Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as nove horas e dez minutos do día tres de maio do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, D. Arturo Grandal Vaqueiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.20799.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrado da acta da sesión ordinaria do día 19 de abril do ano 2013. 2.20800.- DAR CONTA DA RENUNCIA DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE BAILE E MÚSICA TRADICIONAL DO CONCELLO DE CUNTIS Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “INTERCAMBIO CULTURAL FOLCLÓRICO”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE 21/12/12 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial de data 21/12/2012 unha subvención a favor da Agrup. Municipal de Baile e Música Tradicional de Cuntis con CIF: G-36.273.068, do concello de Cuntis, por un importe de 1.008,00 €, para “Intercambio cultural folclórico” con cargo á aplicación 12/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 26/04/13, da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 3.20801.- DAR CONTA DA RENUNCIA DA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL SAN VICENTE DO CONCELLO DO ROSAL Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “DÍA DE SAN VICENTE”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE 21/12/12 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial de data 21/12/2012 unha subvención a favor da Asoc. Sociocultural S. Vicente O Rosal con CIF: G-36.147.718, do Concello do Rosal, por un importe de 597,00 €, para “Día de San Vicente” con cargo á aplicación 12/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 25/04/13, da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 4.20802.- DAR CONTA DA RENUNCIA DA FUNDACIÓN IGUAL ARTE DO CONCELLO DE VIGO Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA AGRUPACIÓN TRADICIONAL”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE 05/12/12 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 05/12/2012 unha subvención a favor da Fundación Igual Arte con CIF: G-36.427.524, do Concello de Vigo, por un importe de 549,00 €, para “Adquisición de instrumentos para a agrupación tradicional” con cargo á aplicación 12/330.334.789.00, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 25/04/13, da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 5.20803.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PID 2012 (2ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Cambados, A Estrada, Forcarei, Gondomar, Poio, Nigrán, Rodeiro e Tomiño solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención Xunta de Goberno Cambados Humanización das Rúas Rianxeira e Arousa 30 de novembro de 2012 A Estrada Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade 14 de decembro de 2012 Forcarei Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce 21 de decembro de 2012 Gondomar Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas 5 de decembro de 2012 Poio Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na rúa Oliveira 21 de decembro de 2012 Nigrán Abastecemento e saneamento municipal 14 de decembro de 2012 Rodeiro Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) 28 de decembro de 2012 Tomiño Mellora e acondicionamento da Casa da Cultura O Seixo 30 de decembro de 2012 (PID 2009- 2011) Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 30 de abril de 2013, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que ha de rexer nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.-Aprobar a seguinte relación de proxectos: 2ª RELACIÓN DE PROXECTOS PID Nº Expediente Concello Proxecto PID/12/00608/2012000465 Cambados Humanización das Rúas Rianxeira e Arousa PID/12/00713/2012000576 A Estrada Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade PID/12/00918/2012000430 Forcarei Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce PID/12/00920/2012000401 Gondomar Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas PID/12/00923/2012000541 Poio Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na rúa Oliveira PID/12/00983/2012000554 Nigrán Abastecemento e saneamento municipal PID/12/00925/2012000469 Rodeiro Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) PID/09/00611/20110002935 Tomiño Mellora e acondicionamento da Casa da Cultura O Seixo Segundo.-Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na segunda relación de proxectos PID. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de setecentos cincuenta mil oitocentos oitenta e tres euros con corenta e tres céntimos, sen IVE (750.883,43 €), máis a cantidade correspondente ó IVE (157.685,53 €), o que fai un importe total de (908.568,96 € ), realizándose a súa contratación coa distribución seguinte: nº Obra Concello Importe IVE Importe total 1 Humanización das Rúas Rianxeira e Arousa Cambados 55.667,94 11.690,27 67.358,21 2 Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade A Estrada 123.966,94 26.033,06 150.000,00 3 Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce Forcarei 52.766,93 11.081,06 63.847,99 4 Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas Gondomar 98.657,61 20.718,10 119.375,71 5 Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na rúa Oliveira Poio 95.474,10 20.049,56 115.523,66 6 Abastecemento e saneamento municipal Nigrán 127.277,02 26.728,18 154.005,20 7 Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) Rodeiro 64.707,01 13.588,47 78.295,48 8 Mellora e acondicionamento da Casa da Cultura O Seixo Tomiño 132.365,88 27.796,83 160.162,71 Así mesmo acorda: - Autorizar o gasto por importe total de 748.406,25 € con cargo a la aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012 e polo importe de 160.162,71 € con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2010 con relación á obra Mellora e acondicionamento da Casa da Cultura O Seixo (Tomiño), e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada obra. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como Lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PID 2012 (2ª RELACIÓN DE PROXECTOS) • OBRA 1: Humanización das Rúas Rianxeira e Arousa (Cambados). PID/12/00608/2012000465. • OBRA 2: Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade (A Estrada). PID/12/00713/2012000576. • OBRA 3: Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce (Forcarei) PID/12/00918/2012000430. • OBRA 4: Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas (Gondomar) PID/12/00920/2012000401. • OBRA 5: Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na rúa Oliveira (Poio) PID/12/00923/2012000541. • OBRA 6: Abastecemento e saneamento municipal (Nigrán) PID/12/00983/2012000554 • OBRA 7: Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) Rodeiro PID/12/00925/2012000469. • OBRA 8: Mellora e acondicionamento da Casa da Cultura O Seixo (Tomiño) PID/09/00611/20110002935. 1.- OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2.- FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofértase ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase ou 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3.- RÉXIME XURÍDICO En todo o no previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4.- PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 8 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só prorrogarase cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 7.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 8.- GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde ou día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Lote nº … (Especificar o número do lote ó que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). -Nº Expte… No caso que se coñeza. -Denominación do contrato. -Nome do licitador. -CIF. -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto. -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 8 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá aos licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varios lotes: Se un mesmo licitador se presenta a varios lotes, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos capacidade e solvencia requiridos para cada un dos lotes. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada un dos lotes aos que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo vos seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 10.- MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: - O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOCAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada aos técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 9.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 9.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 9.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12.- REQUIRIMENTO O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes,as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dous anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dous medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde especifíquese con claridade as actuacións a desenrolar e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación de suproposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obrigación. Obrigacións coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 13.- ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14.- SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidad de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15.- FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16.- OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA TRAS A FIRMA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obrigación de realizar as seguintes actuacións: 16.1.Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Dirección: rúa Médico Ballina 73, 36756 Pontevedra Teléfono 986873176. delegacion.galicia@ateneasa.com 16.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega de estes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 16.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO Dirección: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: • Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. • Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 16.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última correspóndalle. Así mesmo, o contratista estará obrigado a abonar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 16.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a firma do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e modifíquese o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 16.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir una vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse aos modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na area de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 16.7. Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición aos pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 16.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigacións derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 17.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 18.- OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a abonar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19.- RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20.- EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dúas traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (art, 212.1 do TRLCSP). Ó contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21.- EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, aos efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22.- RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, aos efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de inventario. 23.- XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24.- LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, abonarase a cantidade endebedada ó contratista. 25.- GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 237 do TRLCSP. 28.- XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” Os anexos son os que seguen: ANEXO I OBRA 1: Humanización das rúas Rianxeira e Arousa (Cambados) Nº Expediente: Obra 1. PID/12/00608/2012000465 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Contratación da obra Humanización das Rúas Rianxeira e Arousa (Cambados). 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 55.667,94 € IVE (21%): 11.690,27 € Total con IVE: 67.358,21 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 67.358,21 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en CATRO MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 2: Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade (A Estrada) Nº Expediente: Obra 2. PID/12/00713/2012000576 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Contratación da obra Construción de beirarrúas a unha marxe en Auzade (A Estrada). 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 123.966,94 € IVE (21%): 26.033,06 € Total con IVE: 150.000,00 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 150.000,00 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en TRES MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 3: Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce (Forcarei). Nº Expediente: Obra 3. PID/12/00918/2012000430 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Pavimentación en Rozados, Taboadelo e Lerce (Forcarei). 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 52.766,93 € IVE (21%): 11.081,06 € Total con IVE: 63.847,99 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 63.847,99 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en TRES MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 4: Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas (Gondomar) Nº Expediente: Obra 4. PID/12/00920/2012000401 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Execución de muro de contención e demolición de edificación no Parque das Cercas (Gondomar). 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 98.657,61 € IVE (21%): 20.718,10 € Total con IVE: 119.375,71 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 119.375,71 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en CATRO MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 5: Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na Rúa Oliveira (Poio) Nº Expediente: Obra 5. PID/12/00923/2012000541 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Saneamento, pluviais, abastecemento e pavimentación na Rúa Oliveira (Poio) 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 95.474,10 € IVE (21%): 20.049,56 € Total con IVE: 115.523,66 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 115.523,66 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en CATRO MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 6: Abastecemento e saneamento municipal (Nigrán) Nº Expediente: Obra 6. PID/12/00983/2012000554 ANEXO I “CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Abastecemento e saneamento municipal (Nigrán) 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 127.277,02 € IVE (21%): 26.728,18 € Total con IVE: 154.005,20 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 154.005,20 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en TRES MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.-GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 7: Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) (Rodeiro) Nº Expediente: Obra 7. PID/12/00925/2012000469 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Contratación da obra Acceso e pavimentación nos lugares de Vilela e Baroncelle (Carboentes) (Rodeiro) 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 64.707,01 € IVE (21%): 13.588,47 € Total con IVE: 78.295,48 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 78.295,48 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en DOUS MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” OBRA 8: Mellora e acondicionamento da casa da cultura de O Seixo. Parroquia de Sta María de Tomiño (Tomiño) Nº Expediente: Obra 8. PID/09/00611/20110002935 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Contratación da obra Mellora e acondicionamento da casa da cultura de O Seixo. Parroquia de Sta María de Tomiño (Tomiño). 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 132.365,88 € IVE (21%): 27.796,83 € Total con IVE: 160.162,71 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.10 160.162,71 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en TRES MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medio ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e a súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” ANEXO II MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don..................., maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio ou en representación da empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a executala obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: -Polo prezo de ___ (en letra e número) euros, máis ___ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. Prezo total (en letra e número): -% do control de calidade ofertado: -Prazo de execución total: -Melloras ofertadas no sobre B (descrición):...” ANEXO III FÓRMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf 6.20804.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Comercial Vazpe, S.L. A empresa Comercial Vazpe, S.L. (CIF B- 36.020.196), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de La Caixa, por importe de tres mil seiscentos cincuenta euros (3.650,00 €), para responder do contrato relativo a: Subministración dun tractor con desbrozadora en brazo articulado para o Concello de Barro, que foi depositada na Tesourería Provincial o 27/01/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100003942, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 7.20805.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 8.20806.- INFORME EN RELACIÓN CO ESTUDO DE VIABILIDADE PARA “A REFORMA, MELLORA, AMPLIACIÓN E EXPLOTACIÓN DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE CAMPOLONGO E PARA A CONSTRUCIÓN E EXPLOTACIÓN DE PISCINAS Ó AIRE LIBRE NA PARDA, NO CONCELLO DE PONTEVEDRA” PRESENTADO POR SERVICIO, CULTURA, DEPORTE E RECREACIÓN, S.L., QUE REMITE O INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA Dada conta da comunicación do Presidente do Instituto Municipal de Deportes do Concello de Pontevedra, de data 1 de abril de 2013, recibida nesta Deputación o día 3 de abril 2013 (Rex. de entrada núm. 2013022610), remitindo Estudo de viabilidade para “a reforma, mellora, ampliación e explotación das piscinas municipais de Campolongo e para a construción e explotación de piscinas ó aire libre na Parda, no concello de Pontevedra” presentado por Servicio, Cultura, Deporte e Recreación, S.L., ós efectos de emisión de informe por parte desta Deputación, e Resultando que a Xefa dos Servizos Administrativos de Infraestruturas, con data 16 de abril de 2013, , emite informe no que manifesta: “De conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/92, a petición de la Secretaría General, el Servicio de Infraestructuras emite el siguiente informe: PRIMERO.- Analizado el proyecto remitido por el Instituto Municipal de Deportes del Concello de Pontevedra acerca del estudio de viabilidad para a “Reforma, mejora, ampliación y explotación de las piscinas de Campolongo y para la construcción y explotación de piscinas al aire libre en la Parda”, de conformidad con la Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales y Lei de Estradas de Galicia 4/99, se informa que dicho proyecto no afecta a ninguna infraestructura titularidad de la Diputación Provincial de Pontevedra.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó Instituto Municipal de Deportes do Concello de Pontevedra. 9.20807.- APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN, POLO PROCEDEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO, DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Á AGRUPACIÓN VECIÑAL DO SIXTO (DOZÓN), PARA A OBRA “ACONDICIONAMENTO E PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO RUPIAL-SESTOS”, INCLUÍDA NO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA 2011 (EXPTE. 273) A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a xustificación polo procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito de 6.000,00 €, correspondente á subvención concedida á Agrupación Veciñal do Sixto (Dozón), para a obra: “Acondicionamento e pavimentación camiño do Rupial - Sestos”, incluída no Programa de Acción comunitaria 2011, aprobada por concorrencia competitiva na Xunta de Goberno de 5 de agosto de 2011, acordo nº 4.19405; dito importe cargarase á aplicación 13/942.459.789.07.2011. 10.20808.- MODIFICACIÓN DAS DATAS DO SORTEO E PUBLICACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS ÓS CAMPAMENTOS DE VERÁN DO CENTRO DE VACACIÓNS A LANZADA E CAMPAMENTOS POLIDEPORTIVOS 2013 A Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 5 de abril de 2013 acordou modificar as bases que regulan a admisión dos campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada e dos Campamentos Polideportivos 2013. No acordo figuraba que o sorteo e publicación da lista de admitidos para ambos campamentos efectuaríase do 6 ó 10 de maio de 2013. O anuncio relativo á modificación das bases publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 68 de data 9 de abril de 2013 e o novo prazo para presentación de solicitudes terminou o día 26 de abril de 2013. Por cuestións organizativas relacionadas co incremento de solicitudes para participar nos campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada e nos Campamentos Polideportivos 2013 faise necesario modificar as datas do sorteo e publicación da lista de admitidos para o día 16 de maio de 2013. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Fixar a data do sorteo e publicación da lista de admitidos para os campamentos de verán do Centro de Vacacións A Lanzada e os Campamentos Polideportivos para o día 16 de maio de 2013. 11.20809.- DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D. DANIEL GÓMEZ GAMALLO EN REPRESENTACIÓN DE D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PEREIRA, POR DANOS PERSOAIS E MATERIAIS NA E.P. 2202, NO CONCELLO DE BAIONA Dada conta que con data de rexistro 21/01/13 tivo entrada nesta Deputación instancia subscrita por D. Daniel Gómez Gamallo en representación de D. José Luis Fernández Pereira, con enderezo de notificacións na rúa Gregorio Espino, 18 do Concello de Vigo, por danos materiais e persoais padecidos a consecuencia dunha caída coa bicicleta producida pola existencia dun badén, presuntamente sen sinalizar, á altura do Instituto Primero de Marzo, na data 22/09/12 e que individualizou economicamente en 2.538,30 €. Resultando.- Que con data 11/02/13 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu na data 28/02/13 co seguinte contido: “…Primero.- La E.P. 2202, Baiona- Loureza, está incluida dentro de la red de carreteras provinciales Segundo.- Por parte do Servicio de Infraestructuras no se tuvo constancia del accidente de referencia. Tercero.- Consultados los archivos del Servicio, en esas fechas se estaban llevando a cabo obras en esa carretera consistentes en la instalación de badenes por la empresa adjuducataria COVSA, S.A., quien informa que el día 22 de septiembre de 2012, y debido a las condiciones meteorológicas adversas, el badén que se señala como punto donde se produce el accidente, estaba sin pintar pero señalizado, tanto con señalización de la propia carretera, tal y como se aprecia en los documentos fotográficos que se adjuntan al expediente, como con señalización de obra pertinente, Tp-15a, indicativa de presencia de badén y Tp-18 de carretera sin pintar”. Resultando.- Que con data 08/03/13 e con fundamento nos artigos 31.1, apartados “b” e “c” da Lei 30/92 e no artigo 214 do R.d. 3/2011, trasladóuselle a reclamación á mercantil COVSA, S.A. para que puidera comparecer coma interesada e facer as alegacións que tivera por convenientes, presentando na data 16/04/13 escrito co seguinte contido literal: “Nosotros somos adjudicatarios de las obras CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CARRETERAS PROVINCIALES, con fecha 08/03/12 por parte de la Diputación de Pontevedra. Tal y como señala el Servizo de Infraestructuras da Deputación, ese mismo día 19 de septiembre realizamos las obras de instalación del badén quedando la señalización que a continuación enumeramos: Tp-18 (Obras) Tp-15 A (Peligro resalto) y Cartel de 90x90 de carretera sin pintar. Además de estas señales, la zona es escolar, por lo que, tal y como hemos adjuntado en fotografías anteriormente, había una limitación a 30 con peligro de niños y una señal de peligro indefinido por paso de niños. De ahí uno de los motivos para realizar estas obras. Por todo lo expuesto entendemos que hemos cumplido con la obligación de señalizar las obras convenientemente, por lo que la causa del incidente no puede buscarse en la ejecución de las mismas.” Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31.1a) e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que as Administracións Públicas están lexitimadas para a instalación de badéns, cuxa natureza e obxecto é a protección da seguridade vial, obrigando deste xeito ós condutores a unha redución da velocidade, principalmente nas zonas urbanas, para evitar deste xeito a siniestralidade e ó mesmo tempo protexer a peóns e condutores de posibles accidentes. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois do informe do Servizo de Infraestruturas e do escrito de alegacións da mercantil COVSA, S.A. (ós que cumpre remitirse na súa totalidade), tírase que os resaltes atopábanse sinalizados con sinais P-15 a (resalto) e Tp-18 (obras), cartel de 90x90 de estrada sen pintar e que a velocidade nese tramo estaba limitada a 30 km/hora, polo que de terse minorado a velocidade ás circunstancias esixidas polo resalto na vía, o accidente non se tería producido. Así, segundo o artigo 45 do R.d. 1428/03, de 2 de novembro, que aprobou o Regulamento Xeral de Circulación, “todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse”. Considerando.- Que as sentenzas 12/2004 do TSJ de Navarra, Sala do Contencioso, Sección 1ª, nos autos de recurso nº 818/2002 e a ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, en autos seguidos no Procedemento Abreviado 324/2010, válidas como precedentes no suposto presente deixaron dito que: “…El expresado paso peatonal se encuentra señalizado, con una señal de prohibición de circular a más de 40 kilómetros por hora, existiendo asimismo una señal de peligro que indica la existencia del badén que sobresale sobre el nivel del suelo (…) el paso elevado, del informe de la Policía Municipal aportado con la contestación a la demanda, se encontraba perfectamente señalizado, con limitaciones genéricas de velocidad - prohibición de 40 km por hora pensada para automóviles (…) Por lo tanto ha de entenderse que no se ha acreditado que exista inadecuación del reiterado paso sobreelevado para cumplir los fines que le son propios, y que de haberse ajustado por parte del accidentado la conducción a las condiciones de la calzada, según el nivel de atención que le es exigible, el resultado posiblemente pudiera haberse evitado…” “… No discutiéndose el hecho de que estaban debidamente señalizados y de que se trataba de una zona en que la velocidad estaba reducida a 50 km/h, no cabe hablar de accidente derivado del funcionamiento del servicio público, pues, por el contrario, tales elementos están orientados a la protección del interés público, contando con que los usuarios de la vía adapten su velocidad a los límites señalados…” No mesmo senso se pronuncia a sentenza 149/2010 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, nos autos do Procedemento Abreviado 21/10. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a reclamación. 12.20810.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DONA ESPERANZA GONDAR MIGUEL, POR DANOS NA SÚA VIVENDA SITA NO LUGAR DE FREIXEIRO-DORRÓN NO CONCELLO DE SANXENXO Dada conta que con data de rexistro de 19/11/12 (Rex. núm. 033891) tivo entrada nesta Deputación instancia subscrita por Dona Esperanza Gondar Miguel, por danos en vivenda da súa propiedade sita no Lugar de Freixeiro-Dorrón, nº10, no Concello de Sanxenxo, que sinala como domicilio a efecto de notificacións, provocados supostamente polas obras de remodelación da estrada que transcorre polo citado lugar (E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns-Samieira), durante o mes de abril de 2012, e que individualiza economicamente en 4.954,70 €. Resultando.- Que con data 22/02/13 e con fundamento nos artigos 82 e 83 da Lei 30/92 en relación co 10.1, último parágrafo do R.d. 429/93 e 172.2, último inciso do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas da Deputación, emitindo este con data 18/03/13 co seguinte contido: “…Primero. La E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns-Samieira está incluida dentro de la red de carreteras provinciales. Segundo. En esa carretera se llevaron a cabo obras dentro del “Proyecto de mejora de trazado y capa de rodadura en la E.P. 9201” , constando en nuestros archivos el comienzo, data de replanteo el 01 de septiembre de 2008, y la finalización el 30 de diciembre de 2012. En este año, que los reclamantes fijan como fecha donde se causan daños, tan solo se acometieron las obras de colocación de señales y pintado de la vía por parte de la empresa adjudicataria Covsa. Consultados los servicios técnicos de dicha empresa y llevada a cabo la correspondiente inspección por parte del vigilante de zona del servicio de Infraestructuras, se concluye lo siguiente: a) El lugar de la vivienda, Freixeiro, nº 10, se encuentra en el P.K. 2+200, en ese punto se acometieron obras de colocación de aceras y reposición de muro existente, mejorando las condiciones y seguridad de la vivienda. b) La empresa COVSA aporta documentación fotográfica donde se puede observar que las grietas de la vivienda ya existían con anterioridad al comienzo de las obras, de lo cual se deduce que su origen parece un defecto constructivo y derivado de las obras afectadas. Tercero. Este Servicio no tiene constancia de la existencia de daños en otras viviendas por esta causa en el vial E.P. 9201. Resultando.- Que con data 20/03/13 e con fundamento nos artigos 31.1 “b” e “c” e o 214 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, déuselle audiencia á mercantil COVSA para que puidera facer as alegacións que tivera por convenientes, facendo as mesmas en escrito de data 16/04/13 co seguinte contido: “… Nosotros fuimos adjudicatarios de las obras Mejora Trazado y Capa de Rodadura E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns, con fecha de inicio 01/09/08 y finalizadas en diciembre del 2012, por parte de la Diputación de Pontevedra. Tal y como señala el Servicio de Infraestructuras de la Deputación, nosotros realizamos, al inicio de las obras, una inspección fotográfica de todas las viviendas y muros existentes, para la comprobación de su estado, evitando así reclamaciones indebidas, como es el caso que nos ocupa. Como indican, ya les facilitamos las fotografías que señalan los daños con anterioridad al inicio de las obras. Cabe reseñar que, en las fechas en que dicen que suceden los hechos, nosotros solamente pintamos y señalizamos las obras, por lo que en ningún caso, los supuestos daños, pueden ser debido a las mismas. Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que los daños de la vivienda no están causados por las obras ejecutadas por esta empresa. Resultando.- Que con data 17/04/13 solicitouse informe complementario ó Servizo de Infraestruturas da Deputación, para que aclarara a distancia á que se atopa da estrada a vivenda obxecto da reclamación así como a de outras vivendas en idéntica liña de retranqueo que non sufriron desperfectos, emitindo o mesmo na data 24/04/13 achegando distintas fotografías das vivendas situadas no tramo da estrada obxecto da reclamación, ademais de croquis do vixiante da zona, onde se fai constar a distancia á que se atopan ditas vivendas do eixo da estrada así como a aliñación das mesmas. O informe contén o seguinte: “…De la documentación y de la inspección llevada a cabo se constata: • Que la vivienda propiedad de Dª. Esperanza Gondar Miguel, se encuentra situada a 6,53 metros del eje de la E.P. 9201, en el p.k. 2,200. • Que las viviendas colindantes y situadas en el mismo tramo no presentan grietas en su fachada exterior. • Que alguna de las viviendas se encuentra, incluso, más próxima al eje de la calzada que la de la propiedad del reclamante. • Que no consta en este Servicio ninguna reclamación presentada directamente, o a través de la empresa adjudicataria de los trabajos objeto del proyecto, respecto a la aparición de grietas como consecuencia de la ejecución de obras en dicho tramo de la E.P. 9201…” Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois mais aló da coincidencia temporal e a casualidade que se dou na aparición das gretas, a forza causal non residiu nas obras senón que como se apuntou pola empresa, as mesmas xa existían con anterioridade ó comezo das citadas obras, feito que queda suficientemente acreditado co material fotográfico achegado da vivenda, de data anterior ó inicio de calquera actuación sobre a estrada, nas que se observa con claridade o estado da estrada antes de realizar actuación algunha nela e a existencia das gretas na casa, o que fai supoñer que as mesmas foron provocadas, a menos de modo indiciario, por un defecto construtivo da vivenda ou por calquera causa que nada tivo que ver coas obras. A maior abundamento, no momento que di o reclamante que se produciron as gretas, a empresa adxudicataria unicamente estaba facendo labouras de pintado e sinalización da estrada e como di o informe do Servizo de Infraestruturas, as vivendas colindantes e situadas non mesmo tramo de estrada non presentan gretas na súa fachada exterior, incluso habéndoas mais próximas o eixo da estrada que a da propiedade do reclamante, non constando outras reclamacións pola aparición de gretas como consecuencia da execución de obras o mesmo tramo da E.P. 9201. Considerando.- Que a Sentenza 319/09 do xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra, desestima o recurso contencioso-administrativo contra a resolución da Deputación desestimatoria da reclamación formulada, deixando dito que: “…la distancia de las obras a la vivienda, la naturaleza de las obras y su ejecución y la ausencia de otras reclamaciones desde luego las mismas no pueden acreditar por si solas dicha conexión entre las obras ejecutadas y los daños causados, más aun constando certificación acordada como diligencia final de la ausencia de otras reclamaciones acredita ese extremo y vista la documental obrante en el expediente en la que se evidencia la existencia de viviendas al menos dos en el mismo lugar que la del actor (…), no se comprende como los daños aparecen en la vivienda del actor y no sin embargo en esa vivienda…” Na mesma liña argumental, as seguintes sentenzas: Do xulgado do contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, a sentenza 222/08. Do xulgado do contencioso-administrativo nº2 de Pontevedra, a sentenza 167/2008. Do xulgado do contencioso-administrativo nº3 de Pontevedra, a sentenza 150/08 e 41/13. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar dita reclamación. 13.20811.- PERDA Ó DEREITO DE COBRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Ó ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TURISMO DE CANGAS PARA A REALIZACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DURANTE O ANO 2012 O Consello Reitor do O.A.L. Turismo Rías Baixas, en sesión ordinaria do 9 de setembro de 2011, acordou aprobar o expediente e as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á realización de material de información turística durante o ano 2012. Ditas bases foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 205 de 25 de outubro de 2011. O Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas (C.I.F. P-8600802-F) presentou a solicitude para obter unha subvención para material turístico o día 23 de novembro de 2011. Na memoria explicativa que acompañaba a solicitude, e obrigatoria segundo a base 6ª declarábase que o Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas tiña prevista a realización do seguinte material de información turística: • FOLLETO "RUMBO A CANGA5": Folleto de 12 páxinas, cun tamaño de 170x160 mm. pechado (aberto 480x340 mm.) en papel estucado mate de 150 grs. 4/4 colores. Plano a 4/4 tintas pregado en díptico e tríptico. O folleto incluía información básica sobre os lugares de interese, natureza, praias, aloxamentos e calendario festivo do municipio e un rueiro detallado do casco vello. • GUÍA "SINTE CANGAS": Catálogo de 8 páxinas, cun tamaño 150x150 mm. pechado (con despregable no interior) en papel estucado mate de 150 grs. con cuberta en papel estucado mate de 250 grs. con imaxe en UVI e manipulación. O folleto incluía información detallada do municipio de Cangas no que se refire a súa historia, os seus lugares de interese, as praias, os paraxes naturais, ademais dun plano indicativo onde se ubican todos eles. O orzamento presentado na mesma data polo Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas era o seguinte: FOLLETO "RUMBO A CANGAS" 15.000 uds. 3.480,00 € GUIA "SINTE CANGAS" 5.000 uds. 4.168,33 € BASE IMPOÑIBLE 7.648,33 € IVE (18%) 1.376,70 € TOTAL 9.025,03 € Mediante escrito presentado o 16 de decembro de 2011, o Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas presentou a maqueta do material obxecto de subvención, que se axustaba as características técnicas previstas nas bases reguladoras da subvención. O Consello Reitor do O.A.L. Turismo Rías Baixas, en sesión extraordinaria celebrada o 1 de xuño de 2012 acordou conceder unha subvención ó Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas co seguinte detalle: Solicitante Orzamento Material Porcentaxe de Subvención Total Subvención Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas 9.025,03 € Folleto “Rumbo a Cangas” (15.000 uds.) Folleto “Sinte Cangas” (5.000 uds.) 35% 3.158,76 € O 26 de decembro de 2012 o beneficiario presenta a documentación relativa á xustificación da subvención concedida, achegando facturas por importe total de 3.174,45€, polo que, no caso de entenderse xustificada, procedería, en todo caso, o pago proporcional ó gasto, que sería de 1.111,06 € (35% de 3.174,45 €). O 11 de marzo de 2013 a técnico de turismo informa de que o material realizado non se axusta ó obxecto da subvención concedida e que incumpre totalmente a finalidade para a que se concedeu a subvención. Mediante resolución presidencial de 13 de marzo de 2013, iniciouse o procedemento para declarar a perda total do dereito de cobro da subvención concedida ó beneficiario, e concedeuse un prazo de quince días hábiles para que puideran formular alegacións e achegar os documentos que estimase conveniente e, no seu caso, propoñer proba. O 15 de abril de 2013 ten entrada no Rexistro da Deputación de Pontevedra escrito de alegacións presentado polo Alcalde - Presidente do Concello de Cangas, no que afirma que o material promocional xustificado axústase ó solicitado na memoria explicativa e na maqueta enviada referente ó folleto "Rumbo a Cangas" en canto ó seu contido e texto, polos apartados que se inclúen. Así mesmo, sinala que a pesares da diferenza de tamaño entre o folleto solicitado e o folleto realizado, as diferenzas non supoñen o incumprimento total da finalidade para a que se concedeu a subvención. Salienta, ademais, que a diferenza é consecuencia da obriga que ten o Concello de Cangas de reducir gastos, en cumprimento do disposto no R.D. Lei 4/2012, de 24 de febreiro, e da que derivou o Plan de Axustes municipal, aprobado polo pleno municipal en sesión de 28 de marzo de 2012. FEITOS: Primeiro.- O material de información turística realizado polo beneficiario é completamente distinto ó material que foi obxecto de subvención e cuxa maqueta foi achegada polo interesado. O material obxecto da subvención consistía en dous folletos diferenciados ("Rumbo a Cangas" e "Sinte Cangas") cuxa maqueta foi achegada polo solicitante e valorada polos técnicos de Turismo Rías Baixas, mentres que o material xustificado consiste en dúas versións (castelán e inglés) dun único folleto ("Cangas a mar de ben") que non foi valorada previamente polos técnicos de Turismo Rías Baixas. As características técnicas e o contido informativo son distintos. Así, no folleto achegado xunto coa xustificación non aparece información relativa ós epígrafes "Cómo chegar" e “Aloxamentos”. Segundo.- As cantidades realizadas do material tamén difiren das previamente comunicadas, xa que a subvención concedeuse para 15.000 exemplares do folleto "Rumbo a Cangas" e para 5.000 exemplares da guía "Sinte Cangas". A xustificación da subvención mostra que se realizaron 5.000 exemplares do folleto en inglés "Cangas a mar de ben" e 6.000 exemplares do folleto en castelán "Cangas a mar de ben". Terceiro.- En canto ó gasto, a subvención concedida, 3.158,76 €, corresponde ó 35% do orzamento achegado, por importe de 9.025,03 €. O gasto xustificado é de 3.174,45 €, polo que, en todo caso, se procedera o pago da subvención, reduciríase na parte proporcional, correspondendo unha achega de 1.111,06 €. FUNDAMENTOS DE DEREITO: Primeiro.- A base décimo terceira establece que “o incumprimento total da finalidade para a que se concedeu a subvención, da elaboración do material ou da obriga da xustificación, dará lugar á perda do dereito de cobro ou ó reintegro do 100% da subvención concedida. Considerarase que existe incumprimento total da finalidade, especialmente, no caso de elaborar material promocional distinto do presentado para a concesión da subvención”. O material elaborado é totalmente distinto das maquetas presentadas para a subvención, polo que considérase que existe un incumprimento tal da finalidade para a que se concedeu a subvención. Segundo.- O artigo 89 do R.d. 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións dispón que procederá a perda do dereito de cobro total ou parcial da subvención no suposto de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións, relativo ás causas de reintegro. Entre as causas que figuran no citado artigo 37 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións atópase, no apartado b) o incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou a non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención. Terceiro.- As alegacións presentadas polo beneficiario no seu escrito de 5 de abril de 2013 non desvirtúan as razóns expostas no informe técnico que obra no expediente nin a motivación da resolución pola que se iniciou o procedemento para declarar a perda total do dereito de cobro da subvención concedida. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Declarar a perda do dereito ó cobro total da subvención concedida ó Organismo Autónomo Municipal de Turismo de Cangas, con C.I.F. P-8600802-F por importe de 3.158,76 €, por incumprimento total da finalidade, ó ter elaborado material promocional distinto do presentado para a concesión da subvención. Segundo.-Liberar a cantidade de 3.158,76 € que se atopa en fase de disposición do gasto na aplicación 13/433-432-462.02.2012 do orzamento da Deputación de Pontevedra. 14.20812.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 2 de maio de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201300000751 e que contén nove facturas, sendo a primeira de Digamel, S.L., por importe de 366,99 € e a derradeira de Celso Míguez, S.A., por importe 4,53 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 835,64 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 835,64 € 15.20813.- APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO DE DIVERSAS OBRAS Visto o informe emitido por Intervención, correspondente á certificación nº 1-final da obra “Entorno e equipamento Pousada do Salnés”, polo importe de douscentos corenta mil euros levada a cabo pola empresa ORECO S.A., tendo en conta que non se seguiu o procedemento de contratación oportuno á aprobación da factura require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, con cargo á aplicación orzamentaria 13/942.430.622.01.2012; de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento Provincial de 2013 a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial das seguintes obrigas: ORECO S.A. (A-36.614.691) Importe bruto da certificación 240.000,00 € Taxa dirección de obra (4%) 6.667,13 € Control de Calidade (1%) 1.666,78 € Seguridade e Saúde (0,50%) 833,39 € Total descontos 9.167,30 € Importe líquido a percibir pola empresa 230.832,70 € 16.20814.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA ADXUDICACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS DO PID 2012 (3ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle o artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Arbo e Vilagarcía de Arousa, solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención por Xunta de Goberno Arbo Adquisición dun camión grúa con basculante 21 de decembro de 2012 Vilagarcía de Arousa Adquisición dun tractor agrícola, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora de brazo hidráulico 5 de decembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 2 de maio de 2013, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que ha de rexer nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do Trlcsp, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministración, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, das subministracións do plan de investimentos da Deputación de Pontevedra ( PID 2012 ). 3ª relación de proxectos. Dita relación está composta polos seguintes expedientes: Nº Subministración Concello Importe IVE Importe total 1 Adquisición dun camión grúa con basculante (PID/12/00916/2012000521) Arbo 55.892,00€ 11.737,32€ 67.629,32€ 2 Adquisición dun tractor agrícola, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora (PID/12/00989/2012000452) Vilagarcía de Arousa 91.100,00€ 19.131,00€ 110.231,00€ Así mesmo acorda: - Autorizar os gastos por importe total de cento setenta e sete mil oitocentos sesenta euros con trinta e dous céntimos (177.860,32 €) con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das subministracións. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como Lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 15 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA ADXUDICACIÓN DE SUBMINISTROS DO PID 2012 (3ª RELACIÓN DE PROXECTOS) • SUBMINISTRACIÓN 1: Adquisición dun camión grúa con basculante (Concello de Arbo) PID/12/00916/2012000521. • SUBMINISTRACIÓN 2: Adquisición dun tractor agrícola, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora (Concello de Vilagarcía de Arousa) PID/12/00989/2012000452. 1.- OBXETO.- O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é as subministracións descritas nos apartados 1 do Anexo I, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato, describindo as características da/s subministración/s e a forma de levar a cabo a prestación polo adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Para dito contrato, contemplouse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RGLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Os licitadores poderán optar a un ou a varias subministracións. 2.- FINANCIACIÓN E ORZAMENTO DE LICITACIÓN.- Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende é a cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. 3.- RÉXIME XURÍDICO.- En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4.- PROCEDEMENTO.- O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do anexo I ó presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos non devandito texto legal. 5.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispongan en el apartado 9 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha dás prohibicións que contempla o art. 60 dá mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal non caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único dá unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo dá existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6.- PRAZO DE EXECUCIÓN.- O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no apartado 4 do anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. O contrato non poderá ter un prazo de vixencia superior a catro anos coas condicións e límites establecidos nas previstas normas orzamentarias das Administracións Públicas. Dito prazo só prorrogarase por mutuo acordo das partes antes da finalización do mesmo, sempre que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non exceda de seis anos, e que as prórrogas non superen, illada ou conxuntamente, o prazo fixado orixinariamente, de conformidade co estipulado no artigo 303 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 7.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO.- Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na facturación que se produza, ou de ser o caso, da garantía e sen que a aplicación e pago destas exclúa a indemnización á que a Administración poda ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo retraso imputable ó contratista. 8.- GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera dás formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó dá recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, polo orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede dá Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de quince días a contar desde o día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º dá Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico dás administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora dá imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión dá oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986804126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Lote nº … (Especificar o número do lote ó que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). -Nº Expediente No caso que se coñeza. -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Nota importante: O órgano de contratación requirirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais do contrato. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá aos licitadores inscritos, a tenor do que nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten nel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varias subministracións: Se un mesmo licitador se presenta a varias subministracións, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos capacidade e solvencia requiridos para cada unha das subministracións. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das subministracións ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo os documentos relacionados na cláusula 8 do Anexo I do presente prego: SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo ou modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material do servizo, e determinado non apartado destinado para iso non modelo de proposición. A Deputación reservarase ou dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 10.- MESA DE CONTRATACIÓN.- Estará integrada dá seguinte maneira: PRESIDENTE: O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O Xefe do servizo responsable do contrato. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre b correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada aos técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 8.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasificásense as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que contivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12.- REQUIRIMENTO.- O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou dá efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación de su proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RGLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento da devandita obriga. Obrigacións coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RGLCAP. 13.- ADXUDICACIÓN.- O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, si se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14.- SUBCONTRATACIÓN.- O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade do subministrador, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15.- FORMALIZACIÓN CONTRATO.- A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16.-OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA.- O contratista deberá dar cumprimento ás obrigacións derivadas das disposicións vixentes en materia de protección de emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 17.-GASTOS ESIXIBLES.- Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais como, no seu caso, na prensa serán por conta do adxudicatario do contrato, sen que poida imputarse á Administración contratante ningún pago por tal concepto, e sen que estes gastos superen os 2.000,00 €. 18.-PERFIL DO CONTRATANTE.- Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 19.- RESPONSABLE DO CONTRATO.- A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable, non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan deber a orden directa do incluso, con expresa reserva escrita por parte do contratista, tanto o propio responsable coma o órgano de contratación. 20.- OUTROS GASTOS ESIXIBLES.- Salvo pacto contrario, os gastos da entrega e transporte dos bens obxecto do subministro o lugar convido serán por conta do contratistas. Se os bens non se atopan en estado de ser recibidos, farase constar así na acta de recepción e se darán as instrucións precisas o contratista para que emende os defectos observados ou proceda a un novo subministro de conformidade co pactado. 21.- EXECUCIÓN DO SUBMINISTRO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.- O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos, de acordo coas instrucións que para a súa interpretación dera ó contratista ó órgano de contratación. Co fin de asegurar o cumprimento dos deberes derivados da execución do contrato, a Administración poderá exercer a facultade de dirección e inspección, logo da comunicación e identificación ante o contratista dos servizos técnicos facultados pola Administración o efecto; a Administración ten a facultade de ser informada do proceso de fabricación ou elaboración do produto que teña que ser entregado como consecuencia do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análises, ensaios e probas dos materiais que se empreguen, establecer criterios de control de calidade e ditar cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do acordado. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as subministracións sufrisen un atraso na súa recepción, e sempre que o mesmo non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, aos efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22.- GARANTÍA DAS SUBMINISTRACIÓNS.- O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción do subministro. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas o contratista conforme o artigo 212 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados a mesma con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co que no citado Real Decreto Lexislativo este establecido. Así mesmo, si durante o prazo de garantía se acreditase a existencia de vicios ou defectos nos bens subministrados terá dereito a administración a reclamar o contratista a reposición dos que resulten inadecuados ou a reparación dos mesmos si fose suficiente. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos bens subministrados. Se o órgano de contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles e imputables o contratista e exista presunción de que la reposición ou reparación de ditos bens non será suficiente para lograr aquel fin, poderá antes de expirar o prazo, rechazar os bens deixándoos de conta do contratista e quedando exento da obriga de pago ou tendo dereito, no seu caso, a recuperación do prezo satisfeito. 23.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN.- A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá dá documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 24.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- Ou contrato poderá extinguirse por calquera dás causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 299 do TRLCSP. 25.- XURISDICIÓN COMPETENTE.- As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resoltas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” Os anexos son os que seguen ANEXO I SUBMINISTRACIÓN 1: Adquisición dun camión grúa con basculante (Concello de Arbo) Nº Expediente: Subministración 1. PID/12/00916/2012000521 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Adquisición dun camión grúa con basculante para o Concello de Arbo, de conformidade coas características técnicas que se indican no prego de prescricións técnicas elaborado polo Xefe do Parque de Maquinaria da Deputación Provincial de Pontevedra. O contrato comprenderá a inclusión no vehículo da rotulación indicada pola Deputación, os gastos e a realización de todos os trámites necesarios para a súa matriculación, e o transporte para a súa entrega no lugar onde se indique. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: Subministración. Trámite: Ordinario CPV: 43200000 Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN. A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 55.892,00 € IVE (21%): 11.737,32 € Total con IVE: 67.629,32 € A matriculación e rotulación que a Deputación dispoña, serán a cargo do adxudicatario así como os gastos que poidan supoñer a posta en funcionamento da máquina. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe total estimado IVE engadido 2013 13/942.942.652.45.12 67.629,32 € Revisión de prezos: Non procede. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O subministro da máquina, matriculada e rotulada, efectuarase no lugar que se indique pola Deputación de Pontevedra no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de CENTO VINTE DÍAS NATURAIS, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5.-RÉXIME DE PAGOS Forma de pago: Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e se efectuará unha vez recibida a máquina e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se poderá optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das propostas e a determinación da oferta economicamente mais vantaxosa atenderase os seguintes criterios directamente vinculados o obxecto do contrato: 8.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantemento post-venda, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos: Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquel subministro que cumprindo as condicións esixidas no prego de Prescricións Técnicas, que engada ademais algunha mellora a este por exemplo potencia, equipamento, etc. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantemento post-venda, ata un máximo de 10 puntos: Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se aportara descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, non poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co subministro presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A e análise técnica da documentación contida no sobre B. 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIEIRA Y TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe Acreditación da solvencia económica financeira e técnica. A) Solvencia económica financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministracións realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: a) Relación das principais subministracións relacionados co obxecto do contrato no curso dos tres últimos anos, estes certificados indicarán o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos, e precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. As subministracións efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó presuposto deste contrato, IVE incluído. b) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 do presente prego. 10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta deberá estar paxinada e conter un índice detallado en relación cos criterios de adxudicación. 1) Índice. 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 4) Catálogos, folletos, fotografías ou videos relativos o ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento post-venda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas.” SUBMINISTRACIÓN 2: Adquisición dun tractor agrícola, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora de brazo hidráulico (Concello de Vilagarcía de Arousa) Nº Expediente: Subministración 2. PID/12/00989/2012000452 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Adquisición dun tractor agrícola, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora de brazo hidráulico para o Concello de Vilagarcía de Arousa, de conformidade coas características técnicas que se indican no prego de prescricións técnicas elaborado polo Xefe do Parque de Maquinaria da Deputación Provincial de Pontevedra. O contrato comprenderá a inclusión no vehículo da rotulación indicada pola Deputación, os gastos e a realización de todos os trámites necesarios para a súa matriculación, e o transporte para a súa entrega no lugar onde se indique. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: Subministro. Trámite: Ordinario CPV: 43200000 Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN. A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 91.100,00 € IVE (21%): 19.131,00 € Total con IVE: 110.231,00 € A matriculación e rotulación que a Deputación dispoña, serán a cargo do adxudicatario así como os gastos que poidan supoñer a posta en funcionamento da máquina. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe total estimado IVE engadido 2013 13/942.942.652.45.12 110.231,00 € Revisión de prezos: Non procede. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O subministro do tractor agrícola, matriculada e rotulada, unha desbrozadora de cadeas forestal e unha desbrozadora de brazo hidráulico, efectuarase no lugar que se indique pola Deputación de Pontevedra no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de NOVENTA DÍAS NATURAIS, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5.-RÉXIME DE PAGOS Forma de pago: Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e se efectuará unha vez recibida a máquina e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se poderá optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das propostas e a determinación da oferta economicamente mais vantaxosa atenderase os seguintes criterios directamente vinculados o obxecto do contrato: 8.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantemento post-venda, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos: Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquel subministro que cumprindo as condicións esixidas no prego de Prescricións Técnicas, que engada ademais algunha mellora a este por exemplo potencia, equipamento, etc. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantemento post-venda, ata un máximo de 10 puntos: Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se aportara descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos: Valorarase de forma positiva a oferta do subministro gratuíto de elementos de desgaste da desbrozadora como as puntas, cuchillas, etc., ou outros elementos da maquinaria. Poderanse ofertar ademais outros elementos non contemplados no prego. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, non poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co subministro presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, hasta un máximo de 30 puntos. - Menor prazo de entrega, hasta un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, hasta un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A e análise técnica da documentación contida no sobre B. 9- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIEIRA Y TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe. Acreditación da solvencia económica financeira e técnica. A) Solvencia económica financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministracións realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: a) Relación das principais subministracións relacionados co obxecto do contrato no curso dos tres últimos anos, estes certificados indicarán o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos, e precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. As subministracións efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó presuposto deste contrato, IVE incluído. b) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 do presente prego. 10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta deberá estar paxinada e conter un índice detallado en relación cos criterios de adxudicación. 1) Índice. 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 4) Catálogos, folletos, fotografías ou videos relativos o ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento post-venda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas.” ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio / ou en representación dá empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente o servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a prestación do subministro, con estrita suxeición os pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións:  Prezo de licitación:  Prezo total do contrato, sen IVE: euros.  IVE ( 21%) euros.  Total euros.  Prazo de garantía:…………..anos  Prazo de entrega……………días naturais  Melloras ofertadas no sobre B (descrición): (en letra e número)” ANEXO III “Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (Sobre C). A) O menor prezo ofertado (ata un máximo de 30 puntos) e o prazo de entrega (ata un máximo de 10 puntos) valoraranse conforme á seguinte fórmula: • P: prezo de licitación/ entrega • N: Número de ofertas • O1,O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n), • b1,b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima, • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 9 e Wmax, i=l, ….., n, • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=l, ….., n. Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores o prezo de licitación (e polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi, son iguais ou maiores que cero. 1.- Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2.- Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calculase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Si (oferta entre o prezo de licitación – baixa nula – e a oferta media) entonces a súa valoración é proporcional entre os valores • Si bi>bm (baixa superior a baixa media) entonces a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3.- Valoración final entre 0 e Vmax En Xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións o intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quasi-proporcional á baixa: • Si : • Si : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) e igual ou superior o 20% (figura 2). Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais en prezo de licitación se ten b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que . 4.- Fórmula completa para valoración de ofertas: 1. Definición de Wmax: 2. Definición de S: • Si : , • Si : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para ,…..,n: • Si entonces , • Si entonces 4. Valoración das ofertas cando • Para ,…..,n: PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxo porcentaxe de baixa exceda nos porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas o procedemento: - Unha oferta: Será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: Unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: Serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo de dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: Consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre o tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: Se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: Supoñemos que . Se entón la oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: Supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i e temeraria. • N ≥ 4: Supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = si y si y , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i es temeraria. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, darase audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia a realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. B) Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Empregarase esta fórmula para a valoración do maior prazo de garantía: P = (M*(O-C) / (B-C)) Onde: P: Puntuación O: Oferta licitador B: Mellor oferta C: Peor oferta M: Puntuación máxima establecida no elemento específico.” ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf 17.20815.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DO CLUB DE PIRAGÜISMO (CATOIRA)” (Expte. nº2013001675) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 12/04/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración, entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Catoira, co obxecto de levar a cabo a execución da obra de rehabilitación e ampliación do Club de Piragüismo, cun orzamento de 378.812,04 €, no que se establece que a Deputación levará a cabo a licitación da obra. Resultando que, redactado o referido proxecto cuxo importe ascende á suma de 378.812,04 €, IVE incluído, procedeuse á súa aprobación pola Xunta de Goberno de 26/04/2013. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emítese informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá na contratación da obra, considerándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente, emitido por Intervención, Considerando o disposto nos artigos 34.1, f) e i) da Lei 7/85, de 2 de abril, 185 do TRLRHL, de 5 de marzo de 2004, 117 e concordantes do R.d. 2568/86, de 18 de novembro, e a base 16.2 de execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra de “rehabilitación e ampliación do Club de Piragüismo (Catoira)”. O orzamento deste contrato é de 313.068,13 € máis a cantidade de 65.744,31 € correspondente ó IVE, o que fai un importe total de 378.812,44 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 378.812,44 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 13/922.342-652.00 do vixente orzamento provincial. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “REHABILITACION E AMPLIACION DO CLUB DE PIRAGÜISMO (CATOIRA)” (EXPEDIENTE Nº 2013001675) 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIACIÓN E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofértase ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase ou 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o no previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 8 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só prorrogarase cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 7. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 8. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación . 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde ou día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986804126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Obra nº … (Especificar o número da obra á que se licita no caso de que o procedemento se divida en varias obras). -Nº Expediente. No caso que se coñeza. -Denominación do contrato. -Nome do licitador. -CIF. -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto. -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 8 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá aos licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varias obras: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ás que se presente. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas no Anexo I. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS. Presentarase pechado e contendo vos seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. 10. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: - O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. A devandita documentación será trasladada aos técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 9.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 9.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 9.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12. REQUIRIMENTO O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes,as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dous anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dous medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde especifíquese con claridade as actuacións a desenrolar e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación de suproposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dicha obrigación. Obrigacións coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 13. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15. FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16. OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obrigación de realizar as seguintes actuacións: 16.1.Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Dirección: rúa Médico Ballina 73, 36756 Pontevedra Teléfono 986873176. delegacion.galicia@ateneasa.com 16.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega de estes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 16.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO Dirección: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 16.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última correspóndalle. Así mesmo, o contratista estará obrigado a abonar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 16.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a firma do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato aos efectos do seu esixibilidade. 16.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir una vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse aos modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na area de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 16.7. Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición aos pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 16.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. - Cumprimento das obrigacións derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 17. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a abonar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Non area de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dúas traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (art, 212.1 do TRLCSP). Ó contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RGLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, aos efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa reaxústese o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, aos efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, abonarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO Ou contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” Os anexos son como seguen: ANEXO I “CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Execución da obra “rehabilitación e ampliación do Club de Piragüismo (Catoira)”. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Calificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedimiento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 313.068,13 € IVE (21%): 65.744,31 € Total con IVE: 378.812,44 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/922.342-652.00 378.812,44 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución non superior a un ano. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en DOCE MESES, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.- GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.- PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído.. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ao presuposto deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a. Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b. Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c. Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d. Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.” ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don....................................., maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio / ou en representación da empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .............................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a executala obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: -Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. Prezo total (en letra e número): -% do control de calidade ofertado: -Prazo de execución total: -Melloras ofertadas no sobre B (descrición):…” ANEXO III “FÓRMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ” ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf 18.20816.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO CONTRATO RELATIVO Á SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NOS CENTROS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra en sesión celebrada o día 18 de xaneiro de 2013 aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración de enerxía eléctrica nos centros da Deputación de Pontevedra, establecendo o tipo de licitación nos seguintes prezos máximos unitarios por kw-hora (€/kwh), sen IVE, en subministracións de baixa e media tensión: Subministración en baixa tensión 0.162452 €/kwh Subministración en media tensión 0.130647 €/kwh Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 22 de data 31 de xaneiro de 2013 e no Boletín Oficial do Estado número 47 de data 23 de febreiro de 2013. Resultando que finalizado o prazo para a presentación de ofertas por parte das empresas licitadoras, a única empresa presentada foi Unión Fenosa Comercial, S.L. (CIF B-82.207.275). Resultando que a Mesa de contratación, na reunión que tivo lugar o 14 de marzo de 2013 efectuou a cualificación da documentación xeral presentada pola empresa e, posteriormente, na reunión que tivo lugar o día 20 de marzo de 2013, fixo pública a empresa admitida a este procedemento de contratación, e procedeu á apertura do sobre B presentado pola mesma, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. Resultando que con data 21 de marzo de 2013, emitiuse informe polos servizos técnicos da Deputación de Pontevedra sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas da oferta presentada pola empresa admitida a este procedemento de contratación. Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 1 de abril de 2013, procedeu á apertura do sobre “C”, presentado pola empresa admitida, correspondente ós criterios avaliables mediante fórmulas, obtendo a seguinte puntuación: Empresa Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. 10 28,708 38,708 Resultando que a Presidencia da Deputación de Pontevedra, a través de resolución número 2013004879 de data 05/04/2013 estableceu como oferta máis vantaxosa a presentada pola empresa Unión Fenosa Comercial S.L. ó obter unha puntuación global de 38,708 puntos. Resultando que, a través da citada Resolución Presidencial efectuouse o correspondente requirimento á empresa Unión Fenosa Comercial S.L. para que presentase a documentación a que fai referencia o artigo 151.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. Resultando que a citada empresa presentou a documentación requirida, entre a que se atopa o ingreso da garantía definitiva por importe de 35.439,75 €, segundo acredítase mediante carta de pago nº de operación 201300047332 de data 02/05/2013. Considerando que, unha vez cumprimentados os trámites esixidos, procede efectuar a adxudicación deste contrato de conformidade co establecido no artigo 151.3 do citado Real decreto lexislativo 3/2011. Considerando que a disposición adicional segunda do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto de este contrato de fornezo, e tendo en conta o establecido nas bases de execución do vixente orzamento 2012, concretamente na Base 16ª.2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. De conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Adxudicar o contrato para a subministración de enerxía eléctrica nos centros da Deputación de Pontevedra á empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. (CIF B-82.207.275) polos seguintes importes: Subministración en baixa tensión 0,134056 €/kw (sen IVE) Subministración en media tensión 0,128479 €/kw (sen IVE) Este contrato terá unha duración de dous anos dende a data de formalización do mesmo. 2. Publicar esta adxudicación no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra e comunicar á empresa adxudicataria que a formalización deste contrato realizarase de conformidade co establecido no artigo 156.3 do Real Decreto 3/2011. 3. O pago das obrigacións derivadas deste contrato efectuarase durante o exercicio 2013 con cargo ás aplicacións orzamentarias do vixente orzamento provincial dos centros xestores e por impórtelos que se detallan a continuación: CENTRO APLICACIÓN Pazo Provincial 13/920.920.221.00 Centro “Príncipe Felipe” 13/232.232.221.00 Campamento “A Lanzada” 13/232.337.221.00 Sede Deputación en Vigo 13/925.920.221.00 Castelo de Soutomaior 13/410.336.221.00 Parque de maquinaria 13/456.453.221.00 Comunicación Institucional 13/924.924.221.00 Estación Fitopatolóxica do Areeiro 13/413.413.221.00 Finca de Mouriscade 13/411.412.221.00 Museo Provincial de Pontevedra 13/333.333.221.00 Turismo Rías Baixas 13/433.432.221.00 Escola de Canteiros 13/324.323.221.00 ORAL 13/932.932.221.00 19.20817.- PRÓRROGA DO CONTRATO FORMALIZADO COA EMPRESA LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. (LINORSA), PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO CENTRO PRÍNCIPE A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na sesión ordinaria do día 11 de maio de 2011 adoptou o acordo de adxudicar á empresa Limpiezas del Noroeste, S.A.U. (LINORSA) (C.I.F.-A-36.621.464), o contrato correspondente á prestación do servizo de limpeza da Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, por un importe global de novecentos oitenta e tres mil catrocentos noventa e sete euros con cincuenta e tres céntimos (983.497,53 €), IVE incluído, de acordo co seguinte detalle: MENSUAL ANUAL Importe Mes (sen IVE) IVE (18%) Importe Mes (IVE incluído) Nº Meses Total Ano (sen IVE) IVE (18%) Total Ano (IVE incluído) Ano 2011 (do 01/06/11 ó 31/12/11) 34.728,02 € 6.251,04 € 40.979,06 € 7 243.096,12 € 43.757,30 € 286.853,42 € Ano 2012 (do 01/01/12 ó 31/12/12) 34.728,02 € 6.251,04 € 40.979,06 € 12 416.736,24 € 75.012,52 € 491.748,76 € Ano 2013 (do 01/01/13 ó 31/05/13) 34.728,02 € 6.251,04 € 40.979,06 € 5 173.640,08 € 31.255,22 € 204.895,30 € TOTAL Contrato Inicial 24 833.472,44 € 150.025,04 € 983.497,48 € Resultando que o contrato formalizouse o 1 de xuño de 2011 e na cláusula terceira do mesmo figura que tería unha duración de dous anos, a contar desde o 1 de xuño de 2011, podendo prorrogarse a vixencia por mutuo acordo das partes antes da finalización da mesma, sen que a duración total do contrato –incluídas as posibles prórrogas expresas- poida exceder de catro anos. Resultando que a Xunta de Goberno da Deputación na sesión ordinaria do día 31 de agosto de 2012 adoptou o acordo de aprobar unha revisión de prezos deste contrato de servizos formalizado coa empresa Limpiezas del Noroeste, S.A.U. dende o 1 de xuño de 2012 ata o 31 de maio de 2013 establecéndose un novo importe mensual sen IVE de 35.290,61 € (sen IVE). Resultando que o 12 de abril de 2013 a empresa Limpiezas del Noroeste, S.A.U. (LINORSA) presenta solicitude no que solicita a prórroga do contrato por dous anos máis. Vistos os informes de data 19 de abril de 2013 do Xefe de mantemento do Centro Príncipe Felipe, favorable á solicitude realizada pola empresa, e do Xefe de Sección de devandito centro, que propón prorrogar o contrato polo período dun ano, dende o día 1 de xuño de 2013 ó 31 de maio de 2014, así como o informe de fiscalización do expediente de data 2 de maio de 2013, en aplicación das bases de execución do vixente orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Prorrogar por un ano a duración do contrato formalizado coa empresa Limpiezas del Noroeste, S.A.U. (LINORSA) (C.I.F.-A-36.621.464), para a prestación do servizo de limpeza do Centro Príncipe Felipe con efecto dende o día 1 de xuño de 2013 ó 31 de maio de 2014, ambos incluídos e de acordo cos seguintes prezos: MENSUAL ANUAL Importe Mes (sen IVE) IVE (21%) Importe Mes (IVE incluído) Nº Meses Total Ano (sen IVE) IVE (21%) Total Ano (IVE incluído) Ano 2013 (do 01/06/13 ó 31/12/13 ) 35.290,61 € 7.411,03 € 42.701,64 € 7 247.034,27 € 51.877,20 € 298.911,47 € Ano 2014 (do 01/01/14 ó 31/05/14) 35.290,61 € 7.411,03 € 42.701,64 € 5 176.453,06 € 37.055,14 € 213.508,20 € TOTAL Prórroga 12 423.487,33 € 88.932,34 € 512.419,67 € 2. Autorizar o gasto que conleva dita prórroga por importe global de 298.911,47 €, sen prexuízo de posteriores revisións de prezos de acordo ó IPC, e que se distribúe da seguinte forma: ANUALIDADE IMPORTE APLICACION 2013 (de xuño a decembro) 298.911,47 € 13/232.232.227.00 2014 (de xaneiro a maio) 213.508,20 € 232.232.227.00 TOTAL 512.419,67 € 20.20818.- RENUNCIA DA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SODIM Á CONCESIÓN DA AXUDA PARA A DOTACIÓN DE VEHÍCULOS CON FINS ASISTENCIAIS OU DEPORTIVOS E CONCESIÓN Á SEGUINTE ENTIDADE DA LISTA DE RESERVA A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2012, prestou aprobación ás bases para a concesión de axudas para a dotación de vehículos a Institucións e Entidades sociais sen ánimo de lucro, con fins asistenciais ou deportivos, que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de data 21 de agosto de 2012. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, tiveron entrada no rexistro provincial 39 peticións, das que 29 son entidades deportivas, 5 son de carácter asistencial, 4 entidades culturais e un concello. De conformidade co previsto na base 6ª da convocatoria constituíuse o día 23 de novembro de 2012 a comisión de valoración das solicitudes. A comisión celebrou reunión o día 4 de decembro de 2012, efectuando proposta de conceder axudas ás 4 entidades que o solicitaran na anterior convocatoria e quedaran sen vehículo e ás 9 entidades que obtiveron a maior puntuación nos apartados deportivos e asistenciais. A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 14 de decembro de 2012 acordou conceder axuda para a dotación dun vehículo á entidade asistencial Agrupación Deportiva Sodim, concedéndolle un prazo a partir da formalización do convenio, para ingresar o importe que lle corresponde, o 40% do custo do vehículo. Rematado o prazo sen formalizar o ingreso, a Agrupación Deportiva Sodim presenta un escrito mediante o que renuncia ó dereito á concesión, debido a falta de liquidez que atravesa a entidade. Á vista destes antecedentes, proponse que se conceda a axuda para a dotación de vehículos á seguinte institución que lle corresponde segundo a lista de reserva. En consecuencia, visto o informe do Servizo de Contratación, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.-Anular a concesión dun vehículo á Agrupación Deportiva Sodim, concedido mediante acordo da Xunta de Goberno, de data 14 de decembro de 2012, ó renunciar dita agrupación á concesión. 2.- Conceder axuda para a dotación de vehículos a institucións e entidades sociais sen ánimo de lucro, con fins asistenciais ou deportivos ó seguinte peticionario da lista de reserva e polo importe que se indica: ENTIDADE LOCALIDADE TIPO VEHICULO SOLICITADO PREZO FUNDACIÓN PONTETEC PONTEVEDRA DEPORTIVA JUMPER COMBI CLUB 30 L1 H1 130 CV 22.552,51 € 3.- De conformidade co previsto nas bases da convocatoria, subscribirase un convenio co beneficiario. 4.- Antes de proceder á matriculación do vehículo deberá ingresar o importe que lle corresponda, o 40% do custo, na Deputación de Pontevedra, para que esta poida facer fronte ó pago do mesmo ó concesionario. 21.20819.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición