Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e dez minutos do día cinco de xullo do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay e D. Alberto Valverde Pérez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asisten os señores/as deputado/as, D. Jesús Vázquez Almuíña, D. Arturo Grandal Vaqueiro e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21123.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar os borradores das actas das sesións ordinarias dos días 21 e 28 de xuño do ano 2013, respectivamente. 2.21124.- APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DAS OBRAS DO “PID 2012”. (8ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Covelo, Dozón, Forcarei, Poio e Mondariz Balneario, solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención por Xunta de Goberno Covelo Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrucción muros en Oleiros e Sampedro 14 de decembro de 2012 Dozón Acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello,Arnego,Castro, Abeledo 14 de xuño de 2013 Forcarei Pavimentación en Barciela e Valadares 5 de decembro de 2012 Poio Rede de saneamento na Puntada 28 de decembro de 2012 Mondaríz- Balneario Renovación de beirarrúas Avda. Ramón Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD 28 de decembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 2 de xullo de 2013, sobre o prego de cláusulas económico- administrativas particulares que rexerán nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- aprobar a seguinte relación de proxectos:   8ª RELACIÓN DE PROXECTOS PID 2012 Nº Expediente Concello Proxecto PID/12/00976/2012000418 Covelo Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrución muros en Oleiros e Sampedro PID/12/00944/2013002052 Dozón Acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello, Arnego, Castro, Abeledo PID/12/00918/2012000424 Forcarei Pavimentación en Barciela e Valadares PID/12/00923/2012000540 Poio Rede de saneamento na Puntada PID/12/00980/2012000716 Mondariz- Balneario Renovación de beirarrúas Avda. Ramón Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD Segundo.-Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na oitava relación de proxectos Pid 2012. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de tres centos sesenta e sete mil cinco centos cincuenta e cinco euros con trece céntimos, sen IVE (367.555,13 €), máis a cantidade correspondente ó IVE de setenta e sete mil cento oitenta e seis euros con cincuenta e oito céntimos (77.186,58 €), o que fai un importe total de catro centos corenta e catro mil sete centos corenta e un euros con setenta e dous céntimos (444.741,72 € ), realizándose a súa contratación coa distribución nas seguintes obras: Obra Concello Importe IVE Importe total 1 Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrución muros en Oleiros e Sampedro Covelo 50.862.40 € 10.681,10 € 61.543,50 € 2 Acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello, Arnego, Castro, Abeledo Dozón 128.570,31 € 26.999,76 € 155.570,08 € 3 Pavimentación en Barciela e Valadares Forcarei 55.170,71 € 11.585,85 € 66.756,56 € 4 Rede de saneamento na Puntada Poio 60.569,34 € 12.719,56 € 73.288,90 € 5 Renovación de beirarrúas Avda. Ramón Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD Mondariz- Balneario 72.382,37 € 15.200,30 € 87.582,67 € Así mesmo acorda: -Autorizar o gasto polo importe total de 444.741,72 € con cargo a la aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das obras. -Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NA 8ª RELACIÓN DE PROXECTOS: • OBRA 1: PID/12/00976/2012000418 Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrucción muros en Oleiros e Sampedro ( Covelo) • OBRA 2: PID/12/00944/2013002052 Acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello, Arnego, Castro, Abeledo (Dozón) • OBRA 3: PID/12/00918/2012000424 Pavimentación en Barciela e Valadares (Forcarei) • OBRA 4: PID/12/00923/2012000540 Rede de saneamento na Puntada (Poio) • OBRA 5: PID/12/00980/2012000716 Renovación de beirarrúas Avda. Ramón Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD (Mondariz Balneario) 1. ANTECEDENTES A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que lles impide ós concellos levaren a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle non artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de lles permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da Corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do Plan de Investimentos e Gastos Correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Por medio deste proxecto apróbase o investimento dunha cantidade de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a sua licitación neste procedemento foron achegados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan de Investimento da Deputación, ano 2012, e presentaron a documentación esixida na base sétima da convocatoria. 2. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. O citado proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos non artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en obras os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, salvo que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 3. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I deste prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50% do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofertase ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial, aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente neste prego de condicións estarase ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, no R. D. L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 5. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos non dito texto legal. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Para efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do Anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obra en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra o órgano de contratación, terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, segundo proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista.   9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde na que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 15:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente -Obra nº. … (Especificar o número da obra que se licita) -Nº. de expediente No caso que se coñeza -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a administración.   2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán achegar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes desta. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. NOTAS IMPORTANTES EN RELACIÓN CO SOBRE A: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ós que se presente. As empresas que achegasen e acreditasen a documentación esixida no sobre A nas anteriores relacións do Plan de investimentos non terán que achegar de novo a documentación excepto o anexo IV, declaración responsable, e un escrito no que indiquen en que procedemento se achegou. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinado e selado polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Melloras ofertadas 4. Memoria de seguridade e saúde 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: O titular da Corporación ou membro en quen delegue Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O director de Infraestruturas Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que contivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde se especifique con claridade as actuacións a desenvolver e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de Contratación realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social que conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo no que debe procederse á súa formalización.   O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e a porcentaxe con respecto á totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definindo por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar ós representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas segundo o disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa.   17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1 Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto. Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, núm. 73, 36756 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 17.2 Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó estudo de seguridade e saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de Contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3 Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente, que é a Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo. Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos necesarios para achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación de riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 17.4 Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpoñer contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládaselle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5 Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior a dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá serlle remitida inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación destas, facendo constar na acta, e quedando obrigado a darlle conta inmediata á administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir da dita data o prazo de seis meses a que se fai referencia no artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de Contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras.   O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. Non entanto, se a xuízo do órgano de Contratación as ditas reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación delas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato para os efectos da súa esixibilidade. 17.6 Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no rexistro xeral da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables nos cinco primeiros días de cada mes, coas súas facturas correspondentes. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade coa dirección da obra; no caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7 Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de Contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra.   17.8 Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de Contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es), ou seu perfil do contratante. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, pago de licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán por conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar o contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos ditos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e segundo as instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou director facultativo e, se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lles causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 214 do TRLCSP). EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que este non fora imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel no que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato.   Así mesmo, a administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, para os efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras o director da obra con asistencia do contratista procederá a seguir a súa medición xeral, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obra que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas, tal e como se atopan no momento da recepción, para efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se xuntará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato.   O órgano de Contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso se lle aboará a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución destas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debéranse a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto de que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición   Os anexos son os que seguen: ANEXOS Nos I OBRA 1: Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrucción muros en Oleiros e Sampedro ( Covelo) Nº Expediente: Obra 1. PID/12/00976/2012000418 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Mellora de rodadura en área recreativa de Pazos e reconstrucción muros en Oleiros e Sampedro ( Covelo) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 50.862.40 € IVE (21%): 10.681,10 € Total con IVE: 61.543,51 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 61.543,51 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais.   3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94).   b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.   OBRA 2: Acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello,Arnego,Castro, Abeledo (Dozón) Nº Expediente: Obra 2. PID/12/00944/2013002052 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra de acondicionamento de camiños e rúas en Sisto, Pidre, Vilarello,Arnego,Castro, Abeledo (Dozón) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 128.570,31 € IVE (21%): 26.999,76 € Total con IVE: 155.570,08 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 155.570,08 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais.   3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: e) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94).   f) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. g) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. h) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: c) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. d) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 3: Pavimentación en Barciela e Valadares (Forcarei) Nº Expediente: Obra 3. PID/12/00918/2012000424 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra de pavimentación en Barciela e Valadares (Forcarei) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 55.170,71 € IVE (21%): 11.585,85 € Total con IVE: 66.756,56 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 66.756,56 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais.   3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: i) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94).   j) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. k) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. l) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: e) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. f) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.   OBRA 4: Rede de saneamento na Puntada (Poio) Nº Expediente: Obra 4. PID/12/00923/2012000540 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra de rede de saneamento na Puntada (Poio) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 60.569,34 € IVE (21%): 12.719,56 € Total con IVE: 73.288,90 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 73.288,90 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais.   3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: m) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94).   n) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. o) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. p) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: g) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. h) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.   OBRA 5: Renovación de beirarrúas Avda. Ramon Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD (Mondariz Balneario) Nº Expediente: Obra 5. PID/12/00980/2012000716 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra de Renovación de beirarrúas Avda. Ramon Peinador PK 0-17 a PK 0+226 MD (Mondariz Balneario) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 72.382,37 € IVE (21%): 15.200,30 € Total con IVE: 87.582,67 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 87.582,67 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais.   3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: q) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94).   r) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. s) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. t) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: i) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. j) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.   ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI .................., expedido en data .............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a executar a obra, con estrita suxección ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número):… - % do control de calidade ofertado:… - Prazo de execución total: … - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO III “Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos.   A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no Sobre “B”. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere nun 5% a porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: • Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Orzamento base de licitación Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Baixa media • Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade Baixa Media   Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos: Especificarase a porcentaxe sobre o Orzamento de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte desta da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5% a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo punto de corte porcentual de control de calidade neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor ou igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (Sobre A) 3.21125.- APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS DO “PID 2012”. (9ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle o artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Caldas de Reis e Lalín, solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos:   Concello Proxecto Aprobación subvención por Resolución Presidencial Caldas de Reis Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente 28 de decembro de 2012 Lalín Reposición e acondicionamento de parques públicos 31 de decembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 2 de xullo de 2013, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que ha de rexer nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do Trlcsp, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministración, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, das subministracións do Plan de Investimentos da Deputación de Pontevedra (PID 2012 ). 9ª relación de proxectos Dita relación está composta polos seguintes expedientes: Nº Subministración Concello Importe IVE Importe total 1 Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente PID/12/00896/2012000695 Caldas de Reis 33.054,13€ 6.941,37€ 39.995,50€ 2 Reposición e acondicionamento de parques públicos PID/12/00726/2012000729 Lalín 26.459,47€ 5.556,49€ 32.015,96€ Así mesmo acorda: -Autorizar os gastos por importe total de setenta e dous mil once euros con corenta e seis céntimos (72.011,46€) con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada un das subministracións. -Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. -Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 15 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA ADXUDICACIÓN DAS SUBMINISTRACIÓNS DO PID 2012 (9ª RELACIÓN DE PROXECTOS) • SUBMINISTRACIÓN 1: Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente (Concello de Caldas de Reis) PID/12/00896/2012000695. • SUBMINISTRACIÓN 2: Reposición e acondicionamento de parques públicos (Concello de Lalín) PID/12/00726/2012000729 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é a subministración/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s subministración/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada un dos lotes. Para o dito contrato contemplouse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se seguirá o estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I do presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente, son por conta do adxudicatario ó igual cós tributos de calquera índole.   En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións estarase ó disposto en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas españolas ou estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar e que acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos dispostos no artigo 76 do TRLCSP, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que se contemplan no art. 60 da mencionada norma. Para os efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como a asunción do compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, e o lugar de entrega dos bens obxecto de subministración figuran no apartado 4 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. 7. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a súa dedución na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que as súas aplicacións e pagamentos exclúan a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo retraso imputable ó contratista. 8. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas de luns a venres e sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día.   9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Lote núm. (especificar o número do lote ó que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo electrónico e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros).   Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar unha declaración explícita aquelas sociedades que, con distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro lle que puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teñan con elas sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Nota importante: o órgano de Contratación requirirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varios subministracións: Se un mesmo licitador se presenta a varias subministracións, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos capacidade e solvencia requiridos para cada un das subministracións. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das subministracións ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e cos documentos relacionados na cláusula 10 do Anexo I do presente prego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e co seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do IVE. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 10. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da corporación ou o membro en quen delegue Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O xefe do servizo responsable do contrato Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 11. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación, a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009 no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación trasladaráselles ós técnicos que se considere oportuno, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 8.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou prazos de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12. REQUIRIMENTO O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta de maior vantaxe para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar unha declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos que constan na súa propia Tesourería o cumprimento da dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 13. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedarán sometidos ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberase indicar na oferta a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe con respecto á totalidade das subministracións e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15. FORMALIZACIÓN CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16. OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 17. GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, serán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pago por tal concepto e sen que estes gastos superen os 2.000 €. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato vinculado a esta institución ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada.   A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista, tanto o propio responsable coma o órgano de Contratación. 20.- OUTROS GASTOS ESIXIBLES.- Salvo pacto contrario, os gastos da entrega e transporte dos bens obxecto da subministración o lugar convido serán por conta do contratista. Se os bens non se atopan en estado de ser recibidos, farase constar así na acta de recepción e se darán as instrucións precisas o contratista para que emende os defectos observados ou proceda a unha nova subministración de conformidade co pactado. 21. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese ó contratista o órgano de Contratación. Co fin de asegurar o cumprimento dos deberes derivados da execución do contrato, a Administración poderá exercer a facultade de dirección e inspección, logo da comunicación e identificación ante o contratista dos servizos técnicos facultados pola Administración para o efecto; a Administración ten a facultade de ser informada do proceso de fabricación ou elaboración do produto que teña que ser entregado como consecuencia do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análises, ensaios e probas dos materiais que se empreguen, establecer criterios de control de calidade e ditar cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do acordado. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as subministracións sufrisen un atraso na súa recepción, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de Contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. GARANTÍA DAS SUBMINISTRACIÓNS O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción dos bens subministrados. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas o contratista conforme o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas e dos danos e prexuízos ocasionados á esta institución con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Así mesmo, se durante o prazo de garantía se acreditase a existencia de vicios ou defectos nos bens subministrados, a Administración terá dereito a reclamar ó contratista a reposición dos que resulten inadecuados ou a súa reparación se fose suficiente. Durante este prazo de garantía o contratista terá dereito a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos bens subministrados. Se o órgano de Contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles e imputables ó contratista e exista presunción de que a reposición ou reparación de ditos bens non será suficiente para lograr aquel fin, poderá antes de expirar o prazo rexeitar os bens deixándoos por conta do contratista e quedando exento da obriga de pagamento ou tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito. 23. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles previo, aviso ó Servizo de Contratación mediante escrito ordinario ou a través do correo electrónico contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 24. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 299 do TRLCSP. 25. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato serán resoltas polo órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora da dita xurisdición. ANEXO I SUBMINISTRACIÓN 1: Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente (Concello de Caldas de Reis) Nº Expediente: Subministración 1. PID/12/00896/2012000695 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente (concello de Caldas de Reis). As marcas que se sinalas no proxecto técnico achegado por esta administración son a modo indicativo, podendo ofertar os licitadores calquera marca equivalente. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: subministración CPV: 31500000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 33.054,13 € IVE (21%): 6.941,37 € Total con IVE: 39.995,50 €   B) FINANCIAMENTO Cadro de financiamento Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 2013 2013.942.942.65245.2012 39.995,50 € Revisión de prezos: Non procede 4. PRAZO DE ENTREGA O prazo de entrega da subministración Proxecto de adecuación do iluminación pública na parroquia de San Clemente (concello de Caldas de Reis) efectuarase no prazo que figure na oferta seleccionada, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses contados a partir da firma do contrato de a. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convenido e a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 40 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Caracteristicas de los bienes a suministrar, ata un máximo de 15 puntos. -- Características do servizo de mantenemento (descripción dos servizos de mantenemento incluido no contrato, metodoloxía, ubicación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.), ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras ofertadas, ata un máximo de 15 puntos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada coa subministración ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto acarreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 20 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 15 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 15 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 9. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa respecto á SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira Deberase acreditar unha cifra media de negocio das subministracións realizadas pola empresa nos últimos tres anos igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído.   Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguientes documentos: - Relación das principais subministracións realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, das devanditas subministracións, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cubrir o Anexo V). As subministracións efectuadas acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente.   O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 deste prego. 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA) O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: 1) Índice 2) Memoria descritiva dos bens a subministrar. 3) Descrición das características do servizo de mantemento (descrición dos servizos de mantemento incluído no contrato, metodoloxía, situación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.). 4) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 5) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 6) Descrición de outras melloras ofertadas. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se acheguan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición da submnistración entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. ANEXO I SUBMINISTRACIÓN 2: Reposición e acondicionamento de parques públicos (Concello de Lalín) Nº Expediente: Subministración 2. PID/12/00726/2012000729 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Reposición e acondicionamento de parques públicos (concello de Lalín). 2. PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: subministración CPV: 37500000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 26.459,47 € IVE (21%): 5.556,49 € Total con IVE: 32.015,96 € B) FINANCIAMENTO Cadro de financiamento Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 2013 2013.942.942.65245.2012 32.015,96 € Revisión de prezos: Non procede 4. PRAZO DE ENTREGA A entrega do subministración de Reposición e acondicionamento de parques públicos, efectuarase no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de 2 meses, contados a partir da firma do contrato de subministración. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convenido e se efecturará unha vez recibidos os vehículos e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario.   7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantenemento postventa, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquela subministración que cumprindo as condicións esixidas no prego de Prescricións Técnicas, que añada ademais algunha mellora a este. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantenemento postventa, ata un máximo de 10 puntos Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se achegará descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos Poderanse ofertar ademais outros elementos non contemplados no prego. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada coa subministración ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto acarreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 9. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa respecto á SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira Deberase acreditar unha cifra media de negocio das subministracións realizados pola empresa nos últimos tres anos igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos.   b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. -Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das principais subministracións realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, das devanditas subministracións, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cubrir o Anexo V). As subministracións efectuadas acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 deste prego. 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA) O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados separando claramente os dous modelos da forma que a continuación se detalla: 1) Índice 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se achegan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaluación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 4) Catálogos, folletos, fotografías ou videos relativos ó ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento postventa. Deberase describir o mantemento que deberá ter a subministración cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición da subministración, entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ..........................., titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á subministración (especificar denominación da subministración): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos á subministracións de bens con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo total de ____________________________________ (en letra e número) euros, máis _____________________________________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total IVE engadido (en letra e número): - Prazo de entrega inferior ó establecido no punto 4 do anexo I. - Prazo de garantía ofertado (Prazo inicial + aumento de prazo):… - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO III Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C) Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 30 puntos - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos - Maior prazo de garantía (o mínimo valor será o da garantía inicial máis o maior ofertado), ata un máximo de 10 puntos A) Valoración oferta económica, ata un máximo de 30 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n) • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax, bmin: baixas porcentuais máxima e mínima • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 9 e Wmax, i=l, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=l, ….., n Nota: dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas   2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quase-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20% (figura 2). Nota: no caso particular en que todas as ofertas son iguais en prezo de licitación se ten b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgarlles a todas elas unha puntuación nula . Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propoñemos darlles unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que . 4. Fórmula completa para valoración de ofertas 1. Definición de Wmax: 2. Definición de S: • Se : • Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para ,…..,n: • Se entón • Se entón 4. Valoración das ofertas cando • Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas no procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades á dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso se o número das restantes ofertas é inferior a tres a nova media calcularase sobre tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sea 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa de acordo coa orde en que fosen clasificadas e que se estime que pode ser cumprida de modo satisfactorio para a Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. B) Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. C) Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf   ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUBMINISTRACIÓNS REALIZADOS (Sobre A) 4.21126.- ACHEGA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA FINANCIAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO CORRESPONDENTES Ó 2º TRIMESTRE DO ANO 2013 DO CONSORCIO PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DAS COMARCAS DO DEZA E TABEIRÓS-TERRA DE MONTES Á vista da solicitude formulada polo Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes CIF: V36291334, pola que interesa o aboamento da achega da Deputación de Pontevedra, que ascende a 85.115,15 €, para os gastos de funcionamento do 2º trimestre do ano 2013, e á vista do informe de intervención de data 10 de xuño de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Autorizar e recoñecer a obriga de 85.115,15 € como achega da Deputación, para o 2º trimestres do ano 2013, ó Consorcio para o Servizo contra incendios das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes. 2. Declarar o abonamento a favor do citado Consorcio da cantidade de 85.115,15 € con cargo á aplicación orzamentaria 2013.942.134.467.01, na que existe crédito retido para tal fin mediante RC nº 201300073378.   5.21127.- RENUNCIA QUE FORMULA A ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E RECREATIVA COMBARRO (POIO) Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA NO EXERCICIO 2012, DENTRO DO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA, PARA A OBRA NÚM. 1438 “DOTACIÓN DE SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS EN LUGAR LOUREIRO” Dada conta da renuncia presentada pola Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa Combarro (CIF: G-94.015.062) (Poio), á subvención de 18.000,00 € concedida pola Xunta de Goberno, acordo núm. 19.20538 de 28 de decembro de 2012, para o investimento núm. 1438, denominado “Dotación de saneamento e recollida de augas en lugar Loureiro”, incluída no Programa de Acción Comunitaria 2012, partida 12/942.459.789.07, motivada polas discrepancias entre os beneficiarios, impedindo así executar a obra e cumprir co prazo estipulado, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Aceptar a renuncia presentada pola Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa Combarro, (CIF: G-94.015.062) (Poio), á subvención de 18.000,00 € concedida no ano 2012 dentro do Programa de Acción Comunitaria para ó investimento núm. 1438, “Dotación de saneamento e recollida de augas en lugar Loureiro”. 6.21128.- PERMISO E AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A CURSOS A) Con data 3 de xuño de 2013 e con número de rexistro de entrada nº 2013043248, Dna. Concepción López Paz, Xefa do Servizo de Medio Ambiente da Diputación de Pontevedra, expón que os próximos 6 e 7 de xuño de 2013 celebrarase na Universidade Politécnica de Madrid (Escola Superior de Enxeñeiros Agrónomos) a reunión “Plataform Meeting” Proxectos Life Agricultura. O obxectivo desta reunión é potenciar a comunicación e intercambio de experiencias entre os beneficiarios dos proxectos LIFE, cuxa temática relaciónase coa agricultura e centrarase en proxectos relacionados coas boas prácticas ambientais no sector agrícola. A devandita reunión asistirán representantes da Oficina Española de Cambio Climático e representantes do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente. Durante a xornada do 6 de xuño de 2013 cada un dos representantes faremos unha presentación do noso proxecto (Viñas Atlánticas en caso da Deputación de Pontevedra), explicando obxectivos, accións e resultados do mesmo. O día 7 de xuño de 2013 está previsto unha visita de campo ás parcelas experimentais do proxecto Crops for Better Soils. Solicita permiso para asistir á Reunión, así como a axuda económica correspondente. A solicitude é conformada polo Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra D. Rafael Louzán Abal. Dada a relación existente entre o contido da Reunión e o traballo que vén desenvolvendo dita traballadora no Servizo, infórmase favorablemente a súa petición; con todo, para o abono das indemnizacións que puidesen corresponder e ó amparo da norma 14ª do acordo nº 9.14880 de data 9 de marzo de 2007, adoptado pola Xunta de Goberno, a traballadora deberá presentar unha memoria sobre o desenvolvemento da Reunión e as conclusións obtidas. Polo exposto e de conformidade co establecido no V Acordo Regulador para persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra e o Real Decreto 462/2002 de 24 de maio de Indemnizacións por razón de servizo, e en virtude das competencias que me confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade validar o expediente e conceder a Dna. Concepción López Paz licenza para asistir, así como unha axuda económica cuxo importe ascende a un total 635,52 € euros en concepto de desprazamentos e dietas, e, que se imputarán con cargo ás aplicacións orzamentarias do Proxecto Viñas Atlánticas: Desprazamento: (HORARIOS VOO: Saída día 06/06/2013 ás 7:00 h. e regreso o 07/06/2013 ás 17:00 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA proxecto Viñas Atlánticas Avión: Vigo-Madrid-Vigo 372,55 € 13/410.179.231.20.12 Quilometraxe en vehículo particular: (Pontevedra-Vigo-Pontevedra) 70 km x 0,19 € 13,30 € 13/410.179.231.20.12 Peaxe: 2 traxectos de 3,55 € 7,10 € 13/410.179.231.20.12 Aparcamento Aeroporto 10,00 € 13/410.179.231.20.12 Traslados en Madrid: (Aeroporto Barajas – Universidade - Aeroporto Barajas) 50,00 € 13/410.179.231.20.12 TOTAL GASTOS LOCOMOCIÓN… 452,95 € 13/410.179.231.20.12 Dietas: (HORARIOS VOO: Saída día 06/06/2013 ás 7:00 h. e regreso o 07/06/2013 ás 17:00 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA proxecto Viñas Atlánticas Aloxamento día 6 de xuño de 2013 (Grupo I) 102,56 € 13/410.179.230.20.12 100 % Manutención día 6 de xuño de 2013 (Grupo I) 53,34 € 13/410.179.230.20.12   ½ Manutención día 7 de xuño de 2013 (Grupo I) 26,67 € 13/410.179.230.20.12 TOTAL GASTOS DIETAS…… 182,57 € 13/410.179.230.20.12 Así mesmo, de conformidade co establecido no apartado 14 do Acordo da Xunta de Goberno citado, unha vez finalizado o Seminario, para que se abone a axuda económica proposta, a solicitante deberá presentar unha Memoria sobre o seu desenvolvemento e conclusións obtidas, debendo xustificar, igualmente, con suxeición á normativa establecida, a asistencia, co correspondente certificado ou diploma, así como os gastos de locomoción e dietas, nos termos e condicións establecidas no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio. A xustificación de devanditos gastos autorizados deberán presentarse no Servizo de Recursos Humanos e Formación no prazo de 10 días hábiles, conforme ó disposto no apartado 2.2.1 da Orde de 8 de novembro de 1994 sobre xustificación e anticipos de indemnizacións por razón do servizo. A interesada deberá achegar tamén a tarxeta de embarque, billete ou algún documento acreditativo onde se especifique os horarios da viaxe. Así mesmo, e, de conformidade coa normativa 11ª do acordo nº 9.14880 de data 9 de marzo de 2007, e, modificada mediante acordo da Xunta de Goberno de data 9 de setembro de 2011, pola que se regula as licenzas e axudas económicas para a asistencia a cursos, reunións, xornadas, etc.., especifícase que non se abonarán os gastos de desprazamento en taxi entre o lugar do aloxamento e o centro onde se imparte o curso, xornada, congreso, reunión ou seminario, debendo utilizarse as liñas de transporte regular (autobús, metro…). B) Mediante escrito de data 4 de xuño de 2013 con número de rexistro de entrada 2013043722, D. Amancio Varela García, en calidade de Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías expón que a Deputación de Pontevedra, a través do seu Servizo, proporciona servizos de mobilidade de todo tipo ós seus usuarios, parte deste servizo de mobilidade está baseado na plataforma de servizos BlakBerry Enterprise; a plataforma BlackBerry é unha das máis seguras e de maior fiabilidade do mercado. O mercado da telecomunicacións está en continuo cambio, en especial nos dispositivos móbiles que supuxeron un antes e un despois na forma de traballar dos usuarios. BlackBerry está actualizando a súa plataforma de mobilidade á versión 10, a cal supón un cambio radical na súa plataforma e nos seus terminais, dotándoos de mellores prestacións e maiores funcionalidades. Este cambio era necesario, pois os seus terminais estaban quedándose desfasadas con respecto á competencia. Este ano BlackBerry organiza o 11 de xuño de 2013 en Madrid, unha Reunión para presentar de forma práctica a súa nova plataforma BLACKBERRY 10, a cal, en canto estea homologada polo operador (Movistar)o servizo de Novas Tecnoloxías reemplazará á plataforma actual BlackBerry da Deputación de Pontevedra.   Por todo iso, solicita permiso para que D. Francisco Javier Couñago Magariños, funcionario de carreira adscrito ó Servizo de Novas Tecnoloxías como Coordinador de Sistemas e Telecomunicacións, poida asistir a Madrid a devandita Reunión, así como unha axuda económica correspondente a locomoción e dietas. A solicitude é informada favorablemente polo Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías, D. Amancio Varela García e conformada pola Deputada Dña. Begoña Estévez Bernárdez. Polo exposto e de conformidade co establecido no V Acordo Regulador para persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra e o Real Decreto 462/2002 de 24 de maio de Indemnizacións por razón de servizo, e en virtude das competencias que me confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade validar o acto e conceder a D. Francisco Javier Couñago Magariños licenza para asistir, así como unha axuda económica en concepto de gastos de desprazamentos e dietas por importe de 165,90 €, estando desagregados do seguinte xeito: Desprazamento: (Saída día 11/06/2013 ás 8:00 e regreso o mesmo día ás 21:50 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA Desprazamento en vehículo particular: Santiago – Aeroporto Santiago - Santiago (44 km x 0,19 €) 8,36 € 13/926.926.231.20 Aparcamento Aeroporto Santiago 7,00 € 13/926.926.231.20 Traslado en destino 60,00 € 13/926.926.231.20 Voo Santiago – Madrid - Santiago 76,43 € 13/926.926.231.20 TOTAL GASTOS LOCOMOCIÓN… 151,79 € 13/926.926.231.20 Dietas: (Saída día 11/06/2013 ás 8:00 e regreso o mesmo día ás 21:50 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA Dieta ½ dieta día 1/06/2013 Grupo III 14,11 € 13/926.926.230.20 TOTAL GASTOS DIETAS…… 14,11 € 13/926.926.230.20 Unha vez finalizado a viaxe, presentarase no Servizo de Recursos Humanos e Formación no prazo de 10 días hábiles a conta xustificativa de gastos para a correspondente tramitación do expediente, co obxecto de que se lle abonen os gastos que se puidesen xerar en concepto de desprazamento, aloxamento e manutención. A interesada deberá achegar tamén a tarxeta de embarque, billete ou algún documento acreditativo onde se especifique os horarios da viaxe. Así mesmo, e, de conformidade coa normativa 11ª do acordo nº 9.14880 de data 9 de marzo de 2007, e, modificada mediante acordo da Xunta de Goberno de data 9 de setembro de 2011, pola que se regula as licenzas e axudas económicas para a asistencia a cursos, reunións, xornadas, etc.., especifícase que non se abonarán os gastos de desprazamento en taxi entre o lugar do aloxamento e o centro onde se imparte o curso, xornada, congreso, reunión ou seminario, debendo utilizarse as liñas de transporte regular (autobús, metro…). C) Mediante escrito de data 1 de xullo de 2013 con número de rexistro de entrada 2013053221, D. Amancio Varela García, en calidade de Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías expón que este ano a Deputación de Ourense organiza a Conferencia Internacional sobre Territorios Creativos, que se celebrará os próximos 27 e 28 de xuño do 2013 no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, e na que se reunirán diferentes especialistas europeos sobre a revalorización e defensa da riqueza patrimonial pola vía das novas canles de expresión e comunicación. O tema principal a tratar será, entre outros, a potencialidade das ferramentas innovadoras da imaxe, ó servizo do rexistro, conservación e promoción dixital da cultura, encadrado todo isto dentro do Proxecto Imaxina Atlántica, o que evidencia a estreita relación existente entre o Turismo e as Novas Tecnoloxías na actualidade. Polo anteriormente mencionado, e polo interese que representa para a nosa Institución dita iniciativa, que fomenta a actividade económica a través do desenvolvemento local e dun aproveitamento creativo das novas tecnoloxías da imaxe, poñéndoas a disposición do patrimonio, solicita autorización para que asista o día 27 de xuño de 2013 D. Jorge Vázquez Igrexas, funcionario interino sen praza adscrito ó Servizo de Novas Tecnoloxías como Consultor TIC de Servizos Sociais, así como unha axuda económica en concepto de desprazamentos e dietas. A solicitude é informada favorablemente polo Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías., D. Amancio Varela García e conformada favorablemente pola Deputada Dna. Begoña Estévez Bernárdez. Polo exposto e de conformidade co establecido no V Acordo Regulador para persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra e o Real Decreto 462/2002 de 24 de maio de Indemnizacións por razón de servizo, e en virtude das competencias que me confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade validar o acto e conceder a D. Jorge Vázquez Igrexas licenza para asistir, así como unha axuda económica en concepto de gastos de desprazamentos e dietas por importe de 71,02 €, estando desagregados do seguinte xeito: Desprazamento: CONCEPTO TOTAL PARTIDA Desprazamento en vehículo particular: Pontevedra-Ourense-Pontevedra 238 km x 0,19 € 45,22 € 13/926.926.231.20   Peaxe autoestrada: 3,55 € x 2 7,10 € 13/926.926.231.20 TOTAL GASTOS LOCOMOCIÓN… 52,32 € 13/926.926.231.20 Dietas: CONCEPTO TOTAL PARTIDA Dieta ½ manutención - Grupo II 18,70 € 13/926.926.230.20 TOTAL GASTOS DIETAS…… 18,70 € 13/926.926.230.20 Unha vez finalizado a viaxe, os interesados deberán presentar no Servizo de Recursos Humanos e Formación, no prazo de 10 días hábiles, a conta justificativa de gastos para a correspondente tramitación do expediente, co obxecto de que se lle abonen os gastos que se puidesen xerar en concepto de desprazamento, aloxamento e manutención, conforme ó disposto no apartado 2.2.1 da Orde de 8 de novembro de 1994 sobre xustificación e anticipos de indemnizacións por razón do servizo. 7.21129.- COMUNICACIÓNS A Xunta de Goberno queda enterada do escrito do Xefe da Estación Fitopatolóxica do Areeiro de data 1/07/2013 (Rex. saída núm. 10640 de 1 de xullo de 2013), dando conta dos traballos e posters presentados no “6º Congreso Forestal Español” celebrado en Vitoria, dende o día 10 ó 14 de xuño de 2013. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 8.21130.- INFORME EN RELACIÓN COA DECISIÓN DE AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO “CONEXIÓN NORTE DE PONTEVEDRA: PO531 – N550”, QUE REMITE A SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Dada conta da comunicación da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de data 28 de maio de 2013, recibida nesta Deputación o día 3 de xuño de 2013 (Rex. de entrada núm. 2013042974), remitindo decisión de avaliación de impacto ambiental do proxecto “conexión norte de Pontevedra: PO531 – N550”, ós efectos de emisión de informe por parte desta Deputación, e Resultando que a Xefa do Servizo de Medio Ambiente, emite informe con data 25 de xuño de 2013, no que manifesta:   “El presente informe consta de: 1. Antecedentes. 2. Actuaciones propuestas 3. Alternativas 4. Análisis ambiental. 5. Medidas correctoras y de vigilancia 6. Conclusión. 1. Antecedentes En lo referente al PROYECTO DE TRAZADO: CONEXIÓN NORTE DE PONTEVEDRA: PO-531 – N-550, se trata de un tramo de nuevo trazado que servirá para conectar la Rotonda de Conexión la PO-531 y la PO-225 con la N-550. La longitud estimada para este tramo es de 850 m. En este sentido, en lo que respecta a su consideración bajo la normativa de Evaluación Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008), se trata de un proyecto encuadrable en el ANEXO I. Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 2. Actuaciones propuestas El Objetivo de la obra proyectada es solucionar los tráficos periurbanos de la zona norte de Pontevedra. Para ello, se plantea la ejecución de una vía de altas prestaciones que conecte las carreteras AP-9, VG-4.8, PO-531, PO-225 y N-550. Se trata de un tramo de nuevo trazado que servirá para conectar la Rotonda de Conexión la PO-531 y la PO-225 con la N-550. La longitud estimada para este segundo tramo es de 850 m. La sección tipo contará con dos calzadas con dos carriles cada una, separadas por una mediana de dos metros. Con este nuevo tramo, con el que se conecta la glorieta de Conexión entre la PO-531 y la PO -225 con la N-550, las actuaciones afectarán únicamente a la parroquia de Cerponzóns (San Vicente). 3. Alternativas Propuestas No constan. 4. Análisis ambiental  GEOLOGIA Y SUELOS: No se han identificado recursos edáficos ni geológicos de carácter singular en el ámbito de afección de la infraestructura. Por otra parte, se estima que las ocupaciones asociadas a las actuaciones a realizar serán reducidas y afectarán, fundamentalmente a superficies dedicadas a cultivos, masas disclímax de eucalipto y pino y zonas industriales, comerciales y de servicios.  AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS: debe centrarse el análisis en la posibilidad de que se produjeran afecciones de tipo indirecto a consecuencia de arrastres de tierras y/o otros materiales empleados en obra sobre las aguas superficiales, a través de fenómenos de escorrentía, si bien, es un supuesto de impacto ligado a la coincidencia de operaciones de obra con fenómenos de precipitación para los que es posible y será necesario, tal y como se señalaba anteriormente, el diseño y la articulación de algún tipo de medida que, al menos en fase de obra, controle el fluir de las aguas de escorrentía por el ámbito de actuación e impide que éstas, por arrastres, acaben alterando la calidad de las aguas continentales.  VEGETACIÓN – USOS DEL SUELO A estas afecciones habría que añadir las superficies destinadas a las ocupaciones temporales de la obra, como zona de Instalaciones Auxiliares, Parque de Maquinaria, etc., que en todo caso se pretenderán que se instalen dentro de la zona de expropiación de la obra.  HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO se estiman las potenciales afecciones sobre hábitats de interés comunitario y otras comunidades seminaturales, en base a la información procedente del “Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España” (MMAMRM. 2005).  FAUNA ASOCIADOS A LAS OCUPACIONES: La implementación del nuevo tramo (Variante de Alba) implica la realización de operaciones de despeje y desbroce, excavación, movimiento de tierra; que se traducen en la necesidad de eliminar la cubierta vegetal preexistente en los ámbitos a ocupar por el vial, cubierta vegetal que es el elemento definitorio de los hábitats faunísticos, suponiendo el proceso, en suma, una pérdida o merma de los hábitats disponibles para las comunidades faunísticas vinculadas a cultivos, tierras de labor y, ya en mucha menor cuantía, a masas disclímax de pino y eucalipto.  EFECTO BARRERA SOBRE VERTEBRADOS TERRESTRES: La nueva infraestructura viaria deberá contar con los pasos de fauna necesarios para evitar los efectos barrera sobre vertebrados terrestres.  PAISAJE Del impacto sobre el paisaje producido por el trazado de la Variante de Alba, se destaca, en primer lugar, la escasa longitud de dicho tramo: 850 m. Se inscribe además en un entorno de actuación humanizado.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS aspectos de escasa trascendencia, caso de la incidencia sobre la calidad del aire (salud y seguridad), o sobre los usos del suelo.  PATRIMONIO CULTURAL: Se podrían generar impactos sobre el Camino Portugués de Santiago el Conjunto parroquial de S. Vicente de Cerponzóns y el Cruceiro de Rons. 5. Medidas Correctoras y de vigilancia Al ser un proyecto encuadrable en el ANEXO I (Grupo 6. Proyectos de infraestructuras) no procede en el documento de inicio detallar las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente ni detallar el seguimiento de las mismas. 6. Conclusión Como se deduce en el contenido del documento de inicio, se hace referencia a la definición características y ubicación del proyecto, con un exhaustivo diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado, pero hay una cierta falta de información en el contenido del mismo dado que no se detalla el uso de diferentes análisis de alternativas con sus potenciales impactos. Como ya detallamos anteriormente se trata de un proyecto encuadrable en el ANEXO I (Grupo 6. Proyectos de infraestructuras). En relación a la tramitación ambiental del proyecto, el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de xaneiro, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos señala que: Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 9.21131.- INFORME EN RELACIÓN COA CONSULTA DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO “PANTALÁN DE ATRAQUE EN RANDE (PONTEVEDRA)”, QUE REMITE A DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL E MEDIO NATURAL DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE Dada conta da comunicación da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de data 28 de maio de 2013, recibida nesta Deputación o día 3 de xuño de 2013 (Rex. de entrada núm. 2013042988), remitindo consulta de impacto ambiental do proxecto “Pantalán de atraque en Rande (Pontevedra)”, ós efectos de emisión de informe por parte desta Deputación, e Resultando que a Xefa do Servizo de Medio Ambiente, emite informe con data 25 de xuño de 2013, no que manifesta: “El presente informe consta de: 1. Antecedentes. 2. Actuaciones propuestas 3. Alternativas 4. Análisis ambiental. 5. Medidas correctoras y de vigilancia 6. Conclusión. 1. Antecedentes Con fecha 22 de marzo de 2013 se firma el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO Y EL EXCMO. CONCELLO DE REDONDELA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PANTALÁN PARA FACILITAR EL ACCESO Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE RANDE”. En el Acuerdo Primero de dicho Convenio la Autoridad Portuaria de Vigo se compromete a realizar la consulta al órgano ambiental acerca de la necesidad de someter a Estudio de Impacto Ambiental el Proyecto de “Pantalán de Atraque en Rande”, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, puesto que la actuación proyectada se ubica dentro de la Red Natura 2000. 2. Actuaciones propuestas El Proyecto de “Pantalán de Atraque en Rande” consiste en la instalación de un pantalán flotante que permita el acceso marítimo al “Centro de Interpretación de Rande”, puesto que dicho Centro tiene unos accesos terrestres deficientes debido a la difícil orografía de la zona y al paso de la vía ferroviaria a escasos metros. Dicho pantalán dará servicio a embarcaciones de pasaje similares a las que realizan el servicio de transporte de ría o embarcaciones de recorrido turístico, embarcaciones que en ningún caso superarán las 1.350 toneladas de arqueo. 3. Alternativas Propuestas Alternativa 0: No realizar ninguna actuación. Alternativa 1 Alternativa que consiste en la construcción de un pantalán flotante de 24 metros de longitud, mediante la unión de módulos de 12 metros de eslora, 2,5 metros de anchura y un francobordo de 1 metro, que permita el atraque de embarcaciones de dicha eslora y el desembarque de visitantes al Centro de Interpretación existente en Rande. 4. Análisis ambiental Las acciones potencialmente generadoras de impacto, consideradas previamente a la ejecución del Proyecto, desglosadas para la Fase de Construcción y Explotación, se incluyen a continuación. Fase de Construcción: a) Obras de pilotaje. Consisten, básicamente, en la hinca de pilotes metálicos huecos que garanticen la sujeción de la instalación del embarque flotante. Posibles efectos: - Ocupación de fondos. - Remoción de materiales del fondo. - Ruidos. b) Mejoras sociales: - Demanda de mano de obra. - Incremento de la actividad económica de empresas del sector de la construcción. Fase de Explotación: a) Actividad socioeconómica: - Creación de puestos de trabajo. - Incremento de la demanda de servicios. - Incremento de la actividad financiera. - Consolidación del Centro de Interpretación. - Fomento de la inversión privada. Se observa que la única actividad potencialmente generadora de impactos negativos al medio físico podría ser la ejecución de los pilotes de anclaje de las instalaciones flotantes.   5. Medidas Correctoras y de vigilancia Ante la ausencia de impactos relevantes no se contempla ninguna Medida Correctiva o Compensatoria. En cuanto a la generación de ruido se propone como medidas preventiva realizar las operaciones de hinca en momentos del día en los que dicha actividad suponga menos perjuicio para los habitantes de la zona y siempre dentro de los límites que fije la normativa acústica en este sentido. Se realizará un seguimiento visual a pie de obra de los procedimientos de ejecución expuestos. Asimismo se realizarán mediciones del ruido generado en el proceso de hinca de los pilotes comprobando que se encuentran en los niveles sonoros permitidos. Previamente a la ejecución de las obras la empresa contratista elaborará un Plan de Vigilancia Medioambiental y un Plan de Gestión de Residuos de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 6. Conclusión El presente proyecto, por tratarse de una estructura flotante y fácilmente desmontable, se considera que no pertenece a los incluidos en los Anexos definidos en el RDL 1/2008, sin embargo el proyecto se sitúa en la Ensenada de San Simón, zona perteneciente a la Red Natura 2000. Se observa que la única actividad potencialmente generadora de impactos negativos al medio físico podría ser la ejecución de los pilotes de anclaje de las instalaciones flotantes por eso ya que el proyecto está ubicado en una zona perteneciente de la Red Natura 2000, consideramos que deberá ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental si la Consellería de Medio Ambiente lo considerase oportuno antes de ser tramitadas las autorizaciones correspondientes.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. 10.21132.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAS SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADUMIA Dada conta da comunicación do Sra. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Ribadumia, de data 10 de xuño de 2013 (rexistro de entrada núm. 2013046160, de data 11/06/13), pola que se remite Modificación puntual nº 2 do Plan Xeral de Ordenación Muncipal do Concello de Ribadumia, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provincias. Visto o informe do Director de Infraestruturas, de data 3 de xullo de 2013, no que manifesta:   “Analizado y revisado el documento de “Modificación Puntual nº 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ribadumia” remitido por el Servicio de Secretaría, tengo a bien informar lo siguiente, 1. El ámbito de la modificación puntual afecta a la carretera provincial E.P. 9305 Coirón-Ribadumia-Leiro. 2. Todo el tramo definido en el ámbito se encuentra urbanizado (dispone de aceras), como consecuencia de ello, se define como “línea de cierre” ó “límite exterior de dominio público” al borde exterior de la citada acera, ya que en todas las casas esta distancia es mayor de los 7,00 metros respecto al eje del vial. 3. En aquellas casas puntuales en las que se modifique la definición de la acera, la distancia anterior se tomará como distancia de cerramiento. 4. A los efectos de “línea de edificación”, ésta vendrá definida por una paralela a la línea exterior de la acera situada a 5,00 metros de la misma con carácter general. En aquellos lugares donde existe una consolidación de edificaciones, se mantendrá la dirección actual como línea de edificación. Una vez tenidos en cuenta estas apreciaciones sobre la modificación puntual se informa favorablemente dicho documento.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e acorda a súa remisión ó do Concello de Ribadumia. 11.21133.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 4 de xullo de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201300001336 e que contén trinta e tres facturas, sendo a primeira de R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, por importe de 24.537,24 € e a derradeira de Telefónica Móviles España, por importe 8.292,04 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 194.271,80 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 194.271,80 €   12.21134.- RECOÑECEMENTO DA OBRIGA E ORDE DE PAGO DA FACTURA Nº 132200034 EMITIDA POR UNIPUBLIC, S.A. CORRESPONDENTE Ó PRIMEIRO PAGO DO PATROCINIO PUBLICITARIO DA VOLTA A ESPAÑA 2013 A Xunta de Goberno da Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 14 de xuño de 2013 adoptou o acordo de adxudicar o patrocinio publicitario da “Volta a España 2013”, mediante procedemento negociado, sen publicidade e exclusividade á empresa Unipublic, S.A. (A-28406775), polo importe de catrocentos noventa e cinco mil oitocentos sesenta e sete euros con setenta e sete céntimos (495.867,77€) máis o importe correspondente ó 21% de IVE., que ascende a cento catro mil cento trinta e dous euros con vinte tres céntimos (104.132,23 €), o que supón un total de seiscentos mil euros (600.000,00 €), IVE. engadido. A cláusula quinta do prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato establece que o pago do contrato realizarase de forma parcial contra as facturas correspondentes nos seguintes prazos: • 50% nos dez días seguintes á data de formalización do contrato. • 12,50% o 30 de xuño de 2013. • 12,50% o 31 de xullo de 2013. • 12,50% o 31 de agosto de 2013. • 12,50% nos dez días seguintes á finalización da Volta a España 2013. Unipublic, S.A. (A-28406775) presenta factura nº 132200034 correspondente ó primeiro pago do patrocinio publicitario da Volta a España 2013 por importe de douscentos corenta e sete mil novecentos trinta e tres euros con oitenta e nove céntimos (247.933,89 €) máis o importe correspondente ó 21% de IVE., que ascende a cincuenta e dous mil sesenta e seis euros con doce céntimos (52.066,12 €) o que supón un total de trescentos mil euros con un céntimo (300.000,01 €). A xefa de servizo responsable de Turismo Rías Baixas presta a súa conformidade á factura presentada polo adxudicatario. Considerando que o artigo 216.2 do R.D.L. 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público establece que o pago do prezo do contrato poderá facerse de maneira total ou parcial mediante abonos a conta, ou no caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada un dos vencementos que se tiveran estipulado. Considerando que en virtude do disposto no artigo 185 do Trlrfl, aprobado por Rd. Lex. 2/2004 de 5 de marzo, correspóndelle á Presidencia o recoñecemento e liquidación de obrigas derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos e, segundo dispón a base 17ª das de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra a Presidencia delega na Xunta de Goberno o recoñecemento da obriga daqueles gastos que individualmente considerados excedan dos 200.000,00 €. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Recoñecer a obriga e ordenar o pago da factura nº 132200034 emitida por Unipublic, S.A. (A-28406775), correspondente ó primeiro pago do patrocinio publicitario da Volta a España 2013 por importe de douscentos corenta e sete mil novecentos trinta e tres euros con oitenta e nove céntimos (247.933,89 €) máis o importe correspondente ó 21% de IVE., que ascende a cincuenta e dous mil sesenta e seis euros con doce céntimos (52.066,12 €) o que supón un total de trescentos mil euros con un céntimo (300.000,01€). Esta cantidade será librada con cargo á aplicación 13/433-432-226.23 do vixente orzamento provincial mediante transferencia bancaria á conta da que é titular o adxudicatario. 13.21135.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN, RECOÑECEMENTO DA OBRIGA E ORDE DE PAGO Á ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA (AEMPE) POR IMPORTE DE 10.000,00 € PARA FINANCIAR OS GASTOS DERIVADOS DAS ACTIVIDADES DE APOIO A EMPRESAS E CAMPAÑA “UN NADAL PARA TODOS” ANO 2012 Vista a solicitude con entrada no Rexistro da Deputación de Pontevedra o 15 de marzo de 2013 con número 19982 presentada por D. José María Corujo Seguido, en representación da Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (AEMPE) (N.I.F. G-36.011.278), na que solicita axuda para sufragar os gastos derivados de actividades de apoio ás empresas e campañas promocionais do comercio, así como a documentación complementaria, con entrada no Rexistro da Deputación de Pontevedra o 13 de xuño de 2013 con número 2013047409. A técnica de administración, o 21 de xuño de 2013 informa o expediente e propón conceder unha subvención por importe de 10.000,00 € para sufragar os gastos derivados das actividades realizadas por AEMPE, así como recoñecer a obriga e ordenar o pago. O Servizo de Intervención, o 3 de xullo de 2013, certifica a existencia de crédito suficiente na aplicación 13/433.431.479.02 e informa o expediente, realizando unha serie de observacións e sinalando que, en caso de continuar coa tramitación do expediente, deberá seguirse o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito.   De conformidade co establecido no artigos 22.2 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, acredítanse razóns de interese público, social e económico para a concesión directa a Deputación Provincial de Pontevedra da subvención, por ser AEMPE a única asociación que realiza activamente actividades para os pequenos e medianos empresarios de Pontevedra. Considerando que compételle á Xunta de Goberno a concesión, o recoñecemento da obriga e orde de pago desta subvención, A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Autorizar o gasto e conceder, polo sistema de recoñecemento extraxudicial de crédito, unha subvención a Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (AEMPE) (N.I.F. G-36.011.278) por importe de dez mil euros (10.000,00 €) en concepto de axuda económica para sufragar os gastos derivados da realización de apoio a empresas e da campaña “Un Nadal para todos” do ano 2012, cantidade que será librada con cargo á aplicación 13/433.431.479.02 do vixente orzamento da Deputación de Pontevedra. Segundo.- Aprobar a xustificación, recoñecer a obriga e ordenar o pago de dez mil euros (10.000,00 €), mediante o sistema de recoñecemento extraxudicial de crédito, en concepto de subvención Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra A (AEMPE) (N.I.F. G-36.011.278) por importe de dez mil euros (10.000,00 €) concedida para sufragar os gastos derivados da realización de apoio a empresas e da campaña “Un Nadal para todos” do ano 2012, con cargo á aplicación 13/433.432.479.02 do vixente orzamento da Deputación de Pontevedra. 14.21136.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE DOS RECURSOS TURÍSTICOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA Visto o informe da técnica de administración, do 11 de xuño de 2013 sobre o convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Deputación de Pontevedra para a mellora da accesibilidade dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra e os informes favorables do Sr. Secretario Xeral e da Xefa do Servizo de fiscalización que obran no expediente. Considerando que segundo establecen as bases de execución do orzamento provincial é competente Xunta de Goberno para a aprobación do convenio de colaboración. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Deputación de Pontevedra para a mellora da accesibilidade dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra cuxo texto é como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE DOS RECURSOS TURÍSTICOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. Santiago de Compostela, REUNIDOS Por unha banda, Dª María Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia, CIF Q-1500394-J en virtude do nomeamento polo Decreto 34/2013 do 21 de febreiro e conforme as facultades que lle confire o artigo 5 do Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos que desconcentra na titular da Dirección da Axencia a competencia para subscribir convenios de colaboración no seu respectivo ámbito competencial. Doutra, D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación provincial de Pontevedra, con C.I.F. P-3600000-H en virtude do acordo plenario do 24 de xuño de 2011 de conformidade co disposto no artigo 34.1 b) da Lei 7/1985 de 2 de abril de Bases do Réxime Local. INTERVEÑEN En nome e representación das súas respectivas Institucións, recoñecéndose mutua e reciprocamente da capacidade para obrigarse mediante o presente convenio para o que, previamente EXPOÑEN Primeiro. Que o artigo 148.1.18 da Constitución establece, entre as competencias que poderán asumir as Comunidades Autónomas, a relativa á promoción e ordenación do turismo no seu ámbito territorial. Segundo. Que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias, con carácter exclusivo, tal e como se desprende do contido do seu Estatuto de autonomía, en materia de promoción e ordenación do turismo dentro da comunidade (artigo 27.21). Terceiro. Que o artigo 9 dos estatutos da Axencia Turismo de Galicia aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, establece como competencias e funcións para o cumprimento dos obxectivos da Axencia Turismo de Galicia, a instauración de canles efectivas de comunicación con outros organismos locais, provinciais e da Administración central e outras administracións, así como co sector privado.   Cuarto. Que de conformidade co previsto nos artigos 31 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 101.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, a provincia ten como “fins propios e específicos garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social e, en particular: a) Asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio provincial dos servizos de competencia municipal. b) Participar na coordinación da Administración local coa da Comunidade Autónoma e a do Estado.” Así mesmo, o artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, establece como competencias propias das provincias: “d) A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito. e) En xeral, o fomento e a administración dos intereses peculiares da provincia.” Quinto. Que ó abeiro do disposto na Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, a Xunta de Galicia e as entidades locais poderán celebrar convenios de colaboración entre si para a máis eficaz xestión e prestación de servizos da súa competencia, podendo coordinar as súas políticas de fomento dirixidas a un mesmo sector, distribuír as subvencións outorgadas por unha delas con referencia ó ámbito territorial ou poboación doutra, executar puntualmente obras ou servizos da competencia dunha das partes, compartir as sedes, locais ou edificios que sexan precisos para o desenvolvemento de competencias concorrentes, ceder e aceptar a cesión de uso dos bens patrimoniais, desenvolver actividades de carácter prestacional e adoptar as medidas oportunas para alcanzar calquera outra finalidade de contido análogo ás anteriores. Sexto.- Que segundo dispón a citada Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, dous dos principios que presidirán a relación entre a Administración autonómica e a local son a colaboración e cooperación tanto económica como técnica e administrativa, en asuntos locais como en asuntos de interese común que se desenvolverán baixo as fórmulas e nos termos previstos nas leis, que, concretamente, poderán materializarse a través da subscrición dos convenios de colaboración que se estimen precisos. Sétimo. Que a Lei 7/2011, do 27 de outubro, do Turismo de Galicia, no seu artigo 32.f) establece que a Administración da Xunta de Galicia velará por unha elevación da calidade dos servizos, para o cal levará a cabo calquera acción pública ou de apoio da iniciativa privada dirixida a obter a excelencia na prestación das actividades turísticas. Oitavo. Que a Axencia Turismo de Galicia apoia o desenvolvemento de fórmulas cooperativas co resto de administracións que permitan acadar un nivel de atención ó turista e visitante que mellore o prestado actualmente.   Noveno. Que as partes asinantes coinciden en que é necesario propiciar a accesibilidade ós recursos turísticos e, polo tanto, a integración social das persoas con calquera tipo de discapacidade (física, intelectual ou sensorial). Décimo. Que as partes asinantes coinciden na conveniencia e necesidade de xuntar esforzos e impulsar dende o ámbito de competencias das distintas entidades conveniantes, proxectos e accións conxuntos dirixidos a impulsar e mellorar o turismo en Galicia, e para elo perseguen a realización das actuacións necesarias para a accesibilidade dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra. En consideración a todo isto, é vontade das partes asinantes a colaboración e cooperación na xestión das actividades relacionadas co turismo de acordo ás seguintes CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto do convenio Constitúe o obxecto deste convenio regular as condicións da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Axencia Turismo de Galicia no referente á mellora da accesibilidade dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra, nos concellos de O Grove, Ribadumia, Meis e Meaño, de acordo co Plan de mellora de accesibilidade informado pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, COGAMI. Segunda.- Orzamento e financiamento O orzamento e as actuacións que se van a levar a cabo para acadar a mellora da accesibilidade dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra son as que se detallan a continuación. ACTUACIÓNS ORZAMENTO O GROVE Mellora da accesibilidade do itinerario Oficina de turismo-Lonxa 58.662,97 Museo de Salazón 27.875,02 RIBADUMIA Itinerario casco urbano de Barrantes 22.969,28 Ruta Umia 19.467,45 Casa da Cultura 7.226,86 Auditorio 4.049,00 MEIS Itinerario concello-auditorio 36.420,83 MEAÑO Capela de San Bieito 4.488,17 Área recreativa con zona de baño 9.906,51 Pazo de Lis 6.283,72 Capela das Angustias 2.453,59 Parque Barreiro 4.171,39   Praza do concello 10.937,48 TOTAL 214.912,27 Elaboración do Plan de mellora da accesibilidade e asesoramento 10.000 Proxecto de obra 20.000 TOTAL ORZAMENTO 244.912,27 Deste orzamento a Axencia Turismo de Galicia financiará a contía de cento vinte e cinco mil euros (125.000,00€), e a contía restante para completar a execución do proxecto correspóndelle executala á Deputación de Pontevedra. A Axencia Turismo de Galicia procederá ó pagamento dos gastos correspondentes con cargo á aplicación orzamentaria 04.A2.761A.760.0, proxecto de gasto 1999 10723, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 2013. Terceira.- Compromisos Co fin de acadar o obxectivo de integración social das persoas con discapacidade, a Axencia Turismo de Galicia e a Deputación de Pontevedra promoverán a cultura da accesibilidade, para o cal, comprométense ó seguinte: 1. Dar a coñecer o proxecto de Pousadas do Salnés, que é un plan de dinamización xestionado pola Deputación de Pontevedra para a creación dun produto turístico accesible. É un proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e pola Deputación de Pontevedra, e pretende dar resposta á necesidade de diversificar a oferta turística das Rías Baixas. 2. Promover a cultura da accesibilidade, fomentando a supresión de barreiras arquitectónicas e outras medidas complementarias, co fin de que a provincia de Pontevedra sexa un exemplo de integración e solidariedade para as persoas con discapacidade. Cuarta.- Obrigas da Axencia Turismo de Galicia A Axencia Turismo de Galicia comprométese a facer unha achega económica de cento vinte e cinco mil euros (125.000,00 €), para a execución das obras necesarias para dotar de accesibilidade ós recursos turísticos da provincia de Pontevedra nos concellos de O Grove, Ribadumia, Meis e Meaño. Quinta.- Obrigas da Deputación de Pontevedra A Deputación de Pontevedra comprométese a: 1. Achegar o plan de mellora de accesibilidade e o proxecto de obra unha vez aprobado e supervisado polo órgano provincial competente, e a realizar as obras necesarias para dotar de accesibilidade ós recursos turísticos nos concellos de O Grove, Ribadumia, Meis e Meaño, segundo se establece na cláusula segunda, co compromiso de manter o investimento por un período de cinco (5) anos como mínimo. 2. Incluír en toda a documentación, publicación, maqueta, páxina web e cartelería que se realice sobre o obxecto do convenio, que os mesmos se realizan “coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia”, utilizando a marca Galicia regulada por Decreto 121/2011, do 16 de xuño. 3. Reintegrar, total ou parcialmente, a axuda percibida no suposto de incumprimento das condicións establecidas no presente convenio. 4. Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra acreditará ante a Axencia Turismo de Galicia o cumprimento do deber de remisión ó Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio, conforme o indicado no artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas. Sexta.- Xustificación do convenio O prazo para xustificar por parte da Deputación de Pontevedra a aplicación dos fondos percibidos remata o 15 de decembro de 2013, polo que deberá remitir antes desa data e de conformidade cos artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, que regula especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, a seguinte documentación: a) Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, co visto e prace do Alcalde ou Presidente, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención en que se faga constar, como mínimo de forma detallada: - O cumprimento da finalidade da subvención. - Os distintos conceptos e contías correspondentes ós gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identificación do acredor, número de factura ou documento equivalente, certificación da obra, importa, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente. b) Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, de ser o caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e /ou indirectos incorporados na relación a que se fai referencia na letra a). c) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe a a súa procedencia. d) Tres orzamentos que se esixen en aplicación do artigo 29-3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Á vista desta documentación, o órgano competente da Axencia Turismo de Galicia, expedirá certificación acreditativa do cumprimento dos fins obxecto do convenio e tramitará o seu pagamento. En todo caso, a cantidade máxima que se obriga a achegar a Axencia minorarase proporcionalmente no caso de a Deputación de Pontevedra non xustifique a execución da totalidade do proxecto de obra de accesibilidade ós recursos turísticos nos concellos de O Grove, Ribadumia, Meis e Meaño. No caso de que se produza exceso das subvencións percibidas de distintas entidades públicas o concello deberá reintegrar o exceso xunto cos xuros de demora, nos termos que establece o artigo 23 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da lei de subvencións de Galicia. Ó abeiro deste convenio poderán financiarse os gastos nos que tivese incorrido a Deputación, como consecuencia da realización de actuacións acordes co obxecto do convenio e que se teñan efectuado con anterioridade á sinatura do mesmo, sempre que se trate de gastos correspondentes ó actual exercicio económico.   Procederá o reintegro parcial ou total da subvención nos casos previstos 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e concordantes do Decreto 11/2009 do 8 de xaneiro. A Axencia Turismo de Galicia reservarase o dereito a solicitar toda a documentación que se considere precisa en relación coa xustificación do obxecto do presente convenio. Sétima.- Pagamento anticipado Conforme ó artigo 6.1.Dous do decreto 193/2011, do 6 de outubro, a Axencia Turismo de Galicia realizará un pagamento anticipado de sesenta e dous mil cincocentos euros (62.500,00 €), que non supera o límite do 50% da subvención concedida. Este anticipo supoñerá a entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención. Conforme ó artigo 65.4.c do decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia a deputación de Pontevedra queda exonerada da constitución de garantía. Oitava.- Pagamentos a conta. Poderanse realizar pagamentos a conta conforme ó artigo 62 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Os ditos pagamentos á conta poderán supoñer a realización de pagamentos fraccionados que responderán ó ritmo de execución das accións subvencionadas. A suma dos pagamentos a conta non será superior a cen mil euros (100.000,00 €), que se corresponde ó 80% da subvención concedida. O 20% restante pagarase unha vez a deputación xustifique debidamente o remate da actuación subvencionada e o seu pagamento. Para proceder ó seu pagamento, a deputación deberá enviar unha certificación da execución realizada expedida pola empresa contratista, asinada polo director de obra, supervisada por técnico competentes e conformada polo órgano competente da deputación provincial, acompañada dunha memoria xustificativa do director de obra e unha reportaxe fotográfica da obra realizada. As primeiras certificacións servirán de xustificante do pagamento anticipado realizado. Unha vez xustificada a totalidade do anticipo, as seguintes certificacións abonaranse mediante o sistema de pagamento a conta ata o límite do 80% referido. Conforme ó artigo 65.4.c do decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia a deputación de Pontevedra queda exonerada da constitución de garantía. Novena.- Vixencia do convenio Este convenio entrará en vigor ó día seguinte da súa sinatura e estenderá a súa vixencia ata o 15 de decembro de 2013. Décima: Comisión de seguimento e control Para o seguimento e desenvolvemento do presente convenio constitúese unha comisión integrada por dous membros de cada unha das partes. Esta comisión será a encargada de solucionar as controversias que se poidan suscitar na interpretación do convenio.   A composición da comisión será a seguinte: • Dous representantes da Axencia Turismo de Galicia. • Dous representantes da Deputación de Pontevedra. • O funcionamento da comisión axustarase ó disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, así como ó disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Os acordos da comisión adoptaranse por unanimidade e serán executivos e vinculantes para as administracións integradas no convenio. Corresponderán á comisión de seguimento as seguintes funcións: - A interpretación do presente convenio, resolvendo todas as dúbidas que poida xerar a súa execución. - O seguimento da execución do convenio, sendo informada polas administracións asinantes das accións realizadas. - As demais funcións que se lle atribúan neste convenio. Décimo primeira: Modificacións do convenio As modificacións do convenio adoptaranse por acordo expreso e escrito das partes asinantes, e de acordo cos trámites que esixa a normativa vixente. Décimo segunda.- Natureza xurídica e xurisdición competente Este convenio ten natureza administrativa, sendo competente para entender dos litixios que puidesen xurdir respecto da súa interpretación e execución a xurisdición contencioso-administrativa, e queda fora do ámbito do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, que os exclúe expresamente no apartado c) do parágrafo primeiro do artigo 4. Décima terceira. Resolución O presente convenio resolverase polo incumprimento total ou parcial dalgunha das cláusulas que o regulan. Lido polas partes, por si mesmas, e como proba de conformidade co expresado no presente Convenio, asínano e rubrican por triplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica ó comezo. POLA XUNTA DE GALICIA A Directora de Turismo de Galicia Mª Nava Castro Domínguez POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA O Presidente da Deputación Rafael Louzán Abal” 15.21137.- APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DUNHA BOLSA DE INVESTIGACIÓN CON DESTINO Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO Con fundamento no artigo 35.2 b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e en virtude do disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se proba o regulamento da referida Lei, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a convocatoria de unha bolsa de investigación con destino á Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Dita convocatoria rexerase polas seguintes bases: “BASES CONVOCATORIA DUNHA BOLSA DE INVESTIGACIÓN CON DESTINO Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO PRIMEIRA. OBXECTO Estas bases teñen por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade e publicidade, unha bolsa de investigación con destino á Estación Fitopatolóxica do Areeiro, para realizar labores de muestreo e seguimento en campo, preparación de mostras para a súa análise no laboratorio, ensaios de control e detección e diagnóstico de axentes patóxenos, con cargo á subvención prevista no Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra para a determinación de especies que xeras pragas e enfermidades agrícolas e forestais. SEGUNDA. CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES Poderán ser beneficiarios destas bolsas as persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para obter axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos: 1. Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea. 2. Posuír o título licenciado ou graduado en Ciencias Químicas con título de doutorado na data en que remate o prazo de presentación de instancias. 3. Non ter cumpridos os 35 anos na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes. 4. Non estar incapacitado fisicamente nin padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade obxecto da bolsa. 5. Non ter sido beneficiario dunha bolsa remunerada na Deputación de Pontevedra. 6. Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga IV. 7. Non estar incurso nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. TERCEIRA. DOTACIÓN ECONÓMICA Esta bolsa ten unha dotación económica de 1.000,00 €/mes por beneficiario, cantidade que se imputará ás aplicacións orzamentarias 13/413.413.481.01, e 13/413.413.160.03. O pagamento das bolsas realizarase a partir da data de incorporación da persoa beneficiaria, por mensualidades completas ou parte proporcional. Esta cantidade será incompatible con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza.   CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1. As instancias dirixiranse ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación de Pontevedra e presentaranse en modelo oficial ANEXO II, no rexistro xeral da institución provincial no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Na instancia farase constar a bolsa solicitada, o Centro e titulación. A mesma achegarase a seguinte documentación: a) Fotocopia do documento nacional de identidade ou calquera outro que o substitúa. b) Certificado de empadroamento. c) Documento acreditativo da titulación esixida ou de estar en condicións de obtela na data que remate o prazo para presentar as solicitudes. d) Certificado do expediente académico no que conste a nota media, calculada segundo o sistema establecido no R.d. 1125/03, para a súa valoración na fase de concurso. e) Certificado acreditativo do coñecemento da lingua galega correspondente ó nivel Celga IV. f) Declaración xurada na que a persoa interesada se compromete a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante a vixencia da bolsa. g) Certificado que acredite non estar incapacitado fisicamente nin padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada da persoa solicitante conforme cumpre este requisito. h) Declaración xurada de non ter sido beneficiario con anterioridade de ningunha outra bolsa remunerada na Deputación de Pontevedra. 2. Para presentaren as instancias os solicitantes estarán ó disposto no artigo 23, apartados 3, 4 e 5 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, en todo o que sexa de aplicación, ademais do recollido no apartado primeiro desta cláusula. QUINTA. EMENDAS 1. Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, a Deputación ditará unha resolución na que declare aprobada a lista de admitidos e excluídos, especificando, no seu caso, os motivos de exclusión, que será publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios da Deputación de Pontevedra. 2. Os aspirantes excluídos ou omitidos disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da resolución, para poder emendar, no seu caso, o defecto que motivase a exclusión. No suposto de producírense reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou desestimándoas e aprobando a lista definitiva, que se publicará na web e no taboleiro de anuncios da Deputación. SEXTA. COMISIÓN DE SELECCIÓN Para a selección dos bolseiros constituirase unha comisión, que estará integrada polos seguintes membros: - Presidente: o da Deputación de Pontevedra ou o persoa en quen delegue. - Vogais: o xefe do Servizo ou a persoa en quen delegue e un/ha funcionario/a técnico superior pertencente á Deputación de Pontevedra.   - Secretario: o da Deputación de Pontevedra ou funcionario/a de carreira con titulación superior en quen delegue. SÉTIMA. SELECCIÓN DOS BOLSEIROS 1. O proceso de selección desenvolverase en dúas fases. A primeira, de concurso e valoración da documentación presentada polos aspirantes admitidos, e a segunda, de entrevista persoal cos candidatos que superen o corte establecido na primeira fase. 2. Primeira fase: baremo de méritos: Os méritos acreditados polos interesados serán valorados conforme ós seguintes criterios: a) Expediente académico: ata un máximo de 2,00 puntos. No caso de expedientes académicos nos que non conste a nota media, calculada segundo o sistema establecido no R.d. 1125/03, valorarase con 0,00 puntos. b) Cursos: Por ter asistido a xornadas, congresos, simposios, seminarios ou cursos de formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, Comunidade Autónoma e Admón. local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública relacionados coa praza á que se opta (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo Nacional de Formación Continua), ata un máximo de tres (3) puntos, computándose: 1) De 100 ou máis horas de duración 0,25 puntos/curso 2) De entre 60 e 99 horas de duración 0,20 puntos/curso 3) De entre 30 e 59 horas de duración 0,15 puntos/curso 4) De entre 10 e 29 horas de duración 0,10 puntos/curso 1) De 10 ou máis créditos 0,25 puntos/curso 2) De entre 6 e 9 créditos 0,20 puntos/curso 3) De entre 3 e 5 créditos 0,15 puntos/curso 4) De 1 ou 2 créditos 0,10 puntos/curso Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración da xornada, congreso, simposio, seminario ou curso en créditos ou número de horas. Así mesmo, no se computarán as xornadas, congresos, simposios, seminarios ou cursos de duración inferior a un crédito ou dez horas. As puntuacións outorgadas serán publicadas no taboleiro de anuncios da Deputación e na páxina web, con ó menos cinco días hábiles de antelación á data en que se celebrará a entrevista. 3. Segunda fase: entrevista persoal. A entrevista terá lugar unha vez concluída a valoración de méritos e realizarase unicamente cos candidatos que alcancen a maior puntuación total na fase de concurso nunha porcentaxe que represente o 50% dos aspirantes admitidos, podendo ampliarse esta porcentaxe de estimarse conveniente e ó fin de garantir un mínimo de 20 aspirantes para a realización da entrevista.   Por Resolución da Presidencia convocarase ós candidatos para a entrevista persoal, nun único chamamento, quedando decaídos no seu dereito aqueles que non comparezan no lugar e día sinalado. A entrevista versará sobre o seu currículo e permitirá comprobar a preparación dos candidatos nas materias relacionadas coas actividades que se van desenvolver no referido Centro. A entrevista será valorada de cero a tres puntos. 4. En caso de empate nas puntuacións dos aspirantes, a orde de prelación determinarase pola maior puntuación alcanzada na nota media global do expediente académico. 5. Despois de rematar as entrevistas e no prazo máximo dun mes, a comisión publicará no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación as puntuacións outorgadas e a proposta de adxudicación xunto coa relación de candidatos seleccionados por orde decrecente, indicando os candidatos seleccionados e os correspondentes suplentes. OITAVA. CONDICIÓNS XERAIS. Establécense as seguintes condicións xerais: a) As bolsas terán unha duración de 1 ano, contado desde a data na que a persoa adxudicataria comece o seu labor, e poderá ser prorrogada por outro ano por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria. b) As bolsas serán incompatibles con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza. c) As persoas beneficiarias comprometeranse a observar o horario de traballo e a disciplina do centro onde se desenvolva a súa actividade. d) O feito de aceptar e facer uso destas bolsas non xera ningunha relación laboral nin funcionarial coa Deputación de Pontevedra nin coa entidade na que se desenvolvan as actividades da práctica laboral, polo que non implica, en consecuencia, ningún tipo de compromiso para un posterior contrato ou vinculación con este organismo provincial. e) O pagamento do importe da bolsa realizarase por mensualidades vencidas. As cantidades correspondentes estarán suxeitas ás retencións que procedan, de conformidade co previsto no R.d. 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas, así como na orde ESS/56/2013, de 28 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas reguladoras da cotización a seguridade social para o ano 2013. NOVENA. XUSTIFICACIÓN DA BOLSA Con dous meses de antelación a data de finalización de bolsa, o beneficiario estará obrigado a entregar ó xefe do Servizo ou Centro unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. Á vista da memoria, o xefe do Servizo deberá informar se procede ou non a prórroga e formular a correspondente proposta.   DÉCIMA. RENOVACIÓN DA BOLSA 1. O xefe do Servizo deberá presentar a proposta de prórroga no Servizo de RRHH cun mes de antelación á data de finalización, xunto coa memoria e informe indicados na base anterior. 2. Previo informe do Servizo de RRHH e Intervención, dita proposta someterase a aprobación da Xunta de Goberno, quen a resolverá tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e o aproveitamento demostrado polo bolseiro. DÉCIMO PRIMEIRA. REVOGACIÓN E REINTEGRO DA BOLSA O Ilmo. Presidente da Deputación de Pontevedra poderá, en calquera momento, mediante unha resolución motivada, revogar a bolsa a persoa adxudicataria se non cumpre debidamente as condicións esixidas nestas bases, ou as normas xerais de funcionamento do organismo, aténdose ó establecido nos artigos 36 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e suspendendo o aboamento da bolsa. De concorrer algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, corresponderá o reintegro total cando beneficiario incumpra total e absolutamente as condicións impostas para a concesión e a execución da bolsa. DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN No caso de enfermidade moi grave, debidamente xustificada que impida o desenvolvemento desta bolsa de investigación, acreditada mediante certificado médico, poderá acordarse a suspensión temporal desta. DÉCIMO TERCEIRA. RENUNCIA No caso de renuncia á bolsa, a persoa adxudicataria deberá presentar no Rexistro Xeral a correspondente solicitude dirixida ó Ilmo. Presidente da Deputación de Pontevedra, quen poderá adxudicar a bolsa que quede vacante ó candidato suplente polo período restante, segundo a orde de puntuación obtida no proceso de selección. DÉCIMO CUARTA. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN Transcorridos seis meses desde o final do proceso selectivo, a documentación presentada, excepto a instancia, será destruída, polo que se lles recomenda ós interesados que a retiren no referido prazo. DÉCIMO QUINTA. DEREITOS SUPLETORIOS A convocatoria, a selección das persoas candidatas e a realización dos traballos que dan dereito ás bolsas suxeitaranse ó previsto nestas bases, á Lei xeral de subvencións e á Lei de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común.” 16.21138.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA, MELLORA DA CAPA DE RODADURA E SINALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESTRADAS PROVINCIAIS DA ZONA SUR   Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 21/06/2013, prestou aprobación ó proxecto de “mellora da capa de rodaxe e sinalización horizontal en estradas provinciais da Zona Sur”, cuxo importe ascende á suma de 417.068,10 €, máis a cantidade de 87.584,30 € correspondente ó IVE. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emítese informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá na contratación da obra, considerándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente, emitido por Intervención, Considerando o disposto nos artigos 34.1, f) e i) da Lei 7/85, de 2 de abril, 185 do Trlrfl., de 5 de marzo de 2004, 117 e concordantes do Rd 2568/86, de 18 de novembro, e a base 16.2 de execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra de “mellora da capa de rodaxe e sinalización horizontal en estradas provinciais da Zona Sur”. O orzamento deste contrato é de 417.068,10 €, máis a cantidade de 87.584,30 € correspondente ó IVE, o que fai un importe total de 504.652,40 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: -Autorizar o gasto por importe de 504.652,40 €. -Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. -Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 13/456.453-612.02 do vixente orzamento provincial. Dito prego é como segue. “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA DA CAPA DE RODADURA E SINALIZACION HORIZONTAL EN ESTRADAS PROVINCIAIS DA ZONA SUR” 1.-OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto divídase por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes O devandito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RGLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2.-FINANCIACIÓN E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 2. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofértase ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase ou 1% do orzamento de execución material. • 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3.- RÉXIME XURÍDICO En todo o no previsto expresamente no presente prego de condicións, estarase ó disposto, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba ou Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4.-PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 3 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5.-CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 8 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. As ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só prorrogarase cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 7.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 8.-GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP.   A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación . 9.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 9.1. Lugar e prazo de presentación As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres, e sábados de 9 a 13 horas; Ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9 a 14 horas) dentro dun prazo de vinteseis días naturais, contando desde ou día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre non mesmo día. 9.2. Formalidades Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. -Obra: Denominación obra. (Especificalo número da obra á que se licita no caso de que o procedemento se divida en varias obras). -Nº Expediente No caso que se coñeza. -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, email e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.-A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos Rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá acompañarse o documento que acredite a personalidade deste representante (Documento Nacional de Identidade, para españois; Pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastante en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas Administracións Públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3.-Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran 4.-Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ó licitante. 5.- Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 8 do Anexo I do presente prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel.   O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A en caso de licitar a varias obras: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras, poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ás que se presente. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas no Anexo I. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo vos seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. 10.- MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: - O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. SECRETARIO: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 11.-CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. A devandita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 9.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 9.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 9.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12.-REQUIRIMENTO O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes,as clasificara por orde decrecente e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: -Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. -Documento acreditativo do pagamento dous anuncios. -Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. -Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dous medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. -Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde especifíquese con claridade as actuacións a desenrolar e o importe económico en relación co prazo.   A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigacións tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando á data de presentación de suproposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, o alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RGLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio,comprobará mediante os datos que constan na súa propia Tesourería o cumprimento de dicha obrigas. Obrigacións coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RGLCAP. 13.-ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas.   A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14 SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Se deberá indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe co respecto a totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, Reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, conforme ó indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15.-FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución.   Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16.-OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA TRAS A FIRMA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obrigación de realizar as seguintes actuacións: 16.1.Control de seguridade e saúde. Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Dirección: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra Teléfono 986873176. delegacion.galicia@ateneasa.com 16.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega de estes documentos a Atenea, que procederá a a tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 16.3. Comunicación de apertura do centro de traballo Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO Dirección: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos.   Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 16.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos. O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última correspóndalle. Así mesmo, o contratista estará obrigado a abonar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 16.5. Inicio das obras A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a firma do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras.   O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e modifíquese o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos do seu esixibilidade. 16.6. Certificacións A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir una vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na area de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 16.7. Solicitude de prorroga no prazo de execución As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado.   A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 16.8. Modificación do proxecto A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do empleo, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 17.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),ou seu perfil de contratante. 18.- OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a abonar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Non area de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19.- RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras.   20.- EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dúas traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (art, 212.1 do TRLCSP). Ó contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21.- EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RGLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa reaxústese o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.   Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22.- RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de inventario. 23.- XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24.- LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato.   O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, abonarase a cantidade endebedada ó contratista. 25.-GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26.-DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non email contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos vos prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO Ou contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 237 do TRLCSP. 28.-XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a tenor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.   ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Execución da obra “mellora da capa de rodadura e sinalización horizontal en estradas provinciais da Zona Sur”. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: Ordinario Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 417.068,10 € IVA (21%): 87.584,30 € Total con IVE: 504.652,40 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/456.453-612.02 504.652,40 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano.   4.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses, e a data contará dende o día seguinte a firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5.- RÉXIME DE PAGOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6.-GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (SOBRE A) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído.. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga).   - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE.) de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva -Libro rexistro de ventas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de ventas e ingresos reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de ventas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflexa a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. - Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó presuposto deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 9- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 9.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos.   Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 9.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto acarreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 9.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma Os técnicos, en base a documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 9.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra.   2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 9.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 9.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B.   ANEXO II.-MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio / ou en representación da empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro.-Declaramos que na execución do contrato se cumpriran as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo.-Comprometémonos a executala obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: -Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. Prezo total (en letra e número): -% do control de calidade ofertado: -Prazo de execución total: -Melloras ofertadas no sobre B (descripción): ANEXO III.-FORMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: • Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i se calculará como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. • Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula:   Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV.-DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf “Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf   17.21139.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA OS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 22 de marzo de 2013 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de Teleasistencia Domiciliaria da Provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes, pola cantidade máxima de trescentos dezanove mil douscentos trece euros con corenta e catro céntimos (319.213,44 €), IVE engadido. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 62 de data 01 de abril de 2013, ampliándose o prazo de presentación de proposicións en sete días coa publicación dun anuncio rectificador dos pregos no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 67 de data 08 de abril de 2013. Resultando que a calificación da documentación correspondente o sobre “A” efectuouse o día 30 de abril de 2013, a cuxo efecto reuniuse a Mesa de Contratación para examinar a documentación xeral presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 09 de maio de 2013, faise pública a relación de empresas admitidas o procedemento aberto, procedento á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non evaluables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento o estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP: Resultando que polo Técnico do Servizo de Nuevas Tecnologías, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente os criterios non evaluables mediante fórmulas (sobre B). Do devandito infórme se desprende que non se procederá a apertura do sobre “C” da empresa licitadora Avanza Sociosanitaria Spain, S.L. por non alcanzar a puntuación mínima esixida nos pregos de condicións ademáis de achegar datos, no sobre “B”, que non son obxeto de valoración mediante criterios de evaluación automática. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 18 de xuño de 2013, tras facer pública a puntuación asinada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 25 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios evaluables mediante fórmulas, obtendose os seguintes resultados:   EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL CLECE, S.A. 29.50 puntos 50.404 puntos 79.904 puntos EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 33.85 puntos 20.073451 puntos 53.923451 puntos Resultando que mediante Resolución Presidencial 2013012803 de data 25 de xuño de 2013, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa Clece, S.A. (CIF: A-80364243), que fourmulou a proposición economicamente máis ventaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que recibise o requerimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de haber constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 15.120,00€, de acordo co disposto no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido la Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a empresa Clece, S.A. (CIF: A-80364243) presentou a documentación requirida, entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva por importe de 15.120,00€, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300083183. Por todo isto, unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar o contrato, dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do sinalado Rdl 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato privado, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para este tipo de contratos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. Á Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato para a prestación do servizo de Teleasistencia Domiciliaria da provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes á empresa Clece, S.A. (CIF: A-80364243), de acordo o seguinte detalle:   Prezo mensual por terminal para o titular do servizo de Teleasistencia domiciliaria. Mensual Anual IMPORTE 18,00 € 216,00 € IVE (4%) 0,72 € 8,64 € TOTAL 18,72 € 224,64 € Prezo mensual por terminal para a persoa usuaria con unidade de control remoto adicional Mensual Anual IMPORTE 9,00 € 108,00 € IVE (4%) 0,36 € 4,32 € TOTAL 9,36 € 112,32 € Prezo mensual por terminal para a persoa sen unidade de control remoto Mensual Anual IMPORTE 7,20 € 86,40 € IVE (4%) 0,29 € 3,46 € TOTAL 9,36 € 89,86 € Prezo mensual e bolsa económica ofertada para a prestación de servizo e teleasistencia avanzada Concepto Valor Nº de servizos de teleasistencia avanzada ofertados (mínimo 10 servizos, máximo 14 servizos) Nº servizos 14 Servizo de teleasistencia avanzada Categoría dispositivo Tipo dispositivo Importe mensual Nº meses Importe total Seguridade Detectores de fume e fogo 2,00 € 24 TS1 Detectores de monóxido de carbono 2,00 € 24 TS2 Detectores de caída 2,00 € 24 TS3 Detectores de pasividade/mobilidade 2,00 € 24 TS4 Funcional Dispositivo para el baño 2,00 € 24 TF1 UCR con maior superficie 2,00 € 24 TF2 Terminais para persoas con deficiencia auditiva 2,00 € 24 TF3 Terminais para persoas adaptados para usuarios de discapacidade visual 2,00 € 24 TF4 Outros Pulsador tipo pera 2,00 € 24 TA1 Sensor de presión en cama e sofá 2,00 € 24 TA2 Sensor de inundación 2,00 € 24 TA3 Sensor de temperatura 2,00 € 24 TA4 Sensor de alarma en porta 2,00 € 24 TA5 Dispensador de medicinas 2,00 € 24 TA6 Concepto Valor Importe ofertado para a prestación gratuíta de servizos de teleasistencia avanzada (bolsa económica) Importe (sen IVE) 23.942 € Concepto Valor Importe ofertado para la prestación gratuíta de servizos de teleasistencia móbil (bolsa económica) Importe (sen IVE) 11.985 € Concepto Valor Prezo mensual e bolsa económica ofertada para o servizo de teleasistencia móbil Importe mensual (sen IVE) 25,50 € Número de revisións básicas Nº de revisións 100 Nº de acompañamento médico e domiciliario de usuarios Nº de acompañamentos 70 Oferta da plataforma de información para o usuario Si Non X Concepto Valor Prazo de instalación de terminais Nº de días 7 días   Concepto Valor Número de instalacións urxentes adicionais o mínimo esixido. Nº de instalacións 11% IMPORTE TOTAL (2 ANOS) Importe total (sen IVE) …………………………………….302.400,00€ IVE (4%) ……………………………………………………12.096,00€ Importe total IVE engadido ………………………………. 314.496,00€ IMPORTE TOTAL (1 ANO) Importe total (sen IVE) ……………………………………151.200,00€ IVE (4%) ……………………………………………………. 6.048,00€ Importe total IVE engadido ………………………………. 157.248,00€ 2.- O pago das obrigas derivadas deste contrato efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria 2013/232.233.480.03 do vixente orzamento provincial. A Deputación de Pontevedra financiará o 34% do orzamento de licitación anual, financiándose o importe restante (66%) por unha parte, con cargo ós respectivos orzamentos dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra que se adhiran o convenio de colaboración para a presentación deste servizo na provincia, e por outra parte, ás achegas das persoas usuarias do servizo. 18.21140.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA O CONCELLO DE LALÍN Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle o artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. O concello de Lalín solicitou acollerse a este programa , e presentou a documentación esixida na base sétima das bases reguladoras do Plan de Investimentos e Gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012, para a adquisición dun tractor con desbrozadora. Mediante acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión ordinaria do día 26 de abril de 2013, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da adquisición de maquinaria para o Concello de Lalín (PID 2012), cun orzamento de 78.512,40 €, máis a cantidade de 16.487,60 € correspondentes ó IVE. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, se publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 87 de data 7 de maio de 2013. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 27 de maio de 2013, para cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 28 de maio de 2013, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres "B" presentados por estas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, para os efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o Trlcsp. Resultando que con data 12 de xuño de 2013, o Xefe Xeral do Parque de Maquinaria emite informe sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas das ofertas presentadas polas empresas admitidas ó procedemento aberto Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 25 de xuño de 2013, procedeu á apertura dos sobres "C", correspondente ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACIÓN SOBRE C PUNTUACION TOTAL COMERCIAL VEIRAS, S.A. 31,00 puntos 5,263 ptos 36,263 ptos MAXIDEZA, S.L. 49,00 puntos 11,206 ptos 60,206 ptos MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL NOROESTE, S.L. 30,80 puntos 12,977 ptos 43,777 ptos JOSE ESTEVEZ AS FERREIRAS, S.L. 34,25 puntos 23,539 ptos 57,789 ptos TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L. 32,25 puntos 9,771 ptos 42,021 ptos Resultando que mediante Resolución Presidencial nº2013013238 de data 27 de xuño de 2013 requiríuselle a empresa Maxideza, S.L. (CIF: B-36380897), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido este requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 3.900,83 €, de acordo co disposto no art.º 151 do Trlcsp. Resultando que a empresa Maxideza, S.L. (CIF: B-36380897), presentou a documentación requirida, entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva por importe de 3.900,83 €, que foi depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300082816, polo que unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do Trlcsp., procede adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do Trlcsp., faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación das subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón de contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar á empresa Maxideza, S.L. (CIF: B-36380897), o contrato de adquisición de maquinaria para o Concello de Lalín (PID 2012), de acordo có seguinte detalle: • Polo seguinte prezo total ofertado: - Importe (IVE excluído) …………………………….. 78.016,53 € - IVE (21%) ……………………………….………… 16.383,47 € - Importe total (IVE incluído) ……………………….. 94.400,00 € -Prazo de garantía de 1 ano. O contrato financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13/942.942.652.45.2012..   19.21141.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO, DA XESTIÓN, E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “SAÚDE E BENESTAR 2013” Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 26 de abril de 2013, aprobouse o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto da xestión e desenvolvemento do programa “Saúde e Benestar 2013”. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 85 de data 3 de maio de 2013. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 27 de maio de 2013, a cuxo efecto reunir a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 29 de maio de 2013, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o Trlcsp. Resultando que polo Servizo de Acción Social e Promoción do emprego, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B). Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 17 de xuño de 2013, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura de sóbrelos “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: EMPRESAS PUNTUACION SOBRE B PUNTUACION SOBRE C TOTAL Halcón Viajes S.A 36 50,000 86,000 Viajes El Corte Inglés SA 47 48,534 95,534 Barceló Viajes SA 34 49,014 83,014 Resultando que a vista das puntuacións alcanzadas e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación e mediante Resolución Presidencial 2013013351 de 28 de xuño requiriuse á empresa Viaxes O Corte Inglés SA, que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise este requirimento, presente a documentación xustificativa de acharse ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de haber constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 5.000,00 euros, de acordo co disposto no art. 151do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a empresa Viaxes O Corte Inglés SA presentou a documentación requirida, entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva por importe de 5.000,00 euros, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300083422 polo que unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do Trlcsp, procede adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do Trlcsp, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto de este contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar á empresa Viaxes O Corte Inglés SA (CIF A-28229813), o contrato para a prestación do servizo de xestión e organización do programa Saúde e Benestar 2013 polos seguintes prezos ofertados para cada un dos establecementos ofrecidos: Establecemento Prezo por persoa (IVE incluído) Hesperia Isla de la Toja 4 * 240,00 € Talaso Atlántico Oia 4* 235,00 € Gran Talaso Sanxenxo 4* 235,00 € Spa Oca Galatea 4* 225,00 € Carlos I Spa Silgar Sanxenxo 4* 220,00 € Bienestar Moaña Talaso Spa 4* 215,00 € Norat Spa O Grove 4* 200,00 € Torre do Deza Spa 4* Lalín 185,00 € O financiamento do programa efectuarase de acordo coa seguinte distribución: - A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade de 30,00 € por persoa participante, ata un máximo de 3.333 prazas. - As persoas beneficiarias achegarán a cantidade restante en función do prezo do balneario elixido. A parte correspondente á Deputación, por importe máximo de 100.000,00 euros, será financiado con cargo á aplicación orzamentaria 13/232.230.227.07 20.21142.- ASUNCIÓN POLA DEPUTACIÓN DO CUSTO DAS NOTIFICACIÓNS DOS PROCEDEMENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER XERAL DOS CONCELLOS DE COTOBADE E SALVATERRA DE MIÑO Visto o escrito emitido polo Xefe do Servizo de Xestión Catastral e Tributaria do IBI da Deputación de Pontevedra de data 8 de maio de 2013, no que se informa: “O día 25 de abril de 2013 ten entrada no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra escrito da Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra no que se comunica que nos próximos meses se vai levar a cabo o proceso de notificación individual dos valores catastrais derivados dos procedementos de valoración colectiva de carácter xeral (PVCCG) nos municipios de Cotobade e Salvaterra de Miño (valores que entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2014), e requírese para que esta Deputación elixa o sistema de asunción do seu custo, establecendo dúas modalidades de colaboración (A e B). Nese mesmo escrito, a Xerencia informa que para realizar a notificación individual destes valores se vai utilizar un novo sistema de notificación por comparecencia electrónica, a notificación multiinmoble e un novo formato do propio impreso de notificación. Para iso, emitiranse cartas ordinarias sen notificación de recibo destinadas ós titulares catastrais dos inmobles afectados polo PVCCG que conteñen unha clave concertada persoal, a cal serve para descargar electronicamente as notificacións obténdose con iso unha maior eficacia e un importante aforro de custos. Ó mesmo tempo vaise contar coa colaboración dos respectivos municipios, que dispoñerán de persoal municipal e medios cos que atender as comparecencias dos cidadáns para a notificación por comparecencia electrónica. Como antecedente, no ano 2012 a colaboración efectuada polos Concellos de Barro e Valga (pioneiros en Pontevedra nesta fórmula de descarga por notificación electrónica) permitiu un aforro de custos do 60% do custo estimado para a práctica de notificacións polo sistema convencional con notificación de recibo. A Xerencia do Catastro informa que, a efecto de cumprimento do convenio, ofrécense dúas posibilidades: Opción A. - A Deputación colabora economicamente custeando as notificacións practicadas por esa Xerencia. Neste caso, a entidade Nexea entregará, nunha primeira instancia, a totalidade das cartas con clave concertada e, en segunda instancia, as notificacións restantes non descargadas electronicamente á entidade Correos e Telégrafos, S.A., e unha copia dos albarás de entrega realizados á Xerencia do Catastro, co fin de que esta poida facilitalos á Deputación. Tras os depósitos, Correos facturará á Deputación Provincial o importe destas, de acordo coas especificacións propias do seu convenio. Sinala como custo moi aproximado para cada carta con clave concertada de 0,35 € e de 3,30 € para as notificacións con notificación de recibo. Para o cálculo inicial do gasto, aplicarase o prezo unitario de 0,35 euros ós aproximadamente 12.000 destinatarios de cartas con clave concertada e de 3,30 euros ó resto de notificacións (unhas 8.760 calculando unha descarga electrónica do 40% do total de notificacións) que se estima resultarán da valoración colectiva no conxunto dos ámbitos dos municipios sinalados. O custo total estimado ascendería a un total de 33.108 euros. Opción B.- A Deputación leva a cabo as notificacións cos seus propios medios. Neste caso a Xerencia entregará á Deputación, nunha primeira instancia, a totalidade das cartas con clave concertada e nunha segunda instancia as notificacións restantes non descargadas electronicamente, a cal se encargará da súa repartición ós titulares catastrais, ben a través do seu propio persoal, ben a través de terceiros. Esta opción leva consigo que a práctica da notificación teña que facer fronte a uns procesos técnicos e de loxística máis complexos encamiñados á eficacia da distribución de cartas, á notificación mediante a súa entrega por comparecencia electrónica ou en último caso por entrega en man, o polo que sería conveniente que o proceso de notificación se levase a cabo na súa totalidade pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. A Xerencia propón que a Deputación seleccione a opción A..... ....Podemos concluír, polo tanto, informando favorablemente a asunción por parte da Deputación de Pontevedra do custo das notificacións do procedemento de valoración colectiva de carácter xeral nos municipios de Cotobade e Salvaterra de Miño, mediante o sistema de colaboración económica (opción A)...”. Visto o informe emitido polo Xefe do Servizo Xurídico, de data 14 de maio de 2013, no que se informa que: “Dende este Servizo comprobouse que os datos facilitados pola Xerencia do Catastro en relación ós custos estimados non coinciden cos datos que dispón esta Deputación. No caso de notificacións derivadas de procedementos de valoración tanto de carácter xeral coma parcial, utilízase a modalidade "53 - notificación acordo especial" (SICER), polo que o custo deste servizo para o ano 2013 é o seguinte: PREZO UNITARIO D2 (0-20) BONIF. % TOTAL CARTA CERTIFICADA 2,870 € 8,40% 2,63 € AVISO RECIBO 0,811 € 9% 0,74 € GESTIÓN ENTREGA 0,3993 € 0% 0,40 € RETORNO INFORMACIÓN 0,7260 € 10% 0,65 € TOTAL 4,42 € No caso das cartas ordinarias, o importe total, IVE incluído, é de 0,33 euros unidade. Para realizar este cálculo, tomouse como base o custo dunha carta "destino 2", xa que o 90% das cartas e notificacións que se envían, se remiten ós distintos Concellos de la Provincia de Pontevedra (non inclúe Pontevedra capital). En caso notificacións con "destino 1" ou "local", o custo sería de 3,86 €, non obstante a porcentaxe non supera o 10% do total. Por todo iso, remitiuse correo electrónico ó Xerente do Catastro informándoo de todo o exposto e en data 10 de maio de 2013 comunica o seguinte: "Que se prevé un total aproximado de 14.600 inmobles e que a notificación dos valores resultantes é multiinmoble (nunha mesma notificación se incorpora a información de todos os inmobles correspondentes a un mesmo NIF e destinatario), a previsión de cartas ordinarias con clave concertada estímase nunhas 12.000, aínda que poderían ser sensiblemente menos. En caso de practicarse por descarga electrónica un 40% da notificación dos 14.600 inmobles, como no exemplo, quedarían por notificar 8.760 inmobles, que supoñerían tamén un menor n.º de notificacións (por ser estas multiinmoble). En todo caso, o custo final vai depender definitivamente da porcentaxe de descarga das notificacións...” Por todo o exposto, este Servizo Xurídico informa que o custo total deste servizo pode alcanzar un importe aproximado, IVE incluído, de 42.679,20 € (3.960 euros para as cartas ordinarias e 38.719,20 € para as notificacións realizadas mediante a modalidade SICER), supoñendo que a porcentaxe de descarga das cartas con clave concertada sexa o estimado pola Xerencia, isto é, aproximadamente o 40%. Visto informe favorable de fiscalización emitido pola Intervención en data 1 de xullo de 2013. Considerando que a cláusula VIII do Convenio de colaboración catastral, asinado o 13 de xuño de 2001 coa Dirección Xeneral do Catastro, dispón que nos casos de actuacións de notificación dos valores catastrais "A Deputación Provincial, directamente ou a través dos distintos Concellos, comprométese polo presente Convenio, sempre que sexa requirido pola Dirección Xeneral do Catastro, á realización da notificación individual dos valores catastrais derivados dos procesos de revisión ou modificación que puidesen realizarse nos municipios incluídos no ámbito de aplicación do Convenio". Os municipios citados encóntranse incluídos no convenio de colaboración catastral. Por todo o exposto, e en virtude do previsto na base 16ª das bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Que a Deputación asuma o custo das notificacións do procedemento de valoración colectiva de carácter xeral dos municipios de Cotobade e Salvaterra de Miño, mediante o sistema de colaboración económica (opción A), estimando que o custo total deste servizo pode alcanzar un importe aproximado, IVE incluído, de 42.679,20 € (3.960 euros para as cartas ordinarias e 38.719,20 € para as notificacións realizadas mediante a modalidade SICER), supoñendo que a porcentaxe de descarga das cartas con clave concertada sexa o estimado pola Xerencia, isto é, aproximadamente o 40%. Para elo, a Xerencia do Catastro require que se facilite un escrito asinado polo Presidente da Deputación, no que se especifique o número de contrato e o número de cliente con Correos, así como o CIF.   Finalizado o proceso de notificación, a Xerencia do Catastro de Pontevedra remitirá ó ORAL os albarás ou xustificantes de entrega das notificacións enviadas a Correos y Telégrafos e este último remitirá á Deputación a factura correspondente segundo os prezos acordados no seu convenio (convenio FEGAMP). 21.21143.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nº 11 DA OBRA: ADECUACIÓN DO ESPAZO ANEXO Á POUSADA DE RIBADUMIA COMO CENTRO DEPORTIVO E DE OCIO , ASÍ COMO DE DOTACIÓN DE ACCESOS DESTE ESPAZO COA PROPIA POUSADA Vista a certificación núm.11 relativa á obra: “Adecuación do espazo anexo á Pousada de Ribadumia como centro deportivo e de ocio, así como de dotación de accesos deste espazo coa propia Pousada, Ribadumia.”, adxudicada no seu día á empresa Construcciones Abal S.A., e visto o informe favorable do Servizo de Intervención de data 03/07/2013 e así mesmo de acordo coa Base 17ª da execución do orzamento provincial 2013, A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o recoñecemento da obriga e o pago da mesma co detalle seguinte: Certificación núm. 11 EMPRESA Aplicación orzamentaria Importe CONSTRUCCIONES ABAL S.A. (CIF. A – 36.115.459) 13/942.430.622.01.2011 465.856,43 € SUBTOTAL ………. 465.856,43 € Taxa Técnicos Directores (4%) Id. 12.941,36 € Control de calidade (3%) Id. 9.706,02 € Seguridade e saúde (0,5%) Id. 1.617,67 € Total descontos 24.265,05 € TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR …….. 441.591,38 € Respecto á liquidación dos honorarios que se formulan pola dirección de obra, que comprende os do técnico superior e medio, considéranse procedentes en principio, por tratarse da prestación do servizo ó contratista pola Administración a través dos seus técnicos, que debe soportar aquel de acordo co ordenamento xurídico xeral e en concreto da cláusula 13 do “Prego de cláusulas administrativas xerais para a contratación das obras do Estado”. A Liquidación practicada axústase ó regulado ó efecto na Ordenanza reguladora da taxa por traballos de inspección e dirección das obras.   Os honorarios correspondentes os técnicos ingresaranse provisionalmente no concepto non orzamentario correspondente. Os relativos a funcionarios desta Deputación formalizaranse ingresándoo no concepto orzamentario que proceda, e os dos técnicos non funcionarios aboaranse cando se formalice o ingreso na conta non orzamentaria. 22.21144.- MODIFICACIÓN DAS PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO PREGO PARA A ADQUISICIÓN DUN TRACTOR AGRÍCOLA CON DESBROZADORA LATERAL HIDRÁULICA E DESBROZADORA DE CADEAS, PARA O CONCELLO DO ROSAL, CORRESPONDENTE Ó PLAN DE INVESTIMENTOS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión celebrada o día 21 de xuño de 2013, prestou aprobación o procedemento aberto para a adquisición dun tractor para o Concello do Rosal por un importe de 46.358,73 euros IVE incluído, insertándose o correspondente anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia do martes 25 de xuño, así como na páxina web, conxuntamente coas características técnicas. O Concello de O Rosal, mediante escrito de data 3 de xullo, pon de manifesto que no prego de prescricións técnicas obsérvase un error o non delimitar o ancho máximo do tractor, posto que ó ser utilizado en vías e camiños estreitos non debe superar o máximo de 1,60m acoplándose, en consecuencia, o brazo lateral e a desbrozadora de cadeas que lle corresponda por tamaño. Visto o informe do servizo de contratación e coa finalidade de evitar causar un prexuízo o Concello de O Rosal e o non supor a modificación un incremento do custo económico, e tendo en conta o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, modificada pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Modificar o prego de prescricións técnicas para a adquisición dun tractor agrícola con desbrozadora lateral hidráulica e desbrozadora de cadeas, para o Concello de o Rosal, por un importe de 46.358,73 € no senso de que non debe ter un ancho superior a 1,60m, adecuándose o brazo hidráulico lateral e a desbrozadora de cadeas que se lle acoplen a este tamaño, coa finalidade de que poida destinarse a limpeza en vías e camiños estreitos. 2. Publicar a rectificación correspondente no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web da Deputación, concedendo un novo prazo de quince días, contados a partir da súa inserción, para a presentación de propostas, sen que cambien as demais circunstancias da licitación.   23.21145.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición