DE CELEIROS (PONTEAREAS)” Retírase da orde do día expte. relativo á “Adxudicación do contrato para a execución da obra “Construción da nova Ponte de Ribadas na parroquia de Celeiros (Ponteareas). 4.21344.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA CAPA DE RODADURA E SINALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESTRADAS PROVINCIAIS DA ZONA SUR” Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 05/07/2013, prestou aprobación ó expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Mellora da capa de rodadura e sinalización horizontal en estradas provinciais da zona Sur”, con orzamento de 417.068,10 €, máis a cantidade de 87.584,30 € correspondente ó IVE. Resultando que o día 09/08/2013, constituíuse a Mesa de Contratación procedendo ó estudo da documentación administrativa contida nos Sobres “A”, admitindo a todas as empresas presentadas. Resultando que o día 12/08/2013, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como admitidas, procedendo á apertura dos Sobres “B”, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que o día 16/07/2013, unha vez avaliada a documentación técnica, procedeuse á apertura dos Sobres “C” daquelas empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas, co seguinte resultado: Licitador Puntuación Sobre “B” Oferta % Control Calidade CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. 43,73 346.375,00 3,00 CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. 39,25 351.546,70 3,00 ARIAS HERMANOS, S.A. 38,73 332.444,98 5,00 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 37,85 352.400,00 3,00 UTE BARRERAS DE SEGURIDAD, S.L.-FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 36,50 350.413,22 5,00 PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 36,15 352.420,00 2,50 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 36,15 358.670,00 3,00 CORSAN CORVIAN CONSTRUC-CION, S.A. 34,90 312.761,82 1,50 Resultando que valoradas as ofertas obtense a seguinte puntuación: Licitador Puntuación Sobre “B” Puntuación Sobre “C” Puntuación Total CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. 43,73 44,97 88,70 ARIAS HERMANOS, S.A. 38,73 47,64 86,37 CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. 39,25 44,35 83,60 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 37,85 44,25 82,10 UTE BARRERAS DE SEGURIDAD, S.L.-FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 36,50 45,49 81,99 CORSAN CORVIAN CONSTRUC-CION, S.A. 34,90 46,75 81,65 PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 36,15 43,50 79,65 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 36,15 41,34 77,49 Resultando que Construcións, Obras e Viais, S.A. obtén a máxima puntuación a Mesa de Contratación propón requirir a dita empresa para que presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente nas súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución da obra, e de ter constituído a garantía definitiva, así como proceder ó ingreso na Tesourería da Deputación da cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio de licitación no BOP, propoñendo, unha vez cumprimentado o requirimento, a adxudicación da obra. Resultando que Construcións, Obras e Viais, S.A., atendendo ó requirimento formulado mediante resolución nº 2013019941, presentou a documentación requirida, así como a garantía definitiva por importe de 17.318,75 €, segundo acredita mediante carta de pago nº 201300122114, de data 24/09/2013, e que ingresou a cantidade de 100,75 € correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a Construcións, Obras e Viais, S.A. a obra “Mellora da capa de rodadura e sinalización horizontal en estradas provinciais da zona Sur”, de acordo co seguinte detalle: Importe, sen IVE 346.375,00 IVE 72.738,75 Importe total 419.113,75 Prazo de execución Tres meses Melloras ofertadas 35.000,00 € destinados a estendido de mestura bituminosa previo á execución do tratamento antideslizante. 500 Tn pavimento de aglomerado asfáltico tipo AC-16-surf-50/70-D, fabricado, posto en obra e compactado, i/filler, betún e rego de adherencia. Control de calidade 3,00 % 5.21345.- PRÓRROGA DE ONCE BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL 2013 EN CENTROS E SERVIZOS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA GRADUADOS E DIPLOMADOS EN RESTAURACIÓN ESPECIALIDADES CONSERVACIÓN OU ARQUEOLOXÍA E PARA LICENCIADOS OU GRADUADOS EN HISTORIA DA ARTE CON DESTINO Ó MUSEO DE PONTEVEDRA Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2012, aprobáronse as Bases e a convocatoria de 74 bolsas de práctica laboral para os Centros e Servizos da Deputación de Pontevedra destinadas a mozos titulados universitarios, publicada no BOP nº 1 do 02 de xaneiro de 2013, entre as que figuraban as seguintes: - Expediente D22 Museo de Pontevedra: Unha bolsa de graduado e diplomado en conservación e restauración de bens culturais, especialidade escultura. - Expediente D23 Museo de Pontevedra: Unha bolsa de graduado e diplomado en conservación e restauración de bens culturais, especialidade arqueoloxía. - Expediente D24 Museo de Pontevedra: Catro bolsas de licenciados e graduados en historia da arte. Por acordo adoptado na Xunta de Goberno con número 8.20780, en sesión celebrada o 26 de abril de 2013 adxudicáronse ditas bolsas e por acordos adoptados nas Xuntas de Goberno con números 12.20784 e 37.20856 en sesións celebradas os días 26 de abril e 10 de maio de 2013, ampliáronse e adxudicáronse dúas e tres novas bolsas respectivamente do expediente D24, a favor dos candidatos e cos efectos que se relacionan a continuación, e por un período de seis meses podendo prorrogarse por outros seis por acordo da Xunta de Goberno e cumprindo co disposto no cláusula novena das bases da convocatoria: APELIDOS E NOME EXP. CENTRO EFECTOS Gago García, Fernando D22 Museo de Pontevedra 01/05/13 Sanmamed Otero, Rita D23 Museo de Pontevedra 01/05/13 Novas Garrido, Cecilia D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Cabodevila Castesano, Ciara D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Chapela Palmas, Tania D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Castro Lorenzo, Raquel D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Gomez Gago, Elena D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Fernandez Lorenzo, Begoña D24 Museo de Pontevedra 01/05/13 Chao de la Fuente, Gabriela D24 Museo de Pontevedra 15/05/13 Otero Mariño, Alicia D24 Museo de Pontevedra 15/05/13 Castro Alfonso, Erea D24 Museo de Pontevedra 15/05/13 Na base novena da convocatoria establécese que antes de que transcorran os últimos quince días do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poderen valorar se procede ou non a prórroga. Mediante informe de avaliación dos titores a vista da memoria presentada o Director Técnico do Museo de Pontevedra considera que procede prorrogar ditas bolsas. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de intervención de data 20 de setembro, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as bolsas concedidas ós bolseiros e cos efectos que se relacionan a continuación, por un período de seis meses: APELIDOS E NOME EXP. CENTRO EFECTOS Gago García, Fernando D22 Museo de Pontevedra 01/11/13 Sanmamed Otero, Rita D23 Museo de Pontevedra 01/11/13 Novas Garrido, Cecilia D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Cabodevila Castesano, Ciara D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Chapela Palmas, Tania D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Castro Lorenzo, Raquel D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Gomez Gago, Elena D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Fernandez Lorenzo, Begoña D24 Museo de Pontevedra 01/11/13 Chao de la Fuente, Gabriela D24 Museo de Pontevedra 15/11/13 Otero Mariño, Alicia D24 Museo de Pontevedra 15/11/13 Castro Alfonso, Erea D24 Museo de Pontevedra 15/11/13 A dotación económica das bolsas ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario o que supón para o ano 2013, un total de 16.480,01 €, sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, o que supón para o ano 2013 un total de 659,68 €. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.241.160.03 do orzamento provincial quedando retido crédito para tal fin. 6.21346.- SENTENZA DA SECCIÓN 2ª DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ORDINARIO NÚM. 4602/2012 PROMOVIDOS POR D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ E OUTROS CONTRA ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO DE 27 DE XANEIRO E 10 DE FEBREIRO DE 2012 SOBRE MODIFICACIÓN DE PREZO PÚBLICO DA ESCOLA INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta que con data 2 de setembro de 2013 notifícase sentenza núm. 581/2013 da Sección Segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ditada en autos de procedemento ordinario núm. 4602/2012, promovidos por D. Miguel Ángel Rodriguez López e outros contra acordos da Xunta de Goberno de 27 de xaneiro e 10 de febreiro de 2012, sobre modificación de prezo público da Escola Infantil “Príncipe Felipe”, pola que se estima o recurso presentado, declarando nulos os citados acordos e recoñecendo o dereito dos demandantes a que lle sexan devoltas as cantidades aboadas en exceso pola prestación do servizo de gardería, con imposición das custas xudiciais co límite de 1.200,00 € no referente ós honorarios da letrada da parte autora. A Xunta de Goberno toma coñecemento da devandita sentenza ordenando o cumprimento nos seus propios termos. 7.21347.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 8.21348.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 26 de setembro de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201300001970 e que contén cincuenta e seis facturas, sendo a primeira de R, Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., por importe de 27.635,32 € e a derradeira de Senra Alquiler y Venta, S.L., por importe 4.236,61€, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 59.474,44 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 2.773,86 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 62.248,30 € 9.21349.- APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN DO “CLUB REGATAS GALICIA” VILAGARCÍA DE AROUSA POR RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Dada conta da xustificación da subvención concedida por Resolución Presidencial nº 15757 de 14/12/12 ó Real Club de Regatas Galicia do concello de Vilagarcía de Arousa, con CIF: G-36.010.056, para “ Reparación e adecuamento das tres fachadas do edificio social” por un importe de 3.000,00 €, con cargo á aplicación 12/340.342.789.04, e visto o informe de Intervención de data 17 de setembro de 2013 no que, se manifesta que é necesario a aprobación da xustificación polo procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito por haberse presentado a mesma fora do prazo establecido, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade recoñecer a obriga mediante recoñecemento extraxudicial de crédito e aprobar a xustificación citada polo importe de 3.000,00 €, con cargo á aplicación 13/340.342.789.04.2012 do vixente orzamento provincial. 10.21350.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DE COMPETICIÓN FEDERADO A Deputación de Pontevedra na Xunta de Goberno de 18 de xaneiro de 2013 aprobou as bases de subvencións de axuda ó deporte de competición federado, dirixidas a apoiar ás entidades e clubs deportivos nas actividades derivadas da participación en ligas ou competicións oficiais de ámbito comarcal, provincial, autonómico ou local, e fiscalizadas as correspondentes solicitudes polo Servizo de Intervención e co seu informe favorable sobre existencia de consignación por un importe de 350.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 13/340.341.489.23 do vixente orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder subvencións a entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro para apoiar o deporte de competición federado – Categoría Base (programa DE_F/13) por un importe total de 279.846,00 € e que son as que se relacionan a continuación: 11.21351.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS TÉCNICOS INFORMÁTICOS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013, CON DESTINO Ó CONCELLO DE A GUARDA No Boletín Oficial da Provincia, número 159 de data 21 de agosto de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria dunha bolsa de Práctica Laboral para graduados/enxeñeiros técnicos informáticos con destino ó concello de A Guarda. Por Resolución Presidencial de data 19 de setembro de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse a totalidade dos aspirantes que figuraban na lista definitiva para a realización da entrevista que tivo lugar o día 26 de setembro de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos 1 Pérez Martínez, Álvaro A Guarda 01/10/13 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.241.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 12.21352.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE “ADECUACIÓN DA Á NORDÉS DO PAZO PROVINCIAL” Tras a declaración da necesidade e idoneidade que figura na petición de inicio do expediente e sendo preciso definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da licitación, tal e como establece o artigo 121 do R.d.l. 3/2011, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, de aquí en diante TRLCSP, redáctase polo servizo de Arquitectura, que verificou o cumprimento das disposicións de carácter legal e técnico, comprendidas no artigo 123 do TRLCSP, o pertinente proxecto. Polo Servizo de Intervención emitiuse informe relativo á existencia de crédito adecuado e suficiente na aplicación 13/457.450-622.03. Considerando que a disposición adicional segunda do citado TRLCSP, no seu apartado 1, faculta ó Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto de este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o proxecto de “Adecuación da Á Nordés do Pazo Provincial”, así como iniciar o expediente de contratación da obra, con arranxo ó seguinte detalle: Redactor D. José Enrique Pérez-Ardá Criado Importe de execución sen IVE 611.104,42 € IVE (21%) 128.331,93 € Total 739.436,35 € Prazo de execución Nove meses 13.21353.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “LABORATORIO AGROALIMENTARIO NA FINCA MOURISCADE-VILANOVA (LALÍN) (EXPTE. Nº 2013005189) Resultando que pola Xunta de Goberno, en sesión de 26/04/2013, prestouse aprobación a un convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Deputación Provincial co obxecto de levar a cabo a realización de óbraa “Laboratorio Agroalimentario da Finca Mouriscade-Vilanova (Lalín)”, que foi modificado en sesión de 07/06/2013. Resultando que o correspondente proxecto, cuxo importe ascende á suma de 2.068.906,42 €, máis a cantidade de 434.470,35 € correspondente ó IVE, foi aprobado pola Xunta de Goberno de 20/09/2013. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emítese informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá na contratación da obra, considerándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente, emitido por Intervención, Considerando o disposto nos artigos 34.1, f) e i) da Lei 7/85, de 2 de abril, 185 do TRLRHL, de 5 de marzo de 2004, 117 e concordantes do R.d. 2568/86, de 18 de novembro, e a base 16.2 de execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra de “Laboratorio Agroalimentario da Finca Mouriscade-Vilanova (Lalín)”. O orzamento deste contrato é de 2.068.906,42 €, máis a cantidade de 434.470,35 € correspondente ó IVE, o que fai un importe total de 2.503.376,77 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 2.503.376,77 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como Lei fundamental do contrato. - Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con arranxo ó seguinte detalle: Anualidades 2013 2014 2015 Total Xunta de Galicia 130.000,00 € 400.000,00 € 721.688,39 € 1.251.688,39 € Deputación 1.251.688,38 € 1.251.688,38 € Nas aplicacións 13/411.412-622.03.2012 e 13/411.412-622.03 existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte ó gasto da anualidade 2013 (1.381.688,38 €). O gasto correspondente ás anualidades de 2014 e 2015, financiado pola Xunta de Galicia, contabilizarase con cargo á correspondente aplicación orzamentaria quedando condicionada á aprobación do seu respectivo orzamento. Así mesmo, a execución da obra queda condicionada á concesión, polo Concello de Lalín, da oportuna licenza de obra. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “LABORATORIO AGROALIMENTARIO DA FINCA MOURISCADE-VILANOVA (LALIN)” (EXPEDIENTE Nº 2013005189) 1. OBXECTO.- O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIACIÓN E ORZAMENTO DE LICITACIÓN.- Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofértase ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase ou 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO.- En todo o no previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4. PROCEDEMENTO.- O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 8 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN.- O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só prorrogarase cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 7. INCUMPRIMENTO DO PRAZO.- Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 8. GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde ou día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Obra: Denominación obra. (Especificar o número da obra á que se licita no caso de que o procedemento se divida en varias obras). -Nº Expediente No caso que se coñeza. - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, e-mail e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 8 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varias obras: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ás que se presente. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas no Anexo I. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo vos seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. 10. MESA DE CONTRATACIÓN.- Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: -O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 9.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 9.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 9.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12. REQUIRIMENTO.- O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes,as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dous anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dous medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde especifíquese con claridade as actuacións a desenrolar e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación de suproposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RGLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obriga. Obrigacións coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 13. ADXUDICACIÓN.- O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14. SUBCONTRATACIÓN.- O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15. FORMALIZACIÓN CONTRATO.- A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A FIRMA DO CONTRATO.- Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obrigación de realizar as seguintes actuacións: 16.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Dirección: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra Teléfono 986873176. delegacion.galicia@ateneasa.com 16.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega de estes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 16.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO Dirección: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo. Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 16.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licencias, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última correspóndalle. Así mesmo, o contratista estará obrigado a abonar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licencias, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 16.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a firma do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e modifíquese o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 16.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir una vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na area de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 16.7. Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 16.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigacións derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 17. PERFIL DO CONTRATANTE.- Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licencias obrigado a abonar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licencias, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na area de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO.- A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.- As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dúas traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (art, 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA.- O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS.- O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS.- O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA.- Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA.- A obra terá un período de garantía dende o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN.- A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- Ou contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE.- As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” “ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Execución da obra “LABORATORIO AGROALIMENTARIO DA FINCA MOURISCADE-VILANOVA (LALIN)”. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 2.068.906,42 € IVE (21%): 434.470,35 € Total con IVE: 2.503.376,77 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/411.412-622.03.2012 e 13/411.412-622.03 1.381.688,38 2014 14/411.412-622.03 400.000,00 2015 15/411.412-622.03 721.688,39 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en dezaseis meses, e a data contará dende o día seguinte a sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- REVISIÓN DE PREZOS De acordo co establecido no Real Decreto 1359/2011, e, en base á natureza do proxecto, será de aplicación, no seu caso, a fórmula de revisión de prezos número 812, correspondente a OBRAS DE EDIFICACIÓN XERAL CON ALTO COMPOÑENTE DE INSTALACIÓNS: De acordo co expresado no decreto, o coeficiente Kt será igual a: Kt = 0, 04At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 03Lt/Lo + 0, 04Mt/Mo + 0, 04Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 15St/So + 0, 06Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 01Vt/Vo + 0, 42 7.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 8.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 9.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Grupo C, categoría e. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó presuposto deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 10.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 10.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 10.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 10.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 10.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 10.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio ou en representación da empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a executala obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: -Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. Prezo total (en letra e número): -% do control de calidade ofertado: -Prazo de execución total: -Melloras ofertadas no sobre B (descrición):” ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. -Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ” ANEXO IV.-DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumplimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán:http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf 14.21354.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 7017, TRAMO CALLOBRE BALBOA (A ESTRADA)” (Expte. nº2013005011) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 06/09/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello da Estrada que ten por obxecto levar a cabo a execución da obra “Trazado e mellora da seguridade vial en E.P. 7017 tramo Callobre-Balboa”, con orzamento de 1.698.471,86 €. Resultando que, polo Servizo de Infraestruturas, redáctase o correspondente proxecto cuxo importe ascende á suma de 1.403.695,75 €, máis a cantidade de 294.776,11 € correspondente ó IVE, procedéndose á súa aprobación pola Xunta de Goberno de 20/09/2013. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emítese informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá na contratación da obra, considerándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente, emitido por Intervención, Considerando o disposto nos artigos 34.1, f) e i) da Lei 7/85, de 2 de abril, 185 do TRLRHL, de 5 de marzo de 2004, 117 e concordantes do R.d. 2568/86, de 18 de novembro, e a base 16.2 de execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra de “Trazado e mellora da seguridade vial en E.P. 7017 tramo Callobre-Balboa”. O orzamento deste contrato é de 1.403.695,75 €, máis a cantidade de 294.776,11 €, o que fai un importe total de 1.698.471,86 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 1.698.471,86 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como Lei fundamental do contrato. - Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con arranxo ó seguinte detalle: Anualidade 2013 2014 2015 Total Deputación Provincial 1.019.083,12 € 1.019.083,12 € Concello de A Estrada 179.388,74 € 250.000,00 € 250.000,00 € 679.388,74 € Total 1.698.471,86 € Na aplicación 13/456.453-612.02 existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte ó gasto correspondente á achega da Deputación. Respecto de a achega do Concello da Estrada correspondente a 2013 financiarase con cargo a unha subvención da Deputación a través do Plan de Obras e Servizos 2013, unha vez tramitado o oportuno expediente de concesión e, posteriormente, a correspondente modificación de crédito. O gasto correspondente ás achegas do Concello para 2014 e 2015, será financiado con fondos propios municipais e contabilizaranse con cargo á correspondente aplicación orzamentaria, quedando condicionadas á aprobación dos seus respectivos orzamentos. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA E.P. 7017 TRAMO CALLOBRE-BALBOA (A ESTRADA)” (EXPEDIENTE Nº 2013005011) 1 OBXECTO.- O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras, mediante convenio subscrito entre a Deputación Provincial e o Concello da Estrada, descritas no apartado 1 do Anexo I, e definidas no correspondente proxecto aprobado pola Xunta de Goberno en sesión de 20/09/2013, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIACIÓN E ORZAMENTO DE LICITACIÓN.- Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofértase ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase ou 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licencias, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO.- En todo o no previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4. PROCEDEMENTO.- O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 8 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN.- O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só prorrogarase cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 7. INCUMPRIMENTO DO PRAZO.- Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 8. GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación . 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde ou día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Obra: Denominación obra. (Especificalo número da obra á que se licita no caso de que o procedemento se divida en varias obras). - Nº Expediente No caso que se coñeza. - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, e-mail e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 8 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varias obras: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ás que se presente. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas no Anexo I. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo vos seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. 10. MESA DE CONTRATACIÓN.- Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: - O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. A devandita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 9.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 9.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 9.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12. REQUIRIMENTO.- O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes,as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dous anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dous medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde especifíquese con claridade as actuacions a desenrolar e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RGLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dicha obriga. Obrigacións coa Seguridade Social: - Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RGLCAP. 13. ADXUDICACIÓN.- O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14. SUBCONTRATACIÓN.- O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15. FORMALIZACIÓN CONTRATO.- A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16. OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA TRAS A FIRMA DO CONTRATO.- Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obrigación de realizar as seguintes actuacións: 16.1.Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Dirección: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra Teléfono 986873176. delegacion.galicia@ateneasa.com 16.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega de estes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 16.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO Dirección: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 16.4. Solicitude de licencias, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licencias, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última correspóndalle. Así mesmo, o contratista estará obrigado a abonar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licencias, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 16.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a firma do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e modifíquese o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos do seu esixibilidade. 16.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir una vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na area de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 16.7. Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 16.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 17. PERFIL DO CONTRATANTE.- Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a abonar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na area de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO.- A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.- As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dúas traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (art, 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA.- O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS.- O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS.- O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA.- Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, abonarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA.- A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN.- A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- Ou contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE.- As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Execución da obra “TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA E.P. 7017 TRAMO CALLOBRE-BALBOA (A ESTRADA)”. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 1.403.695,75 € IVE (21%): 294.776,11 € Total con IVE: 1.698.471,86 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/456.453-612.02 1.198.471,86 € 2014 14/456.453-612.02 250,000,00 € 2015 15/456.453-612.02 250.000,00 € 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en dezaseis meses, e a data contará dende o día seguinte a firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- REVISIÓN DE PREZOS Será de aplicación, no seu caso, a fórmula 141 (construción de estradas con firmes de mesturas bituminosas), das aprobadas polo RD 1359/2011: Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,17St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,39 7.-GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 8.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 9.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 10.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 10.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 10.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 10.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 10.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” ANEXO I “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don........................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ...............titular do DNI................., expedido en data............., actuando en nome propio ou en representación da empresa .................. (CIF- núm. .....................) e con domicilio en ............., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a executala obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: -Polo prezo de ____ (en letra e número) euros, máis ___ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. Prezo total (en letra e número): -% do control de calidade ofertado: -Prazo de execución total: -Melloras ofertadas no sobre B (descrición):…” ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ” ANEXO IV.-DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumplimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán:http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf 15.21355.- AMPLIACIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DO MUSEO PROVINCIAL A Xunta de Goberno da Deputación provincial, en sesión do día 1 de xuño de 2012, prestou aprobación ó proxecto modificado nº 5 de ampliación e rehabilitación do Museo de Pontevedra, adxudicando a realización do mesmo á empresa Dragados, S.A. Por acordo da Xunta de Goberno, de data 22 de marzo de 2013, debido a dificultades xurdidas na autorización de modificación de licenza polo Concello, ampliouse o prazo de realización das obras ata o 30 de setembro de 2013. Mediante escrito da empresa de data 20 de setembro de 2013, ratificado polos Arquitectos directores da obra, ponse de manifesto que, debido ós cambios xurdidos sobre o proxecto inicial, para adecuar a obra ás necesidades reais prantexadas pola propiedade, é necesaria a reordenación da zona de aseos, a supresión do frontal de aluminio-vidro que separa a zona de escaleiras do comedor, sendo substituído por unha cortina, o cambio do frontal no vestíbulo aluminio-vidro por madeira, así como modificacións en instalacións, para dotar a cociña e barra dos servizos necesarios, non podendo finalizar os traballos ata que estas cuestións queden resoltas. Visto o informe do Servizo de Contratación e o escrito da empresa Dragados, S.A, ratificado polos Arquitectos directores da obra, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade ampliar o prazo de realización das obras ata o 30 de outubro de 2013. 16.21356.- ACEPTACIÓN DE REMANENTES DE AXUDAS DISPOÑIBLES DO FONDO SOCIAL EUROPEO CORRESPONDENTES Ó PERÍODO DE INTERVENCIÓN 2007-2013 PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO AQUELANDO3 Con data 18 de febreiro de 2011, aprobouse a Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se aprobou a convocatoria 2011 para a concesión de axudas do Fondo Social Europeo, á cal a Deputación de Pontevedra presentou o proxecto aQuelando3. A Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, a través da resolución de 22 de xuño de 2011, resolveu conceder financiamento a este proxecto cunha contía de 3.473.232,83 €. achegando a Deputación un 20%(694.646,47 €) e o FSE un 80% (2.778.585,86 €). O pleno da corporación provincial que tivo lugar o 5 de agosto de 2011 aprobou o inicio das actividades do proxecto aQuelando3, así como a distribución do gasto para as anualidades do 2011 ó 2014 e a xeración de crédito polos importes concedidos e as achegas da Deputación de Pontevedra. A través de resolución do Director Xeral de Coordinación de Competencias cas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, de data 1 de marzo de 2012, apróbanse as instrucións para a aplicación e desenvolvemento da convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo para o período de intervención 2007-2013 e amplíanse os prazos de execución do proxecto aQuelando3 dende o 2 de marzo de 2012 ata o 2 de marzo do 2015. Con data de 16 de setembro de 2013 publícase no BOE a Resolución de 5 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias cas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, pola que se aproba os criterios de reparto dos remanentes das axudas dispoñibles do Fondo Social Europeo, correspondentes o período de intervención 2007- 2013. Nesta Resolución ampliase a axuda concedida a Deputación de Pontevedra pola contía de 551.000,89€, achegando o Fondo Social Europeo un 80% (440.800,71 €) e a Deputación de Pontevedra o 20% restante (110.200,17 €). No punto quinto desta Resolución especifícase cas actuacións que se emprenderan ca axuda concedida necesariamente terán que ser accións contempladas no proxecto inicial relacionadas cos itinerarios de inserción do proxecto en execución. A axuda concedida destinarase a realizar novas accións formativas relacionadas cas seguintes familias profesionais; Hostalaría e turismo; Servizos sociocomunitarios e Actividades físicas e deportivas. No punto sexto desta Resolución establecese o período de execución do proxecto, entendendo como tal a elixibilidade do gasto efectivamente pagado co cargo o mesmo a data de 30 de setembro do 2015. Visto o informe de Intervención de data 25 de setembro de 2013 e do Secretario Xeral de data 27 de setembro de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Aceptar o remanente da axuda do Fondo Social Europeo que lle foi concedido a Deputación de Pontevedra para a execución do proxecto aQuelando3 a través da Resolución de 5 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias cas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, publicada no BOE de data de 16 de setembro de 2013. 2. Aprobar o cofinanciamento relativo a axuda concedida polo Fondo Social Europeo na proporción seguinte: Entidade Total Contía Fondo Social Europeo 80% Fondos Propios Deputación 20% Deputación de Pontevedra 551.000,89€, 440.800,71€ 110.200,17€ 3. Aprobar a xeración de crédito polo importe concedido nas aplicacións orzamentarias do proxecto aQuelando3 unha vez que se presente, dentro do prazo de establecido, a documentación a que fai referencia o punto quinto da citada Resolución de 5 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais. 17.21357.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e corenta e cinco minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición