Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas do día trinta de abril do ano dous mil catorce, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asiste o Sr. Deputado D. José Carlos López Campos. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.22026.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DNA. SARA BOUZÓN PEITEADO POR CAÍDA NA E.P.2204 SABARÍS-BELESAR (CONCELLO DE BAIONA) Dada conta que con data de rexistro 20/12/13 (rex. núm. 2013117492) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por Dona Sara Bouzón Peiteado, por lesións producidas a consecuencia dunha caída ó presentar unha beirarrúa un badén perigoso na E.P. 2204 Sabarís-Belesar (rúa Benito Fariñas) no Concello de Baiona o día 22/07/13 e que cuantificou economicamente en 7.124,88 €. Resultando.- Que con data 23/01/14 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas da Deputación, quen o emitiu na data 19/02/14 co seguinte contido: “… Primero. El punto referenciado como lugar del accidente se encuentra en un tramo de la E.P. 2201 Sabarís-Belesar, incluida en el catálogo de Carreteras de la Diputación. Segundo.- Por parte de este Servicio se tuvo constancia de este accidente por comunicación de la Policía Local al vigilante de carreteras de la zona quien lo puso en conocimiento del capataz de la Brigada de conservación de carreteras. No existe constancia de otro accidente en ese vial en las fechas señaladas. Tercero.- El mantenimiento de ese tramo de carretera corresponde al Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra como titular de la misma y según lo dispuesto en la Lei 8/2013 de Estradas de Galicia y Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales. Sin embargo, este tramo de aceras tiene zonas ajardinadas y alcorques con vegetación cuya conservación lleva a cabo por el Concello. Cuarto.- Una vez que la Brigada de conservación de carreteras de la zona tuvo constancia del accidente y del desperfecto, se procedió, ese mismo día, a la reparación, concretamente y según los partes de trabajo, el día 24 de julio de 2013. Quinto.- Se señalizó el lugar en el momento que se tuvo conocimiento del desperfecto con cinta de balizar por parte de la Policía Local. Resultando.- Que na data 21/02/14 solicitouse informe complementario ó Servizo de Infraestruturas da Deputación, quen emitiu o mesmo na data 03/03/14 co seguinte contido: “… Según información facilitada polo capataz da brigada de conservación de estradas, o adoquín co que, supostamente, tropeza a reclamante, sobresaía con respecto aos outros, uns 4 cm. aproximadamente. Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31.1 a) e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois a forza causacional débese á actitude da accidentada, que posuíndo o control da situación no foi quen de evitar da caída, xa que unha leve irregularidade na beirarrúa (4 cm), pode ser salvada no deambular normal dos viandantes, máxime cando se trata dun tramo recto, con plena visibilidade e acontecendo o suceso en horas diúrnas do mes maio. A máis, as deficiencias da beirarrúa non superan, pola súa natureza e risco, os estándares medios que o cidadán debe soportar. Cabe engadir que unha caída derivada dun tropezo nun obstáculo de pequenas dimensións entraña un dano non antixurídico que debe ser soportado polos usuarios do servizo público, xa que non se pode pretender que a totalidade de beirarrúas se atopen absolutamente perfectas no seu estado de conservación e rasante. Nesta liña argumental entendérono precedentes similares, como os que se citan “ad exemplum”: “… El comportamiento humano implica soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención comporta…” Sentencia de 2 de marzo de 2006 da Sala Primeira (do Civil) do T.S., LA LEY JURIS 11410/2006; e na mesma liña: - Sentenza do 9 de maio de 2000 do T.S. - Sentenza do 26 de marzo de 2004 do T.S.X.G. - Sentenza do 10 de marzo de 2005 da Sala do Contencioso-Administrativo do T.S.J. de Canarias. - Sentenza do 30 de novembro de 2005, da Sección 14ª da Audiencia Provincial de Barcelona. - Sentenza do 23 de decembro de 2005 da Sala do Contencioso-Admistrativo, Sección 2ª, do T.S.J. de Castilla y León. - Sentenza do 3 de marzo de 2006 da Sala Primeira (do Civil) do T.S. - Sentenza do 9 de marzo de 2006, da Sección 1ª do T.S.J. de Andalucía. - Sentenza do 6 de abril de 2006, da Sección 3ª do T.S.J. de Andalucía. - Ditame do Consello Consultivo de Galicia 877/06. - Sentenza 262/2011 do Xulgado de Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra. - Sentenza 156/2010 do Xulgado do Contencioso-Adminstrativo nº 3 de Pontevedra: “… aún en el caso de reconocer ese déficit en las medidas, sea de seguridad sea de vigilancia, a adoptar respecto a la zona en obras, tampoco sería posible hablar de nexo casual directo(…). Al contrario, todo parece indicar que fue una desatención por parte del peatón en las condiciones de la vía la que originó el siniestro …” - Sentenza 20/2012 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra: “… se acredita la causa de exoneración consistente en culpa de la víctima, pues a esta tambien le es exigible la deambulación diligente, sin que quepa hacer del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública una especie de aseguradora universal de todos los daños que se produzcan …” - Sentenza 252/13 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo: “… el daño ha de imputarse a la falta de atención y cuidado del peatón, daño que tenía el deber jurídico de soportar y que desde esta perspectiva, no puede calificarse como de antijurídico …” Considerando.- Que non se produciron outras caídas pola mesma causa, o que incide nun comportamento tórpido, o que unido á limitación deambulatoria derivada da súa idade (76 anos), permite facer descansar, racional e razoablemente e de xeito exclusivo a responsabilidade na accidentada. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a solicitude. 2.22027.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DE “OBRAS DE DESBROCE EN ESTRADAS PROVINCIAIS” (EXPTE. 2014003777) Resultando que por resolucións, que a continuación se detallan, prestouse aprobación ós seguintes proxectos: 1.- Resolución 2014012005: “Limpeza e desbroce en varias estradas da Zona Centro”, por importe de 198.929,33 €, máis 41.775,16 € correspondentes ó IVE. 2.- Resolución 2014012004: “Mellora e drenaxe lonxitudinal en diversas estradas da Zona Norte”, por importe de 199.636,19 €, máis 41.923,60 € correspondentes ó IVE. 3.- Resolución 2014010304: “Limpeza e desbroce en varias estradas provinciais da Zona Sur”, por importe de 199.998,54 €, máis 41.999,69 € correspondentes ó IVE. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, no que expón que considerando o R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto é a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Resultando que o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo estas actuacións. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Obras de desbroce en estradas provinciais”, divididas nos lotes que se citan e polos importes que se detallan: Lote 1: “Limpeza e desbroce en varias estradas da Zona Centro”, por importe de 198.929,33 €, máis 41.775,16 € correspondentes ó IVE. Lote 2: “Mellora e drenaxe lonxitudinal en diversas estradas da Zona Norte”, por importe de 199.636,19 €, máis 41.923,60 € correspondentes ó IVE. Lote 3: “Limpeza e desbroce en varias estradas provinciais da Zona Sur”, por importe de 199.998,54 €, máis 41.999,69 € correspondentes ó IVE. Así mesmo, a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por un importe total de 724.262,51 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 14/456.453.612.02 do vixente orzamento provincial. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DE OBRAS DE DESBROCE EN ESTRADAS PROVINCIAIS. (EXPTE 2014003777). LOTE 1: Limpeza e desbroce en varias estradas da zona centro. LOTE 2: Mellora e drenaxe lonxitudinal en diversas estradas da zona norte. LOTE 3: Limpeza e desbroce en varias estradas da zona sur. 1.OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada unha delas. Dito proxecto consta dos documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1) Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: - A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. - Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. 2) Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3) IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no dito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou cando así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente) - Lote núm.… (especificar o número de obra a que se licita) - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - a Deputada Delegada en materia de Contratación Vogais: - o Secretario Xeral - o Interventor - o Director de Infraestruturas Secretario: - o Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. Dita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica. Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato. O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1) Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3) Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4) Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5) Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6) Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7) Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 18.1. Control de seguridade e saúde. Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A-82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 18.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra. Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 18.3. Comunicación de apertura do centro de traballo. Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 18.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos. O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os ditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 18.5. Inicio das obras. A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras dende o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse dende o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 18.6. Certificacións. A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días dende a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 18.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución. As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 18.8. Modificación do proxecto. A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 24. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 25. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 26. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía dende o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 27. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 29. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición. Ditos anexos son como seguen: “ANEXO I LOTE 1.- Limpeza e desbroce en varias estradas da Zona Centro 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “limpeza e desbroce en varias estradas da Zona Centro”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: si. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 198.929,33 € IVE (21%): 41.775,16 € Total con IVE: 240.704,49 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 14/456.453.612.02 240.704,49 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo). Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. Clasificación Empresarial: os licitadores que opten ós tres lotes deberán acreditar a seguinte clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría d. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato: • Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. • Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. • Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor (sobre B) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. Valoraranse as características e o incremento de persoal e material que repercutan directamente na execución do contrato con respecto ós requisitos mínimos esixidos.  Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. Valorarase o programa de xestión de residuos e ambiental a empregar na realización dos traballos. Deberase indicar, polo menos, dous puntos de vertido e/ou xestión de residuos situados no ámbito de actuación das obras. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Os criterios non avaliables mediante xuízos de valor (sobre C) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. Valorase de conformidade a formula establecida no anexo III  Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Valoraranse da seguinte maneira: - Por cada km de limpeza de cunetas outorgaranse 2 puntos. - Por cada km de debroce de talude de desmonte ou terraplén ata un máximo de 5 m. outorgaranse 2 puntos. - Por cada ml de paso salvacunetas substituído por tubería de formigón de 400 mm, con envolvente de formigón de masa HM-20 de 10 cm de espesor onde o determine a Dirección de Obra outorgarase 0,1 punto. Poderase ofertar calquera das melloras anteriormente establecidas, obtendo a puntuación establecida por cada unidade (km ou ml segundo opción ofertada) ata o máximo de 20 puntos polo total das melloras. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 5 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os seguintes medios persoais e materiais: - 2 Motoniveladoras. - 2 Palas mixtas. - 4 Camións. - 2 Brigadas formadas por un capataz e catro peóns. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Melloras ofertadas. 3. Medios humanos e técnicos. 4. Xestión de residuos e medidas medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. LOTE 2.- Mellora e drenaxe lonxitudinal en diversas estradas da Zona Norte 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO OBRA 2. Execución da obra “mellora e drenaxe lonxitudinal en diversas estradas da Zona Norte”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: si. Cualificación contrato: obra. CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 199.636,19 € IVE (21%): 41.923,60 € Total con IVE: 241.559,79 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 14/456.453.612.02 241.559,79 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo). Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. Clasificación Empresarial: os licitadores que opten ós tres lotes deberán acreditar a seguinte clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría d. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato: • Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. • Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. • Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor (sobre B) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. Valoraranse as características e o incremento de persoal e material que repercutan directamente na execución do contrato con respecto ós requisitos mínimos esixidos.  Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. Valorarase o programa de xestión de residuos e ambiental a empregar na realización dos traballos. Deberase indicar, polo menos, dous puntos de vertido e/ou xestión de residuos situados no ámbito de actuación das obras. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Os criterios non avaliables mediante xuízos de valor (sobre C) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. Valorase de conformidade a formula establecida no anexo III  Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Valoraranse da seguinte maneira: - Por cada km de limpeza de cunetas outorgaranse 2 puntos. - Por cada km de debroce de talude de desmonte ou terraplén ata un máximo de 5 m. outorgaranse 2 puntos. - Por cada ml de paso salvacunetas substituído por tubería de formigón de 400 mm, con envolvente de formigón de masa HM-20 de 10 cm de espesor onde o determine a Dirección de Obra outorgarase 0,1 punto. Poderase ofertar calquera das melloras anteriormente establecidas, obtendo a puntuación establecida por cada unidade (km ou ml segundo opción ofertada) ata o máximo de 20 puntos polo total das melloras. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 5 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os seguintes medios persoais e materiais: - 2 Motoniveladoras. - 2 Palas mixtas. - 4 Camións. - 2 Brigadas formadas por un capataz e catro peóns. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Melloras ofertadas. 3. Medios humanos e técnicos. 4. Xestión de residuos e medidas medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. LOTE 3.-Limpeza e desbroce en varias estradas provinciais da Zona Sur 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “limpeza e desbroce en varias estradas provinciais da Zona Sur”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: si. Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 199.998,54 € IVE (21%): 41.999,69 € Total con IVE: 241.998,23 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 14/456.453.612.02 241.998,23 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo). Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: • Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. Clasificación empresarial: os licitadores que opten ós tres lotes deberán acreditar a seguinte clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría d. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato: • Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. • Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. • Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor (sobre B) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Medios humanos e técnicos ata un máximo de 10 puntos. Valoraranse as características e o incremento de persoal e material que repercutan directamente na execución do contrato con respecto ós requisitos mínimos esixidos.  Xestión de residuos e medidas medioambientais, ata un máximo de 10 puntos. Valorarase o programa de xestión de residuos e ambiental a empregar na realización dos traballos. Deberase indicar, polo menos, dous puntos de vertido e/ou xestión de residuos situados no ámbito de actuación das obras. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Os criterios non avaliables mediante xuízos de valor (sobre C) valoraranse de conformidade cos seguintes criterios:  Valoración da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos. Valorase de conformidade á fórmula establecida no anexo III  Melloras ofertadas ata un máximo de 20 puntos. Valoraranse da seguinte maneira: - Por cada km de limpeza de cunetas outorgaranse 2 puntos. - Por cada km de debroce de talude de desmonte ou terraplén ata un máximo de 5 m outorgaranse 2 puntos. - Por cada ml de paso salvacunetas substituído por tubería de formigón de 400 mm, con envolvente de formigón de masa HM-20 de 10 cm de espesor onde o determine a Dirección de Obra outorgarase 0,1 punto. Poderase ofertar calquera das melloras anteriormente establecidas, obtendo a puntuación establecida por cada unidade (km ou ml segundo opción ofertada) ata o máximo de 20 puntos polo total das melloras. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 5 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os seguintes medios persoais e materiais: - 2 Motoniveladoras. - 2 Palas mixtas. - 4 Camións. - 2 Brigadas formadas por un capataz e catro peóns. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 1. Melloras ofertadas. 2. Medios humanos e técnicos. 3. Xestión de residuos e medidas medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C) Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 5 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 60 puntos de conformidade cos seguintes criterios:  Valoración oferta económica, ata un máximo de 60 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: Caso 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta Caso 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a) Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b) Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: ANEXO IV MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) D.ª/D…..................., maior de idade, veciño de …............, con domicilio en …................, titular do DNI…..............., expedido na data …..........., actuando en nome propio/ou en representación da empresa …................. (CIF núm. ….................) e con domicilio en …............., teléfono …........ segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións:  Polo prezo de …. (en letra e número) euros, máis ….. euros (en letra e número) correspondente ó IVE.  Prezo total (en letra e número):  Melloras ofertadas: Oferta (a maiores das esixidas no contrato) Unidades km de limpeza de cunetas km de desbroce de talude de desmonte ou terraplén ata un máximo de 5 m Ml de paso salvacunetas substituído por tubería de formigón de 400 mm con envolvente de formigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor onde o determine a director de obra (Lugar, data, sinatura e selo do licitador) ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (SOBRE A) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS TÍTULO DO CONTRATO:…………………………………………………………… NÚM. DE EXPEDIENTE …………………………..………………………………. D.ª/D. ………………, con DNI núm. ……………., en nome propio ou en representación da empresa …………, con NIF/CIF núm. …………… DECLARA que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2008 Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano2011 Importe ano2012 Importe total dos últimos 5 Anos Destinatario Inicio Fin Totais ……………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 3.22028.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO ECONÓMICO ÁS ACTIVIDADES DO ANO 2014 Dada conta da proposta de convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Fundación Semana Verde de Galicia, CIF núm. G36155208, para financiar e dar un apoio económico ás actividades da Fundación do ano 2014. Vistos os informes da xefa do Servizo de Medio Ambiente do 07/03/2014, da Secretaría Xeral do 10/03/2014, de Intervención do 24/03/2014, e vistos o documento R.C. núm. 201400030574 e a restante documentación que obra no expediente. Considerando o disposto nas bases de execución do vixente orzamento da Deputación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Fundación Semana Verde de Galicia, CIF núm. G36155208, para dar apoio económico ás actividades da Fundación no ano 2014, por importe de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €), que se librarán no seu día con cargo á aplicación orzamentaria 14/410.419.489.02, RC núm. de Operación 201400030574 do vixente orzamento provincial. Así mesmo, facúltase ó presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. Dito convenio di como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO ECONÓMICO ÁS ACTIVIDADES DO ANO 2014 En Pontevedra, a …. de maio … de 2014 REUNIDOS Dunha parte, D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación de Pontevedra, facultado para a formalización deste convenio en virtude do seu cargo, e de acordo coas competencias que lle outorga o artigo 34.1b da Lei 7/85, do 2 de abril, das Bases de Réxime Local, e Por outra parte, D. Alfonso Rueda Valenzuela, Presidente do Padroado da Fundación Semana Verde de Galicia, actuando no seu nome e representación, ao amparo das facultades que para vincularse neste acto se lle confiren no artigo 13 dos Estatutos da Fundación, e segundo o acordado na reunión do Padroado do 28 de agosto de 2008, nos termos e condicións atribuídas polo Padroado. INTERVEÑEN: Ámbalas partes, no exercicio das competencias que lles están legalmente atribuídas, recoñecéndose reciprocamente capacidade e obrigándose segundo os termos deste documento EXPOÑEN: Primeiro.- A Fundación Semana Verde de Galicia é unha organización de natureza fundacional participada maioritariamente pola Xunta de Galicia, de interese galego, constituída sen ánimo de lucro, estando afectado o seu patrimonio á realización dos seus fins de interese xeral propios da institución. Entre os seus fins fundacionais está o de contribuír ao desenvolvemento do sector agrario galego a través de actividades feirais e mercados agropecuarios, promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e promocionais no eido agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar a mellora continua dos devanditos sectores, reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral e impulsar e promocionar o Recinto Feiral de Galicia en Silleda como enclave estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. Segundo.- Nos últimos tempos, a Fundación Semana Verde de Galicia veu sufrindo diversos problemas financeiros derivados do alto custe de construcción e mantemento do seu recinto, dunha xestión non profesionalizada de todo e das dificultades engadidas dos problemas e crises de distintos sectores e da economía xeral. Terceiro.- Recentemente, con motivo da plena profesionalización da xestión da entidade, a Fundación Semana Verde de Galicia aprobou un Plan de Viabilidade e un Plan Estratéxico que puxeron de relevo a grave situación económica pola que atravesa e que ameaza a súa subsistencia, os postos de traballo que xera e, incluso, o cumprimento dos seus fins. Cuarto.- A Fundación Semana Verde de Galicia é unha institución fundamental para a provincia de Pontevedra, para as comarcas do Deza, Tabeirós e Terra de Montes, para os sectores tan importantes e estratéxicos como son os agrarios, gandeiro, forestal e agroindustrial, e sobre todo, para Galicia. O seu correcto funcionamento e a súa viabilidade é clave para que a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia poidan desenvolver distintos plans e indicativas fundamentais que teñen previstas para o desenvolvemento e a ocupación nos sectores anteditos e na propia provincia de Pontevedra. A tal fin, as partes asinan o presente convenio segundo as seguintes CLÁUSULAS: Primeira.- Obxecto. O obxecto do presente convenio será regular a achega económica aprobada pola Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra a Fundación Semana Verde de Galicia como unha colaboración económica a súa actividade no ano 2014, dado o papel estratéxico que a Fundación desempeña para Galicia en xeral e para a Provincia de Pontevedra en particular, co fin de contribuír e apoiar as actividades e accións que esta organiza e xestiona e axudar a minorar a delicada situación de tesourería que de forma puntual se está atravesando nestes intres. Segunda.- Contía da axuda. A Deputación de Pontevedra contribuirá para o presente ano 2014 cunha achega económica a actividade por contía de cento cincuenta mil euros (150.000 €), con cargo á aplicación 14/410.419.489.02 do vixente Orzamento da Deputación de Pontevedra para ano 2014. Terceira.- Duración. O presente convenio estenderá a súa vixencia durante o ano 2014, polo que o financiamento da Deputación servirá para apoiar economicamente as accións desenvolvidas pola Fundación durante o presente ano. Non se prevé a posibilidade de prórroga. Cuarta.- Pagamento e xustificación. Unha vez aprobada a achega económica polo órgano competente da Deputación de Pontevedra e asinado o convenio polas partes, a Fundación Semana Verde de Galicia deberá solicitar o aboamento da axuda por escrito, e acompañar un certificado acreditativo da toma de razón na súa contabilidade do importe da subvención, no prazo máximo de 30 días naturais a contar dende a data da sinatura do presente convenio. Posteriormente, e antes do 31 de marzo de 2015, a Fundación deberá remitir unha memoria das actuacións executadas no ano 2014 e a correspondente conta de resultados. Quinta.- Publicidade do financiamento. A Fundación Semana Verde de Galicia comprométese a difundir o financiamento das súas actividades pola Deputación de Pontevedra en calquera publicidade que se faga. Sexta.- Participación en feira. A Fundación Semana Verde de Galicia porá a disposición da Deputación un espazo expositivo, nun lugar preferente a concretar entre as partes, no caso de que a Deputación de Pontevedra participe na súa edición da feira do ano 2014. Sétima.- Modificación das condicións. A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e en todo caso a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. Oitava.- Rescisión. O incumprimento destas normas por unha das partes facultará á outra para rescindir o Convenio, quedando automaticamente anulados tódolos dereitos correspondentes sobre o obxecto do mesmo. Novena.- Lexislación supletoria. Para o non previsto no presente convenio contemplase o establecido nas Bases de Execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2012, na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/2003), no seu Regulamento (BOE núm. 176, de 25/07/2006), na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e nas demais disposicións vixentes que resulten de aplicación. E en proba de conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados. O Presidente da Deputación de Pontevedra O Presidente do Padroado da Fundación Semana Verde de Galicia Asdo.: D. Rafael Louzán Abal Asdo.: D. Alfonso Rueda Valenzuela” 4.22029.- APROBACIÓN DAS BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DO “PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA – ACCIÓNS FORMATIVAS ON LINE (1º SEMESTRE 2014)” No marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas e con cargo á subvención que esta Deputación Provincial solicitou á EGAP para o Plan Agrupado de Formación do ano 2014, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as Bases que regulan a convocatoria que han de rexer a asistencia ás accións formativas programadas para o primeiro semestre deste ano. Ditas bases son como seguen: “BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DO “PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA – ACCIÓNS FORMATIVAS ON LINE (1º SEMESTRE 2014)” Primeira. Destinatarios: Persoal da Deputación Provincial e dos concellos que se adheriron ó Plan agrupado de formación: Agolada, Arbo, Baiona, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, A Cañiza, Catoira, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, O Grove, Gondomar, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Lalín, Mancomunidade Val Miñor, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mondariz, Mondariz-Balneario, Moraña, Mos, Nigrán, As Neves, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponteareas, Ponte Caldelas, Pontecesures, O Porriño, Portas, Redondela, Ribadumia, Rodeiro, O Rosal, OO.AA. Terra de Sanxenxo, OO. AA. Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Vila de Cruces e Vilanova de Arousa. Segunda. Normas xerais de inscrición: 2.1 Poderán participar nas accións formativas os destinatarios que figuran na base primeira, que se atopen en servizo activo, ou o persoal que estea gozando dun permiso por parto, adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple, por adopción internacional ou en situación de excedencia por coidado de fillos e familiares, segundo se establece nos artigos 57.4 e 76.4 do Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei da función pública de Galicia. 2.2 Non se poderá participar nunha actividade formativa se ó inicio do curso se está en situación de incapacidade temporal, e quedarase automaticamente excluído da relación de aspirantes seleccionados. No caso de modificarse esta circunstancia deberá notificárselle por escrito ó Servizo de Recursos Humanos para que o seus novos datos sexan reincorporados á base de datos, para poder cubrir a vacante e evitar a penalización, que suporía non ser admitido en ningunha outra actividade formativa no transcurso da actual e da seguinte convocatorias nin se expediría o diploma correspondente. 2.3 A falsidade ou a ocultación de datos para a xestión dos cursos, dende a data na que se detecte este feito, implicará a exclusión automática no curso ou cursos solicitados, así como a imposibilidade de participar noutro durante a actual e a seguinte convocatorias. 2.4 Os solicitantes deberán presentar, xunto co modelo de solicitude do curso, unha credencial da súa condición de empregado público. No caso dos contratados laborais temporais, un documento acreditativo no que se especifique a data de inicio e de fin de contrato. Non presentar estes documentos será motivo de exclusión. A documentación remitida que non sexa orixinal presentarase debidamente compulsada. O documento entregado non poderá ter ningún tipo de modificación ou manipulación. 2.5 É obrigatorio, unha vez que o interesado reciba a notificación de admisión ó curso, confirmar a asistencia (no teléfono: 986 804 100, no fax: 986 804 141 ou no e-mail a formacion@depo.es); no caso de que o profesional seleccionado decida non asistir deberá comunicarlle a súa renuncia ó Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación de Pontevedra, co límite dun (1) día natural de antelación á data de inicio do curso. De non facelo así, salvo causa xustificada debidamente valorada, non se admitirá en ningunha outra actividade formativa no transcurso da actual e da seguinte convocatorias tras coñecer esta circunstancia. Non se dará por confirmada ningunha praza sen aviso previo da persoa seleccionada no tempo estipulado. As prazas que non sexan confirmadas outorgaránselles ós seguintes admitidos. A renuncia fóra de prazo ou o abandono das actividades sen causa xustificada documentalmente levarán unha valoración negativa das solicitudes que se realicen durante a actual e a seguinte convocatorias logo de coñecer o feito, salvo que non se cubra o número mínimo de prazas para levar a cabo a acción formativa solicitada. 2.6 Os cursos On Line teñen un día de presentación que será de asistencia obrigatoria por parte do alumno. Ese día o asistente deberá vir provisto do DNI e asinar o parte de asistencia que se estableza para o efecto. A non asistencia implicará a exclusión do alumno na lista de admitidos, non podendo participar en ningunha outra actividade formativa no transcurso da actual e da seguinte convocatorias. Terceira. Solicitudes: Aquelas persoas que desexen participar nos cursos programados presentarán a súa solicitude no modelo oficial que figura ó final da Convocatoria, Anexo II, no rexistro xeral deste organismo a partir do día seguinte ó da súa publicación no BOP e ata o día 30 de maio de 2014 e dirixirana ó presidente da Corporación provincial. Poderán excluírse automaticamente as solicitudes que non teñan correctamente cubertos todos os datos necesarios para formar parte do proceso de selección de alumnos. Cuarta. Porcentaxe de confirmacións: Non se tramitará ningún curso se as confirmacións de asistencia non superan o 80% das prazas asignadas. Nese caso a Deputación resérvase o dereito a aprazar ou anular as ditas accións formativas. Quinta. Selección: Os participantes serán seleccionados segundo os seguintes criterios: - Ser necesariamente destinatario, de conformidade co establecido no anexo para cada curso. - De existir máis solicitudes ca prazas terán preferencia os aspirantes que realicen tarefas máis directamente relacionadas co contido básico e cos obxectivos do curso. - Terán prioridade os empregados públicos con vínculo fixo sobre os temporais. - Terán prioridade os empregados que acrediten maior antigüidade de servizos prestados. - No caso de empate terán preferencia os alumnos que realizasen un número de cursos menor no ano anterior. Sexta. Modificacións: A Deputación resérvase a facultade de interpretar e resolver as incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento dos cursos, así como de cancelalos se o escaso número de solicitudes non xustifica a súa realización. Esta institución resérvase o dereito a comunicar as modificacións xurdidas en cada acción formativa. Sétima. Certificado de asistencia: Certificado de aproveitamento: As actividades formativas na modalidade On Line certificaranse con diploma de aproveitamento e será obrigatorio asistir á presentación do curso e realizar o 100% dos módulos. Non se expedirán certificados nin xustificantes de asistencia sen ter superado o curso completo. O diploma remitiráselle ó centro de traballo. Non se emitirán duplicados de diplomas en ningún caso. Poderase obter unha certificación que acredite a superación da acción formativa”. Dito anexo é como segue: “Plan de Formación 2014 Actividades formativas - 1º Semestre 2014 (On Line): Código Actividade formativa Modalidade LIN-14-001 Community Manager na Administración Pública On Line LIN-14-002 Creación de Blogs e Redes Sociais On Line LIN-14-003 E-Branding na Administración Pública On Line LIN-14-004 Función pública e Estatuto Básico do Empregado Público On Line LIN-14-005 Xestión da actividade subvencional On Line LIN-14-006 Información e documentación administrativa. Arquivos e rexistros. On Line LIN-14-007 Open Office. Base On Line LIN-14-008 Open Office. Calc On Line LIN-14-009 Open Office. Writer On Line LIN-14-010 Persoal ó servizo das Administracións Locais On Line LIN-14-011 Réxime sancionador On Line LIN-14-012 Técnicas de escritura eficaz na Administración Pública On Line LIN-14-013 Seguridade Social On Line LIN-14-014 Administración Electrónica On Line LIN-14-015 Xestión da función administrativa On Line” 5.22030.- ADXUDICACIÓN DE 12 BOLSAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE No Boletín Oficial da Provincia, número 40 de data 27 de febreiro de 2014, publicáronse as Bases da Convocatoria de 25 Bolsas de Práctica Laboral para persoas con discapacidade, dirixidas a titulados universitarios e de formación profesional, sen experiencia laboral previa ou non superior a seis meses, coa finalidade de promover e completar a súa formación académica en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa futura incorporación ó mercado laboral. Finalizados os correspondentes procesos selectivos, de conformidade co disposto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas ós seguintes aspirantes, tal e como se detalla no anexo I por número de expediente, titulación, importe e centro de destino, con efectos a partir do 15 de maio de 2014 e por un período de 6 meses, podendo ser prorrogadas por outros 6 por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula décima das bases e sempre que exista dotación orzamentaria. A dotación económica total destas bolsas, imputarase ás aplicacións orzamentarias 14/921.241.481.01 e 14/921.241.160.03. As bolsas serán incompatibles con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza, agás as indemnizacións por razón do servizo, que deberá sufragar a empresa. O feito de aceptar e facer uso destas bolsas non xera ningunha relación laboral nin funcionarial coa Deputación nin co centro no que se desenvolvan as actividades da práctica laboral, polo que non implica, en consecuencia, ningún tipo de compromiso para un posterior contrato ou vinculación con este organismo provincial. O pagamento do importe da bolsa realizarase por mensualidades vencidas. As cantidades correspondentes estarán suxeitas ás retencións que procedan, de conformidade co previsto no R.d. 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, así como na orde pola que se desenvolven as normas reguladoras da cotización á Seguridade Social para este ano. Antes de que transcorran os últimos quince días do período de duración da bolsa o beneficiario estará obrigado a presenciar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poder valorar se procede ou non a prórroga. Dito anexo é como segue: “ANEXO I Nº Expte. Titulación 1º Apelido 2º Apelido Nome Centro Importe 1 B01 Ciclo superior en administración e finanzas Iglesias Salvador Elisabet Pazo Provincial 700 €/mes 2 B05 Diplomatura ou grao en educación social ou mestre en educación (tódalas especialidades). Almeida Veiga Mercedes Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 3 B05 Diplomatura ou grao en educación social ou mestre en educación (tódalas especialidades). Moreno Sobral Yolanda Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 4 B05 Diplomatura ou grao en educación social ou mestre en educación (tódalas especialidades). Souto Lamela Raquel Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 5 B06 Diplomatura en traballo social Romero Iturralde Irene Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 6 B09 Licenciatura ou grao en historia Fraga Merelas Ignacio Patrimonio Documental e Bibliográfico 800 €/mes 7 B11 Licenciatura ou grao en dereito ou licenciatura en económicas ou grao en economía ou licenciatura en empresariais ou licenciatura ou grao en administración e dirección de emrpesas Campelos Fernández Santiago ORAL 800 €/mes 8 B11 Licenciatura ou grao en dereito ou licenciatura en económicas ou grao en economía ou licenciatura en empresariais ou licenciatura ou grao en administración e dirección de emrpesas Roldán Pimentel Federico Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 9 B11 Licenciatura ou grao en dereito ou licenciatura en económicas ou grao en economía ou licenciatura en empresariais ou licenciatura ou grao en administración e dirección de emrpesas Güimil Beiras Alicia Sofía ORAL 800 €/mes 10 B12 Licenciatura ou grao en historia da arte Fernández Gómez Alejandro Museo de Pontevedra 800 €/mes 11 B13 Licenciatura ou grao en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía. Bouvy Vilaboa Rita Centro Príncipe Felipe 800 €/mes 12 B13 Licenciatura ou grao en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía. Santos Bóveda María Dolores Centro Príncipe Felipe 800€/mes” 6.22031.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DO BOLSEIRO MARTÍN RIVERA BÚA NA EMPRESA APE GALICIA-ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTÓNOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de Práctica Laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 30 de decembro de 2013 iniciou as súas prácticas laborais do expediente E90 da titulación Licenciatura en Dereito, o bolseiro Martín Rivera Búa na empresa APE-Galicia- Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia. Con data de 25 de abril de 2014 o bolseiro Martín Ribera Búa presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de Práctica Laboral con efectos do 30 de abril de 2014, manifestando que o motivo da súa renuncia é que lle xurdiu un emprego noutra empresa. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo e exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas do bolseiro Martín Rivera Búa na empresa APE-Galicia- Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia con efectos do día 30 de abril de 2014. 7.22032.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº3 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADUMIA Dada conta da comunicación da Sra. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Ribadumia, de data 12 de decembro de 2013 (rexistro de entrada núm. 2013116363, de data 17/12/13), pola que se remite Modificación puntual nº 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ribadumia, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provinciais. Visto o informe do Director de Infraestruturas, de data 28 de abril de 2014, no que manifesta: “Analizado y revisado el documento de “Modificación Puntual nº 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ribadumia” remitido por el Servicio de Secretaría, tengo a bien informar lo siguiente, 1. El ámbito de la modificación puntual afecta a las carreteras provinciales E.P. 9305 Coirón-Ribadumia-Leiro y E.P. 9501 Ribadumia-Grenla. 2. Las modificaciones que se plantean no afectan a las alineaciones del ámbito en las citadas carreteras. 3. Todo el tramo definido en el ámbito se encuentra urbanizado (dispone de aceras), como consecuencia de ello, se define como “línea de cierre” ó “límite exterior de dominio público” al borde exterior de la citada acera, ya que en todas las casas esta distancia es mayor de los 7,00 metros respecto al eje del vial. 4. En aquellas casas puntuales en las que se modifique la definición de la acera, la distancia anterior se tomará como distancia de cerramiento. 5. A los efectos de “línea de edificación”, ésta vendrá definida por una paralela a la línea exterior de la acera situada a 5,00 metros de la misma con carácter general. En aquellos lugares donde existe una consolidación de edificaciones, se mantendrá la dirección actual como línea de edificación. Una vez tenidos en cuenta estas apreciaciones sobre la modificación puntual se informa favorablemente dicho documento.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó Concello de Ribadumia. 8.22033.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 9.22034.- FINALIZACIÓN DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS POR RENUNCIA DA BOLSEIRA MARÍA DEL CARMEN FRAGUA REY NA EMPRESA ESCAYOLAS TORRENORT, S.L. Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de Práctica Laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 30 de decembro de 2013 iniciou as súas prácticas laborais do expediente E44 da titulación Diplomatura en Ciencias Empresariais a bolseira María del Carmen Fragua Rey na empresa Escayolas Torrenort, S.L. Con data de 28 de abril de 2014 a bolseira María del Carmen Fragua Rey presenta escrito solicitando a súa renuncia a continuar participando no Plan de Práctica Laboral con efectos do 30 de abril de 2014, manifestando que o motivo da súa renuncia é que lle xurdiu un emprego noutra empresa. A base décimo primeira da convocatoria das bases, establece que daranse por finalizadas as prácticas do bolseiro cando concorra entre outras causas a renuncia voluntaria por parte do bolseiro. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle. Por todo e exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dar por finalizadas as prácticas da bolseira María del Carmen Fragua Rey na empresa Escayolas Torrenort, S.L. con efectos do día 30 de abril de 2014. 10.22035.- RATIFICACIÓN DA AUTORIZACIÓN DA PRÓRROGA DUNHA BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL Por acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 12 de abril de 2013, adxudicouse a Adriana Rodríguez Fernández unha bolsa de práctica laboral (convocatoria BOP 02/01/13) cunha contía mensual de 800,00 €, por un período inicial de seis meses, dende o 15 de abril ó 14 de outubro de 2013, sendo prorrogada por acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 4 de outubro do 2013, por outros seis meses, dende o 15 de outubro de 2013 ó 14 de abril de 2014. Mediante Resolución Presidencial de data 30 de decembro de 2013, con rexistro de saída 2014000515, concédese á bolseira Adriana Rodríguez Fernández licenza por parto de 16 semanas de duración, dende o 22 de decembro de 2013 ó 12 de abril de 2014, ambos inclusive. Na base décimo segunda da convocatoria de 74 bolsas de práctica laboral para titulados universitarios en Centros e Servizos dependentes desta Deputación Provincial, publicada no BOP nº1 de data 02/01/13, establécese que no suposto de maternidade trala suspensión da bolsa e unha vez transcorrido o período de descanso previsto legalmente na normativa laboral, restablecerase o aboo da mesma na contía correspondente. Examinados os antecedentes que obran no expediente, con fundamento na base décimo segunda da convocatoria, considerando as competencias delegadas en materia de persoal por resolución da presidencia de data 29/05/13 (BOP 31/05/13), considerando que mediante Resolución Presidencial de data 14 de abril de 2014, por razóns de urxencia, resolveuse autorizar a prórroga da bolsa de Adriana Rodríguez Fernández, por un período de 112 días computados dende o 15 de abril ó 04 de agosto de 2014, ambos inclusive, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade ratificar a autorización da prórroga da referida Bolsa. 11.22036.- MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROXECTO AQUELANDO3 A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión que tivo lugar o día 22 de febreiro de 2013, aprobou as bases reguladoras das accións formativas do Proxecto aQuelando3, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, publicándose no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 45 do 5 de marzo de 2013. A Dirección Xeral de Coordinación de Competencias cas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, do Ministerio de Facenda e Administración Públicas na data de 16 de setembro de 2013, publicou no Boletín Oficial do Estado a Resolución pola que se aproba os criterios de reparto dos remanentes das axudas dispoñibles do Fondo Social Europeo, correspondentes ó período de intervención 2007-2013. Nesta Resolución ampliase a axuda concedida a Deputación de Pontevedra, para a execución do proxecto aQuelando3, na contía de 551.000,89€, achegando o Fondo Social Europeo un 80% (440.800,71€) e a Deputación de Pontevedra o 20% restante (110.200,17€). Cumpridos os requisitos esixidos para a aceptación do remanente, a Deputación de Pontevedra, solicitou ante o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a ampliación do catálogo das especialidades formativas ca inclusión de catro accións formativas: Dinamización comunitaria, Inserción laboral de persoas con discapacidade, Operacións básicas de pisos e aloxamentos e Operacións básicas de cociña. O órgano competente deu a súa conformidade e este feito supón un incremento no número de persoas beneficiarias do proxecto. O equipo técnico do proxecto aQuelando3, con data de 11 de abril de 2014 comunica ó órgano de xestión do Ministerio de Facenda e Administración Pública, a realización de cambios na modalidade de formación práctica para ampliar as horas de realización das mesmas en 100 horas, pasando de 200 horas a 300 horas de prácticas non laborais, sendo aceptadas polo mencionado órgano. Ó mesmo tempo, houbo una reestruturación do Servizo de Servizos Sociais e Promoción do Emprego, onde está adscrito o proxecto aQuelando3 o que supón un cambio no comité de selección. Resultando que con data de 28 de abril de 2014 o Sr. Secretario e a Xefa de Fiscalización emiten informe favorable sobre a tramitación do expediente para as modificacións das Bases reguladoras das accións formativas do proxecto aQuelando3, cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Considerando que o órgano competente para a aprobación das modificacións das bases reguladoras das accións formativas do proxecto aQuelando3 é a Xunta de Goberno, por ser o órgano que as aprobou no seu día. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as modificacións das “Bases reguladoras das accións formativas do proxecto aQuelando3” nos seguintes apartados: obxecto, características das accións formativas, documentación a presentar polas persoas beneficiarias, orzamento, comisión de selección e o anexo I, no sentido seguinte: No apartado obxecto: - Onde di: “O número de persoas para seleccionar é de 585 ó longo do tempo de duración do proxecto”. - Deberá dicir: “O número de persoas para seleccionar é de 735 ó longo do tempo de duración do proxecto”. No apartado características das accións formativas: - Onde di: O proxecto ofrece a posibilidade de participar na formación en dúas modalidades: • Formación teórico-práctica, acreditada co correspondente certificado de profesionalidade na que participarán 435 persoas. • Formación práctica, dirixida á persoas que xa teñan realizada a formación específica adecuada, na que participarán 150 persoas. Na modalidade de formación práctica as persoas participantes realizarán 200 h de prácticas nas seguintes especialidades: atención sociosanitaria, dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil e limpeza de superficie e mobiliario en edificios e locais. Estas prácticas realizaranse en empresas e entidades do sector. - Deberá dicir: O proxecto ofrece a posibilidade de participar na formación en dúas modalidades: • Formación teórico-práctica, acreditada co correspondente certificado de profesionalidade na que participarán 630 persoas. • Formación práctica, dirixida a persoas que xa teñan realizada a formación específica adecuada, na que participarán 105 persoas. Na modalidade de formación práctica as persoas participantes realizarán 300h de prácticas nas seguintes especialidades: atención sociosanitaria, dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil e limpeza de superficie e mobiliario en edificios e locais. Estas prácticas realizaranse en empresas e entidades do sector. No apartado de documentación para presentar polas persoas beneficiarias: - Onde di: As persoas que participen na modalidade de formación práctica deberán xuntar diploma que acredite ter realizado 300h de formación teórica na especialidade na que realice as prácticas. - Deberá dicir: As persoas que participen na modalidade de formación práctica deberán xuntar diploma que acredite ter realizado 300h de formación teórica para as especialidades de atención sociosanitaria, dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil e 200h de formación teórica para a especialidade de limpeza de superficie e mobiliario en edificios e locais. No apartado de financiamento: - Onde di: O desenvolvemento destas axudas quedará supeditado ó orzamento establecido para a prestación directa de axudas no Proxecto aQuelando3, con base á partida orzamentaria 13/232.242.481.01 sendo a cantidade total de 1.122.357,62€, dos cales: 543.485,60€ para o 2013, 578.872,05€ para o 2014. - Deberá dicir: O desenvolvemento destas axudas quedará supeditado ó orzamento establecido para a prestación directa de axudas no Proxecto aQuelando3, con base á aplicación orzamentaria 14/232.242.481.01 sendo a cantidade total de 1.122.357,62€, dos cales: 664.030,85€ corresponde para o ano 2014 e 458.326,80€ para o ano 2015. No apartado comisión de selección: - Onde di: “A Comisión de selección dos/as beneficiarios/as destas accións formativas estará integrada polos seguintes membros: • Presidente: Manuel Corujo Castro, xefe do Servizo de Servizos Sociais e Promoción de Emprego ou a persoa en quen delegue. • Secretario: Miguel Panette Fernández, técnico de Formación do Proxecto aQuelando3. • Vogais: Carmen Iribarren Fernández-Rogina e Carmen Fernández-Valdés Calderón, orientadoras laborais do Proxecto aQuelando3”. - Deberá dicir: “A Comisión de selección das persoas beneficiarias destas accións formativas estará integrada polos seguintes membros: • Presidente: Coordinador xeral do Centro Príncipe Felipe, ou a persoa en quen delegue. • Secretario: Técnico de Formación do Proxecto aQuelando3. • Vogais: dous membros do equipo técnico do Proxecto aQuelando3”. - Modificación do anexo I, ca ampliación das seguintes accións formativas: Dinamización comunitario, Inserción laboral de persoas con discapacidade, Operacións básicas de cociña, Animación físico, deportiva e recreativa e Xestión de chamadas de teleasistencia. Unha vez introducidas estas modificacións, as bases reguladoras das accións formativas do proxecto aQuelando3, quedan redactadas do seguinte xeito: “BASES REGULADORAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROXECTO AQUELANDO3 OBXECTO O Proxecto aQuelando3 é unha iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra dentro do Servizo de Servizos Sociais e Promoción de Emprego e cofinanciada nun 80% polo Fondo Social Europeo no eido do Programa Operativo “Adaptabilidade e Emprego”, a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. O obxectivo é a inserción laboral das persoas demandantes de emprego da provincia de Pontevedra a través da formación ocupacional e profesional adecuada acompañada de práctica laboral mediante a realización do itinerario de inserción reflectido no anexo I. As presentes bases regulan o procedemento selectivo das persoas para participaren nos itinerarios do mencionado proxecto. O número de persoas para seleccionar é de 735 ao longo do tempo de duración do proxecto. As persoas participantes poderán ser beneficiarias dunha bolsa de formación como medida de fomento da formación e aptitude para o emprego. CARACTERÍSTICAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS A formación que se vai impartir contempla distintos ámbitos de capacitación, tanto a nivel persoal coma profesional, relacionados coas diferentes especialidades de formación específica incluídas nas seguintes familias profesionais: servizos socioculturais e á comunidade, administración e xestión, actividades físicas e deportivas, comercio e mercadotecnia, informática e comunicacións, sanidade, hostalería e turismo. Estas especialidades formativas poderían ampliarse tendo en conta a aparición de novas oportunidades laborais de inserción no mercado laboral, sendo este o obxectivo do proxecto aQuelando3. O proxecto ofrece a posibilidade de participar na formación en dúas modalidades: - Formación teórico-práctica, acreditada co correspondente certificado de profesionalidade na que participarán 630 persoas. - Formación práctica, dirixida á persoas que xa teñan realizada a formación específica adecuada, na que participarán 105 persoas. Na modalidade da formación teórico-práctica as persoas interesadas poderán participar nas diferentes accións formativas que se oferten en cada unha das convocatorias. O tempo e a súa duración dependerá da especialidade formativa, fixando o número de 15 persoas en cada acción formativa. Na modalidade de formación práctica as persoas participantes realizarán 300h de prácticas nas seguintes especialidades: atención sociosanitaria, dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil e limpeza de superficie e mobiliario en edificios e locais. Estas prácticas realizaranse en empresas e entidades do sector. As accións formativas realizaranse nos lugares que estableza o equipo técnico do proxecto atendendo os seguintes criterios:  Dispoñibilidade de espazos homologados que cumpran cos requisitos establecidos no certificado de profesionalidade correspondente.  Demanda da formación nas especialidades nas que se van impartir as accións formativas.  Sectores de actividade e tipos de empresas do contorno relacionadas coas especialidades formativas.  Dispoñibilidade de recursos para a inserción das persoas participantes. O horario da formación teórico-práctica será de 5 horas/día, de luns a venres, dependendo da dispoñibilidade das aulas de formación, dos lugares onde se realicen as prácticas e nas datas estipuladas no cronograma interno do proxecto. Se por calquera motivo fose necesario aumentar o número de horas diarias, xustificarase e documentarase a razón deste incremento. As prácticas levaranse a cabo unha vez que o alumnado remate a formación teórica e terán diferente duración dependendo da formación cursada. Estas accións formativas levaranse a cabo nos anos 2013, 2014 e 2015. O alumnado beneficiario que non obteña un resultado apto ó rematar a formación específica de cada unha das accións formativas e non cumpra coa porcentaxe de asistencia establecida no certificado de profesionalidade correspondente non terá dereito a solicitala. PERSOAS BENEFICIARIAS As persoas beneficiarias do Proxecto serán persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego e empadroadas nalgún concello da provincia de Pontevedra, a excepción das persoas empadroadas nos concellos de Vigo e Pontevedra, (xa que estes concellos posúen un proxecto de inserción laboral similar, tamén aprobado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas), acreditándose estes requisitos coa presentación da tarxeta de demandante de emprego e co certificado de empadroamento. Ademais, para participar na modalidade da formación teórica-práctica deberase cumprir cos requisitos mínimos de formación esixidos en cada un dos certificados de profesionalidade correspondente, dependendo do seu nivel. Para poder participar na modalidade da formación práctica deberase estar en posesión de 300 horas de formación teórica específica axeitada na especialidade na que se desenvolvan as prácticas. As persoas beneficiarias da formación ademais estarán incluídas nalgún destes colectivos: • Persoas desempregadas de longa duración. • Inmigrantes. • Persoas afectadas por unha minusvalía física, psíquica e/ou sensorial. • Persoas sometidas a maltrato físico o psíquico. • Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social tales como ex toxicómanos/as, ex reclusos/as, etc. • Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas. • Mozos/as que non superaron o ensino obrigatorio. • Mozos/as menores de 30 anos. • Maiores de 45 anos. • Coidadores/as non profesionais que non estean dados/as de alta na Seguridade Social. • Outras persoas cualificadas en situación ou risco de exclusión social o laboral, segundo os certificados expedidos para tal fin polos correspondentes Servizos Sociais. PRESENTACION DE SOLICITUDES As persoas interesadas en participar na modalidade de formación práctica para a inserción laboral do Proxecto aQuelando3 deberán presentar as solicitudes, segundo o modelo establecido no anexo II, no Rexistro xeral da Deputación de Pontevedra ou nas instalacións onde se atopa o equipo técnico do proxecto aQuelando3: Deputación de Pontevedra. Centro Príncipe Felipe Servizos Sociais e Promoción de Emprego Avda. de Montecelo, 12 36161 Pontevedra Tfno.: 986 804 100 – Ext. 41217, 41226, 41263 e 41215 Fax: 886 201 101 Correo electrónico: aquelando@depo.es O prazo de presentación de solicitudes comezará no momento do inicio do proceso de selección para cada unha das edicións da formación e rematará ó inicio de cada acción formativa. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR POLAS PERSOAS BENEFICIARIAS As persoas beneficiarias da formación deberán presentar, xunto coa solicitude, a seguinte documentación debidamente actualizada: • Certificado de empadroamento, quedando excluídos os empadroados nos concellos de Vigo e Pontevedra. • DNI ou NIE en vigor. • Tarxeta de demanda de emprego actualizada, onde figure a data de inscrición como desempregado/a. • Certificado de Vida Laboral actualizado. • No caso de ter especiais dificultades para obter un emprego, xuntarase un informe do Servizo Público de Emprego ou de entidades que traballen na inserción socio-laboral de persoas en risco de exclusión social. • No caso de padecer algunha minusvalía achegar o Certificado de Minusvalía, debidamente actualizado, expedido polo órgano competente. • Certificado das axudas que está a percibir, emitido por un organismo oficial. Ademais, as persoas que participen na modalidade de formación teórico–práctica con acreditación do certificado de profesionalidade deberán achegar: • Documento oficial que acredite a formación mínima esixida para cada un dos certificados de profesionalidade. • Documentación oficial que acredite o nivel de Celga esixido para cada un dos certificados de profesionalidade. E as persoas que participen na modalidade da formación práctica deberán xuntar: • Diploma que acredite ter realizado 300 horas de formación teórica para a realización das prácticas nas especialidades de atención sociosanitaria e dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil. • Diploma que acredite 200h horas de formación teórica para a realización das prácticas na especialidade de limpeza de superficie e mobiliario en edificios e locais. PROCEDEMENTO DE PRESELECCIÓN O equipo técnico do proxecto deberá realizar a petición das persoas candidatas ás oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia para facer unha preselección daquelas que participen na formación teórica-práctica. No caso de que o Servizo Público de Emprego non remitise persoas candidatas suficientes a Deputación de Pontevedra realizará unha convocatoria pública mediante anuncio nun dos xornais de maior tiraxe da provincia e outros medios de comunicación. Para participar na formación práctica non será preciso facer a petición de persoas candidatas ó Servizo Público de Emprego. Neste caso a Deputación de Pontevedra realizará unha convocatoria pública nos medios de comunicación e as persoas interesadas poderán inscribirse directamente. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN O equipo técnico do proxecto fará unha selección das persoas preseleccionadas derivadas polo Servizo Público de Emprego para participar na formación teórica-práctica, tendo en conta que cumpran os requisitos imprescindibles ós que se fai referencia no punto 3, e das persoas que presentasen a solicitude para participar na formación práctica. O procedemento de selección, tanto para a formación teórico-práctica coma para a formación práctica, constará de dúas fases: valoración do currículo e entrevista persoal. Para a valoración do currículo atenderanse os seguintes criterios de baremación: Requisitos Baremo Criterio Puntos Experiencia profesional no sector máis de 12 meses 2 de 6 a 12 meses 1 menos de 6 meses 0,5 Tempo en desemprego máis de 12 meses 2 de 6 a 12 meses 1 menos de 6 meses 0,5 Recursos económicos se non ten ingresos propios 1 Formación relacionada por cursos de menos de 200 horas 0,25 por cursos de máis de 200 horas 0,50 máximo 3 A suma total da puntuación obtida nesta fase de selección non pode superar o 40% da puntuación total. O equipo técnico do proxecto realizará as entrevistas persoais de selección, nas que se valorarán, entre outras características, as seguintes: • Mobilidade xeográfica e horaria para asistir á formación. • Motivación para a súa formación teórica e práctica. • Características persoais adecuadas ó traballo con persoas. • Boa dispoñibilidade para o desenvolvemento das accións formativas e do traballo. • Que non existan impedimentos que lle dificulten a asistencia ó traballo. • Experiencia laboral no sector de servizos de atención a persoas. A suma total da puntuación obtida nesta fase de selección non pode superar o 60% da puntuación total. As persoas que participen neste proceso de selección serán valoradas como idóneas ou non idóneas para a súa inclusión no proxecto. As persoa participantes no proxecto asinarán o documento que recolle o “Compromiso de Incorporación” ó proxecto así como os “Dereitos e Deberes” que debe cumprir ó inicio das accións formativas. Se o número de usuarios/as seleccionados/as como idóneos/as excede do número de persoas que poden participar en cada curso pasarán a unha lista de suplentes. Estes deberán manter ata a data de inicio das accións formativas os requisitos mínimos establecidos no punto 5 das bases. CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA BOLSA DE FORMACIÓN As persoas seleccionadas para participar nas accións formativas poderán percibir unha axuda cando o total de ingresos persoais non supere o 75% do Índice Público da Renda de Efectos Múltiples (IPREM). Esta axuda será compatible coa percepción da prestación ou subsidio por desemprego así como con outras axudas públicas para a mesma finalidade, se ben o conxunto das rendas percibidas polo/a beneficiario/a da axuda por estes conceptos, incluído o importe da bolsa, non poderá superar o 75% do IPREM, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. A bolsa tamén será compatible co rendemento de traballo obtido con posterioridade ó inicio das accións formativas, se ben o conxunto das rendas percibidas polo/a beneficiario/a da axuda por estes conceptos, incluído o importe da bolsa, non poderá superar o 75% da contía fixada para o IPREM excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. O importe das axudas previstas calcularase en función do IPREM previsto para o ano anterior á realización dos cursos, segundo o orzamento aprobado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas na redacción do proxecto, que ascende a 532,51€ para o ano 2013 e non poderá superar o 75 % da contía fixada para o mencionado indicador (399,3825 €). O importe da axuda por mes concederase polo tempo que as persoas usuarias participen na formación teórica e práctica, tendo en conta os días lectivos. Os días que non se asista non serán pagados. Para a concesión do importe das axudas terase en conta o número de usuarios/as con dereito a bolsa. Prazo de presentación da solicitude da axuda. As persoas que sexan seleccionadas idóneas para participar nas accións formativas e desexen percibir a bolsa de formación presentaran unha solicitude segundo o modelo establecido no Anexo III, nas dependencias que fai referencia o punto 4. O prazo de presentación de solicitudes comezará ó inicio de cada acción formativa e rematará un mes antes da finalización de cada curso. Xunto coa solicitude deberá presentarse unha declaración das axudas e/ou rendementos de traballo que teñan solicitados ou que estean a percibir segundo o modelo que se achega no anexo IV para verificar a compatibilidade e aboar a cantidade correspondente. Tramitación das solicitudes. As solicitudes da bolsa de formación tramitaranse a través do equipo técnico do proxecto, quen recompilará a totalidade de solicitudes presentadas na forma prevista no punto 8.1. A continuación comprobará o cumprimento dos requisitos propios da axuda. No caso de que a solicitude non estivera debidamente cuberta ou non se achegara a totalidade da documentación esixida o equipo técnico requirirá as persoas solicitantes para que emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos nun prazo máximo de 10 días hábiles, contados dende o día seguinte ó da recepción do requirimento, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. A non entrega desta documentación nos prazos esixidos leva implícita a renuncia á bolsa de formación. Resolución A competencia para resolver as solicitudes das axudas individuais recollidas nestas bases corresponderalle ó órgano de goberno competente da Deputación de Pontevedra, a proposta do director e do equipo técnico do Proxecto aQuelando3 e logo do examinalas os órganos de xestión económico-financeira respectivos, segundo o establecido no procedemento de autorización de gastos. Forma de pagamento O pagamento das axudas que sexan aprobadas efectuarase mediante ingreso bancario. O equipo técnico recibirá e comprobará os documentos de control de asistencia ás accións de formación teórico-práctica que achegarán as entidades responsables da execución de cada unha das accións co fin de calcular a cantidade para aboar. A axuda pagarase a mes vencido dentro dos dous meses seguintes ó mes correspondente. Obrigas das persoas beneficiarias. As persoas beneficiarias das axudas quedarán obrigadas a someterse ás actuacións de comprobación e facilitar a información que lles sexa solicitada polo equipo técnico, polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e polos órganos competentes da Unión Europea. FINANCIAMENTO O desenvolvemento destas axudas quedará supeditado ó orzamento establecido para a prestación directa de axudas no Proxecto aQuelando3, con base á aplicación orzamentaria 14/232.242.481.01 sendo a cantidade total de 1.122.357,62€, dos cales: 664.030,85€ corresponde para o ano 2014 e 458.326,8€ corresponden para o ano 2015. COMISIÓN DE SELECCIÓN A Comisión de selección dos/as beneficiarios/as destas accións formativas estará integrada polos seguintes membros: - Presidente: coordinador xeral do Centro Príncipe Felipe ou a persoa en quen delegue. - Secretario: técnico de Formación do Proxecto aQuelando3 - Vogais: dous membros do equipo técnico do Proxecto aQuelando3. CONVOCATORIA A convocatoria para cada un dos cursos de formación publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación Provincial de Pontevedra, así como na prensa local. Estes anuncios emitiranse en función do cronograma de actuacións, indicando as datas e lugares onde se van impartir as accións. INTERPRETACIÓN DAS BASES A comisión de valoración queda facultada para resolver as dúbidas que se lle presenten, adoptar as decisións que estime oportunas para a aplicación destas bases, así como para o desenvolvemento dos aspectos non previstos nelas. DEREITO SUPLETORIO Para o non previsto nas presentes bases contemplarase o establecido nas Bases de Execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2014, na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/2003), no seu regulamento (BOE núm. 176, de 25/07/2006), na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e nas demais disposicións vixentes que resulten de aplicación”. 12.22037.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “RECONSTRUCIÓN DE PASO SOBRE O RÍO VERDEJO, PARROQUIA DE CASTELÁNS (COVELO)” Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 20/12/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Covelo co obxecto de levar a cabo a obra de reconstrución do paso sobre o río Verdejo, na Parroquia de Casteláns, Covelo, cun orzamento de 353.997,01€, correspondendo á Deputación Provincial a licitación e execución da obra. Resultando que polo mesmo órgano, en sesión de 31/01/2014, acordouse aprobar o proxecto de “Reconstrución de paso sobre o río Verdejo, Parroquia de Casteláns, (Covelo)” con orzamento de 292.559,51€, máis a cantidade de 61.437,50€ correspondente ó IVE, o que fai un total de 353.997,01€. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por si mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 1 de outubro de 2013, no que expón que considerando o R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto é a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Resultando que o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación, e no que pon de manifesto unha serie de observacións e recomendacións. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Reconstrución de paso sobre o río Verdejo, Parroquia de Casteláns, (Covelo)”. O orzamento deste contrato é de 292.559,51 €, máis a cantidade de 61.437,50 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 353.997,01 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 353.997,01 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - -Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 14/942.942.652.09 do vixente orzamento provincial. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “RECONSTRUCIÓN DE PASO SOBRE O RÍO VERDEJO, PARROQUIA DE CASTELÁNS (COVELO)” (EXPTE. 2014004018) “1.OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada unha delas. Dito proxecto consta dos documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1.- Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 16% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2.- Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3.- IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no dito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou cando así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente). - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita). - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza). - Denominación do contrato. - Nome do licitador. - CIF: - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto. - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - o titular da corporación ou o membro no quen delegue Vogais: - - o Secretario Xeral - o Interventor - o Director de Infraestruturas Secretario: - o Xefe do Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. Dita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta máis vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato. O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1) Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3) Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4) Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5) Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6) Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7) Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 18. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 18.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 18.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 18.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 18.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os ditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 18.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras dende o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse dende o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 18.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días dende a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 18.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 18.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 22. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 23. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 24. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (16%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 25. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 26. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía dende o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 27. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 29. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso-administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición”. Ditos anexos son como seguen: “ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Reconstrución de paso sobre o río Verdejo, parroquia de Casteláns (Covelo)”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 292.559,51 € IVE (21%): 61.437,50 € Total con IVE: 353.997,01 € B) FINANCIAMENTO: cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 14/942.942.652.09 353.997,01 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en catro meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos dez anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos dez últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (16%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para se o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. 1) Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2) Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3) Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R. d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4) Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5) Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6) Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7) Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas(Sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. • Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. - A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. - A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a) Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b) Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: • Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do dito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) D.ª/D…..................................., maior de idade, veciño de…............, con domicilio en …......................, titular do DNI…........, expedido na data…............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ………....... (CIF núm. …….....) e con domicilio en ……………........, teléfono…....... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de ………… (en letra e número) euros, máis ……… euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número): - % de Control de calidade ofertado: - Prazo de execución ofertado: - Melloras ofertadas (descrición): (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO V “MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (SOBRE A) ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS TÍTULO DO CONTRATO:…………………………………………….…………..… NÚM. DE EXPEDIENTE …………………………..……………………………… D.ª/D. ……………………, con DNI núm. ……….., en nome propio ou en representación da empresa ……………, con NIF/CIF núm. ……… DECLARA que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2008 Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2011 Importe ano 2012 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ………..………., ….. de …..…… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 13.22038.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “ACONDICIONAMENTO DE DEPENDENCIAS DO PAZO DE LIÑARES EN LALÍN PARA CENTRO DE XESTIÓN DO COÑECEMENTO ARQUEOLÓXICO (PROXECTO DEPODEZA COFINANCIADO POLO FEDER). Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 18/10/2013, prestou aprobación ó expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Acondicionamento de dependencias do Pazo de Liñares en Lalín para Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico” (Proxecto Depodeza cofinanciado polo FEDER), con orzamento de 471.303,53 €, máis a cantidade de 98.973,74 € correspondente ó IVE. Resultando que o día 28/11/2013, constituíuse a Mesa de Contratación procedendo ó estudo da documentación administrativa contida nos sobres “A”, admitindo a todas as empresas presentadas. Resultando que o día 4/12/2013, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como admitidas, procedendo á apertura dos sobres “B”, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que o día 16/04/2014, unha vez avaliada a documentación técnica, procedeuse á apertura dos sobres “C” daquelas empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas, co seguinte resultado: Licitador Puntuación sobre “B” Oferta % Control calidade Constructora San José, S.A. 39,00 400.608,00 5,00 Construcciones Taboada y Ramos, S.L. 37,50 390.000,00 3,00 Construcciones Orega, S.L. 32,76 399.995,31 4,50 Constructora Ediserpo, S.L. 32,45 407.424,79 5,00 Dicsa (Decoración, Instalaciones y Construcciones, S.A.U. 32,39 396.694,21 3,00 Copcisa, S.A. 31,23 371.528,57 5,00 Antalsis, S.L. 30,38 398.684,09 5,00 Resultando que valoradas as ofertas obtense a seguinte puntuación: Licitador Puntuación sobre “B” Puntuación sobre “C” Puntuación total Constructora San José, S.A. 39,00 45,00 84,00 Construcciones Taboada y Ramos, S.L. 37,50 45,82 83,32 Copcisa, S.A. 31,23 50,00 81,23 Construcciones Orega, S.L. 32,76 44,86 77,62 Dicsa (Decoración, Instalaciones y Construcciones, S.A.U. 32,39 44,67 77,06 Antalsis, S.L. 30,38 45,33 75,71 Constructora Ediserpo, S.L. 32,45 41,14 73,59 Resultando que Constructora San José, S.A. obtén a máxima puntuación, a Mesa de Contratación propón requirir á dita empresa para que presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente nas súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución da obra, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5,00 % do orzamento de adxudicación excluído o IVE, así como proceder ó ingreso na Tesourería da Deputación da cantidade de 99,20 € correspondente á publicación do anuncio de licitación no BOP, propoñendo, unha vez cumprimentado o requirimento, a adxudicación da obra. Resultando que Constructora San José, S.A., atendendo ó requirimento formulado mediante resolución nº 2014011568, presentou a documentación requirida, así como a garantía definitiva por importe de 20.030,40 €, segundo acredita mediante carta de pago nº 201400052019, de data 29/04/2014, e que ingresou a cantidade de 99,20 € correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a Constructora San José S.A. (CIF nº A-36006666) a obra “Acondicionamento de dependencias do Pazo de Liñares en Lalín para Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico” (Proxecto Depodeza cofinanciado polo FEDER), con arranxo ó seguinte detalle: Importe, sen IVE 400.608,00 € IVE 84.127,68 € Importe total 484.735,68 € Prazo de execución Tres meses Melloras ofertadas 55.022,73 € Control de calidade 5,00 % 14.22039.- ASUNCIÓN POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DA NOTIFICACIÓNS DOS PROCEDEMENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER XERAL DO CONCELLO DE SANXENXO Visto o escrito emitido polo Xefe do Servizo de Xestión Catastral e Tributaria do IBI da Deputación de Pontevedra de data 16 de abril de 2014, no que se informa: “O día 1 de abril de 2014 ten entrada no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra escrito da Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra no que se comunica que nos próximos meses se vai levar a cabo o proceso de notificación individual dos valores catastrais derivados dos procedementos de valoración colectiva de carácter xeral (PVCCG) desenvolvido no municipio de Sanxenxo (valores que entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2015), e requírese para que esta Deputación elixa o sistema de asunción do seu custo, establecendo dúas modalidades de colaboración (A e B). Nese mesmo escrito, a Xerencia informa que para realizar a notificación individual destes valores se vai utilizar un novo sistema de notificación por comparecencia electrónica, a notificación multiinmoble e un novo formato do propio impreso de notificación. Para iso, emitiranse cartas ordinarias sen notificación de recibo destinadas aos titulares catastrais dos inmobles afectados polo PVCCG que conteñen unha clave concertada persoal, a cal serve para descargar electronicamente as notificacións obténdose con iso unha maior eficacia e un importante aforro de custos. Ao mesmo tempo vaise contar coa colaboración do Concello de Sanxenxo, que dispoñerá de persoal municipal e medios cos que atender as comparecencias dos cidadáns para a notificación por comparecencia electrónica. A Xerencia do Catastro informa que, a efecto de cumprimento do convenio, ofrécense dúas posibilidades: Opción A.- A Deputación colabora economicamente custeando as notificacións practicadas por esa Xerencia. Neste caso, a entidade Nexea entregará, nunha primeira instancia, a totalidade das cartas con clave concertada e, en segunda instancia, as notificacións restantes non descargadas electronicamente á entidade Correos e Telégrafos, S.A., e unha copia dos albarás de entrega realizados á Xerencia do Catastro, co fin de que esta poida facilitalos á Deputación. Tras os depósitos, Correos facturará á Deputación Provincial o importe destas, de acordo coas especificacións propias do seu convenio. Sinala como custo moi aproximado de 0,35 € para os aproximadamente 30.000 destinatarios de cartas con clave concertada e de 3,90 € para o resto de notificacións (unhas 18.000 calculando unha descarga electrónica do 40% do total de notificacións) que se estima resultarán da valoración colectiva no Concello de Sanxenxo. O custo total estimado ascendería a un total de 80.700 euros. Opción B.- A Deputación leva a cabo as notificacións cos seus propios medios. Neste caso a Xerencia entregará á Deputación, nunha primeira instancia, a totalidade das cartas con clave concertada e nunha segunda instancia as notificacións restantes non descargadas electronicamente, a cal se encargará da súa repartición aos titulares catastrais, ben a través do seu propio persoal, ben a través de terceiros. Esta opción leva consigo que a práctica da notificación teña que facer fronte a uns procesos técnicos e de loxística máis complexos encamiñados á eficacia da distribución de cartas, á notificación mediante a súa entrega por comparecencia electrónica ou en último caso por entrega en man, o polo que sería conveniente que o proceso de notificación se levase a cabo na súa totalidade pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. A Xerencia propón que a Deputación seleccione a opción A. (...) (...) Podemos concluír, polo tanto, informando favorablemente a asunción por parte da Deputación de Pontevedra do custo das notificacións do procedemento de valoración colectiva de carácter xeral no municipio de Sanxenxo, mediante o sistema de colaboración económica (opción A)...”. Visto o informe emitido pola Xefa de negociado de contratación da área tributaria, de data, 16 de abril de 2014, no que se informa que: “… Comprobouse que no caso de notificacións derivadas de procedementos de valoración tanto de carácter xeral coma parcial, utilízase a modalidade "53 - notificación acordo especial" (SICER), polo que o custo deste servizo para o ORAL no ano 2014, aplicando as bonificacións da FEGAMP, é o seguinte: Prezo unitario D2 (0-20) Bonif. % Total Carta certificada 2,8700 € 21,50% 2,25 € Aviso recibo 0,8228 € 12,00% 0,72 € Xestión entrega 0,4114 € 10,00% 0,37 € Retorno información 0,7381 € 10,00% 0,66 € Total 4,00 € No caso das cartas ordinarias, o importe total, IVE incluído, é de 0,33 euros unidade. Para realizar este cálculo, tomouse como base o custo dunha carta "destino 2", xa que o 90% das cartas e notificacións que se envían, remítense aos distintos Concellos de la Provincia de Pontevedra (non inclúe Pontevedra capital). Por todo iso e tendo en conta os custos para o ORAL, o custo total deste servizo pode alcanzar un importe aproximado, IVE incluído, de 81.900 € (9.900 € para as cartas ordinarias e 72.000 € para as notificacións realizadas mediante a modalidade SICER), supoñendo que a porcentaxe de descarga das cartas con clave concertada sexa o estimado pola Xerencia, isto é, aproximadamente o 40%. Visto informe favorable de fiscalización emitido pola Intervención en data 24 de abril de 2014. Considerando que a cláusula VIII do Convenio de colaboración catastral, asinado o 13 de xuño de 2001 coa Dirección Xeral do Catastro, dispón que nos casos de actuacións de notificación dos valores catastrais "A Deputación Provincial, directamente ou a través dos distintos Concellos, comprométese polo presente Convenio, sempre que sexa requirido pola Dirección Xeral do Catastro, á realización da notificación individual dos valores catastrais derivados dos procesos de revisión ou modificación que puidesen realizarse nos municipios incluídos no ámbito de aplicación do Convenio". O municipio citado encóntranse incluído no convenio de colaboración catastral. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno, en virtude do previsto na base 16ª das bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra, acorda por unanimidade: Que a Deputación de Pontevedra asuma o custo das notificacións do procedemento de valoración colectiva de carácter xeral do municipio de Sanxenxo, mediante o sistema de colaboración económica (opción A), estimando que o custo total deste servizo pode alcanzar un importe aproximado, IVE incluído, de 81.900,00 € (9.900,00 € para as cartas ordinarias e 72.000,00 € para as notificacións realizadas mediante a modalidade SICER), supoñendo que a porcentaxe de descarga das cartas con clave concertada sexa o estimado pola Xerencia, isto é, aproximadamente o 40%. Para elo, a Xerencia do Catastro require que se facilite un escrito asinado polo Presidente da Deputación, no que se especifique o número de contrato e o número de cliente con Correos, así coma o CIF. Finalizado o proceso de notificación, a Xerencia do Catastro de Pontevedra remitirá ó ORAL os albarás ou xustificantes de entrega das notificacións enviadas a Correos e Telégrafos e este último remitirá á Deputación a factura correspondente segundo os prezos acordados no seu convenio (convenio FEGAMP). 15.22040.- PRÓRROGA DO CONTRATO FORMALIZADO COA EMPRESA HALCÓN VIAJES, S.A., PARA A XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA “COÑECE A TÚA PROVINCIA”, ANO 2013 A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 28 de xuño de 2013 adoptou o acordo de adxudicar á empresa Halcón Viajes, S.A. (CIF: A-10005510), o contrato correspondente á xestión, desenvolvemento e execución do programa “Coñece a Túa Provincia 2013”, de acordo o seguinte prezo ofertado: - Importe unitario IVE incluído ……………………………..19,90€ Realizándose o financiamento do programa do seguinte modo:  Cada beneficiario do programa achegará unha cantidade fixa de 10,00€ por ruta.  A Deputación de Pontevedra achegará a cantidade restante, sendo o importe da achega de 9,90€ por persoa e ruta. Resultando que o contrato formalizouse o día 15 de xullo de 2013 e na cláusula primeira do mesmo figura que o prazo de execución e o número de rutas propostas sería o seguinte: - Prazo de execución:  Rutas pendentes de execución “Coñece a Túa Provincia 2012”: prazo inferior a 30 días dende a data de formalización do contrato.  Rutas “Coñece a Túa Provincia 2013”: antes do 31 de marzo de 2014. - Número de rutas propostas:15. Resultando que na cláusula segunda de dito contrato establecese que o prezo do servizo se financiará, pola Deputación de Pontevedra, con cargo ás aplicacións 13/232.230.227.07.2012 e 13/232.230.227.07 do orzamento provincial. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión de data 14 de marzo de 2014, acordou ampliar o prazo para a execución do contrato ata o día 30 de abril de 2014, debido á numerosa aceptación do programa por parte dos beneficiarios ó que vai dirixido e que debido ás causas meteorolóxicas (alertas laranxa, fortes chuvias, etc.) que sufriu a provincia de Pontevedra nos últimos meses, non se puideron levar a cabo algunhas das rutas quedando un total de 8.900 persoas pendentes de participar no programa, segundo datos facilitados pola empresa adxudicataria. Con data 28 de abril de 2014, recíbese no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra, unha petición por parte da empresa adxudicataria Halcón Viajes, S.A. na que solicita a ampliación do prazo de execución en tres meses, finalizando dito prazo o 31 de xullo de 2014, sendo os motivos expostos os seguintes: - Circunstancias meteorolóxicas especialmente adversas durante os meses do pasado inverno. - Movemento de prazas case nulo durante a recente Semana Santa, por non contar coa dispoñibilidade dos beneficiarios nestas datas, alegando motivos festivos e familiares. - Esixencia por parte das asociacións de viaxar soamente en sábado, a pesar de que tratando de realizar o maior número de rutas, a empresa ofertase os domingos. Nesta mesma data, emítese informe da Técnico responsable dos Servizos Sociais mediante o cal se expón que o número de asociacións que están pendentes de realizar as rutas é de 130, afectando a un total de 5.287 persoas, segundo datos facilitados pola empresa adxudicataria. Tendo en conta o grande interese social que suscita o programa, e existindo orzamento dispoñible na corresponde aplicación, a Técnico responsable dos Servizos Sociais solicita unha prórroga para a execución do programa, ampliando o prazo ata o 31 de xullo de 2014. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato privado, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para este tipo de contratos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Prorrogar o prazo de execución do programa “Coñece a Túa Provincia 2013” ata o 31 de xullo de 2014, como consecuencia de causas imprevistas derivadas das condicións meteorolóxicas que se deron nos últimos meses na provincia de Pontevedra, do escaso movemento de prazas durante a pasada Semana Santa e da preferencia por parte das asociacións de realizar as rutas unicamente nos sábados. 16.22041.- PRÓRROGA DA EXECUCIÓN DA OBRA “CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL EN PRÍNCIPE FELIPE”- Nº EXPTE. 2013000390 A Xunta de Goberno, en sesión de 18/10/2013, adxudicou a Construcións, obras e Viais, S.A. a obra “Campo de fútbol de herba artificial en Príncipe Felipe” na suma de 390.619,85 €, máis a cantidade de 82.030,17 € correspondente ó IVE, cun prazo de execución de tres meses, tendo lugar a comprobación do replanteo o 29/11/2013, polo que a obra debería estar executada o 29/02/2014. Polo mesmo órgano, en sesión de 28/02/2014, debido ó atraso producido polas continuas e intensas choivas que se están rexistrando nos últimos meses que impiden realizar o estendido e compactado da base granular de zahorra, os formigonados das arquetas, pozos de rexistro e caseta de bombeo, concedeuse prórroga para a finalización da obra ata o 30 de abril do ano en curso. A adxudicataria, mediante escrito de data 24 dos correntes, solicita unha nova prórroga, ata o 30 de maio próximo, no que pon de manifesto para garantir a correcta instalación do céspede artificial é imprescindible dispoñer de tempo seco, e dado que a previsión existente é de choiva polo que non é aconsellable a execución destes traballos. Resultando que polo Director de Infraestruturas emítese informe favorable á concesión de dita prórroga. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder prórroga para a finalización da referida obra ata o día 30 de maio do ano en curso. 17.22042.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DA EMPRESA ADXUDICATARIA E CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA “CAMPO DE FÚTBOL E REFORMA DE VESTIARIOS EN COIA (VIGO)” A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada o día 15 de novembro de 2013, adxudicou a obra “Campo de fútbol e reforma de vestiarios en Coia, Vigo” á empresa Eiriña, S.L., por importe de 1.243.998,63 €, IVE incluído, formalizándose o contrato con data 19 de novembro de 2013. O prazo previsto para a súa execución é de 3 meses, a contar dende a data da acta de comprobación de replanteo, do 27 de xaneiro de 2014. A empresa Eiriña, S.L. comunica un cambio de denominación social, con efectos dende o día 2 de abril de 2014 (datada polo rexistrador do Rexistro Mercantil de Pontevedra o 11/04/14), pasando a denominarse Stradia Infraestruturas, manténdose o mesmo CIF e resto de datos fiscais e enderezo social. A empresa adxudicataria das obras Stradia Infraestruturas, S.L. por escrito de data 22 do actual mes de abril, con visto e prace do Director da Obra, solicita a concesión dunha prórroga do prazo de tres meses sobre a planificación establecida, motivado pola necesidade de ter que facer un reforzo estrutural do muro que contén o campo e que salva o desnivel coa rúa Nigrán, xa que durante o transcurso da obra realizáronse unha serie de calicatas no trasdós do mesmo, verificando as diversas seccións de formigón en masa, o que permitiu efectuar os cálculos precisos para facer o reforzo. Ademais, como o proxecto da obra contempla a colocación dunha nova base elástica e céspede artificial sobre o xa existente, mantendo o actual sistema de drenaxe, tivéronse que realizar uns ensaios de permeabilidade sobre o céspede existente, aínda pendentes do resultado, de xeito que a empresa adxudicataria solicita que o período de execución se prolongue ata o 28 de xullo de 2014. O Director de Infraestruturas da Deputación provincial informa favorablemente a concesión da prórroga solicitada, mediante escrito de data 28 de abril de 2014. Á vista do exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1- Dar conta do cambio de denominación social da empresa Eiriña, S.L, pasando a denominarse Stradia Infraestruturas, manténdose o mesmo CIF e resto de datos fiscais e enderezo social. 2- Conceder unha prórroga na execución da obra de “Campo de fútbol e reforma de vestiarios en Coia, Vigo”, ampliando o prazo establecido ata o día 28 de xullo de 2014. 18.22043.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE VARIAS OBRIGAS O proxecto “Pousadas do Salnés”, presentouse dentro das axudas FEDER do Eixo 5 de Desenvolvemento Local e Urbano aprobadas por Resolución de 7 de novembro de 2007, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial que aprobou a convocatoria para a presentación e aprobación de proxectos de Desenvolvemento Local e Urbano a cofinanciar mediante axudas do FEDER segundo o previsto no Marco Estratéxico Nacional de Referencia (aprobado por Decisión C(2007) 1990 do 7/5/2007), para as actuacións destinadas ós municipios de tamaño pequeno e mediano (menores de 50.000 habitantes e que non sexan capitais de provincia). O obxectivo primordial do proxecto é a creación do produto turístico “Pousadas Xardín” mediante a construción de 4 establecementos turísticos totalmente accesibles e a apertura de varias rutas nas marxes de diversos ríos da comarca e a recuperación de escavacións arqueolóxicas. Un dos programas do proxecto “Pousadas do Salnés” é o Programa Pousadas – Xardín accesible consistente na creación de 4 infraestruturas turísticas que cumpran cos requisitos de accesibilidade universal e dotalas de xardín e outros elementos de goce dos recursos naturais e do medio ambiente. Ademais disto, tamén se prevé a construción dun espazo anexo á pousada de Ribadumia para centro deportivo e de ocio así como a dotación de accesos deste espazo anexo coa propia pousada. O Pleno da Deputación Provincial en sesión celebrada o 27/02/1998 aprobou que a taxa da dirección técnica das obras era do 4% do OEM (orzamento de execución material) segundo a taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais, pero este proxecto segue unha dinámica diferente xa que se paga un importe superior pola dirección de obra que o aprobado no dito Pleno. Para a construción das diferentes infraestruturas procedeuse á contratación da correspondente dirección de obra. O importe de ditas contratacións librouse con cargo a unha conta non orzamentaria (bolsa de vinculación da taxa de dirección de obra) e unha aplicación orzamentaria do centro xestor correspondente do proxecto Pousadas. As tres infraestruturas remataron a súa execución o día 28 de decembro de 2012, sen embargo a propia execución da obra requiriu de melloras e de outras obras a maiores que houbo que facer das que resultou preciso o recoñecemento extraxudicial de crédito das seguintes certificacións de obra: - Pousada de Armenteira (Meis) Con data 30/11/2013 a empresa Construcións Abal presenta a certificación “Adaptación do módulo de instalacións e piscina á modificación do vieiro, Meis” que foi aprobada en Xunta de Goberno como recoñecemento extraxudicial na sesión do 20 de decembro de 2013 por importe de 239.980,43 €. - Pousada de Ribadumia Con data 20/12/2013 a empresa Construcións Abal presenta a Certificación 1 da obra “Drenaxes e cimentacións do peche da urbanización, Pousada de Ribadumia” que foi aprobada en Xunta de Goberno como recoñecemento extraxudicial na sesión do 14 de febreiro de 2014 por importe de 124.999,99 €. - Pousada de Meaño Con data 13/11/2013 a empresa Oreco, S.A. presenta a Certificación da obra “Estanquidade do tonel da Pousada de Meaño” que foi aprobada en Xunta de Goberno como recoñecemento extraxudicial na sesión do 13 de decembro de 2013 por importe de 242.000,00 €. Vistos os informes emitidos por Intervención, correspondentes ás facturas relativas á dirección de obra e dirección de execución de obra, que contan coa conformidade do responsable do Centro Xestor, e tendo en conta que non se seguiu o procedemento de contratación oportuno á aprobación da factura, require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, con cargo á aplicación orzamentaria 14/433.430.622.01 e non orzamentaria 419.08(0910); de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento Provincial de 2014, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial das seguintes obrigas: 1. Aprobar as facturas polos servizos prestados en concepto de dirección de obra e dirección de execución da obra “Adaptación do módulo de instalacións e piscina á modificación do vieiro, Meis” que de seguido se relacionan: Concepto Empresa Nº factura Data Importe Aplicación non orzamentaria Aplicación orzamentaria (433.430.622.01) Dirección de obra Mauro Lomba Martínez 03.NOV.13 30/11/2013 6.630,99 € 6.630,99 € 0 € Dirección execución de obra Deesece Ingeniería SLP 0164T2013 03/12/2013 3.316,63 € 35,60 € 3.281,03 € Destas cantidades procederase ó pago das facturas segundo o seguinte detalle: Conta non orzamentaria: 419.08(0910) 6.666,59€ Aplicación orzamentaria:14/433.430.622.01(RC nº 201400041550) 3.281,03€ 2. Aprobar as facturas polos servizos prestados en concepto de dirección de obra e dirección de execución da obra “Drenaxes e cimentacións do peche da urbanización, Pousada de Ribadumia” que de seguido se relaciona: Concepto Empresa Nº factura Data Importe Aplicación non orzamentaria Aplicación orzamentaria (433.430.622.01) Dirección de obra Mauro Lomba Martínez 04.DIC.13 20/12/2013 2.824,21 € 2.824,21 € 0 € Dirección execución de obra Deesece Ingeniería SLP 0184T2013 20/12/2012 1.736,23 € 588,25 € 1.147,98 € Destas cantidades procederase ao pago das facturas segundo o seguinte detalle: Conta non orzamentaria: 419.08(0910) 3.412,46€ Aplicación orzamentaria:14/433.430.622.01(RC Nº 201400041551) 1.147,98€ 3. Aprobar as facturas polos servizos prestados en concepto de dirección de obra e dirección de execución da obra “Estanquidade do tonel da Pousada de Meaño” que de seguido se relacionan: Concepto Empresa Nº factura Data Importe Aplicación non orzamentaria Aplicación orzamentaria (14/433.430.622.01) Dirección de obra Mario Crecente e asociados consultores SLPU 20_13 11/11/2013 4.067,22 € 4.067,22 € 0 € Dirección execución de obra Beatriz Arca Naveiro 77/2013 11/11/2013 2.033,61 € 2.033,61 € 0 € Miguel Barriga García 2013-08 11/11/2013 2.033,61 € 621,86 € 1.411,75 € Destas cantidades procederase ó pago das facturas segundo o seguinte detalle: Conta non orzamentaria: 419.08(0910) 6.722,69€ Aplicación orzamentaria:14/433.430.622.01( RC nº201400041552) 1.411,75€ 19.22044.- DEVOLUCIÓN DE VARIAS GARANTÍAS DEFINITIVAS. 1.- Devolución de garantías definitivas á UTE Pabellón Tui. A UTE Pabellón Tui (CIF G- 36.445.088), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Pastor, por importe de dous mil cento trinta e dous euros con corenta e sete céntimos (2.132,47 €), para responder do contrato relativo á obra: Modificado de obras anexas pavillón polideportivo de Tui, que foi depositada na Tesourería Provincial o 20/09/2007, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200700075742, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Pastor, por importe de oitenta euros (80,00 €), para responder do contrato relativo á obra: Modificado de obras anexas pavillón polideportivo de Tui, que foi depositada na Tesourería Provincial o 21/09/2007, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200700076151, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas á empresa Sercoysa, proyectos y obras. A empresa Sercoysa, proyectos y obras, S.A. (CIF A- 36.319.622), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco de Galicia, por importe de tres mil novecentos vinte e oito euros con sesenta e dous céntimos (3.928,62 €), para responder do contrato relativo á obra: Saneamento Rural de Campolameiro, que foi depositada na Tesourería Provincial o 12/05/2010, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201000040740, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Gallego, por importe de tres mil novecentos vinte e dous euros con setenta e tres céntimos (3.922,73 €), para responder do contrato relativo á obra: Pavimentación e saneamento da pista Saguiunchos (Vilaboa), que foi depositada na Tesourería Provincial o 21/09/2010, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201000080873, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco de Galicia, por importe de vinte mil sete euros con sesenta e nove céntimos (20.007,69 €), para responder do contrato relativo á obra: Dotación de infraestrutura e beirarrúas en Rúa Franqueira (Illa de Arousa), que foi depositada na Tesourería Provincial o 4/10/2010, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201000086383, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3.- Devolución de garantías definitivas á empresa HPC Ibérica, S.A. A empresa HPC Ibérica, S.A. (CIF A 58.620.808), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Caser, por importe de dous mil seiscentos setenta e seis euros con dez céntimos (2.676,10 €), para responder do contrato relativo a: Acondicionamento e colocación dun parque infantil na Xunqueira (Redondela), que foi depositada na Tesourería Provincial o 25/10/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200083825, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 20.22045.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e trinta minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición