Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as nove horas e trinta minutos do día vinte e tres de setembro do ano dous mil once, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, D. Jorge Domínguez Rosal, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, D. Arturo Grandal Vaqueiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Jose Alberto Pazos Couñago, D. Severino Reguera Varela. e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.19478.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 16 de setembro de 2011. 2.19479.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIA Á ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN “XUNTOS” PONTEVEDRA, CONFORME Á CLÁUSULA NOVENA DAS BASES DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL Aprobada por Xunta de Goberno do 28 de xullo de 2010 unha subvención de 5.148,00 € a favor da Asociación Síndrome de Down “Xuntos” Pontevedra, para un proxecto de “Formación Laboral”; recollida na cláusula 9ª das Bases Reguladoras a posibilidade de outorgar subvencións complementarias por cada un dos usuarios que acadase a contratación nunha Empresa por período superior ós 6 meses; acreditada na xustificación da subvención principal dita contratación pola mencionada Asociación e á vista do informe emitido pola Intervención o 25 de agosto de 2011, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder unha subvención complementaria polo importe de 1.200,00 € á Asociación Síndrome de Down “Xuntos” Pontevedra, con cargo á aplicación orzamentaria 11/230.233.480.02, toda vez que acreditou a contratación en Empresas de catro dos seus asociados por período superior ós 6 meses, correspondéndolle unha suma de 300,00 € por cada un deles. 3.19480.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D. JOSÉ MANUEL GUZMÁN TEIGA POR DANOS EN VEHÍCULO COMO CONSECUENCIA DA IRRUPCIÓN DUN TEIXUGO NA E.P. 5603 NEGREIRA-MARCO CORONADO NO CONCELLO DE NEGREIRA Dada conta que con data de rexistro de entrada 12/09/11 (Rex. nº 032219) tivo entrada nesta Deputación instancia subscrita por D. José Guzmán Teiga, con enderezo de notificacións na rúa General Pardiñas, 22-24. 1ºE de Santiago de Compostela, por danos en vehículo como consecuencia da irrupción dun teixugo na CP- 5603 Negreira-Marco del Coronado, no Concello de Negreira, o día 06/03/11 e que cuantificou economicamente en 1.988,76 €. Resultando.- Que con data 14/09/11 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu con data 19/09/11 co seguinte contido: “… Poño no seu coñecemento que o citado viario, que discorre pola provincia de A Coruña, non pertence á Deputación de Pontevedra. Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que a teor do citado informe impide entrar sequera a valorar as circunstancias concorrentes no sinistro en cuestión, por canto non pode constituírse validamente a relación procedimental ó non resultar a Deputación Provincial pasivamente lexitimada para interpoñer perante dela ningunha reclamación que non se relacione directamente coa súa titularidade demanial. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que en ningún caso pode esta Deputación Provincial facerse responsable de danos producidos en estradas que non sexan da súa titularidade. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á inadmisión argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade inadmitir a trámite dita reclamación. 4.19481.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DNA. ANTONIA RODRÍGUEZ ATANES, D. JOSÉ CONDE RODRÍGUEZ E D. JOSÉ CURBERA FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DA COMPAÑÍA GÉNESIS SEGUROS, POR LESIÓNS E DANOS EN VEHÍCULO NA PO-316 A LANZADA-O GROVE NO CONCELLO DO GROVE Dada conta que con data de rexistro de entrada 18/07/11 (Rex. nº 015171) tivo entrada nesta Deputación instancia subscrita por Dª. Antonia Rodríguez Atanes, D. José Conde Rodríguez e D. José Curbera Fernández en representación de compañía Seguros Génesis, con enderezo de notificacións na rúa García Olloqui, 6-1º de Vigo, por lesións e danos en vehículo como consecuencia da acumulación de auga e a existencia de graxa, terra e grava na estrada PO-316 A Lanzada-O Grove, no Concello do Grove, na data 29/03/11 e que cuantificou economicamente en 3.949,01 €. Resultando.- Que con data 16/09/11 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu con data 19/09/11 co seguinte contido: “… Poño no seu coñecemento que o vial PO-316 A Lanzada (PO-550) - O Grove non pertence á Deputación Provincial de Pontevedra…”. Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que a teor do citado informe impide entrar sequera a valorar as circunstancias concorrentes no sinistro en cuestión, por canto non pode constituírse validamente a relación procedimental ó non resultar a Deputación Provincial pasivamente lexitimada para interpoñer perante dela ningunha reclamación que non se relacione directamente coa súa titularidade demanial. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que en ningún caso pode esta Deputación Provincial facerse responsable de danos producidos en estradas que non sexan da súa titularidade. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á inadmisión argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade inadmitir a trámite dita reclamación. 5.19482.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 6.19483.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO E DECLARACIÓN DE ABOO A “DEPORTES GONZÁLEZ, S.L.” POLA FACTURA CORRESPONDENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA O “CLUB DEPORTIVO LA GUIA” Dada conta da factura núm. 221/2011 emitida por Deportes González, S.L., referida a “Adquisición material deportivo para o club deportivo La Guía” por importe de 2.999,90€ (IVE incluído), con cargo á aplicación orzamentaria 11/340.342.789.04 e visto o informe de Intervención no que, entre outros, se manifesta qué e necesario a aprobación da tramitación de dita factura polo procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade recoñecer a obriga mediante recoñecemento extraxudicial de crédito e aprobar factura citada polo importe de 2.999,90 € con cargo a aplicación 11/340.342.789.04 do vixente orzamento provincial. 7.19484.- DAR CONTA DA RENUNCIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE DE BANDEIRA DO CONCELLO DE SILLEDA Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO SOTO DA CASA DE CULTURA”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE 15/07/2011 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 15/07/2011 unha subvención a favor da Asoc. Cultural Vista Alegre de Bandeira con CIF: G-36.019.917, do concello de Silleda, por un importe de 3.268,00 €, para “Obras de acondicionamento do soto da Casa de Cultura”, con cargo á aplicación 11/330.334.789.04, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 16/09/11, da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 8.19485.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MONDARIZ Dada conta da comunicación do Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Mondariz, de data 4 de agosto de 2011 (rexistro de entrada núm. 28255, de data 08/08/11), pola que se remite expediente sobre Plan Xeral de Ordenación Municipal de dito concello, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provinciais. Visto o informe emitido polo Enxeñeiro Técnico de Infraestruturas e co visto e prace do Director de Infraestruturas, de data 6 de setembro de 2011, no que manifesta, entre outros: “En respuesta a la solicitud de informe efectuada por el Ayuntamiento de Mondariz en relación a su Plan General de Ordenación Municipal, por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se emite el siguiente, INFORME ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Encontrándose en trámite el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Mondariz, se solicita informe del Servicio de Infraestructuras relativo a las distintas carreteras provinciales que discurren por el citado Ayuntamiento. Segundo. Una vez examinada la documentación remitida por el Ayuntamiento de Mondariz, las vías provinciales que discurren total ó parcialmente por su término municipal son las siguientes: • E.P. 4301 RIOFRIO - BORBÉN, con 9.553 metros de trazado que discurren por los términos municipales de Mondariz y Pazos de Borbén. • E.P. 4302 RIOFRIO - VILAR, con toda su longitud, 1.830 metros, que discurre por el término municipal de Mondariz. • E.P. 4303 MONDARIZ - MEIROL, con 5.892 metros de trazado que discurren íntegramente por el ayuntamiento de Mondariz. • E.P. 4304 MEIROL – ENLACE AUTOVÍA, con toda su longitud, 4.820 metros, que discurre por el término municipal de Mondariz. • E.P. 4305 LOUGARES - PIÑEIRO, con 8.920 metros de trazado que discurre por los ayuntamientos de Mondariz y Covelo. • E.P. 4306 PONTE DO VAL - BARCIADEMERA, con una longitud total de 9.670 metros, que discurre por los términos municipales de Mondariz y Covelo. • E.P. 4307 ACCESO IGLESIA SABAXÁNS, con 1.579 metros de trazado que discurren íntegramente por el Ayuntamiento de Mondariz. • E.P. 4401 MONDARIZ BALNEARIO - FOZARA, con 4.406 metros de trazado que discurren por los términos municipales de Mondariz, Mondariz Balneario y Ponteareas. • E.P. 4402 MONDARIZ BALNEARIO - VILASOBROSO, con una longitud total de 2.773 metros que discurre por los términos municipales de Mondariz y Mondariz Balneario. TRATAMIENTO TÉCNICO Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 15 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia, “ Acordada la redacción…. de un instrumento de planeamiento que afecte a carreteras, el organismo competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviarles, con anterioridad a dicha aprobación, el correspondiente documento a las Administraciones titulares de las carreteras afectadas para que emitan, en el plazo de un mes y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugestiones que estimen convenientes”. Segundo. Definidos en la parte expositiva del presente informe los viales que discurren total o parcialmente por el término municipal de Mondariz, es preciso realizar las siguientes sugerencias: a) El nuevo Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Mondariz deberá respetar las normas que, en relación a las limitaciones de la propiedad, establece la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia y la Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales. b) Los cierres que delimiten una propiedad deberán situarse a un mínimo de dos metros medidos desde el límite exterior de la zona de dominio público, respetando en todo caso una distancia respecto al eje de la carretera que podrá ir de los seis metros y treinta centímetros (6,30) hasta los siete (7) metros, dependiendo de las características técnicas de la carretera. c) Respecto a las edificaciones y según establece el artículo 35 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia, la distancia quedaría fijada a siete (7) metros medidos desde la arista exterior de la explanación en las carreteras provinciales de la red secundaria y a 9,50 metros medidos desde la citada arista en los viales de la red primaria, pero no a menos de 11,30 y 13,80 metros respectivamente medidos desde el eje, independientemente de las características geométricas actuales, no coincidentes entre sí, de las distintas carreteras provinciales a su paso por el municipio. Tercero. En el nuevo Plan General de Ordenación Municipal deberán quedar definidos los tramos de carreteras provinciales que discurren íntegramente por suelo calificado como urbano, tramos en los que las distancias reflejadas en los apartados b) y c) del punto anterior serán de aplicación supletoria a la establecida por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Cuarto. Asimismo deberán delimitarse los tramos de carreteras provinciales que puedan tener la consideración de travesías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley de Estradas de Galicia, debiendo crearse a tales efectos una comisión integrada por representantes de la Diputación Provincial de Pontevedra y el Ayuntamiento de Mondariz. Quinto. El Ayuntamiento de Mondariz propondrá, si lo considera oportuno, un listado de carreteras provinciales que, por su carácter urbano o localista, son susceptibles de ser transferidas a la Corporación municipal, propuesta que será objeto de análisis por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó Concello de Mondariz. 9.19486.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR Dada conta da comunicación do Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Soutomaior, de data 28 de xullo de 2011 (rexistro de entrada núm. 27347, de data 01/08/11), pola que se remite expediente sobre Plan Xeral de Ordenación Municipal de dito concello, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provinciais. Visto o informe do emitido polo Enxeñeiro Técnico de Infraestruturas e co visto e prace do Director de Infraestruturas, de data 6 de setembro de 2011, no que manifesta, entre outros: “En respuesta a la solicitud de informe efectuada por el Ayuntamiento de Soutomaior, en relación a su Plan General de Ordenación Municipal, por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se emite el siguiente, INFORME ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Encontrándose en trámite el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Soutomaior, se solicita informe del Servicio de Infraestructuras relativo a las distintas carreteras provinciales que discurren por el citado Ayuntamiento. Segundo. Una vez examinada la documentación remitida por el Ayuntamiento de Soutomaior, las vías provinciales que discurren total ó parcialmente por su término municipal son las siguientes: • E.P. 2901 CESANTES – VISO - ALXÁN, con 3,630 metros de trazado que discurren por los términos municipales de Soutomaior y Redondela. • E.P. 2902 ACCESO PENEDA, con una longitud de 1,380 metros que discurre por los ayuntamientos de Soutomaior y Redondela. • E.P. 2908 ARCADE - AMOEDO, con 12,906 metros de trazado que discurren por los ayuntamientos de Soutomaior y Pazos de Borbén. • E.P. 2909 ARCADE - VISO, con una longitud total de 2,061 metros, que discurren por los términos municipales de Soutomaior y Redondela. TRATAMIENTO TÉCNICO Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 15 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia, “ Acordada la redacción…. de un instrumento de planeamiento que afecte a carreteras, el organismo competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviarles, con anterioridad a dicha aprobación, el correspondiente documento a las Administraciones titulares de las carreteras afectadas para que emitan, en el plazo de un mes y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugestiones que estimen convenientes”. Segundo. Definidos en la parte expositiva del presente informe los viales que discurren total o parcialmente por el término municipal de Soutomaior, es preciso realizar las siguientes sugerencias: a) El nuevo Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Soutomaior deberá respetar las normas que, en relación a las limitaciones de la propiedad, establece la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia y la Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales. b) Los cierres que delimiten una propiedad deberán situarse a un mínimo de dos metros medidos desde el límite exterior de la zona de dominio público, respetando en todo caso una distancia respecto al eje de la carretera que podrá ir de los seis metros y treinta centímetros (6,30) hasta los siete (7) metros, dependiendo de las características técnicas de la carretera. c) Respecto a las edificaciones y según establece el artículo 35 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Estradas de Galicia, la distancia quedaría fijada a siete (7) metros medidos desde la arista exterior de la explanación en las carreteras provinciales de la red secundaria y a 9,50 metros medidos desde la citada arista en los viales de la red primaria, pero no a menos de 11,30 y 13,80 metros respectivamente medidos desde el eje, independientemente de las características geométricas actuales, no coincidentes entre sí, de las distintas carreteras provinciales a su paso por el municipio. Tercero. En el nuevo Plan General de Ordenación Municipal deberán quedar definidos los tramos de carreteras provinciales que discurren íntegramente por suelo calificado como urbano, tramos en los que las distancias reflejadas en los apartados b) y c) del punto anterior serán de aplicación supletoria a la establecida por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Cuarto. Asimismo deberán delimitarse los tramos de carreteras provinciales que puedan tener la consideración de travesías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley de Estradas de Galicia, debiendo crearse a tales efectos una comisión integrada por representantes de la Diputación Provincial de Pontevedra y el Ayuntamiento de Soutomaior. Quinto. El Ayuntamiento de Soutomaior propondrá, si lo considera oportuno, un listado de carreteras provinciales que, por su carácter urbano o localista, son susceptibles de ser transferidas a la Corporación municipal, propuesta que será objeto de análisis por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó Concello de Soutomaior. 10.19487.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA: ACCESO OESTE A MONTECELO, 2ª FASE- PORTA DO SOL-AVDA. MÉDICO BALLINA (PONTEVEDRA) Resultando que polo Pleno da Corporación Provincial, en sesión de 30/11/2007, aprobouse un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Pontevedra para a realización de diversas actuacións, comprometéndose a Deputación á licitación das obras do acceso Oeste a Montecelo. Resultando que se atopa en execución, próxima á súa finalización, a obra “Acceso Oeste a Montecelo, tramo I PO-223 á Avda. de Bos Aires”, con orzamento de 4.773.140,98€, na que se inclúe unha nova ponte sobre o río Lérez. Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 16/09/2011, aprobou o proxecto, así como o inicio do expediente de contratación, da obra “Acceso Oeste a Montecelo 2ª fase (Porta do Sol-Avda. Médico Ballina) (Pontevedra)”, correspondente á segunda fase da obra no tramo que discorre entre a nova ponte e a Avda. Médico Ballina, con orzamento para coñecemento da Administración de: Orzamento de licitación 675.970,37 € IVE 121.674,67 € Total 797.645,04 € Expropiacións e bens afectados 434.385,32 € Servizos afectados 33.293,24 € Orzamento para coñecemento da Administración 1.265.323,60 € Resultando que polo Sr. Secretario Xeral, se emite informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá o procedemento aberto para a adxudicación da obra, estimándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente emitido polo Sr. Interventor, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o gasto, o prego de cláusulas administrativas e o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Acceso Oeste a Montecelo 2ª fase (Porta do Sol-Avda. Médico Ballina) (Pontevedra)”, cun orzamento de licitación de 675.970,37 €, máis a cantidade de 121.674,67 € correspondentes ó IVE, o que fai un total de 797.645,04 €. A obra obxecto do expediente finánciase con cargo ás aplicacións 11/942.942.652.00.2009 (508.620,69 €) e 11/942.942.652.00.2010 (289.024,35 €). O anuncio de licitación e do extracto do prego de cláusulas administrativas que rexerá no procedemento aberto publicarase no Boletín Oficial da Provincia. Os gastos de inserción de anuncios, e outros que se deriven do expediente, serán por conta do adxudicatario. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “ACCESO OESTE A MONTECELO 2ª FASE (PORTA DO SOL-AVDA. MEDICO BALLINA) (PONTEVEDRA)”. CPV 45230000. 1.- OBXECTO.- Execución da obra “Acceso oeste a Montecelo 2ª fase (Porta do Sol-Avda. Médico Ballina) (Pontevedra)”, cuxo proxecto foi aprobado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial en sesión de 16 de setembro de 2011. A súa execución deberá realizarse suxeitándose ós proxectos técnicos que aprobou o órgano de contratación e que integran os documentos enumerados no artigo 107 da LCSP, e os artigos 125 ó 132 do RXLCAP, incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde. O conxunto de documentos que compoñen os proxectos, considerados como parte integrante deste prego, teñen carácter contractual. 2.- ORZAMENTO.- Segundo o anexo II deste prego. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material; comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningúnha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e os gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3.- FINANCIAMENTO.- A obra financiarase de acordo co estipulado no anexo II. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN.- O prazo máximo estimado para a execución das obras, a contar dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no anexo II. Os licitadores deberán presentar na proposta económica un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras que se van realizar en cada prazo. O contratista está obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 5.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO.- Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 € por cada 1.000,00€ do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 6.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica nos termos que dispón o artigo 65 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 49 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. As ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7.- GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas no art. 84 da LCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó que se publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación. En caso de incumprir este requirimento a Administración poderá efectuar unha nova convocatoria ou adxudicarlles provisionalmente ó licitador ou licitadores seguintes a aquel que incumpriu a obriga, pola orde en que quedasen clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario prestase a súa conformidade, en cuxo caso se lle concederá a este un prazo de dez días hábiles para formalizar o sinalado no segundo parágrafo do apartado anterior. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 8.1. Lugar e prazo de presentación. As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, cun horario de 9.00 a 13.00 horas, de luns a sábado, ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e 80 do R.d. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, agás por correo electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986804126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 8.2º. Formalidades. Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: Nome do licitador. CIF. Enderezo e teléfono de contacto. Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: Sobre “A”: documentación xeral, coa seguinte inscrición: Documentación xeral para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar o nome da obra). Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Os que acrediten a personalidade xurídica do empresario e, se é o caso, a súa representación. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ocupar a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. 3.- Certificado acreditativo de posuír a clasificación empresarial que se establece no anexo II Se a empresa se encontrase pendente de clasificación deberá achegarse o documento acreditativo de ter presentado a correspondente solicitude para iso debendo xustificar estar dispoñer da clasificación esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento desta Lei para emendar os defectos ou omisións na documentación. 4.- Unha declaración responsable de non estar incurso na prohibición de contratar. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social que impoñen as disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requirimento deba presentala, antes da adxudicación definitiva, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. 5.- Acreditación da solvencia económica, técnica e financeira: a) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en Rexistros oficiais poderán achegar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados. b) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo; se é o caso, os devanditos certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 6.- Dirección de correo electrónico ó que efectuar as comunicacións ou notificacións. Nota importante: o acreditamento das circunstancias que mencionan nos artigos anteriores poderase realizar mediante a certificación dun rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas ou mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse á mesma unha declaración responsable do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adxudicatario, no documento en que se formalice o contrato, sen prexuízo de que o órgano de contratación poida, se o estima conveniente, efectuar unha consulta ó rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas. Sobre “B”: Documentación correspondente á valoración de criterios non avaliables mediante fórmulas, coa seguinte inscrición: Documentación Técnica para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar nome da obra). Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Tecnoloxía e I+D+i e programa de actuacións medioambientais (se é o caso). Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Sobre “C”: documento correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas, coa seguinte inscrición: proposición económica para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar nome da obra). Presentarase cerrado e contendo o seguinte documento: 1.- Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado na última cláusula deste prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. 9.- MESA DE CONTRATACIÓN.- Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: O secretario xeral. O interventor. O director de Infraestruturas. SECRETARIO: O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 10.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL E APERTURA DE PROPOSICIÓNS.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no Sobre “A”. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación que establece a cláusula 8.2, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do Sobre “B” correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Esta documentación trasladaráselles ós técnicos, que a avaliarán e a ponderarán segundo os criterios de valoración que estableza o prego. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do Sobre “C” da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres c daquelas empresas que obtivesen unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas. 11.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.- Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 11.1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre “B”) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 20 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Tecnoloxía e I+D+i, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 11.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 20 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no Sobre “B”, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no Sobre “C”. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 11.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (18%), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación forzada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 11.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos: Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra: Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo II. R.D. 1627/97): Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra: Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra: Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s: Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra: Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 11.1.4) Tecnoloxía e I+D+i, ata un máximo de 5 puntos: Valorarase a calidade e idoneidade das tecnoloxías que o contratista propoña para a execución do contrato. Neste sentido valorarase en particular a utilización na obra de tecnoloxías o contratista desenvolva no marco de proxectos de I+D+I que supoñan unha mellora da calidade e valor técnico da obra, e cuxa xustificación poida ser debidamente documentada. Esta xustificación realizarase mediante a acreditación segundo a serie de normas UNE 16600. 11.1.5) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 11.2.- Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (Sobre “C”): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do Sobre “C” daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Redución do prezo sobre o orzamento máximo do contrato, ata un máximo de 45 puntos. - Proxecto de control de calidade da obra que a empresa manterá durante a súa execución, ata un máximo de 5 puntos. 11.2.1) Redución do prezo sobre o orzamento máximo do contrato, ata un máximo de 45 puntos. Puntuándose en función da fórmula establecida no anexo I. 11.2.2) Proxecto de control de calidade da obra que a empresa manterá durante a súa execución, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o orzamento de execución material que asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade, reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado proposto. Puntuación: (Control ofertado x 5)/control máximo ofertado (de entre todas as empresas licitadoras). Se non se oferta ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 12.- OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS.- Consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda nas porcentaxes que se sinalan a continuación en función do número de empresas presentadas e admitidas ó procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Excluirase para o cómputo desta media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. Non obstante, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a esta media, se calculará unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media se calculará sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: Se b 1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 . Se b 2 > bm + 10 entón a oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición b 2 > bm + 10 equivale a b 2 > b 1 + 20 porque bm = (b 1 + b 2 ) • n = 3: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 ≤ b 3 . Sexa b * m definida como: b * m = (b 2 + b 3 ) se b 1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b 1 >25 ou b 1 > b * m + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 ≤ …. ≤ bn . Se b 1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b 1 ≤ b 2 ≤ …. ≤ b 1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm - 10 Definimos: b * m = ( bl+1 + ...+ bm ) se b 1 < bm – 10 e l ≤ n-3. ( bn-2 + bn-1 + bn ) se b 1 < bm - 10 e l > n-3, bm se b 1 ≥ bm - 10 Para i = 1,2,……,n, se b 1 > b * m + 10 a oferta i é temeraria. Cando a mesa de contratación considere que a proposición non se poderá cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, darase audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación unha vez considerada a xustificación do licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13.- REQUIRIMENTO.- O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas clasificaraas por orde decrecente, a cuxo efecto poderá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o día que recibise a comunicación, presente a documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, e calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometesen a dedicar ou adscribir á execución do contrato que lle reclame esta institución, así como constituír a garantía definitiva. 14.- ADXUDICACIÓN.- O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación referida no artigo anterior, fixando os termos definitivos do contrato. De forma simultánea publicarase a adxudicación no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra. 15.- FORMALIZACIÓN CONTRATO.- A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16.-PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola LCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. 17.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra que lle serán facilitados pola Deputación e que serán colocados no lugar que lles indique a Dirección de Obra Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra obxecto do contrato e que ademais será responsable da súa seguridade sen cuxos requirimentos non se confeccionará a acta de comprobación do replanteo. Así mesmo, os gastos do cartel da obra serán por conta do adxudicatario. 18.- RESPONSABLE DO CONTRATO.- A Deputación designará a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 19.- EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.- As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista o director facultativo, e se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 213 LCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 196.1 LCSP). Ó contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 198.1 LCSP). 20.- CERTIFICACIÓNS.- A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación ordinaria e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se encontran inseridos na páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes ofertadas polo adxudicatario en concepto de control de calidade, seguridade e saúde, taxa por dirección de obra, etc. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 21.- RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS.- O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación ou execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Á recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase seguidamente á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se encontran no momento da recepción, a efectos de inventario. 22.- XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS.- O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (18%). 23.- LIQUIDACIÓN DA OBRA.- Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 24.- GARANTÍA DA OBRA.- A obra terá un período de garantía dun ano dende o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos estragos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento das obrigas accesorias propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 25.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E DA GARANTÍA PROVISIONAL.- A documentación incluída no Sobre “A” dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto que interpuxeran reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 26.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts. 206 e 220 da LCSP. 27.- RÉXIME XURÍDICO.- En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións, se estará ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, pola Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 28.- XURISDICIÓN COMPETENTE.- As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición. 29.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- Don………………….., maior de idade, veciño de……………….., con domicilio en ..............titular do DNI…………………, expedido en data……………., actuando en nome propio ou en representación da empresa ............... (CIF- núm. …………….) e con domicilio en ………………., teléfono………………… segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Enterado do anuncio, para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra). Comprométese a executala polo prezo de ____ (en letra e número) euros, máis ___ euros (en letra e número) correspondente ó IVE, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que acepta en todas as súas partes. • % do control de calidade ofertado:….” ANEXO I ANEXO II “PREGO DE CONDICIÓNS PARTICULARES QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABERTO DA OBRA “ACCESO OESTE A MONTECELO 2ª FASE (PORTA DO SOL-AVDA. MEDICO BALLINA) (PONTEVEDRA)” A) PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN Aberto. Tramite ordinario. B) ORZAMENTO EXECUCIÓN CONTRATO Tipo de licitación: 675.970,37 € IVE: 121.674,67 € Total: 797.645,04 € C) FINANCIAMENTO: ANUALIDADE APLICACIÓN IMPORTE 2009 11/942.942-652.00.2009 508.620,69 € 2010 11/942.942-652.00.2010 289.024,35 € D) PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. E) GARANTÍAS: Provisional: non se esixe. Definitiva: 5% del prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. F) CLASIFICACIÓN: Grupo G, subgrupo 4, categoría d”. 11.19488.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA: MELLORA DE TRAZADO DA E.P. 1101 P.K. 0+300 A 0+750 MOAÑA-BERDUCEDO (MOAÑA) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 05/08/2011, prestou aprobación a un convenio de colaboración co Concello de Moaña para levar a cabo a execución da obra de “Mellora de trazado da E.P. 1101 PK 0+300 a 0+750 Moaña-Berducedo (Moaña)”, con orzamento de 507.209,91 €. Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 16/09/2011, acordou aprobar o proxecto, así como o inicio do expediente de contratación, da obra “Mellora de trazado da E.P. 1101 PK 0+300 a 0+750 Moaña-Berducedo (Moaña)”, con orzamento de 429.838,91€, máis a cantidade de 77.371,00 € correspondente ó IVE. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral se emite informe relativo ó prego de cláusulas administrativas que rexerá o procedemento aberto para a adxudicación da obra, estimándoo correcto xuridicamente para os fins propostos. E, á vista do informe de fiscalización do expediente emitido polo Sr. Interventor, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o gasto, o prego de cláusulas administrativas e o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Mellora de trazado da E.P. 1101 PK 0+300 a 0+750 Moaña-Berducedo (Moaña)”, con orzamento de 429.838,91 €, máis a cantidade de 77.371,00 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 507.209,91 €. A obra finánciase con arranxo á seguinte distribución por anualidades: Anualidades 2011 2012 2013 Total Deputación 154.368,24 108.057,76 92.620,94 355.046,94 Concello 76.081,48 76.081,49 152.162,97 Total 154.368,24 184.139,24 168.702,43 507.209,91 Na aplicación 11/456.453-612.02 existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte ó gasto correspondente á anualidade de 2011, para a que se practicou a correspondente retención de crédito. As anualidades correspondentes a 2012 e 2013 contabilizaranse nas aplicacións correspondentes dos seus respectivos orzamentos quedando condicionadas á súa aprobación. O anuncio de licitación e do extracto do prego de cláusulas administrativas que rexerá no procedemento aberto publicarase no Boletín Oficial da Provincia. Os gastos de inserción de anuncios, e outros que se deriven do expediente, serán por conta do adxudicatario. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA DE TRAZADO DA E.P. 1101 PK 0+300 A 0+750 MOAÑA-BERDUCEDO (MOAÑA)”. CPV 45230000 1.- OBXECTO.- Execución da obra “Mellora de trazado da E.P. 1101 PK 0+300 a 0+750 Moaña-Berducedo (Moaña)”, cuxo proxecto foi aprobado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial en sesión de 16 de setembro de 2011. A súa execución deberá realizarse suxeitándose ós proxectos técnicos que aprobou o órgano de contratación e que integran os documentos enumerados no artigo 107 da LCSP, e os artigos 125 ó 132 do RXLCAP, incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde. O conxunto de documentos que compoñen os proxectos, considerados como parte integrante deste prego, teñen carácter contractual. 2.- ORZAMENTO.- Segundo o anexo II deste prego. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material; comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e os gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3.- FINANCIAMENTO.- A obra financiarase de acordo co estipulado no anexo II. 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN.- O prazo máximo estimado para a execución das obras, a contar dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no anexo II. Os licitadores deberán presentar na proposta económica un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras que se van realizar en cada prazo. O contratista está obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prorroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 5.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO.- Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 € por cada 1.000,00€ do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. A dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 6.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica nos termos que dispón o artigo 65 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 49 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. As ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7.- GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas no art. 84 da LCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó que se publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación. En caso de incumprir este requirimento a Administración poderá efectuar unha nova convocatoria ou adxudicarlles provisionalmente ó licitador ou licitadores seguintes a aquel que incumpriu a obriga, pola orde en que quedasen clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario prestase a súa conformidade, en cuxo caso se lle concederá a este un prazo de dez días hábiles para formalizar o sinalado no segundo parágrafo do apartado anterior. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 8.1.- Lugar e prazo de presentación As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, cun horario de 9.00 a 13.00 horas, de luns a sábado, ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e 80 do R.d. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, agás por correo electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 8.2º. Formalidades. Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: Nome do licitador. CIF Enderezo e teléfono de contacto. Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: Sobre “A”: documentación xeral, coa seguinte inscrición: Documentación xeral para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar o nome da obra). Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Os que acrediten a personalidade xurídica do empresario e, se é o caso, a súa representación. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ocupará a representación da unión temporal ante a Administración. 2.- Poder debidamente bastanteado. 3.- Certificado acreditativo de posuír a clasificación empresarial que se establece no anexo II. Se a empresa se encontrase pendente de clasificación deberá achegarse o documento acreditativo de ter presentado a correspondente solicitude para iso debendo xustificar estar dispoñer da clasificación esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento desta Lei para emendar os defectos ou omisións na documentación. 4.- Unha declaración responsable de non estar incurso na prohibición de contratar. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social que impoñen as disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requirimento deba presentala, antes da adxudicación definitiva, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. 5.- Acreditación da solvencia económica, técnica e financeira: a) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en Rexistros oficiais poderán achegar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados. b) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo; se é o caso, os devanditos certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 6.- Dirección de correo electrónico ó que efectuar as comunicacións ou notificacións. Nota importante: o acreditamento das circunstancias que mencionan nos artigos anteriores poderase realizar mediante a certificación dun rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas ou mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse á mesma unha declaración responsable do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adxudicatario, no documento en que se formalice o contrato, sen prexuízo de que o órgano de contratación poida, se o estima conveniente, efectuar unha consulta ó rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas. Sobre “D”: Documentación correspondente á valoración de criterios non avaliables mediante fórmulas, coa seguinte inscrición: Documentación Técnica para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar nome da obra). Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Tecnoloxía e I+D+i e programa de actuacións medioambientais (se é o caso). Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Sobre “C”: documento correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas, coa seguinte inscrición: proposición económica para o procedemento aberto para a contratación da obra (especificar nome da obra). Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: 1.- Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado na última cláusula deste prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. 9.- MESA DE CONTRATACIÓN.- Estará integrada da seguinte maneira: PRESIDENTE: O titular da corporación ou membro en quen delegue. VOGAIS: O secretario xeral. O interventor. O director de Infraestruturas. SECRETARIO: O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 10.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL E APERTURA DE PROPOSICIÓNS.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no Sobre “A”. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación que establece a cláusula 8.2, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do Sobre “B” correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Esta documentación trasladaráselles ós técnicos, que a avaliarán e a ponderarán segundo os criterios de valoración que estableza o prego. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do Sobre “C” da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos Sobres “C” daquelas empresas que obtivesen unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas. 11.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.- Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 11.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre “B”): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 20 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Tecnoloxía e I+D+i, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 11.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 20 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no Sobre “B”, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no Sobre “C”. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 11.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (18%), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación forzada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 11.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo II. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 11.1.4) Tecnoloxía e I+D+i, ata un máximo de 5 puntos. Valorarase a calidade e idoneidade das tecnoloxías que o contratista propoña para a execución do contrato. Neste sentido valorarase en particular a utilización na obra de tecnoloxías o contratista desenvolva no marco de proxectos de I+D+I que supoñan unha mellora da calidade e valor técnico da obra, e cuxa xustificación poida ser debidamente documentada. Esta xustificación realizarase mediante a acreditación segundo a serie de normas UNE 16600. 11.1.5) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra é realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 11.2.- Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (Sobre “C”). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do Sobre “C” daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Redución do prezo sobre o orzamento máximo do contrato, ata un máximo de 45 puntos. - Proxecto de control de calidade da obra que a empresa manterá durante a súa execución, ata un máximo de 5 puntos. 11.2.1) Redución do prezo sobre o orzamento máximo do contrato, ata un máximo de 45 puntos. Puntuándose en función da fórmula establecida no anexo I. 11.2.2) Proxecto de control de calidade da obra que a empresa manterá durante a súa execución, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o orzamento de execución material que asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade, reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado proposto. Puntuación: (Control ofertado x 5)/control máximo ofertado (de entre todas as empresas licitadoras). Se non se oferta ningún porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 12.- OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS.- Consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda nas porcentaxes que se sinalan a continuación en función do número de empresas presentadas e admitidas ó procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades á media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Excluirase para o cómputo desta media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. Non obstante, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a esta media, se calculará unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media se calculará sobre as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: Se b 1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria. • n = 2: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 . Se b 2 > bm + 10 entón a oferta 2 é temeraria. Obsérvese que a condición b 2 > bm + 10 equivale a b 2 > b 1 + 20 porque: bm = (b 1 + b 2 ) • n = 3: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 ≤ b 3 . Sexa b * m definida como: b * m = (b 2 + b 3 ) se b 1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b 1 >25 ou b 1 > b * m + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: Supoñemos que b 1 ≤ b 2 ≤ …. ≤ bn . Se b 1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l ≤ n tal que b 1 ≤ b 2 ≤ …. ≤ b 1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10. Definimos: b * m = ( bl+1 + ...+ bm ) se b 1 < bm – 10 e l ≤ n-3. ( bn-2 + bn-1 + bn ) se b 1 < bm - 10 e l > n-3, bm se b 1 ≥ bm - 10 Para i = 1,2,……,n, se b 1 > b * m + 10 a oferta i é temeraria. Cando a mesa de contratación considere que a proposición non se poderá cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, darase audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación unha vez considerada a xustificación do licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13.- REQUIRIMENTO.- O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas clasificaraas por orde decrecente, a cuxo efecto poderá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, e requirirá á empresa que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o día que recibise a comunicación, presente a documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, e calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometesen a dedicar ou adscribir á execución do contrato que lle reclame esta institución, así como constituír a garantía definitiva. 14.- ADXUDICACIÓN.- O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación referida no artigo anterior, fixando os termos definitivos do contrato. De forma simultánea publicarase a adxudicación no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra. 15.- FORMALIZACIÓN CONTRATO.- A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. No entanto, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16.- PERFIL DO CONTRATANTE.- Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola LCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es), o seu perfil de contratante. 17.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra que lle serán facilitados pola Deputación e que serán colocados no lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra obxecto do contrato e que ademais será responsable da súa seguridade sen cuxos requirimentos non se confeccionará a acta de comprobación do replanteo. Así mesmo, os gastos do cartel da obra serán por conta do adxudicatario. 18.- RESPONSABLE DO CONTRATO.- A Deputación designará a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 19.- EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.- As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista o director facultativo, e se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 213 LCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 196.1 LCSP). Ó contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 198.1 LCSP). 20.- CERTIFICACIÓNS.- A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación ordinaria e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se encontran inseridos na páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes ofertadas polo adxudicatario en concepto de control de calidade, seguridade e saúde, taxa por dirección de obra…ect. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 21.- RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS.- O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación ou execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Á recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase seguidamente á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se encontran no momento da recepción, a efectos de inventario. 22.- XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS.- O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (18%). 23.- LIQUIDACIÓN DA OBRA.- Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 24.- GARANTÍA DA OBRA.- A obra terá un período de garantía dun ano dende o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos estragos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento das obrigas accesorias propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 25.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E DA GARANTÍA PROVISIONAL.- A documentación incluída no Sobre “A” dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto que interpuxeran reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 26.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts. 206 e 220 da LCSP. 27.- RÉXIME XURÍDICO.- En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións, se estará ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, pola Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 28.- XURISDICIÓN COMPETENTE.- As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición. 29.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio ou en representación da empresa ................................. (CIF- núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Enterado do anuncio, para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra). Comprométese a executala polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que acepta en todas as súas partes. • % do control de calidade ofertado:…..” ANEXO I ANEXO II “PREGO DE CONDICIÓNS PARTICULARES QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA “MELLORA DE TRAZADO DA E.P. 1101 PK 0+300 A 0+750 MOAÑA-BERDUCEDO (MOAÑA)” A) PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Aberto. Tramite ordinario. B) ORZAMENTO EXECUCIÓN CONTRATO: Tipo de licitación: 429.838,91 € IVE: 77.371,00 € Total: 507.209,91 € C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADE APLICACION IMPORTE 2011 11/456.453-612.02 154.368,24 € 2012 12/456.453-612.02 184.139,24 € 2013 13/456.453-612.02 168.702,43 € D) PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en doce meses, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación del replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. E) GARANTÍAS: Provisional: non se esixe. Definitiva: 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. F) CLASIFICACIÓN: Grupo G, subgrupo 6, categoría c” 12.19489.- APROBACIÓN E ADXUDICACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA: TERMINACIÓN, ENSANCHE E MELLORA E.P. 0017 TOMBO-SALGUEIRAL (PONTEVEDRA) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 07/04/2006, adxudicou a Sercoysa Proxectos y Obras, S.A. a obra “Terminación, ensanche e mellora E.P. 0017 Tombo-Salgueiral (Pontevedra)”, na suma de 285.392,26 € IVE incluído. Resultando que polo Servizo de Infraestruturas se redacta un proxecto modificado da referida obra que supón un incremento sobre o contrato primitivo de 58.060,04 €, tendo en conta o tipo impositivo do IVE ó 18%, emitíndose por Intervención informe relativo á existencia de crédito axeitado e suficiente na partida 11/456.453-612.02 para facer fronte ó gasto, poñéndose de manifesto unha serie de observacións. Resultando que polo Servizo de Vías e Obras, se emite informe no que se pon de manifesto que unha vez iniciada a obra xorden dous problemas puntuais que atrasaron de xeito considerable a súa execución: 1.- Que as obras de ensanche da estrada afectan a un gasoduto da Compañía Loxística de Hidrocarburos non previsto inicialmente, o que obriga a paralizar a súa execución ó ter que solicitar á devandita empresa a preceptiva autorización sectorial e coordinar coa mesma a actuación a desenvolver polo risco que este tipo de instalación leva implícito. 2.- Que se fai necesario ocupar unha serie de terreos particulares, a maiores dos inicialmente previstos, negándose os seus titulares, nun principio, a autorizar a entrada nas súas propiedades. Situacións que levaron consigo o atraso tanto na execución da obra coma na correspondente tramitación administrativa. Sinalándose no devandito informe que a redacción do proxecto modificado xorde pola ampliación da plataforma da estrada, o que levou consigo a necesidade de aumentar a escavación en desmonte, retranqueo de peches e a reposición de escaleiras de granito e formigón e de emparrados, entre outras actuacións. Unha vez redactado o proxecto modificado o Concello de Pontevedra puxo en coñecemento da dirección de obra a súa intención, a petición dos veciños do lugar, de ampliar a praza da Igrexa no tramo final da estrada, así como habilitar unha zona máis ampla para permitir o xiro de autobuses, comprometéndose, así mesmo, a realizar un muro de contención nese tramo do vial, quedando paralizada a tramitación do proxecto modificado mentres tanto. Ademais do anterior o Concello demorou a execución da devandita actuación o que atrasou a tramitación do proxecto modificado. Resultando que o proxecto modificado ascende á suma de 342.468,23 €, supoñendo un incremento de 58.060,04 €, IVE incluído, non superándose o 20 % do contrato primitivo, agás no que se refire ó IVE debido á variación do tipo impositivo ó 18 %. Resultando que por non se solicitaron por parte do director de obras nin polos responsables de infraestruturas da Deputación, a imposición de penalidade ningunha nin resolución do contrato, polo que se deduce implicitamente que non se observa vontade do contratista de non cumprir coas condicións pactadas no contrato, de acordo co informe emitido polo Servizo de Contratación aínda cando esta administración non concedeu expresamente a prórroga, pódese entender concedida de forma tácita. Resultando que por Sercoysa Proxectos y Obras, S.A., adxudicataria da obra inicial, remítese escrito no que presta conformidade ó proxecto modificado. Resultando que por Intervención se emite informe de fiscalización do expediente. Polo exposto, e para non prexudicar a posta en valor e uso dun ben de interese público, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o gasto e o proxecto de “Terminación, ensanche e mellora E.P. 0017 Tombo-Salgueiral (Pontevedra)”, por importe de 342.468,23 €, IVE incluído, supoñendo un incremento de 58.060,04 € sobre o contrato primitivo, con cargo á aplicación 11/456.453-612.02. 2.- Aprobar o expediente de contratación de acordo co establecido no art. 146 do TRLCAP. 3.- Adxudicar a Sercoysa Proxectos y Obras, S.A., a obra comprendida no proxecto modificado de “Terminación, ensanche e mellora E.P. 0017 Tombo-Salgueiral (Pontevedra)”, por importe 58.060,04 €, IVE incluído, toda vez que se prestou conformidade ó proxecto modificado polo contratista inicial da obra e que non se supera o 20% do prezo do contrato primitivo. O adxudicatario depositará unha garantía definitiva por importe do 4% do prezo de adxudicación (2.322,40 €) na forma que determina o art. 36 do TRLCAP, que establecerá na Tesourería da Deputación dentro do prazo de quince días naturais contados a partir da notificación deste acordo. Caso de non se cumprir este requisito declararase resolto o contrato. Este expediente tramítase de acordo co establecido no R.d.l. 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o TRLCAP, toda vez que a disposición transitoria primeira da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e a disposición transitoria cuarta do R.d. 817/2009, do 8 de maio, establecen que os expedientes iniciados con anterioridade á entrada en vigor destas normas se rexerán pola normativa anterior. 13.19490.- APROBACIÓN E ADXUDICACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA: MELLORA DE TRAZADO E CAPA DE RODAMENTO NA E.P. 9201 SANXENXO-BORDÓNS-ESTRADA SAMIEIRA (SANXENXO) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 03/10/2007, adxudicou a obra “Mellora de trazado e capa de rodaxe na E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns-estrada Samieira (Sanxenxo)”, á empresa Construcións, Obras e Viais, S.A. na suma de 3.187.467,61 €, IVE incluído. Resultando que polo Servizo de Infraestruturas, redáctase un proxecto modificado de dita obra como consecuencia de que durante a súa execución constatouse a necesidade de incrementar a medición do número de peches e muros a retranquear, a introdución de redes de distribución de enerxía eléctrica e de telecomunicacións, así como o cambio do tipo de firme, supoñendo un incremento sobre o contrato primitivo de 640.345,24 €, non superándose o 20 % do contrato primitivo, excepto no que se refire ó IVE debido á variación do tipo impositivo ó 18 %. Resultando que por Intervención se emite informe relativo á existencia de crédito adecuado e suficiente na partida 11/456.453.612.02-2010 para facer fronte ó gasto, póndose de manifesto unha serie de observacións. Resultando que pola adxudicataria da obra inicial emítese escrito no que presta conformidade ó proxecto modificado. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emítese informe relativo ó expediente, no que manifesta que o contrato caducou polo que o proxecto modificado, unha vez aprobado, tería que someterse a licitación pública. Polo exposto, e para non prexudicar a posta en valor e uso dun ben de interese público, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o gasto e o proxecto modificado de “Mellora de trazado e capa de rodaxe na E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns-estrada Samieira (Sanxenxo)”, por importe de 640.345,24€, IVE incluído, con cargo á aplicación 11/456.453.612.02.2010. 2.- Aprobar o expediente de contratación de acordo co establecido no art. 146 do TRLCAP. 3.- Adxudicar a Construcións, Obras e Viais, S.A., a obra comprendida no proxecto modificado de “Mellora de trazado e capa de rodaxe na E.P. 9201 Sanxenxo-Bordóns-estrada Samieira (Sanxenxo)” por importe 640.345,24 €, IVE incluído, tendo en conta que se prestou conformidade ó proxecto modificado polo contratista da obra inicial e que non se supera o 20% do prezo do contrato primitivo, excepto no que se refire ó IVE debido á variación do tipo impositivo ó 18 %. O adxudicatario depositará unha garantía definitiva por importe do 4% do prezo de adxudicación (25.613,81 €) na forma que determina o art. 36 do TRLCAP, que establecerá na Tesourería da Deputación dentro do prazo de quince días naturais contados a partir da notificación deste acordo. Caso de non cumprirse este requisito declararase resolto o contrato. Este expediente tramítase de acordo co establecido no R.d.l. 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o TRLCAP, tendo en conta que a disposición transitoria primeira da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e a disposición transitoria cuarta do R.d. 817/2009, de 8 de maio, establecen que os expedientes iniciados con anterioridade á entrada en vigor destas normas rexeranse pola normativa anterior. 14.19491.- APROBACIÓN E ADXUDICACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DO COMPLEMENTARIO DO CAMPO DE FÚTBOL DE PASARÓN A Xunta de Goberno da Deputación provincial, en sesión celebrada o día 13 de outubro de 2010, prestou aprobación ó proxecto complementario do campo de fútbol de Pasarón, por un importe de 1.386.419,56 €, adxudicando a realización do mesmo á empresa construtora Oreco, S.A. Constituída a garantía por un importe de 55.456,78 €, a Empresa adxudicataria formalizou o correspondente contrato con data 8 de novembro de 2010. Este proxecto complementario recollía diversas obras que non figuraban no proxecto inicial nin no contrato primitivo, pero que eran absolutamente necesarias debido a circunstancias xurdidas, e que polas súas características non podían separarse xuridicamente do contrato primitivo, non superando o 50% das unidades de obra do contrato principal, ó comprender 77 prezos unitarios novos contra os 168 do proxecto inicial. No proxecto complementario prevíanse, entre outras accións, a realización dos traballos de urbanización das rúas do entorno do novo campo de fútbol de Pasarón. No proxecto inicial só comprendía a urbanización de parte destas rúas. Ó afectar as obras a realizar a zonas de dominio público de titularidade municipal, remitiuse o proxecto ó concello para que, unha vez informado polos servizos técnicos, se lle prestara aprobación. O Concello esixe que se leve a cabo a urbanización da obra seguindo o mesmo tratamento que as zonas peonís existentes en outros ámbitos da cidade. Estes condicionamentos obrigaron a modificar o proxecto complementario para recoller as suxestións dos técnicos municipais. Aceptadas as suxestións, o concello presta aprobación ó proxecto complementario con data 18 de abril de 2011. Todas estas actuacións obrigaron a ampliar o prazo de execución da obra, en sucesivas prórrogas, ata o día 30 de novembro de 2011. A modificación que se propón agora, recolle tamén algunhas modificacións no terreo de xogo así como obras a realizar en cumprimento da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas da Comunidade Autónoma de Galicia. O importe do proxecto complementario, unha vez modificado, ascende á contía de 1.471.994,42 euros, supoñendo un incremento de 85.574,87 euros. A empresa adxudicataria da obra principal presta conformidade por escrito a esta modificación do proxecto complementario. O importe total do proxecto complementario, agora modificado, non excede do 20% do contrato primitivo. O Servizo de Arquitectura emite informe de supervisión deste proxecto. Os técnicos redactores do mesmo subsanan as carencias formuladas neste informe respecto ó proxecto de seguridade e saúde e o de control de calidade. Para facer fronte a este gasto existe consignación orzamentaria na aplicación 11/340.342.652.02.2010. O artigo 141 da Lei de Contratos das Administracións públicas, R.d.l. 2/2000, de 16 de xuño, que rexeu a contratación destas obras, establece que poderá levarse a cabo a adxudicación de obras complementarias que non figuren no proxecto nin no contrato, sempre que o conxunto das mesmas non supere o 20% do contrato primitivo, que estean formadas, polo menos, nun 50% do orzamento por unidades de obra do contrato principal e que non se poidan separar técnica e economicamente do contrato primitivo. Concorrendo todas estas circunstancias no proxecto modificado do complementario que agora se tramita, e vistos os informes de Contratación, Secretaría Xeral e Intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1- Prestar aprobación ó proxecto modificado do proxecto complementario do campo de fútbol de Pasarón por un importe de 85.574,87 €. 2- Adxudicar a realización deste proxecto modificado á empresa construtora Oreco, S.A. 3- A empresa adxudicataria deberá constituír unha garantía por importe de 3.626,05€ equivalente ó 5% do orzamento, excluído o IVE. 4- Non se altera o prazo de execución das obras. 15.19492.- APROBACIÓN E ADXUDICACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA SEDE DA SOCIEDADE CULTURAL DE CAMBADOS A Xunta de Goberno desta Deputación, en sesión do día 12 de xaneiro de 2011, adxudicou, mediante procedemento aberto, á empresa Oreco, S.A., a obra de “Reforma e acondicionamento da sede da Sociedade Cultural de Cambados”, por un importe de 464.015,54 €, máis 83.522,80 € correspondentes ó IVE, o que fai un total de 547.538,34 €, cun prazo de execución de catro meses e medio, unhas melloras valoradas en 84.693,07 € e o 3% do orzamento de execución material correspondente á adxudicación da obra para control de calidade. O correspondente contrato coa empresa formalizouse con data 13 de xaneiro de 2011. A dirección da obra, que corresponde ó Arquitecto provincial, propón un modificado ó proxecto baseado nunha análise previa do proxecto orixinal antes do inicio das obras e nalgunhas deficiencias estruturais xurdidas durante a primeira fase de execución das mesmas, por un importe de 693.818,50 €, o que supón un incremento de 146.280,16 €. Ó producirse unha baixa na adxudicación de 154.433,89 €, existe financiamento para facer fronte a este gasto. De conformidade co previsto no artigo 202 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, unha vez perfeccionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir modificacións no mesmo por razóns de interese público e para atender a causas imprevistas, xustificando debidamente a súa necesidade no expediente. As razóns que obrigaron á redacción do proxecto modificado están motivadas fehacientemente na memoria explicativa, polo que, existindo consignación orzamentaria para afrontar o seu custo, e dándose audiencia ó contratista. Vistos os informes de contratación e intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Prestar aprobación ó proxecto modificado da obra “Reforma e acondicionamento da sede da Sociedade Cultural de Cambados”, por un importe de 693.818,50 €, o que supón un incremento de 146.280,16 €, que será financiado con cargo á baixa de adxudicación por un importe de 154.433,89 €. 2.- Aprobar o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 11/942.337.658.02.2010 do orzamento provincial. 3.- Adxudicar a realización do proxecto modificado á empresa Oreco, S.A. 4.- A empresa adxudicataria deberá constituír unha garantía por importe de 6.198,31€, equivalente ó 5% do incremento do orzamento modificado, IVE excluído. 5.- O prazo de execución das obras deste proxecto é de catro meses. 16.19493.- PRÓRROGA DO CONTRATO FORMALIZADO COA EMPRESA CLARO SOL, S.A., PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO PAZO PROVINCIAL, ANTIGA SEDE DE EDUCACIÓN, FINCA AREEIRO E SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, en sesión celebrada o día 10 de xuño de 2009, aprobou o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, para contratar o Servizo de Limpeza do Pazo Provincial, da Antiga Sede de Educación e da Finca Areeiro de Pontevedra, cuxo anuncio foi enviado para publicar no Suplemento ó Diario Oficial da Unión Europea o día 10 de xuño de 2009, aparecendo publicado no devandito suplemento o día 12 de xuño de 2009 (Anuncio de licitación 2009/S 111-160271), e sendo publicado así mesmo no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 129 de data 8 de xullo de 2009 e no Boletín Oficial do Estado número 152 do 24 de xuño de 2009. Resultando que tras efectuar os trámites pertinentes a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 23 de setembro de 2009, e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación adxudicou definitivamente á empresa, Claro Sol, S.A., (C.I.F.- A-36.615.763), o contrato para a prestación do Servizo de Limpeza do Pazo Provincial, da antiga sede de Educación e da Finca Areeiro de Pontevedra, polo prezo global (2 anos) de 535.193,19 €, IVE incluído. Resultando que a Xunta de Goberno nas sesións ordinarias que tiveron lugar os días 12 de xaneiro de 2011 e 16 de marzo de 2011, acordou ambas modificacións deste contrato que supuxeron incrementos das superficies a limpar, no primeiro caso ampliouse a limpeza do Pazo Provincial á zona de Presidencia, Secretaría, Sala de Xuntas e Comisións, Sala de Prensa e outras zonas do Pazo Provincial e no segundo caso ampliouse na limpeza do novo edificio onde se sitúan as instalacións do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico. Así mesmo este contrato foi obxecto dunha revisión de prezos aprobada pola Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 8 de xuño de 2011, quedando os prezos actualizados da seguinte forma: Desagregación (Mensual) Importe Sen IVE Incremento Prezo Revisado IVE (18%) Total Limpeza Pazo Provincial 10.856,57 € 161,70 € 11.018,27 € 1.983,29 € 13.001,56 € Limpeza antiga sede Educación 7.053,47 € 126,26 € 7.179,73 € 1.292,35 € 8.472,08 € Limpeza Finca Areeiro 3.137,15 € 56,16 € 3.193,31 € 574,80 € 3.768,11 € Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico 2.608,65 € ------------- -------------- 469,56 € 3.078,21 € Resultando que para facer fronte ós gastos da anualidade 2011 (meses de xaneiro a setembro), así como as modificacións relativas á limpeza do Pazo Provincial e da antiga sede de Educación, con cargo á aplicación orzamentaria 11/920.920.227.00, se xeraron ambos documentos “D” con número de operación 201100007651, por importe de 115.296,75 € (Servizo de limpeza Pazo Provincial meses de xaneiro a setembro de 2011) e número de operación 201100007652, por importe de 74.907,81 €. (Servizo de limpeza antiga sede de Educación meses de xaneiro a setembro de 2011). Resultando que segundo consta no informe do Técnico Adxunto do Servizo de Contratación de data 22 de setembro de 2011, no edificio da antiga sede de Educación, debido a que non están a utilizar todas as dependencias deste, o servizo de limpeza non comprende o importe total que figura no contrato senón que este se factura en función do servizo efectivamente prestado, motivo polo cal se produce un aforro entre o saldo comprometido e reservado con cargo á anualidade 2011 da aplicación orzamentaria 11/920.920.227.00, cuxo importe ascende a suma de 38.064,03 €. Resultando que nos pregos que rexeron este procedemento aberto e na cláusula terceira do contrato formalizado coa empresa adxudicataria, figura que terá unha duración de dous anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009, podendo prorrogarse a vixencia por mutuo acordo das partes antes da finalización desta, sen que a duración total do contrato -incluídas as posibles prórrogas expresas- poida exceder de catro anos. Resultando que D. Enrique Velasco San Román, en calidade de apoderado da entidade mercantil Claro Sol, S.A., mediante escrito de data 3 de agosto de 2011, solicita que se prorrogue a vixencia deste contrato por un período de dous anos, é dicir, dende o día 1 de outubro de 2011 ata o 30 de setembro de 2013. Vistos os informes emitidos polos responsables dos Centros Xestores aos que afecta a prórroga deste contrato, así como os emitidos polo Secretario Xeral e o de fiscalización do expediente, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, en aplicación das bases de execución do vixente presuposto provincial. 1) Prorrogar por un ano a duración do contrato formalizado coa empresa Claro Sol, S.A., (CIF.-A-36615763), para prestación do servizo de limpeza do Pazo Provincial, antiga sede de Educación, Finca Areeiro e Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, con efectos dende o día 1 de outubro de 2011 ó 30 de setembro de 2012, ambos os dous incluídos e de acordo ó seguinte prezos mensuais: DESAGREGACIÓN (MENSUAL) IMPORTE SEN IVE IVE (18%) TOTAL Limpeza Pazo Provincial 11.018,27 € 1.983,29 € 13.001,56 € Limpeza antiga sede Educación 7.179,73 € 1.292,35 € 8.472,08 € Limpeza Finca Areeiro 3.193,31 € 574,80 € 3.768,11 € Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico 2.608,65 € 469,56 € 3.078,21 € 2) Autorizar o gasto que leva consigo a devandita prórroga, por importe global de 339.839,52 €, sen prexuízo de posteriores revisións de prezos de acordo ó IPC, e que se distribúe da seguinte forma: Anualidade de 2011: - Limpeza instalacións Pazo Provincial (Meses de outubro a decembro) ata o importe máximo de 39.004,68 € que se imputará á aplicación orzamentaria 11/920.920.227.00, do vixente orzamento provincial, (Documento RC número 201100073944). - Limpeza instalacións antiga sede de Educación (Meses de outubro a decembro) ata o importe máximo de 25.416,24 € que se imputará á aplicación orzamentaria 11/920.920.227.00, do vixente orzamento provincial, (Documento RC número 201100075997). - Limpeza instalacións Finca Areeiro (Meses de outubro a decembro) ata o importe máximo de 11.304,33 € que se imputará á aplicación orzamentaria 11/413.413.227.00, do vixente orzamento provincial, (Documento RC número 201100073952). - Limpeza instalacións Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico (Meses de outubro a decembro) ata o importe máximo de 9.234,63 € que se imputará á aplicación orzamentaria 11/332.332.227.00, do vixente orzamento provincial, (Documento RC número 201100073946). Anualidade de 2012: - Limpeza instalacións Pazo Provincial (Meses de xaneiro a setembro) ata o importe máximo de 117.014,04 € que se imputará á correspondente aplicación orzamentaria do orzamento provincial do exercicio 2012. - Limpeza instalacións antiga sede de Educación (Meses de xaneiro a setembro) ata o importe máximo de 76.248,72 € que se imputará á correspondente aplicación orzamentaria do orzamento provincial do exercicio 2012. - Limpeza instalacións Finca Areeiro (Meses de xaneiro a setembro) ata o importe máximo de 33.912,99 € que se imputará á correspondente aplicación orzamentaria do orzamento provincial do exercicio 2012. - Limpeza instalacións Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico (Meses de xaneiro a setembro) ata o importe máximo de 27.703,89 € que se imputará á correspondente aplicación orzamentaria do orzamento provincial do exercicio 2012. 3) Liberar o importe de 38.064,03 €, do crédito que está na fase “D” do contrato adxudicado á empresa Claro Sol, S.A., para o pagamento de obrigas derivadas da prestación do servizo de limpeza dos edificios do Pazo Provincial e antiga Sede (documentos 201100007651 e 201100007652). 17.19494.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Vistos os informes emitidos por Intervención, correspondentes ás facturas relativas a dirección de obra e certificacións que máis adiante se relacionan, tendo en conta que non se seguiu o procedemento de contratación oportuno á aprobación da factura require seguir o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, con cargo ás contas non orzamentarias: 419.10 (099.143), 419.09 (099.129) de acordo co establecido na base 17.1 das aprobadas para a execución do Orzamento Provincial de 2011, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a autorización, o compromiso de gasto e o recoñecemento extraxudicial das seguintes obrigas: Facturas emitidas por DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. (B.82270190), que de seguido se relacionan, relativas a traballos de coordinación de seguridade e saúde de diversas obras: Núm. Factura Data Obra Importe 0151-03/2011 17/02/2011 “Reforma da Confraría de Pescadores San Xulián (A Illa de Arousa)” (D09/0051) 171,65 0151-04/2011 17/02/2011 “Reforma da Confraría de Pescadores San Xulián (A Illa de Arousa)” (D09/0051) 74,25 0151-05/2011 17/02/2011 “Reforma da Confraría de Pescadores San Xulián (A Illa de Arousa)” (D09/0051) 61,06 0222-22/2011 23/03/2011 “Reforma da Confraría de Pescadores San Xulián (A Illa de Arousa)” (D09/0051) 417,14 1561-49/2010 28/12/2010 “Saneamento, abastecemento e mellora viais en Pazos de Reis (Tui)” (PID/09/00610/2009002585) 169,27 1561-63/2010 28/12/2010 “Mellora de viais na parroquia de Paramos. Tui” (PID/09/00610/2009002590) 305,53 TOTAL 1.198,90 € Núm. Factura Data Obra Importe 0491-01/2011 09/06/2011 “Apertura e acondicionamento camiño Rocha – Monte Vilarello e Gouxa-Pena de Francia (Dozón)” (PID/09/00944/2009002713) 250,36 0505-01/2011 20/06/2011 “Acondicionamento campo de fútbol de Randufe e pistas deportivas en Couto e Miñoteira (A Cañiza) (PID/09/00612/2009002683) 275,31 0505-02/2011 20/06/2011 “Formigonado rúas e reparación de forno en Ruiriz (Dozón)” (PID/09/00944/2009002717) 211,24 0505-03/2011 20/06/2011 “Formigonado lugar de Pidre (Dozón)” (PID/09/00944/2009002720) 161,69 0505-04/2011 20/06/2011 “Formigonado e abastecemento auga en Abeledo e pavimentación Logoa – Rañestras (Dozón)” (PID/09/00944/2009002719) 245,15 0505-05/2011 20/06/2011 “Iluminación e xardinería parque público Noval – Fial (Mondariz Balneario)” (PID/09/00980/2010000749) 273,92 0505-07/2011 20/06/2011 “Pavimentación de camiño en Marquiño, San José de Ribarteme (As Neves)” (PID/09/00982/2010002560) 183,91 0505-08/2011 20/06/2011 “Pavimentación camiños de Calque, As Quintás, Cuvelos e A Veiga – estrada Río a Romaces (Rodeiro)” (PID/09/00925/2009002705) 272,45 0483-04/2011 06/06/2011 “Reforma Pavillón Colexio da Cañiza” (PID/09/00612/2009002685) 247,54 0483-07/2011 06/06/2011 “Reparación da pista municipal de Outeiro do Gato” (PID/09/00987/2009002457) 252,08 0615-04/2011 27/07/2011 “Praza de Sixto (Dozón)” (PID/09/00944/2009002718) 255,58 0615-06/2011 27/07/2011 “Ampliación rede de sumidoiro Castro – Dozón (Dozón)” (PID/09/00944/2009002716) 169,52 TOTAL 2.798,75 TOTAL 3.997,65 € -A certificación FINAL de CONSTRUCCIONES ABAL S.A. por importe de 15.279,23 €, correspondente á obra “Modificado de nave de servizos para instalación de Karting, Forcarei, con cargo á aplicación orzamentaria 11/922-342-652.00 e con arranxo ó seguinte detalle: EMPRESA Euros CONSTRUCCIONES ABAL S.A. (CIF A-36.115459) 15.279,23€ Subtotal 15.279,23€ Taxa dirección de obra (4%) 435,24€ Control de Calidade (0,5%) 54.41€ Seguridade e Saúde (0,72%) 78.34€ Total descontos 567,99€ Importe líquido a percibir por la empresa 14.711,24€ 18.19495.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO ECONÓMICO ÁS ACTIVIDADES DO ANO 2011 Dada conta da proposta de convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Fundación Semana Verde de Galicia, CIF núm. G36155208, para financiar e dar un apoio económico ás actividades da Fundación do ano 2011. Vistos os informes da xefa do Servizo de Medio Natural do 08/08/2011; da Secretaría Xeral do 23/09/2011; e da Intervención do 23/09/2011; e vistos o documento R.C. núm. 201100076070 e a restante documentación que obra no expediente. Considerando o disposto na base 16.2 das Bases de Execución do Orzamento da Deputación para o presente ano 2011. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Fundación Semana Verde de Galicia, CIF núm. G36155208, para dar apoio económico ás actividades da Fundación no ano 2011, por importe de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €), que se librarán no seu día con cargo á partida orzamentaria 11/410.419.489.02, RC núm. de Operación 201100076070, do vixente orzamento provincial. Así mesmo, facúltase ó presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. Dito convenio di como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO ECONÓMICO ÁS ACTIVIDADES DO ANO 2011 En Pontevedra, a de de 2011 REUNIDOS: Dunha parte, D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación de Pontevedra, facultado para a formalización deste convenio en virtude do seu cargo, e de acordo coas competencias que lle outorga o artigo 34.1b da Lei 7/85 do 2 de abril, das Bases de Réxime Local, e Por outra parte, D. Alfonso Rueda Valenzuela, Presidente do Padroado da Fundación Semana Verde de Galicia, actuando no seu nome e representación, ó amparo das facultades que para vincularse neste acto se lle confiren no artigo 13 dos Estatutos da Fundación, e segundo o acordado na reunión do Padroado do 28 de agosto de 2008, nos termos e condicións atribuídas polo Padroado. INTERVEÑEN: Ámbalas partes, no exercicio das competencias que lles están legalmente atribuídas, recoñecéndose reciprocamente capacidade e obrigándose segundo os termos deste documento EXPOÑEN: PRIMEIRO.- A Fundación Semana Verde de Galicia é unha organización de natureza fundacional participada maioritariamente pola Xunta de Galicia, de interese galego, constituída sen ánimo de lucro, estando afectado o seu patrimonio á realización dos seus fins de interese xeral propios da institución. Entre os seus fins fundacionais está o de contribuír ó desenvolvemento do sector agrario galego a través de actividades feirais e mercados agropecuarios, promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e promocionais no eido agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar a mellora continua dos devanditos sectores, reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral e impulsar e promocionar o Recinto Feiral de Galicia en Silleda como enclave estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. SEGUNDO.- Nos últimos tempos, a Fundación Semana Verde de Galicia veu sufrindo diversos problemas financeiros derivados do alto custe de construción e mantemento do seu recinto, dunha xestión non profesionalizada de todo e das dificultades engadidas dos problemas e crises de distintos sectores e da economía xeral. TERCEIRO.- Recentemente, con motivo da plena profesionalización da xestión da entidade, a Fundación Semana Verde de Galicia aprobou un Plan de Viabilidade e un Plan Estratéxico que puxeron de relevo a grave situación económica pola que atravesa e que ameaza a súa subsistencia, os postos de traballo que xera e, incluso, o cumprimento dos seus fins. CUARTO.- A Fundación Semana Verde de Galicia é unha institución fundamental para a provincia de Pontevedra, para as comarcas do Deza, Tabeirós e Terra de Montes, para os sectores tan importantes e estratéxicos como son os agrarios, gandeiro, forestal e agroindustrial, e sobre todo, para Galicia. O seu correcto funcionamento e a súa viabilidade é clave para que a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia poidan desenvolver distintos plans e indicativas fundamentais que teñen previstas para o desenvolvemento e a ocupación nos sectores anteditos e na propia provincia de Pontevedra. A tal fin, as partes asinan o presente convenio segundo as seguintes CLÁUSULAS PRIMEIRA.- OBXECTO. O obxecto do presente convenio será regular a achega económica aprobada polo Pleno da Deputación de Pontevedra a Fundación Semana Verde de Galicia como unha colaboración económica a súa actividade no ano 2011, dado o papel estratéxico que a Fundación desempeña para Galicia en xeral e para a Provincia de Pontevedra en particular, co fin de contribuír e apoiar as actividades e accións que esta organiza e xestiona e axudar a minorar a delicada situación de tesourería que de forma puntual se está atravesando nestes intres. SEGUNDA.- CONTÍA DA AXUDA.- A Deputación de Pontevedra contribuirá para o presente ano 2011 a unha achega económica a actividade por contía de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €), con cargo á aplicación 410.419.489.02 do Orzamento da Deputación de Pontevedra para ano 2011. TERCEIRA.- DURACIÓN.- O presente convenio estenderá a súa vixencia durante o ano 2011, polo que o financiamento da Deputación servirá para apoiar economicamente as accións desenvolvidas pola Fundación durante o presente ano. Non se prevé a posibilidade de prórroga. CUARTA.- PAGAMENTO E XUSTIFICACIÓN.- Unha vez asinado o presente documento e aprobada a achega económica polo órgano competente da Deputación de Pontevedra, a Fundación Semana Verde de Galicia deberá solicitar o aboamento da axuda por escrito e acompañar un certificado acreditativo da toma de razón na súa contabilidade do importe da subvención, en concepto de xustificación, no prazo máximo de 30 días naturais a contar dende a recepción da notificación do acordo da Xunta de Goberno que aproba esta axuda económica. Posteriormente, e antes do 31 de marzo de 2012, a Fundación deberá remitir unha memoria das actuacións executadas no ano 2011 e a correspondente conta de resultados. QUINTA.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO.- A Fundación Semana Verde de Galicia comprométese a difundir o financiamento das súas actividades pola Deputación de Pontevedra en calquera publicidade que se faga. SEXTA.- PARTICIPACIÓN EN FEIRA.- Como mostra da colaboración entre ambas entidades, a Deputación de Pontevedra comprometese a participar na feira Semana Verde de Galicia, na edición de 2011, nun espazo expositivo que a Fundación porá a disposición da Deputación, nun lugar preferente a concretar entre as partes. SEPTIMA.- MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS.- A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e en todo caso a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. OITAVA.- EXTINCIÓN.- O incumprimento destas normas por unha das partes facultará á outra para rescindir o Convenio, quedando automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes sobre o obxecto do mesmo. NOVENA.- LEXISLACIÓN SUPLETORIA.- Para o non previsto no presente convenio contemplase o establecido nas Bases de Execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2011, na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/2003), no seu Regulamento (BOE núm. 176, de 25/07/2006), na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e nas demais disposicións vixentes que resulten de aplicación. E en proba de conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados. O Presidente da Deputación de Pontevedra O Presidente do Padroado da Fundación Semana Verde de Galicia Asdo.: Rafael Louzán Abal Asdo.: Alfonso Rueda Valenzuela” 19.19496.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e corenta minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición