Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e quince minutos do día vinte e un de xuño do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asiste o señor deputado D. Arturo Grandal Vaqueiro. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21032.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar os borradores das actas das sesións ordinarias dos días 7 e 14 de xuño do ano 2013, respectivamente. 2.21033.- APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DAS OBRAS DO “PID 2012”. (6ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as Deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Pazos de Borbén, Meaño, O Porriño e Salceda de Caselas, solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención por Xunta de Goberno Pazos de Borbén Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras 14 de xuño de 2013 Meaño Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín 28 de decembro de 2012 O Porriño Saneamento no Cerquido 14 de decembro de 2012 Salceda de Caselas Pista polideportivas na area deportiva Altamira 30 de novembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 18 de xuño de 2013, sobre o prego de cláusulas económico- administrativas particulares que rexerán nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar a seguinte relación de proxectos: 6ª RELACIÓN DE PROXECTOS PID 2012 Nº Expediente Concello Proxecto PID/12/00921/2013004583 Pazos de Borbén Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras PID/12/00978/2012000391 Meaño Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín PID/12/00794/2012000597 O Porriño Saneamento no Cerquido PID/12/00985/2012000489 Salceda de Caselas Pistas polideportivas na área deportiva Altamira Segundo- Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na sexta relación de proxectos PID 2012. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de catrocentos cincuenta mil novecentos oitenta e seis euros con cincuenta e dous céntimos, sen IVE (450.986,52 €), máis a cantidade correspondente ó IVE de noventa e catro mil setecentos sete euros con dezaseis céntimos (94.707,16 €), o que fai un importe total de cincocentos corenta e cinco mil seiscentos noventa e tres euros con sesenta e oito céntimos (545.693,68 € ), realizándose a súa contratación coa distribución nas seguintes obras: Obra Concello Importe IVE Importe total 1 Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras Pazos de Borbén 89.902,29 18.879,48 108.781,77 2 Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín Meaño 56.842,54 11.936,93 68.779,47 3 Saneamento no Cerquido O Porriño 198.409,26 41.665,94 240.075,20 4 Pistas polideportivas na área deportiva Altamira Salceda de Caselas 105.832,43 22.224,81 128.057,24 A adxudicación da obra “Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras” no Concello de Pazos de Borbén quedará condicionada a que a empresa coa oferta economicamente máis vantaxosa constitúa unha fianza por importe de 3.600,00 € na Caixa de calquera Xefatura territorial da consellería de facenda da Xunta de Galicia, a favor do servizo Provincial de Pontevedra da Axencia Galega de Infraestruturas para responder da execución das obras conforme á autorización outorgada por Xunta de Galicia. Así mesmo acorda: - Autorizar o gasto polo importe total de 545.693,68 € con cargo a la aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das obras. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como Lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NA 6ª RELACIÓN DE PROXECTOS: • OBRA 1: PID/12/00921/2013004583 Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén). • OBRA 2: PID/12/00978/2012000391 Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín (Meaño). • OBRA 3: PID/12/00794/2012000597 Saneamento no Cerquido (Porriño, O). • OBRA 4: PID/12/00985/2012000489 Pistas polideportivas na área deportiva Altamira (Salceda de Caselas). 1. ANTECEDENTES A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que lles impide ós concellos levaren a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle non artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de lles permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da Corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do Plan de Investimentos e Gastos Correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Por medio deste proxecto apróbase o investimento dunha cantidade de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a sua licitación neste procedemento foron achegados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan de Investimento da Deputación, ano 2012, e presentaron a documentación esixida na base sétima da convocatoria. 2. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. O citado proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos non artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en obras os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, salvo que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 3. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I deste prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50% do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofertase ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial, aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente neste prego de condicións estarase ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, no R. D. L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 5. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos non dito texto legal. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Para efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do Anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obra en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra o órgano de contratación, terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, segundo proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde na que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 15:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente -Obra nº. … (Especificar o número da obra que se licita) -Nº. de expediente No caso que se coñeza -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán achegar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes desta. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. NOTAS IMPORTANTES EN RELACIÓN CO SOBRE A: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ós que se presente. As empresas que achegasen e acreditasen a documentación esixida no sobre A nas anteriores relacións do Plan de investimentos non terán que achegar de novo a documentación excepto o anexo IV, declaración responsable, e un escrito no que indiquen en que procedemento se achegou. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinado e selado polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Melloras ofertadas 4. Memoria de seguridade e saúde 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: O titular da Corporación ou membro en quen delegue Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O director de Infraestruturas Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que contivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde se especifique con claridade as actuacións a desenvolver e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de Contratación realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social que conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo no que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e a porcentaxe con respecto á totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definindo por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar ós representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas segundo o disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1 Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto. Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, núm. 73, 36756 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 17.2 Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó estudo de seguridade e saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de Contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3 Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente, que é a Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo. Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos necesarios para achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación de riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 17.4 Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpoñer contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládaselle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5 Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior a dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá serlle remitida inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación destas, facendo constar na acta, e quedando obrigado a darlle conta inmediata á administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir da dita data o prazo de seis meses a que se fai referencia no artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de Contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. Non entanto, se a xuízo do órgano de Contratación as ditas reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación delas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato para os efectos da súa esixibilidade. 17.6 Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no rexistro xeral da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables nos cinco primeiros días de cada mes, coas súas facturas correspondentes. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade coa dirección da obra; no caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7 Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de Contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8 Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de Contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es), ou seu perfil do contratante. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, pago de licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán por conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar o contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos ditos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e segundo as instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou director facultativo e, se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lles causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 214 do TRLCSP). EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que este non fora imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel no que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, para os efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras o director da obra con asistencia do contratista procederá a seguir a súa medición xeral, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obra que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas, tal e como se atopan no momento da recepción, para efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se xuntará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de Contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso se lle aboará a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución destas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debéranse a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto de que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición. Os anexos son os que seguen: ANEXOS Nos I OBRA 1: Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén) Nº Expediente: Obra 1. PID/12/00921/2013004583 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Urbanización de camiño peonil entre Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén). A adxudicación desta obra quedará condicionada a que a empresa coa oferta economicamente máis vantaxosa constitúa unha fianza por importe de 3.600,00 € na Caixa de calquera Xefatura territorial da consellería de facenda da Xunta de Galicia, a favor do servizo Provincial de Pontevedra da Axencia Galega de Infraestruturas para responder da execución das obras conforme á autorización outorgada por Xunta de Galicia con data 28 de novembro de 2012, e nº expediente MT205A 2012/000119-4. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 89.902,29 € IVE (21%): 18.879,48 € Total con IVE: 108.781,77 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 108.781,77 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos memos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 2: Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín (Meaño) Nº Expediente: Obra 2. PID/12/00978/2012000391 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Saneamento dos núcleos de Barreiro, Freixeiro e Viliquín (Meaño) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 56.842,54 € IVE (21%): 11.936,93 € Total con IVE: 68.779,47 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 68.779,47 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 3: Saneamento no Cerquido (O Porriño) Nº Expediente: Obra 3. PID/12/00794/2012000597 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Saneamento no Cerquido (O Porriño) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 198.409,26 € IVE (21%): 41.665,94 € Total con IVE: 240.075,20 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 240.075,20 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 4: Pistas polideportivas na área deportiva Altamira (Salceda de Caselas) Nº Expediente: Obra 4. PID/12/00985/2012000489 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Pistas polideportivas na área deportiva Altamira (Salceda de Caselas) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 105.832,43 € IVE (21%): 22.224,81 € Total con IVE: 128.057,24 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 128.057,24 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI .................., expedido en data .............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a executar a obra, con estrita suxección ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número):… - % do control de calidade ofertado:… - Prazo de execución total: … - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO III “Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no Sobre “B”. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), e dicir, 1.1. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere nun 5% a porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Orzamento base de licitación Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Baixa media b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade Baixa Media Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos: Especificarase a porcentaxe sobre o Orzamento de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte desta da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5% a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo punto de corte porcentual de control de calidade neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor ou igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (Sobre A) 3.21034.- APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS DO “PID 2012”. (7ª RELACIÓN DE PROXECTOS) Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle o artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Caldas de Reis, Marín, Pontecesures e O Rosal, solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención por Res. Presidencial Caldas de Reis Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas 28 de decembro de 2012 Marín Adquisición de tres vehículos para diversos servizos 31 de decembro de 2012 Pontecesures Actuacións de aforro enerxético en edificios municipais 26 de decembro de 2012 O Rosal Adquisición de tractor para o Concello de O Rosal 19 de decembro de 2012 O Rosal Adquisición de dous vehículos para o Concello de O Rosal 31 de decembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 18 de xuño de 2013, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que ha de rexer nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do Trlcsp, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministracións, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, das subministracións do Plan de Investimentos da Deputación de Pontevedra (PID 2012). 7ª relación de proxectos. Dita relación está composta polos seguintes expedientes: nº Subministración Concello Importe IVE Importe total 1 Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas (PID/12/00896/2012000428) Caldas de Reis 49.582,09€ 10.412,24€ 59.994,33€ 2 Adquisición de tres vehículos para diversos servizos (PID/12/00795/2012000519) Marín 45.400,00€ 9.534,00€ 54.934,00€ 3 Actuacións de aforro enerxético en edificios municipais (PID/12/00891/2012000548) Pontecesures 48.892,95€ 10.267,52€ 59.160,47€ 4 Adquisición de tractor para o Concello de O Rosal (PID/12/00926/2012000472) O Rosal 38.313,00€ 8.045,73€ 46.358,73€ 5 Adquisición de dous vehículos para o Concello de O Rosal (PID/12/00926/2012000475) O Rosal 31.435,40€ 6.601,44€ 38.036,84€ Así mesmo acorda: - Autorizar os gastos por importe total de douscentos cincuenta e oito mil catrocentos oitenta e catro euros con trinta e sete céntimos (258.484,37€) con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das subministracións. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 15 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA ADXUDICACIÓN DE SUBMINISTROS DO PID 2012 (7ª RELACIÓN DE PROXECTOS) • SUBMINISTRO 1: Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas (Concello de Caldas de Reis) PID/12/00896/2012000428. • SUBMINISTRO 2: Adquisición de tres vehículos para diversos servizos (Concello de Marín) PID/12/00795/2012000519. • SUBMINISTRO 3: Actuacións de aforro enerxético en edificios municipais (Concello de Pontecesures) PID/12/00891/2012000548. • SUBMINISTRO 4: Adquisición dun tractor para o Concello de O Rosal (Concello de O Rosal) PID/12/00926/2012000472. • SUBMINISTRO 5: Adquisición de dous vehículos de motor (O Rosal) PID/12/00926/2012000475. 1. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o subministro/s descrito/s no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I, nos que se recollen as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato, describindo as características do/s subministro/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por cada un dos lotes. Para o dito contrato contemplouse na súa elaboración os preceptos do Libro II do RXLCAP. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se seguirá o estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I do presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente, son por conta do adxudicatario ó igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. 3. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente no presente prego de condicións estarase ó disposto en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 4. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no citado texto legal. 5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas españolas ou estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar e que acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos dispostos no artigo 76 do TRLCSP, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que se contemplan no art. 60 da mencionada norma. Para os efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como a asunción do compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 6. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, e o lugar de entrega dos bens obxecto de subministro figuran no apartado 4 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. 7. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a súa dedución na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que as súas aplicacións e pagamentos exclúan a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo retraso imputable ó contratista. 8. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 9.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas de luns a venres e sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 9.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Lote núm. (especificar o número do lote ó que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo electrónico e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar unha declaración explícita aquelas sociedades que, con distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro lle que puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teñan con elas sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Nota importante: o órgano de Contratación requerirá á oferta economicamente máis vantaxosa, antes da adxudicación do contrato, que acredite a disposición dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribir na execución do contrato. Estes compromisos adquiren o carácter de obrigas esenciais. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. NOTAS IMPORTANTES EN RELACIÓN CO SOBRE A: Se un mesmo licitador se presenta a varios subministros poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada un dos subministros ós que se presente. As empresas que achegasen e acreditasen a documentación esixida no sobre A nas anteriores relacións do Plan de investimentos non terán que achegar de novo a documentación excepto o anexo IV, declaración responsable, e un escrito no que indiquen en que procedemento se achegou.. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e cos documentos relacionados na cláusula 10 do Anexo I do presente prego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e co seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do IVE. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 10. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: O titular da corporación ou o membro en quen delegue Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O xefe do servizo responsable do contrato Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 11. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación, a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, nun acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009 no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación trasladaráselles ós técnicos que se considere oportuno, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 8.2 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que conteña a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou prazos de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 12. REQUIRIMENTO O órgano de contratación unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta de maior vantaxe para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de contratación, realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar unha declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar así mesmo resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento da dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 13. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 14. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedarán sometidos ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberase indicar na oferta a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e porcentaxe con respecto á totalidade de subministros e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 15. FORMALIZACIÓN CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 16. OBRIGAS DO CONTRATISTA O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 17. GASTOS ESIXIBLES Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na prensa, serán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á administración contratante ningún pago por tal concepto e sen que estes gastos superen os 2.000 €. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato vinculado a esta institución ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista, tanto o propio responsable coma o órgano de Contratación. 20.- OUTROS GASTOS ESIXIBLES.- Salvo pacto contrario, os gastos da entrega e transporte dos bens obxecto do subministro o lugar convido serán por conta do contratista. Se os bens non se atopan en estado de ser recibidos, farase constar así na acta de recepción e se darán as instrucións precisas o contratista para que emende os defectos observados ou proceda a un novo subministro de conformidade co pactado. 21. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese ó contratista o órgano de Contratación. Co fin de asegurar o cumprimento dos deberes derivados da execución do contrato, a Administración poderá exercer a facultade de dirección e inspección, logo da comunicación e identificación ante o contratista dos servizos técnicos facultados pola Administración para o efecto; a Administración ten a facultade de ser informada do proceso de fabricación ou elaboración do produto que teña que ser entregado como consecuencia do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análises, ensaios e probas dos materiais que se empreguen, establecer criterios de control de calidade e ditar cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do acordado. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se os subministros sufrisen un atraso na súa recepción, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de Contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. GARANTÍA DOS SUBMINISTROS O prazo de garantía comezará a contar desde a data de recepción dos bens subministrados. A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas o contratista conforme o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas e dos danos e prexuízos ocasionados á esta institución con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Así mesmo, se durante o prazo de garantía se acreditase a existencia de vicios ou defectos nos bens subministrados, a Administración terá dereito a reclamar ó contratista a reposición dos que resulten inadecuados ou a súa reparación se fose suficiente. Durante este prazo de garantía o contratista terá dereito a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos bens subministrados. Se o órgano de Contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles e imputables ó contratista e exista presunción de que a reposición ou reparación de ditos bens non será suficiente para lograr aquel fin, poderá antes de expirar o prazo rexeitar os bens deixándoos por conta do contratista e quedando exento da obriga de pagamento ou tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito. 23. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles previo, aviso ó Servizo de Contratación mediante escrito ordinario ou a través do correo electrónico contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 24. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts, 223 e 299 do TRLCSP. 25. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato serán resoltas polo órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora da dita xurisdición. Os anexos son os que seguen: ANEXOS NOS I SUBMINISTRO 1: Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas (Concello de Caldas de Reis) Nº Expediente: Subministro 1. PID/12/00896/2012000428 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas (concello de Caldas de Reis). As marcas que se referencien no proxecto técnico aportado por esta administración son a modo indicativo, podendo ofertar os licitadores calquera marca equivalente. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: Non Calificación contrato: subministro CPV: 31500000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 49.582,09 euros IVE (21%): 10.412,24 euros Total con IVE: 59.994,33 euros B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 2013 2013.942.942.652.45.2012 59.994,33 € Revisión de prezos: Non procede. 4. PRAZO DE ENTREGA O prazo de entrega do subministro Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no centro urbano de Caldas (concello de Caldas de Reis) efectuarase no prazo que figure na oferta seleccionada, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses contados a partir da firma do contrato de subministro. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e a conformidade por esta Deputación Provincial. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características dos bens a subministrar, ata un máximo de 15 puntos. - Inclusión da instalación de equipos de dobre nivel de potencia definindo en que elementos se ofertan, ata un máximo de 15 puntos. - -Características do servizo de mantemento (descrición dos servizos de mantemento incluído no contrato, metodoloxía, ubicación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.), ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras ofertadas (exceptuando a instalación de equipos de dobre nivel de potencia), ata un máximo de 10 puntos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no Sobre “B”. 9. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa respecto á SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministros realizados pola empresa nos últimos tres anos igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación dos principais subministros realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos devanditos subministros, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cubrir o Anexo V). Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C)Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 deste prego. 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA) O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: 1) Índice 2) Memoria descritiva dos bens a subministrar. 3) Descrición das características do servizo de mantemento (descrición dos servizos de mantemento incluído no contrato, metodoloxía, ubicación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.). 4) Documento que oferte a instalación de equipos de dobre nivel de potencia sen custe algún e a determinación dos elementos nos que se incluiría. 5) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 6) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 7) Descrición de outras melloras ofertadas. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do subministro, entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. SUBMINISTRO 2:Adquisición de tres vehículos para diversos servizos (Concello de Marín) Nº Expediente: Subministro 2. PID/12/00795/2012000519 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Adquisición de tres vehículos (modelo A e B) para diversos servizos para o Concello de Marín, de conformidade coas características técnicas que se indican no prego de prescricións técnicas elaborado polo Xefe do Parque de Maquinaria da Deputación Provincial de Pontevedra. A oferta será polos tres vehículos, sendo indivisible. O contrato comprenderá a inclusión no vehículo da rotulación indicada pola Deputación, os gastos e a realización de todos os trámites necesarios para a súa matriculación, e o transporte para a sua entrega no lugar onde se indique. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: subministro CPV: 34100000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 45.400,00 euros IVE (21%): 9.534,00 euros Total con IVE: 54.934,00 euros A matriculación e rotulación que a Deputación dispoña, serán a cargo do adxudicatario. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 2013 2013.942.942.65245.2012 54.934,00 € Revisión de prezos: Non procede 4. PRAZO DE ENTREGA A entrega dos tres vehículos para diversos servizos do concello de Marín, efectuarase no lugar que se dispoña e no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de 2 meses, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e efectuarase unha vez recibidos os vehículos e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos: Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquel subministro que cumprindo as condicións esixidas no prego de Prescricións Técnicas, que engada ademais algunha mellora a este por exemplo potencia, equipamento, etc. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos. Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se aportara descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos Poderanse ofertar ademais outros elementos non contemplados no prego. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. Deberá poñerse o valor global de todos os vehículos, e desagregar o importe de cada un deles. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. O valor do prazo de entrega de todos os vehículos será o mesmo - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. O valor do prazo de entrega de todos os vehículos será o mesmo Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre “B”. 9. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa respecto á SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministros realizados pola empresa nos últimos tres anos igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación dos principais subministros realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos devanditos subministros, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cubrir o Anexo V). Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 deste prego. 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA) O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados separando claramente os dous modelos da forma que a continuación se detalla: 1) Índice. DOCUMENTACIÓN MODELO A 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 4) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento postvenda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas. DOCUMENTACIÓN MODELO B 7) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 8) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 9) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 10) Descrición da asistencia técnica e mantemento postvenda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 12) Descrición de outras melloras ofertadas. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do subministro, entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego.” ANEXO I SUBMINISTRO 3: Actuacións de aforro enerxético en edificios municipais (Concello de Pontecesures) Nº Expediente: Subministro 3. PID/12/00891/2012000548 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Actuación de aforro enerxético en edificios municipais no concello de Pontecesures. As marcas que se referencien no proxecto técnico aportado por esta administración son a modo indicativo, podendo ofertar os licitadores calquera marca equivalente. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: Non Cualificación contrato: subministro CPV: 31500000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 48.892,95 euros IVE (21%): 10.267,52 euros Total con IVE: 59.160,47 euros B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 2013 2013.942.942.65245.2012 59.160,47 € Revisión de prezos: Non procede 4. PRAZO DE ENTREGA O subministro de Actuacións de aforro enerxético en edificios municipais no concello de Pontecesures, efectuarase no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de 1 mes, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir ó menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables o adxudicatario. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - -Características dos bens a subministrar, ata un máximo de 15 puntos. - Inclusión da instalación de equipos de dobre nivel de potencia definindo en que elementos se ofertan, ata un máximo de 15 puntos. - -Características do servizo de mantemento (descrición dos servizos de mantemento incluído no contrato, metodoloxía, ubicación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.), ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras ofertadas (exceptuando a instalación de equipos de dobre nivel de potencia), ata un máximo de 10 puntos. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. -Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre “B”. 9. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrativo e a acreditativa respecto á SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se esixe Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministros realizados pola empresa nos últimos tres anos igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación dos principais subministros realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos devanditos subministros, e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cubrir o Anexo V). Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 deste prego. 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA) O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: 1) Índice 2) Memoria descritiva do ben a subministrar. 3) Descrición das características do servizo de mantemento (descrición dos servizos de mantemento incluído no contrato, metodoloxía, ubicación das oficinas, duración do servizo asociado a este contrato, etc.). 4) Documento que oferte a instalación de equipos de dobre nivel de potencia sen custe algún e a determinación dos elementos nos que se incluiría. 5) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 6) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 7) Descrición de outras melloras ofertadas. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do subministro, entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. ANEXO I SUBMINISTRO 4: Adquisición de tractor para o concello de O Rosal (Concello de O Rosal) Nº Expediente: Subministro 4. PID/12/00926/2012000472 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Adquisición dun tractor para o concello de O Rosal, de conformidade coas características técnicas que se indican no prego de prescricións técnicas elaborado polo Xefe do Parque de Maquinaria da Deputación Provincial de Pontevedra. O contrato comprenderá a inclusión no vehículo da rotulación indicada pola Deputación, os gastos e a realización de todos os trámites necesarios para a súa matriculación, e o transporte para a súa entrega no lugar onde se indique. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: Subministro. Trámite: Ordinario CPV: 43200000 Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Presidencia Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (Artigo 159.2 del RDL 3/2011), a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 38.313,00 € IVE (21%): 8.045,73 € Total IVE engadido: 46.358,73 € A matriculación e rotulación que a Deputación dispoña, serán a cargo do adxudicatario así como os gastos que poidan supoñer a posta en funcionamento da máquina. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe total con IVE 2013 13/942.942.652.45.12 46.358,73 € Revisión de prezos: Non procede. 4.- PRAZO DE ENTREGA A entrega da máquina, matriculada e rotulada, efectuarase no lugar que se indique pola Deputación de Pontevedra no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de 3 meses, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5.- RÉXIME DE PAGOS Forma de pago: Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e efectuarase unha vez recibida a máquina e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.-GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables ó adxudicatario. 7.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos: Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquel subministro que cumprindo as condicións esixidas no prego de prescricións Técnicas, que engada ademais algunha mellora a este por exemplo potencia, equipamento, etc. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos: Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se aportara descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos: Valorarase de forma positiva a oferta do subministro gratuíto de elementos de desgaste da desbrozadora como as puntas, cuchillas, etc., ou outros elementos da maquinaria. Poderanse ofertar ademais outros elementos non contemplados no prego. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. - Menor prezo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrtivo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministros realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación dos principais subministros realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato, estes certificados indicarán o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos, e precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo V) . Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó presuposto deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 do presente prego. 10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA). O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta deberá estar paxinada e conter un índice detallado en relación cos criterios de adxudicación. 1) Índice. 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado. 4) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos o ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento postvenda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo coas seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas. Ademais da relación mínima de documentación, o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportuno para a perfecta definición do subministro, entendendo, que en caso de non indicarse un aspecto determinado, que cumpren cos requisitos mínimos establecidos no prego. ANEXO I SUBMINISTRO 5: Adquisición de dous vehículos a motor para o Concello de O Rosal Nº Expediente: Subministro 5. PID/12/00926/2012000475 ANEXO I CARACTERISTICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO. Adquisición de dous vehículos a motor (modelo A e B) para o concello de O Rosal, de conformidade coas características técnicas que se indican no prego de prescricións técnicas elaborado polo Xefe do Parque de Maquinaria da Deputación Provincial de Pontevedra. A oferta será polos dous vehículos, sendo indivisible. O contrato comprenderá a inclusión no vehículo da rotulación indicada pola Deputación, os gastos e a realización de todos os trámites necesarios para a súa matriculación, e o transporte para a súa entrega no lugar onde se indique. 2.- PROCEDEMENTO División en lotes: No Cualificación contrato: Subministro. Trámite: Ordinario CPV: 34100000 Procedemento: Aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (Artigo 159.2 del RDL 3/2011), a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 3.- TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 31.435,40 € IVE (21%): 6.601,44 € Total IVE engadido: 38.036,84 € A matriculación e rotulación que a Deputación dispoña, serán a cargo do adxudicatario. B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe total con IVE 2013 13/942.942.652.45.12 38.063,84 € Revisión de prezos: Non procede 4.- PRAZO DE ENTREGA A entrega dos vehículos, matriculados e rotulados, efectuarase no lugar que se indique pola Deputación de Pontevedra no prazo que figure na oferta seleccionada e en todo caso no prazo máximo de 2 meses, contados a partir da firma do contrato de subministro. 5.- RÉXIME DE PAGOS Forma de pago: Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas, conforme o prezo convido e se efectuará unha vez recibidos os vehículos e presentada a conformidade por esta Deputación Provincial. 6.-GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por dous anos o produto derivado da presente contratación, contando desde a entrega do produto, obrigándose a realizar durante este período os cambios precisos para solucionar as deficiencias detectadas que sexan imputables ó adxudicatario. 7.-PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: Si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor, valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos. - Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos. - Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos. 8.1.1.- Características técnicas e funcionais, ata un máximo de 35 puntos: Valorarase positivamente a mellora das características técnicas e funcionais respecto ás esixidas no prego, valorando coa máxima puntuación, aquel subministro que cumprindo as condicións esixidas no prego de Prescricións Técnicas, que engada ademais algunha mellora a este por exemplo potencia, equipamento, etc. 8.1.2.- Asistencia técnica e mantemento postvenda, ata un máximo de 10 puntos: Valorarase a calidade e cercanía da asistencia ó lugar de entrega dos equipos. Se aportara descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial no concello de entrega. 8.1.3.- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos: Poderanse ofertar ademais outros elementos non contemplados no prego. NOTA MOI IMPORTANTE: Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica relacionada co subministro ou relativa ós criterios de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Menor prezo ofertado, ata un máximo de 30 puntos. Deberá poñerse o valor global de todos os vehículos, e desagregar o importe de cada un deles. - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. O valor do prazo de entrega de todos os vehículos será o mesmo - Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. O valor do prazo de entrega de todos os vehículos será o mesmo Estes criterios valoraranse en función das fórmulas establecidas no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 9 do prego económico-administrtivo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos subministros realizados pola empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable firmada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación dos principais subministros realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato, estes certificados indicarán o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos, e precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo V) . Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ó órgano de contratación pola autoridade competente. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 14 do presente prego. 10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE B (PROPOSTA TÉCNICA). O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito. A oferta deberá estar paxinada e conter un índice detallado en relación cos criterios de adxudicación. Durante o proceso de valoración das ofertas non se terá en conta aquelas que non presenten toda a documentación no formato indicado anteriormente. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados separando claramente os dous modelos da forma que a continuación se detalla: 1) Índice. DOCUMENTACIÓN MODELO A 2) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 3) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 4) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 5) Descrición da asistencia técnica e mantemento postvenda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Achegarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 6) Descrición de outras melloras ofertadas. DOCUMENTACIÓN MODELO B 7) Memoria descritiva do ben a subministrar, especificando as características técnicas, estéticas e funcionais do mesmo, así como a marca e modelo. As ofertas diferenciarán, clara e de un modo inequívoco, as características mínimas esixidas, e as que realmente se aportan como melloras, con fin de facilitar o traballo de avaliación. 8) Indicación do lugar onde se podería examinar o ben ofertado 9) Catálogos, folletos, fotografías ou vídeos relativos ó ben que se oferta. 10) Descrición da asistencia técnica e mantemento postvenda. Deberase describir o mantemento que deberá ter o vehículo cos seus posibles custes e actuacións. Prezo anual do mantemento, unha vez transcorrido o prazo de garantía. Proposta de mantemento e actuacións ofertadas. Aportarase a descrición detallada dos puntos de asistencia na provincia de Pontevedra, e en especial o concello de entrega. 11) Descrición de outras melloras ofertadas. Ademais da relación mínima de documentación o licitador deberá presentar todos aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do subministro, entendendo que no caso de non indicarse un aspecto determinado, se cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ..........................., titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó subministro (especificar denominación do subministro): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos ó subministro de bens con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo total de ____________________________________ (en letra e número) euros, máis _____________________________________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total IVE engadido (en letra e número):… Importante: Nos subministros nº 2 e nº 5 o prezo total corresponderá a totalidade dos vehículos, debendo engadir ademais no modelo de proposición o importe de cada un dos modelos. - Prazo de entrega inferior ó establecido no punto 4 do anexo I. - Prazo de garantía ofertado (Prazo incial + aumento de prazo):… - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO III Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C) Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 30 puntos - Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos - Maior prazo de garantía (o mínimo valor será o da garantía inicial máis o maior ofertado), ata un máximo de 10 puntos A) Valoración oferta económica, ata un máximo de 30 puntos: Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A. • P: prezo de licitación • N: número de ofertas • O1, O2,….,On: valor das n ofertas, • B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n) • b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a • bmax, bmin: baixas porcentuais máxima e mínima • bm: baixa porcentual media • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas • Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 9 e Wmax, i=l, ….., n • Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=l, ….., n Nota: dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo de licitación (e polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 e Wmax Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a intervalos do seguinte modo (ver figura 1): • Se (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) entón a súa valoración é proporcional entre os valores • Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 e Vmax En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quase-proporcional á baixa: • Se : • Se : A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: , =l,….., n Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ó 20% (figura 2). Nota: no caso particular en que todas as ofertas son iguais en prezo de licitación se ten b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgarlles a todas elas unha puntuación nula . Na práctica esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso propoñemos darlles unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que . 4. Fórmula completa para valoración de ofertas 1. Definición de Wmax: 2. Definición de S: • Se : • Se : 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para ,…..,n: • Se entón • Se entón 4. Valoración das ofertas cando • Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA) Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, en función do número de empresas presentadas e admitidas no procedemento: - Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo de licitación. - Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é superior á da outra en máis de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores en máis de 10 unidades a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa media. En calquera caso consideraranse anormais todas as ofertas con baixas porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación. - Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades a media das baixas porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas porcentuais inferiores en máis de 10 unidades á dita media, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso se o número das restantes ofertas é inferior a tres a nova media calcularase sobre tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual). • n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria • n = 2: supoñemos que . Se entón a oferta 2 é temeraria Obsérvese que a condición equivale a porque: • n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sexa definida como: = (b2 + b3) se b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, se b1 >25 ou b1 > + 10 a oferta i é temeraria. • N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sea 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = se e se e , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a oferta i é temeraria Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa de acordo coa orde en que fosen clasificadas e que se estime que pode ser cumprida de modo satisfactorio para a Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. B) Menor prazo de entrega, ata un máximo de 10 puntos. C) Maior prazo de garantía, ata un máximo de 10 puntos. ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUBMINISTROS REALIZADOS (Sobre A) 4.21035.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Radio Pontevedra Imagen, S.L. A empresa Radio Pontevedra Imagen, S.L. (CIF B- 94.034.963), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de mil novecentos seis euros con setenta e oito céntimos (1.906,78 €), para responder do contrato relativo a: Prestación de servizos de publicidade na canle de televisión Localia TV.- Canal 29, que foi depositada na Tesourería Provincial o 22/12/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100109715. 2.- Devolución de garantías definitivas á empresa Radio Pontevedra, S.A. A empresa Radio Pontevedra, S.A. (CIF A 36.005.346), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de catro mil cincocentos euros (4.500,00 €), para responder do contrato relativo a: Prestación de servizos de publicidade nas emisoras de Radio Pontevedra e Radio Arousa, que foi depositada na Tesourería Provincial o 28/08/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200066993. 3.- Devolución de garantías definitivas á empresa Lérez Ediciones, S.L. A empresa Lérez Ediciones, S.L. (CIF B- 36.003.549), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Sabadell, por importe de tres mil novecentos euros (3.900,00 €), para responder do contrato relativo a: Prestación de servizos de publicidade no periódico Diario de Pontevedra, que foi depositada na Tesourería Provincial o 23/08/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200064907, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 4.- Devolución de garantías definitivas á empresaria Odulia Yael Domínguez Chaves A empresaria Odulia Yael Domínguez Chaves, S.L. (CIF 35.482.464 L), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de mil catorce euros (1.014,00 €), para responder do contrato relativo a: Prestación de servizos de consultaría e asistencia técnica para asesoramento de proxectos e obras, cesión de material fotográfico, creatividade, base de imaxes e organización da fototeca da Deputación Provincial (Durante 6 meses), que foi depositada na Tesourería Provincial o 7/05/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200032796. 5.- Devolución de garantías definitivas á empresa Promociones Carreiromar, S.L. A empresa Promociones Carreiromar, S.L. (CIF B- 36.515.534), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de NovaCaixaGalicia, por importe de sete mil trece euros con noventa e seis céntimos (7.013,96 €), para responder do contrato relativo á obra: Dotación pluviais, fecais e subministros de augas Monte da Vila (O Grove), que foi depositada na Tesourería Provincial o 16/03/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100020575, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 6.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcións, obras e viais, S.A. (C.O.V.S.A.) A empresa Construcións, obras e viais, S.A.- C.O.V.S.A. (CIF A- 36.008.886), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de sete mil seiscentos euros (7.600,00 €), para responder do contrato relativo á obra: Ampliación ponte e mellora de trazado na E.P. 7016 Estrada Vinseiro As Casetas (A Estrada), que foi depositada na Tesourería Provincial o 28/10/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100090761, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 7.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcción Pública Gallega, S.L. A empresa Construcción Pública Gallega, S.L. (CIF B- 15.651.060), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de nove mil oitocentos noventa e tres euros con sesenta e sete céntimos (9.893,67 €), para responder do contrato relativo á obra: Mellora da seguridade viaria e drenaxes na E.P. 5106 Covelo Barciademera (Covelo), que foi depositada na Tesourería Provincial o 2/04/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200025931, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 5.21036.- APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A CONSERVATORIOS DE MÚSICA NON DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E DE TITULARIDADE PÚBLICA, ANO 2013 A Deputación de Pontevedra convoca as axudas a Conservatorios de Música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e de titularidade pública, e fiscalizadas as bases polo Servizo de Secretaría así como visto o informe favorable de Intervención sobre existencia de consignación, por un importe de 150.000,00€, con cargo á aplicación 13/330.323.462.04 do orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases que rexerán as citadas axudas e que son do seguinte teor: “BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A CONSERVATORIOS DE MÚSICA NON DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E DE TITULARIDADE PÚBLICA O art. 64.2 da Lei orgánica 10/2002, de 23 de decembro (BOE de 24 de decembro), de calidade da educación, clasifica como centros docentes públicos aqueles que teñen como titular un poder público. Así pois, os conservatorios de música dependentes de concellos teñen a consideración de centros públicos. A Deputación é consciente de que determinados concellos da nosa provincia están a desenvolver un importante labor coa iniciativa de creación e co sostemento de centros públicos que imparten o ensino regrado de música que sinala o artigo 39.1 da Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. En consonancia coa política desta institución, en vista da crecente demanda de formación musical e coa finalidade de prestarlles apoio ás iniciativas doutros entes públicos para o fomento, difusión e extensión deste ensino, a Deputación establece as bases reguladoras para a concesión de axudas a conservatorios de música: 1. Obxecto. Esta convocatoria vai destinada a subvencionar o funcionamento, no desenvolvemento das súas actividades docentes, dos conservatorios non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e de titularidade pública que radiquen na provincia de Pontevedra, durante o ano 2013. O importe total das axudas será de cento cincuenta mil (150.000,00) euros que se financiarán con cargo á aplicación 13/330.323.462.04 do orzamento provincial para o ano 2013. 2. Solicitantes. Poderán solicitar estas axudas os titulares dos conservatorios de música sinalados no punto anterior que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ó final do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que radiquen na provincia de Pontevedra. 3. Lugar e prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral da Deputación: - Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a sábado) - Sede de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres) ou tal e como establece o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e rematará o 30 de setembro de 2013. 4. Documentación. As solicitudes deberán formularse nos modelos normalizados, que se facilitarán no Rexistro xeral da Deputación, no Servizo de Cultura ou na páxina web da Deputación: www.depo.es, achegando ademais a seguinte documentación: a. Orzamento que destina o concello para o conservatorio asinado polo interventor, detallado por conceptos. b. Relación de persoal docente e non docente, debidamente asinado. c. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, detallado por especialidades ou materias, debidamente asinado. d. Certificado da conta bancaria a nome do solicitante. e. Declaración de se solicitou anteriormente, ou non, axuda para a mesma finalidade doutras entidades. f. Declaración de non estar incurso en causas de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas e de aceptar as bases da convocatoria g. Declaración responsable de estar ó corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 5. Valoración das solicitudes. A concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo en conta para a súa adxudicación os seguintes criterios: 1. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, ata 25 puntos. 2. Número de profesores, ata 15 puntos. 3. Orzamento do conservatorio, ata 35 puntos. 4. Grao de desenvolvemento artístico na zona, ata 25 puntos. As propostas de concesión de subvencións someteranse á aprobación do órgano competente. Transcorridos tres meses, a partir do día seguinte en que remate o prazo de presentación da solicitude, sen que os interesados obteñan resposta expresa, entenderase desestimada a petición. A Deputación poderá requirir do solicitante cantos documentos e aclaracións considere necesarios para completar o expediente e tamén poderá dispor que se leven a cabo as comprobacións oportunas dos datos achegados polos solicitantes. 6. Pagamento. As subvencións estarán condicionadas ós orzamentos dispoñibles e irán destinadas a financiar operacións correntes (gastos de funcionamento e profesorado). O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta bancaria sinalada pola entidade. O beneficiario da subvención para efectos de xustificación deberá remitir: - Certificado de toma de razón na contabilidade do compromiso de ingreso derivado da concesión da subvención, asinado polo secretario ou polo interventor. - Conta xustificativa, asinada polo secretario ou polo interventor, na que se relacionen os gastos de funcionamento do conservatorio, axustándose ós conceptos establecidos no orzamento remitido coa solicitude. Para o pagamento da subvención terase en conta o seguinte: • No caso de que se xustifique gasto polo 100% do orzamento subvencionado, aboarase a totalidade da subvención • No caso de que se xustifique gasto inferior ó 100%, aboarase a parte proporcional da subvención. - Declaración de que os xustificantes están a disposición da Deputación para a súa comprobación e que o importe das axudas concedidas non superan o importe total do orzamento consignado para os gastos de funcionamento do conservatorio. - Declaración responsable de que se fixo a debida divulgación do financiamento pola Deputación da actividade subvencionada A xustificación deberá presentarse antes do 31 de marzo de 2014. 7. Obrigas dos beneficiarios. Nas comunicacións, escritos e propaganda dos conservatorios de música que obteñan axuda, deberá figurar o logotipo da Deputación de Pontevedra. 8. Órgano competente para a aprobación das bases. De acordo co establecido na base 16.2 das de execución do orzamento para 2013 e dando cumprimento ó establecido no art. 18 da Lei xeral de subvencións, o órgano competente para a aprobación destas bases é a Xunta de Goberno. 9. Dereito supletorio. Para o non previsto nestas bases serán de aplicación as normas incluídas nas bases de execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2013 e na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/3) e demais lexislación de desenvolvemento.” 6.21037.- APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ESCOLAS DE MÚSICA PÚBLICAS, ANO 2013 A Deputación de Pontevedra convoca as Axudas a Escolas de Música Públicas, e fiscalizadas as bases pola Secretaría así como visto o informe favorable de Intervención sobre existencia de consignación, por un importe de 150.000,00 €, con cargo á aplicación 13/330.323.462.06 do orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases que rexerán as citadas axudas e que son do seguinte teor: “BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ESCOLAS DE MÚSICA PÚBLICAS Esta institución é consciente de que determinados concellos da nosa provincia desenvolven un importante labor coa iniciativa de creación e co sostemento de centros públicos que imparten o ensino regrado de música que sinala o artigo 39.1 da Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e que no seu art. 39.5 establece que os estudos de música se poderán cursar, sen límite de idade, en escolas específicas. A notable demanda do ensino de música xustifica o crecemento do número de escolas de titularidade pública para lle achegar á mocidade e ós afeccionados a posibilidade de cursar estes estudos, tanto para realizar unha actividade de formación artística como para continualos en conservatorios ou centros autorizados. Co fin de potenciar o funcionamento destas, das que son titulares determinados entes públicos, a Deputación establece as bases reguladoras para a concesión de axudas a escolas de música públicas: 1. Obxecto. Esta convocatoria vai destinada a subvencionar o funcionamento, no desenvolvemento das súas actividades docentes, das escolas de música de titularidade pública que radiquen na provincia de Pontevedra, durante o ano 2013. O importe total das axudas será de cento cincuenta mil (150.000,00) euros, que se financiarán con cargo á aplicación 13/330.323.462.06 do orzamento provincial para o ano 2013. 2. Solicitantes. Poderán solicitar estas axudas os titulares das escolas de música sinalados no punto anterior que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ó final do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que radiquen na provincia de Pontevedra. 3. Lugar e prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral da Deputación: - Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a sábado) - Sede de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres) ou tal e como establece o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e rematará o 30 de setembro de 2013. 4. Documentación. As solicitudes deberán formularse nos modelos normalizados, que se facilitarán no Rexistro xeral da Deputación, no Servizo de Cultura ou na páxina web da Deputación: www.depo.es, achegando ademais a seguinte documentación: a. Orzamento que destina o Concello para a escola de música asinado polo interventor, detallado por conceptos. b. Relación de persoal docente e non docente, debidamente asinada. c. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, detallado por especialidades ou materias, debidamente asinado. d. Certificado da conta bancaria a nome do solicitante. e. Declaración de se solicitou anteriormente, ou non, axuda para a mesma finalidade doutras entidades. f. Declaración de non estar incurso en causas de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas e de aceptar as bases da convocatoria. g. Declaración responsable de estar ó corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 5. Valoración das solicitudes. A concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo en conta para a súa adxudicación, os seguintes criterios: 1. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, ata 25 puntos 2. Número de profesores, ata 15 puntos 3. Orzamento da escola de música, ata 35 puntos 4. Grao de desenvolvemento artístico na zona, ata 25 puntos As propostas de concesión destas axudas someteranse ó ditame da Comisión Informativa de Cultura e á aprobación do órgano de goberno competente. Transcorridos tres meses, a partir do día seguinte en que remate o prazo de presentación da solicitude, sen que os interesados obteñan resposta expresa, entenderase desestimada a petición. A Deputación poderá requirir do solicitante cantos documentos e aclaracións considere necesarios para completar o expediente e tamén poderá dispor que se leven a cabo as comprobacións oportunas dos datos achegados polos solicitantes. 6. Pagamento. As subvencións estarán condicionadas ós orzamentos dispoñibles e irán destinadas a financiar operacións correntes (gastos de funcionamento e profesorado). O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta bancaria sinalada pola entidade. O beneficiario da subvención para efectos de xustificación deberá remitir: - Certificado de toma de razón na contabilidade do compromiso de ingreso derivado da concesión da subvención, asinado polo secretario ou polo interventor - Conta xustificativa, asinada polo secretario ou polo interventor, na que se relacionen os gastos de funcionamento da escola de música, axustándose ós conceptos establecidos no orzamento remitido coa solicitude. Para pagar a subvención terase en conta o seguinte: • No caso de que se xustifique o gasto polo 100% do orzamento subvencionado, aboarase a totalidade da subvención • No caso de que se xustifique o gasto inferior ó 100%, aboarase a parte proporcional da subvención - Declaración de que os xustificantes están a disposición da Deputación para a súa comprobación e que o importe das axudas concedidas non superan o importe total do orzamento consignado para os gastos de funcionamento da escola de música - Declaración responsable de que se fixo a debida divulgación do financiamento pola Deputación da actividade subvencionada A xustificación deberá presentarse antes do 31 de marzo de 2014. 7. Obrigas dos beneficiarios. Nas comunicacións, escritos e propaganda das escolas de música que obteñan axuda, deberá figurar o logotipo da Deputación de Pontevedra. 8. Órgano competente para a aprobación das bases. De acordo co establecido na base 16.2 das de execución do orzamento para 2013 e para dar cumprimento ó establecido no art. 18 da Lei xeral de subvencións, o órgano competente para a aprobación destas bases é a Xunta de Goberno. 9. Dereito supletorio. Para o non previsto nestas bases serán de aplicación as normas incluídas nas bases de execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2013 e na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/3) e demais lexislación de desenvolvemento.” 7.21038.- APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ESCOLAS DE MÚSICA DEPENDENTES DE ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO, ANO 2013 A Deputación de Pontevedra convoca as Axudas a Escolas de Música dependentes de Asociacións sen ánimo de lucro, e fiscalizadas as bases pola Secretaría así como visto o informe favorable de Intervención sobre existencia de consignación, por un importe de 50.000,00 €, con cargo á aplicación 13/330.323.489.09 do orzamento provincial, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases que rexerán as citadas axudas e que son do seguinte teor: “BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ESCOLAS DE MÚSICA DEPENDENTES DE ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO A Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, establece no seu art. 39.5 que os estudos de música se poderán cursar, sen límite de idade, en escolas específicas. Co fin de potenciar o funcionamento destas, dependentes de institucións sen ánimo de lucro, a Deputación establece as bases reguladoras para a concesión de axudas a estas escolas de música: 1. Obxecto. Esta convocatoria vai destinada a subvencionar o funcionamento, no desenvolvemento das súas actividades docentes, das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación en ensino de música e que radiquen na provincia de Pontevedra, durante o ano 2013. O importe total das axudas será de cincuenta mil (50.000,00) euros, que se financiarán con cargo á aplicación 13/330.323.489.09 do orzamento provincial para o ano 2013. 2. Solicitantes. Poderán solicitar estas axudas os titulares das escolas de música sinalados no punto anterior que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ó final do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que radiquen na provincia de Pontevedra. 3. Lugar e prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral da Deputación: - Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a sábado) - Sede de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres) ou tal e como establece o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e rematará o 30 de setembro de 2013. 4. Documentación. As solicitudes deberán formularse nos modelos normalizados, que se facilitarán no Rexistro xeral da Deputación, no Servizo de Cultura ou na páxina web da Deputación: www.depo.es, achegando ademais a seguinte documentación: a. Fotocopia cotexada do CIF da entidade titular do centro. b. Fotocopia cotexada do DNI do representante da entidade. c. Certificado da conta bancaria a nome do solicitante. d. Orzamento de gastos da escola, detallado por conceptos, asinado polo representante. e. Relación de persoal docente e non docente, debidamente asinado. f. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, debidamente asinado. g. Declaración de se solicitou anteriormente, ou non, axuda para a mesma finalidade doutras entidades. h. Declaración de non estar incurso en causas de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas e de aceptar as bases da convocatoria. i. Declaración de estar ó corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 5. Valoración das solicitudes. A concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo en conta para a súa adxudicación, os seguintes criterios: 1. Número de alumnos matriculados no curso 2012/2013, ata 25 puntos 2. Número de profesores, ata 15 puntos 3. Orzamento da escola de música, ata 35 puntos 4. Grao de desenvolvemento artístico na zona, ata 25 puntos As propostas de concesión destas axudas someteranse á aprobación do órgano de goberno competente. Transcorridos tres meses, a partir do día seguinte en que remate o prazo de presentación da solicitude, sen que os interesados obteñan resposta expresa, entenderase desestimada a petición. A Deputación poderá requirir do solicitante cantos documentos e aclaracións considere necesarios para completar o expediente e tamén poderá dispor que se leven a cabo as comprobacións oportunas dos datos achegados polos solicitantes. 6. Pagamento. As subvencións estarán condicionadas ós orzamentos dispoñibles e irán destinadas a financiar operacións correntes (gastos de funcionamento e profesorado). Para cobrar a axuda concedida as entidades deberán estar ó corrente das súas obrigas fiscais coa Axencia Estatal Tributaria, coa Seguridade Social e coa Deputación de Pontevedra, situación que determinará de oficio a propia Deputación, a través do Servizo de Intervención. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta bancaria sinalada pola entidade. Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación: a. Facturas ou documentos análogos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo polo importe da subvención concedida, indicando cada factura o número de unidades, os prezos unitarios destas e mais o custo total de cada unidade. b. Conta xustificativa dos gastos na que se determinará o custo ou gasto total da finalidade subvencionada detallando as facturas ou documentos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo; na que se poña de manifesto que os gastos que figuran nesta conta xustificativa se aplicaron á finalidade para a que foi concedida a axuda indicando que o resto dos xustificantes da conta se encontran no domicilio da entidade beneficiaria a disposición da Deputación para o seu exame, tal e como se establece na base 25.8. 2.c) das de execución do vixente orzamento provincial. c. Os gastos xustificados deberán axustarse ós conceptos incluídos no orzamento inicial, non aboándose máis que o importe xustificado co límite da subvención concedida. d. Declaración de non recibir anteriormente outras subvencións de administracións públicas ou entidades privadas para a finalidade subvencionada ou, no seu caso, detalle do financiamento obtido e declaración responsable de que os ingresos non superan o custo da finalidade subvencionada. e. Acreditar a debida divulgación do financiamento achegado por parte da Deputación, sendo suficiente a declaración responsable do representante de que se fixo. A xustificación deberá presentarse antes do 31 de marzo de 2014. 7. Obrigas dos beneficiarios. Nas comunicacións, escritos e propaganda das escolas de música que obteñan axuda deberá figurar o logotipo da Deputación de Pontevedra. 8. Órgano competente para a aprobación das bases. De acordo co establecido na base 16.2 das de execución do orzamento para 2013 e para dar cumprimento ó establecido no art. 18 da Lei xeral de subvencións, o órgano competente para a aprobación destas bases é o presidente. 9. Dereito supletorio. Para o non previsto nestas bases serán de aplicación as normas incluídas nas bases de execución do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2013 e na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, de 18/11/3) e demais lexislación de desenvolvemento.” 8.21039.- PERMISO E AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A CURSOS Con data 20 de maio de 2013 e con número de rexistro de entrada nº 2013039117, Dona María Martínez Abraldes, en calidade de funcionaria interina prestando servizos como Técnico de Medio Ambiente, expón que o día 13 de xuño de 2013 de 9:30 h. a 17:00 h. celebrarase en Madrid a Xornada sobre “Entidades Locais e o novo escenario para a xestión de residuos”, na cal a Deputación de Pontevedra foi invitada a realizar unha presentación do seu Proxecto “Xestión Supramunicipal de Residuos Domésticos”, onde Dona María Martínez Abraldes irá na súa representación. Con data 5 de xuño de 2013, a interesada presenta outro escrito especificando que o día 14 de xuño de 2013 convocoulle a Subdirectora de Residuos do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a unha Reunión da Comisión de Coordinación en materia de residuos, a celebrar en Madrid ás 12:00 h. Solicita permiso para ausentarse do seu posto de traballo o día 13 e 14 de xuño de 2013 para asistir a devandita presentación, así como a axuda económica correspondente a desprazamentos e dietas co carácter de “a xustificar”. A solicitude é informada favorablemente pola Xefa de Cooperación, Dona Mariña Piñeiro Novo, e conformada pola Deputada Dona Begoña Estévez Bernárdez. Dada a relación existente entre o contido da Presentación e o traballo que vén desenvolvendo dita traballadora no Servizo, infórmase favorablemente a súa petición; con todo, para o abono das indemnizacións que puidesen corresponder e ao amparo da norma 14ª do acordo nº 9.14880 de data 9 de marzo de 2007, adoptado pola Xunta de Goberno, a traballadora deberá presentar unha memoria sobre o desenvolvemento da Presentación e as conclusións obtidas. Polo exposto e de conformidade co establecido no V Acordo Regulador para persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra e o Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, de Indemnizacións por razón de servizo, e en virtude das competencias que me confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder a Dona María Martínez Abraldes licenza para asistir, así como unha axuda económica cuxo importe ascende a un total de 652,07 € euros en concepto desprazamentos e dietas, co carácter de “a xustificar”: Desprazamento: (Saída día 13/06/2013 antes das 10:00 h. e regreso o día 14/06/2013 despois das 22:00 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA Vehículo propio: Pontevedra – Aeroporto de Vigo - Pontevedra (35 km x 2) x 0,19 € 13,30 € 13/410.410.231.20 Avión: (Vigo – Madrid – Vigo) 300,00 € 13/410.410.231.20 Desprazamento: Madrid en metro 40,00 € 13/410.410.231.20 Quilometraxe volta viaxe vehículo particular 700 km x 0,19 € (*) 133,00 € 13/410.410.231.20 Peaxe: Madrid-Pontevedra 25,00 € 13/410.410.231.20 TOTAL GASTOS LOCOMOCIÓN… 511,30 € 13/410.410.231.20 (*) A interesada só utiliza o avión para a Ida, para o regreso por motivos particulares utiliza vehículo propio. Dietas: (Saída día 13/06/2013 antes das 10:00 h. e regreso o día 14/06/2013 despois das 22:00 h.) CONCEPTO TOTAL PARTIDA Aloxamento Día 13/06/2013 (Grupo II) 65,97 € 13/410.410.230.20 Manutención Día 13/06/2013 (Grupo II) 37,40 € 13/410.410.230.20 Manutención Día 14/06/2013 (Grupo II) 37,40 € 13/410.410.230.20 TOTAL GASTOS DIETAS…… 140,77 € 13/410.410.230.20 Así mesmo, de conformidade co establecido no apartado 14 do acordo da Xunta de Goberno citado, unha vez finalizada o Encontro, para que se abone a axuda económica proposta, a solicitante deberá presentar unha Memoria sobre o seu desenvolvemento e conclusións obtidas, debendo xustificar, igualmente, con suxeición á normativa establecida, a asistencia, co correspondente certificado ou diploma, así como os gastos de locomoción e dietas, nos termos e condicións establecidas no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio. A xustificación de devanditos gastos autorizados deberán presentarse no prazo de 10 días hábiles, conforme ao disposto no apartado 2.2.1 da Orde de 8 de novembro de 1994 sobre xustificación e anticipos de indemnizacións por razón do servizo. 9.21040.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS a) Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 17 de xuño de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201300001172 e que contén dúas facturas, sendo a primeira de Santos Pérez, S.L., por importe de 2.323,20 € e a derradeira de Migallas Teatro, S.L., por importe 1.500,00 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 3.823,20 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 3.823,20 € b) Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 20 de xuño de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201300001211 e que contén cinco facturas, sendo a primeira de Grupo Norte MCA, S.L., por importe de 8.578,90 € e a derradeira de Salvador Vidal Santos, S.L., por importe 162,16 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 30.827,66 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 30.827,66 € 10.21041.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 11.21042.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN FILOLOXÍA INGLESA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE BARRO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C008 Barro Unha bolsa para licenciados e graduados en filoloxía inglesa. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 24 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referidas bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Ulloa Charlín, Joaquín Barro 01/07/13 C008 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 12.21043.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CALDAS DE REIS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C016 Caldas de Reis Unha bolsa para enxeñeiros agrónomos. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 González Rodríguez, Teresa Caldas de Reis 01/07/13 C016 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 13.21044.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PEDAGOXÍA E GRADUADOS E DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CALDAS DE REIS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C017 Caldas de Reis Unha bolsa para licenciados e graduados en pedagoxía e graduados e diplomados en educación social. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Búa Devesa, Jeannina Caldas de Reis 01/07/13 C017 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 14.21045.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CAMPOLAMEIRO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C021 Campolameiro Unha bolsa para enxeñeiros técnicos forestais. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Martínez Alonso, Jose Campolameiro 01/07/13 C021 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 15.21046.- ADXUDICACIÓN DÚAS BOLSAS PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PERIODISMO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C026 Cangas de Morrazo Unha bolsa para licenciados e graduados en periodismo. - Expediente C025 Cangas de Morrazo Unha bolsa para graduados en enxeñería informática e enxeñeiros técnicos informáticos. O proceso dos enxeñeiros e enxeñeiros técnicos informáticos quedou vacante por falta de candidatos. Mediante escrito presentado no Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra o Concello de Cangas solicita renunciar a bolsa do expediente C025 e ampliar o expediente C026 de unha a dúas bolsas. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 24 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas bolsas ós seguintes aspirantes, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Rodas Rodríguez, María Cangas de Morrazo 01/07/13 C026 2 Jiménez Fernández, Rafael Cangas de Morrazo 01/07/13 C026 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 16.21047.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN FILOLOXÍA GALEGA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C028 Cangas de Morrazo Unha bolsa para licenciados e graduados en filoloxía galega. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 24 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Bravo Suárez, Silvia Cangas de Morrazo 01/07/13 C028 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 17.21048.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTAIS E CIENCIAS DO MAR DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CERDEDO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C035 Cerdedo Unha bolsa para licenciados e graduados en ciencias ambientais e ciencias do mar. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Tomé Barros , Cristina Cerdedo 01/07/13 C035 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 18.21049.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS QUÍMICOS (ESPECIALIDADE EN ENXEÑERÍA AMBIENTAL E RECURSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS) DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE A ESTRADA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C044 A Estrada Unha bolsa para enxeñeiros químicos (especialidade en enxeñería ambiental e recursos químicos e bioquímicos). Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Caamaño Castro, José Miguel A Estrada 01/07/13 C044 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 19.21050.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE A ESTRADA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C046 A Estrada Unha bolsa para enxeñeiros técnicos agrícolas. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Fuentes Gómez, Santiago A Estrada 01/07/13 C046 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 20.21051.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA GRADUADOS E DIPLOMADOS EN MAXISTERIO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE O GROVE No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C057 O Grove Unha bolsa para licenciados, graduados e diplomados en biblioteconomía e documentación. Dito proceso quedou vacante por falta de candidatos. Mediante escrito presentado no Rexistro Xeral da Deputación o Concello de O Grove solicita cambiar a titulación da bolsa C057 por unha titulación distinta de graduados e diplomados en maxisterio correspondente por proximidade e por orden de suplencia ó expediente C166 segundo proposta de adxudicación do tribunal seleccionador deste proceso. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á aspirante primeira suplente, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Abad Cardalda, Olalla O Grove 01/07/13 C057 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 21.21052.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PERIODISMO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE A GUARDA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C061 A Guarda Unha bolsa para licenciados e graduados en periodismo. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 24 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Pérez Arosa, Silvia A Guarda 01/07/13 C061 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 22.21053.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN QUÍMICA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE LALÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C067 Lalín Unha bolsa para licenciados e graduados en química. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante primeira suplente, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Gómez Fernández, Zaira Lalín 01/07/13 C067 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 23.21054.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PSICOLOXÍA CLÍNICA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE LALÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C068 Lalín Unha bolsa para licenciados e graduados en psicoloxía clínica. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Núñez Chapela, Pablo Lalín 01/07/13 C068 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 24.21055.- ADXUDICACIÓN DE DÚAS BOLSAS PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN ENFERMERÍA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE LALÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C069 Lalín Dúas bolsas para graduados e diplomados en enfermería. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas bolsas ás seguintes aspirantes, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Taboada Casal, Cristina Lalín 01/07/13 C069 2 Ferreira Rodríguez, Susana Lalín 01/07/13 C069 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 25.21056.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS FORESTAIS E ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MEAÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C077 Meaño Unha bolsa para enxeñeiros forestais e enxeñeiros técnicos forestais. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Fernández Pichel, Laura Meaño 01/07/13 C077 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 26.21057.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA GRADUADOS E DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MOS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C090 Mos Unha bolsa para graduados e diplomados en educación social. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Álvarez Estévez, Noelia Mos 01/07/13 C090 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 27.21058.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA GRADUADOS E ENXEÑEIROS FORESTAIS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE POIO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C102 Poio Unha bolsa para graduados e enxeñeiros forestais. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Buján Prevot, Martín Poio 01/07/13 C102 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 28.21059.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS E ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS (GRADUADOS EN ENXEÑERÍA E CIENCIA AGRONÓMICA, GRADUADOS EN ENXEÑERÍA ALIMENTARIA E GRADUADOS EN ENXEÑERÍA AGROAMBIENTAL) DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE REDONDELA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C122 Redondela Unha bolsa para enxeñeiros agrónomos e enxeñeiros técnicos agrícolas (graduados en enxeñería alimentaria, graduados en enxeñería agroambiental). Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Fernández-Sanguino Gómez Mª del Carmen Redondela 01/07/13 C122 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 29.21060.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS EN CIENCIAS AMBIENTAIS, BIOLOXÍA, ESPECIALIDADE MEDIOAMBIENTAL A DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE O ROSAL No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C130 O Rosal Unha bolsa para licenciados en ciencias ambientais, bioloxía, especialidade medioambiental. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante primeiro suplente, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 De la Iglesia Fernández, Eloy O Rosal 01/07/13 C130 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 30.21061.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, FORESTAL, ENXEÑEIROS FORESTAIS E AGRÓNOMOS, LICENCIADOS EN BIOLOXÍA, LICENCIADOS EN CIENCIAS AMBIENTAIS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C134 Salceda de Caselas Unha bolsa para enxeñeiros técnicos agrícolas, forestal, enxeñeiros forestais e agrónomos, licenciados en bioloxía, licenciados en ciencias ambientais. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Troncoso Estévez, Marcos Salceda de Caselas 01/07/13 C134 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 31.21062.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN BIOLOXÍA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SALVATERRA DO MIÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C138 Salvaterra de Miño Unha bolsa para licenciados e graduados en bioloxía. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Juncal Juncal, Fernanda Salvaterra de Miño 01/07/13 C138 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 32.21063.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA DIPLOMADOS EN MAXISTERIO, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL OU EQUIVALENTE OU LICENCIADOS EN PEDAGOXÍA OU PSICOPEDAGOXÍA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SANXENXO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C141 Sanxenxo Unha bolsa para diplomados en maxisterio, especialidade en educación infantil ou equivalente ou licenciados en pedagoxía ou psicopedagoxía. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Casal Lorenzo, Silvia Sanxenxo 01/07/13 C141 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 33.21064.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS EN CIENCIAS AMBIENTAIS, EN BIOLOXÍA, EN CIENCIAS DO MAR E ENXEÑERÍA TÉCNICA EN RECURSOS FORESTAIS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SANXENXO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C142 Sanxenxo Unha bolsa para licenciados en ciencias ambientais, en bioloxía, en ciencias do mar e enxeñeiros técnicos en recursos forestais. Por Resolución Presidencial de data 21 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 29 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Cañedo Padín, María del Carmen Sanxenxo 01/07/13 C142 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 34.21065.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA GRADUADOS E DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE TOMIÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C149 Tomiño Unha bolsa para diplomados e graduados en educación social. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Fernández Fernández, Laura Tomiño 01/07/13 C149 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 35.21066.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PERIODISMO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE TUI No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C152 Tui Unha bolsa para licenciados e graduados en periodismo. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 24 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Leirós Pérez, Iria Tui 01/07/13 C152 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 36.21067.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PEDAGOXÍA, PSICOLOXÍA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VALGA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C155 Valga Unha bolsa para licenciados e graduados en pedagoxía, psicoloxía. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Tilves Santiago, Iria Valga 01/07/13 C155 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 37.21068.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA, EDUCACIÓN SOCIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VALGA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C156 Valga Unha bolsa para diplomadas en enfermería, educación social. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Núñez Rodríguez, Lorena Valga 01/07/13 C156 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 38.21069.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA GRADUADOS E DIPLOMADOS EN MAXISTERIO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C166 Vilagarcía de Arousa Unha bolsa para graduados e diplomadas en maxisterio. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 Piñeiro Cambre, Aldara Vilagarcía de Arousa 01/07/13 C166 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 39.21070.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA PARA LICENCIADOS E GRADUADOS EN PSICOLOXÍA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C167 Vilagarcía de Arousa Unha bolsa para licenciados e graduados en psicoloxía. Por Resolución Presidencial de data 15 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 27 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nºexp 1 García Morenza, Irene Vilagarcía de Arousa 01/07/13 C167 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 40.21071.- AMPLIACIÓN E ADXUDICACIÓN DE NOVAS BOLSAS DENTRO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL PARA O PROGRAMA DE ASESORAMENTO E INFORMACIÓN ÁS PERSOAS AFECTADAS POLA COMERCIALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E OBRIGACIÓNS SUBORDINADAS Mediante escrito de data 19 de xuño de 2013, a xefa do Servizo de Cooperación solicita a convocatoria de 9 bosas de práctica laboral de licenciados en dereito para complementar as accións que se levarán a cabo no marco do Convenio de colaboración formalizado entre a Deputación Provincial de Pontevedra e a Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL), para prestar asesoramento e información as persoas afectadas pola comercialización de participación preferentes e obrigacións subordinadas, nos concellos de Tui, Ponteareas, Redondela, Cangas, Cambados, A Estrada e Lalín, así como na Sede da Deputación en Vigo e no Edificio Administrativo. A convocatoria do plan de práctica laboral 2013, publicada no Boletín Oficial da Provincia, número 18 de data 2 de xaneiro de 2013, contempla varios procesos de selección adecuados ó perfil do bolseiro solicitado, de licenciados e graduados en dereito, tanto na Deputación coma nos Concellos, os cales dispoñen de candidatos suplentes por orde de puntuación. Considerando que por razóns de urxencia e a fin de evitar unha nova convocatoria ofrecéronse as referidas bolsas ós candidatos que figuran como suplentes nos procesos de selección desta titulación máis próximos o Centro de destino, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as 9 bolsas de práctica laboral de licenciados en dereito correspondentes ós procesos de selección sinalados no apartado anterior ós seguintes aspirantes, con efectos 25 de xuño e por un período de dous meses, prorrogables por outros dous, para colaborar no desenvolvemento do programa de actuacións previstas no ámbito do referido convenio: CENTRO EXPEDIENTE NOME E APELIDOS Concello de Tui C095 Ana Paula Pérez Fernández Concello de Ponteareas C109 Ricardo Delgado Rivero Concello de Redondela C121 Noemi Cabaleiro Lago Concello de Cangas C009 Silvia Durán Alfaya Concello de Cambados C126 Noelia Neira Sánchez Concello de A Estrada C014 Sara Bermúdez Búa Concello de Lalín C014 Cristina Piñón García Sé da Deputación en Vigo D5 Paula Vega Ariza Edificio Administrativo D5 Ana María Castro Moreiras A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.241.160.03, unha vez que a Xunta de Goberno aprobe a correspondente modificación de créditos, quedando esta adxudicación condicionada a dita aprobación. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos Bolseiros ó citado Organismo. 41.21072.- DESESTIMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DON ANDREI BENDAS, POR DANOS EN VEHÍCULO NA E.P. 2001 CALVARIO-A GARRIDA, NO CONCELLO DE VIGO Dada conta que con data de rexistro de 18/07/12 (num. Rex. 007946) tivo entrada nesta Deputación instancia e solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial suscrita por D. Andrei Bendas, con enderezo a efecto de notificacións na rúa Urzaiz , 43-2ª dcha do Concello de Vigo, por danos en vehículo a consecuencia da existencia dun socavo na Avda Alcalde Lavadores, á altura do número 146, do Concello de Vigo o día 07/07/11 e que individualiza economicamente en 475,85 €. Resultando.- Que con data 27/09/12 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do Rd 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do Rd 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu en data 10/10/12 co seguinte contido: “…Primero. La E.P. 2001 Calvario-La Garrida, en el p.k. 1+680 tiene, para el callejero de Vigo, La denominación de Avenida Alcalde Lavadores. Segundo. Por parte del Servicio de Infraestructuras no se tuvo constancia del accidente de referencia ni de otros anteriores o posteriores al referenciado. Tercero. Sí, estaba señalizado por parte del concello cuando se tuvo conocimiento de la incidencia por parte del vigilante de zona. Cuarto. Respecto a las características del socavón no se encuentran informes en este Servicio si bien de los documentos gráficos aportados en el expediente y, según los técnicos, las dimensiones, tomando como referencia la señalización de encima, serían de unos 0,70m de diámetro. Quinto. Según las fotografías que se adjuntan, se puede observar como este socavón se encuentra fuera del carril de circulación, aunque, actualmente, no aparezca línea exterior discontinua que delimite la zona de aparcamiento, se puede afirmar que es en dicha zona donde se encontraba. Sexto. Según los informes del ingeniero de zona, el origen del socavón parece ser una acometida fraudulenta a la red de saneamiento practicada por la empresa ubicada en ese punto. Consultados los archivos, consta que con fecha 9 de septiembre de 2011 se comunicó, por parte de este Servicio, a la empresa Aqualia, concesionaria del saneamiento en la zona, la existencia del socavón, ya que estaba relacionado con la red existente, fuera de la carretera, y con las actuaciones que se habían llevado a cabo. La empresa Aqualia procedió a su reparación según los informes del vigilante de zona. Resultando.- Que con data 02/11/12 compareceu na Asesoría Xurídica D. José Luis Mato García en calidade de vixiante do Servizo de Infraestruturas da Deputación, quen manifestou o seguinte: “…Que no meu labor de vixilancia, pasei pola zona na que se produciu o sinistro e atopeime cun socavo sinalizado cun sinal de perigo. Inmediatamente comuniqueino o enxeñeiro de zona. Posteriormente acudín á zona coa brigada, co fin de examinar como se produciu o socavo, comprobando que tiña a súa procedencia nunha tubería que discorre dende a empresa que se atopa nese mesmo punto, de que non recordo o nome, ata a rede de saneamento. A tubería atopabase furada, vertendo, o que provocou que o firme cedera.” Resultando.- Que con data 05/11/12 e con fundamento nos artigos 31.1 “b” e “c” e no 79.1 da Lei 30/92 déuselle traslado da reclamación a Aqualia Vigo para que puidera comparecer coma interesada e facer as alegacións que tivera por convintes, facendo as mesmas mediante escrito de data 21/11/12 co seguinte contido: “ Habiendo sido informados en su momento por el personal de la Excma. Diputación de Pontevedra de la existencia de un socavón en el lugar arriba citado, esta Empresa procede a inspeccionar la situación del mismo comprobando que en el lugar donde se sitúa el daño no existe ninguna canalización de abastecimiento o saneamiento tutelada por Aqualia. Observando además, que en el lugar donde se ubica el socavón existe una tubería de aguas pluviales cuya responsabilidad corresponde a la Excma. Diputación de Pontevedra, igual que la vía que nos ocupa, Aqualia informa verbalmente a ese Organismo de la situación, a los efectos que procedan. Días después la Excma. Diputación informa que han descubierto una acometida de aguas fecales entroncada en el tubo de aguas pluviales y en consecuencia no les corresponde su reparación. Ante tal circunstancia, Aqualia comprueba que la acometida de aguas fecales es desconocida para la Empresa y por tanto fraudulenta siendo además, su construcción inaceptable al estar entroncada a una tubería de pluviales ajena al inventario municipal. Por otro lado, y como consecuencia de la realización de trabajos de mantenimiento en las proximidades, se decide reparar el socavón existente en evitación de accidente y sin que tal actividad suponga en ningún momento asunción de responsabilidades de ningún tipo. Además, se significa que en esta Empresa no consta que el entronque efectuado de forma irregular haya finalizado y haya sido eliminado, toda vez que el servicio afectado no está bajo tutela de Aqualia y en consecuencia corresponde a esta Empresa su denuncia.” Resultando.- Que con data 27/11/12 solicitouse o servizo de infraestruturas informe complementario ó que emitira na data 10/10/12 emitindo o mesmo na data 29/11/12 co seguinte contido literal: “…La empresa ubicada en el lugar de referencia se denomina, según las informaciones obtenidas por el vigilante de zona, DIMERCA…” Resultando.- Que con data 26/12/12 e con fundamento nos artigos 31.1 “b” e “c”, déuselle traslado da reclamación á mercantil Distribuciones Mera y Caramés, S.L. (DIMERCA) para que puidera comparecer como interesada e en virtude do artigo 79.1 da mesma Lei, puidera facer as alegacións que tivera por convenientes, facendo as mesmas en escrito de data 11/01/13 no que en síntese manifesta os seguinte: “…Que ó seu parecer dito emprazamento coloca á referida empresa nunha situación de indefensión, despois de transcorrido máis dun ano e medio desde o accidente que deu orixe ó expediente de reclamación. -Que non existe proba ningunha de que a causa suposta do accidente (socavo producido por unha acometida fraudulenta á rede de saneamento municipal) teña relación ningunha coa empresa que representa. -Que aporta recibos facturas de AQUALIA estendidas a nome da súa empresa, nos que constan os pagos realizados en períodos anteriores ó accidente. -Que considera insuficiente para atribuírlle-la responsabilidade da acometida fraudulenta as manifestacións contidas no informe do Servizo de Infraestruturas. -Que solicita a remisión de copia da reclamación.” Resultando.- Que en resposta a ditas alegacións con data 15/01/13 remítese novo escrito pola Asesoría Xurídica, xunto ó que se lle xunta copia da reclamación solicitada ó tempo que se lle efectúan diversas aclaracións respecto do contido do seu escrito, desde o punto de vista procedimental e abríndolle un novo prazo de dez días para a presentación de alegacións, facendo as mesmas en escrito de data 28/01/13 co seguinte contido literal: “…Primera. En primer lugar, a fin de evitar reiteraciones imnecesarias, esta parte se afirma y ratifica íntegramente en todo lo expuesto en su escrito de alegaciones de fecha 11/01/13, presentado ese mismo día ante esa Iltre. Diputación Provincial. Segunda. No obstante lo anterior, al existir nuevos datos ahora puestos de manifiesto a mi representada, consistentes en el traslado del escrito de iniciación del expediente de reclamación patrimonial y al insistir esa administración en intentar desviar cualquier tipo de responsabilidad por su parte en los hechos como consecuencia de una supuesta intervención de mi representada en los mismos, que para nada se ha producido, se hace preciso efectuar estas alegaciones. Los nuevos datos puestos en conocimiento de mi mandante no vienen sino a corroborar todo lo anteriormente expuesto al respecto de la inexistencia de relación alguna de DIMERCA con la existencia del socavón en la Avda. Alcalde Lavadores de Vigo, a la altura del nº 146, infiriéndose de forma indubitada su falta de responsabilidad y por tanto la ausencia de necesidad de que la misma fuese citada al expediente como interesada. Esto es así, por cuanto el propio perjudicado acredita cómo escasos días después de haber sufrido el día 07/04/11, el accidente iniciador del presente expediente de responsabilidad patrimonial, por parte de las autoridades se procedió a señalizar el socavón existente en la calzada, sin que en ningún momento se dirigiese reclamación o se iniciase una investigación acerca de mi representada por si la misma hubiese tenido participación alguna en obras ilegales causantes de dicho socavón. Es decir, en aquel inicial momento, nadie tuvo duda alguna de que el origen del socavón se encontraba en un defectuoso estado de mantenimiento de la calzada, y no es hasta transcurrido un año y medio desde la producción del accidente, cuando por primera vez se menciona que el socavón “parece ser” que pudo tener su origen en unas obras ilegales de conexión al saneamiento por parte de DIMERCA. Pues bien, dicho sea con todos los respetos, como esta parte invocó en su anterior escrito, esa manifestación carece del más mínimo rigor. Ni DIMERCA llevó a cabo obra ilegal alguna de conexión al saneamiento, ya que la empresa se encuentra conectada desde hace muchos años, ni resulta serio que más de un año y medio después de producirse el socavón se efectúe una manifestación de que “parece ser” que al mismo fue debido a la existencia de unas obras ilegales en la zona y que se impute la realización de dichas obras a mi mandante, sin la más mínima prueba al respecto. Cierto es que esa Iltre. Diputación, se encuentra en su derecho de defenderse frente al expediente de reclamación en los términos que estime convenientes, pero desde luego no parece lícito que pretenda ejercitar dicho derecho de defensa derivando su posible responsabilidad hacia un tercero ajeno a toda la tramitación del expediente. Y aún cuando resulta correcto afirmar que el expediente no va dirigido frente a mi mandante, no es menos cierto que por parte de esa Iltre. Diputación se le ha dado traslado como interesada sobre la base de que ella ha sido presuntamente quien ha llevado a cabo las obras ilegales que han producido el socavón, por lo que la afirmación de esta parte de que se le está intentando imputar una responsabilidad en los hechos sin prueba alguna, no solo no resulta inapropiada, sino que se deriva sin ningún género de duda de los traslados de los escritos que ha recibido como interesada, en los cuales se pone de manifiesto que esa Iltre. Diputación Provincial pretende declarar su ausencia de responsabilidad en los hechos causantes del daño al reclamante sobre la base de la intervención de un tercero. Y es por ello que esta parte se ve en la necesidad de defenderse de dichas actuaciones, pues insistimos en que DIMERCA no ha llevado a cabo obra alguna en la calzada, por lo que mal puede ser interesada en el expediente, ni mucho menos responsable de la existencia del socavón…” Resultando. Que con datas 14/01/13 e 05/02/13 solicitouse a Aqualia información complementaria sobre o seu informe emitido na data 21/11/12, remitindo escritos de datas 25/01/13 e 07/02/13 respectivamente, co seguinte contido literal: “…les informamos que Aqualia se ratifica en todo lo expresado en nuestro escrito de fecha 21/11/12 (…) haciendo constar nuevamente que la acometida citada no está entroncada a la red de saneamiento municipal y en consecuencia es ajena a nuestra responsabilidad. Adjuntamos fotografía del lugar de los hechos indicando además, que el colector municipal pasa por el margen opuesto de la calzada…” “… le informamos que la acometida fraudulenta observada en el socavón indicado, presumiblemente puede tener su origen en la nave donde está establecida la empresa DIMERCA…” Resultando.- Que con data 05/02/13 e con fundamento no artigo 4.1.c) da Lei 30/92, solicitouse información ó Concello de Vigo para que comunicara si o Concello adoptara algún tipo de medida contra a citada empresa unha vez que Aqualia foi coñecedora dos feitos, facéndoo en escrito de data 13/05/13 co seguinte contido: “…tal e como recolle o Regulamento do servizo municipal de abastecemento e saneamento de Vigo no seu artigo 44, dado que a vivenda denunciada atópase a menos de 100 mts. a empresa Aqualia notificaralle a obriga de estar conectados á rede municipal de saneamento…” Resultando que con data 20/05/13 solicitouse o Concello de Vigo copia da notificación que dende Aqualia se fixo a Dimerca para comunicarlle a obriga de conectarse á rede municipal de saneamento do Concello de Vigo, recibíndose nesta Deputación escrito de Aqualia de data 05/06/13 co seguinte contido: “…Respecto del asunto de referencia, le comunicamos que durante los trabajos preliminares para el levantamiento de la red de saneamiento en la Avda Alcalde Lavadores, hemos detectado la existencia de una acometida de saneamiento para la nave industrial situada en el nº 146, donde realizan su actividad comercial las empresas Dimerca y Breoglas, comprobando con colorante que dichas empresas están conexionadas reglamentariamente a la red de saneamiento municipal. Consultadas las mismas sobre la conexión localizada a la red de pluviales de la citada vía, afirman no ser responsables de tal actuación…” Considerando.- Que non pode a Deputación facerse cargo dos danos ocasionados no vehículo por un socavo nun víal da súa titularidade, pois aínda que Aqualia informe no seu escrito de data 05/06/13 que por comprobación a empresa Dimerca está conexionada reglamentariamente á rede de saneamento, resulta contraditorio co recollido por ela mesma nos seus escritos de datas 25/01/13, 07/02/13 e concretamente o de data 21/11/11 cando di literalmente que “…Aqualia comproba que a acometida de augas fecais e descoñecida para a empresa e por tanto fraudulenta ademais a súa construcción inaceptable ó estar entroncada a unha tubería de pluviais axena ó inventario municipal…” , o que só pode comprender no entendemento de que a acometida fraudulenta foi subsanada, pero existía naquel momento, e todo parece indicar que no seu día a responsable da mesma foi DIMERCA, no entendemento de que non se trata de atribuirlle neste procedemento responsabilidade algunha á citada empresa, senon de sinalar, sequera indiciariamente, cal podería ser a causa e o causante, que, en ningún caso, é a Deputación, como pode inferirse de todo o instruído, e por iso que nin sequera por culpa “in vigilando” cabería imputar o dano á Deputación, mais cando foi Aqualia quen reparou o socavo, segundo recolle esta no seu informe de data 21/11/12 unha vez que na data 09/09/11 o Servizo de Infraestruturas da Deputación comunicoulle a existencia do mesmo. A maior abundamento, non se produciu ningún outro accidente polas mesmas causas e o socavo atopábase fora do carril de circulación. Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do Rd 2568/86 e Rd 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do Rd 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar dita solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial 42.21073.- DAR CONTA DA RENUNCIA DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE PEITIEIROS DO CONCELLO DE GONDOMAR Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “CELEBRACIÓN DO XIX FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL”, APROBADA Ó SEU FAVOR NA XUNTA DE GOBERNO DE 21/12/12 Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 21/12/2012 unha subvención a favor do Centro Cultural e Recreativo de Peitieiros de Gondomar con CIF: G-36.634.343, do concello de Gondomar, por un importe de 1.008,00 €, para “Celebración do XIX Festival folclórico internacional”, con cargo á aplicación 12/330.334.489.05, e recibido escrito, presentado no Rexistro Xeral con data 17/06/13, da citada Asociación renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda enterada de dita renuncia. 43.21074.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DO DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUNHA PLATAFORMA DE CATALOGACIÓN E DIFUSIÓN PARA EXPLOTACIÓN DO PATRIMONIO ARQUIVÍSTICO E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DO PROXECTO DEPOTIC, COFINANCIADO NUN 70% POLO FEDER(nº Expte. 2012000306) Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 30 de novembro de 2012, aprobouse o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto do desenvolvemento e implantación dunha plataforma de catalogación e difusión para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico da Deputación de Pontevedra, cofinanciado nun 70% polo FEDER. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, se publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 240 de data 14 de decembro de 2012, no Boletín Oficial do Estado núm. 305 do 20 de decembro de 2012 e no Suplemento ó Diario Oficial da Unión Europea. Resultando que a cualificación da documentación xeral se efectuou o día 28 de xaneiro de 2013, para cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 31 de xaneiro de 2013, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados por estas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, para os efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP, cuxo detalle é o seguinte: Empresas admitidas: Xercode Media Software, SL e Digibis, SL. Empresas non admitidas: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU e Sistema de Documentación Multimedia, SL, ó non acreditar a solvencia técnica de conformidade co establecido no prego de cláusulas económico administrativas. Resultando que polo Servizo de Novas Tecnoloxías, con data 22 de maio de 2013, se emite informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre “B”). Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 28 de maio de 2013, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados por estas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresas Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Total Xercode Media Software SL 36,00 48,64 84,64 Digibis SL 23,25 Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos Resultando que a vista das puntuacións alcanzadas e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación e mediante Resolución Presidencial 2013011294 do 4 de xuño se requiriu á empresa Xercode Media Software, SL (CIF B-70220124), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido este requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 12.750,00 €, de acordo co disposto no art. 151do Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a empresa Xercode Media Software SL (CIF B-70220124), presentou a documentación requirida, entre a que se encontra a constitución dunha garantía definitiva por importe de 12.750,00 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300077062, polo que unha vez cumpridos os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar á empresa Xercode Media Software, SL (CIF B-70220124), o contrato para o desenvolvemento e implantación dunha plataforma de catalogación e difusión para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico da Deputación de Pontevedra, cofinanciado nun 70% polo FEDER, polo seguinte prezo ofertado. Prezo sen IVE 255.000,00 € IVE 53.550,00 € Prezo total 308.550,00 € Así mesmo a execución do contrato deberá efectuarse de acordo coas seguintes condicións: 1) Ampliación do período de mantemento: 42 meses. 2) Ampliación de condicións de licenza: a) Licenzas do sistema de xestión archivística. -Licenza corporativa sen límite de usuarios: Non aplica (Non existen licenzas). b) Licenzas do sistema de xestión bibliotecaria: -Licenza corporativa sen límite de usuarios: Non aplica (Non existen licenzas). c) Licencias del sistema OPAC: -Licenza corporativa sen límite de usuarios: No aplica (Non existen licenzas). O módulo proposto por Xercode Media Software SL baséase nunha solución de software libre polo que non contempla un modelo baseado en licenzas de usuario e polo tanto non ten restricións no número de usuarios que poderán acceder simultaneamente á aplicación. 3) Ampliación de horas de formación: a) Horas de formación a usuarios catalogadores/supervisores: 300 horas. b) Horas de formación a usuarios desenvolvedores: 50 horas. c) Horas de formación a técnicos de sistemas: 50 horas. 4) Prezo anual de mantemento, soporte e licenzas unha vez concluído o período de garantía: 8.000,00 €. O contrato será financiado con cargo á aplicación orzamentaria 2013/926.492.627.01.2012 do vixente orzamento provincial. 44.21075.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO DESENVOLVEMENTO DE PROBAS PILOTO DE XESTIÓN DE ACTIVOS DENTRO DO PROXECTO DEPOGAP, COFINANCIADO NUN 70% POLO FEDER (nº Expte. 2012000139) Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 14 de setembro de 2012, aprobouse o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto do desenvolvemento de probas piloto de xestión de activos na provincia de Pontevedra, dentro do proxecto Depogap cofinanciado nun 70% polo FEDER. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, se publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 188 de data 28 de setembro de 2012, no Boletín Oficial do Estado núm. 239 do 4 de outubro de 2012 e no Suplemento ó Diario Oficial da Unión Europea. Resultando que a cualificación da documentación xeral se efectuou o día 16 de novembro de 2012, para cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 19 de novembro de 2012, fai pública a relación de empresas admitidas ao procedemento aberto, procedendo á apertura os sobres “B” presentados por estas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, para os efectos de dar cumprimento ao estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que polo Servizo de Novas Tecnoloxías, con data 23 de maio de 2013, se emite informe de valoración da documentación técnica correspondente aos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre “B”). Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 30 de maio de 2013, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados por estas, correspondentes aos criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresas Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total UTE Oesia Networks SL, IA Soft Aragón SL , Summa Servicios de Ingenieria y Consultores SA 40,25 45,01 85,26 UTE Idom Ingeniería y Consultoría SL, Estrategia y Organización SA 31,10 43,17 74,27 Novotec Consultores SL 30,05 51 81,05 Resultando que á vista das puntuacións alcanzadas e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación e mediante Resolución Presidencial 2013011297 do 4 de xuño se requiriu á UTE Oesia Networks, SL, IA Soft Aragón, SL, Summa Servicios de Ingenieria e Consultores, SA, que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido este requirimento, presente a documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 22.510,25 euros, de acordo co disposto no art.º 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a UTE Oesia Networks, SL- IA Soft Aragón, SL,-Summa Servizos de Ingenieria e Consultores,SA, presentou a documentación requirida, entre a que se encontra a constitución de garantía definitiva por importe total de 22.510,25 euros, que figura depositada na Tesourería desta Deputación cos seguintes números de operación: - Nº 201300076926, a nome de Summa Servicios de Ingenieria y Consultoria SA (CIF a 08311227), por importe de 7.824,57 €. - Nº 201300076831, a nome de IA Soft Aragón SL (CIF B50658046), por importe de 7.342,84 €. - Nº 201300076830, a nome de Oesia Networks SL (CIF B-95087482), por importe de 7.342,84 €. Por todo iso, unha vez cumpridos os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar á UTE Oesia Networks, SL- IA Soft Aragón, SL,-Summa Servizos de Ingenieria e Consultores, SA, o contrato para o desenvolvemento de probas piloto de xestión de activos na provincia de Pontevedra, dentro do proxecto Depogap cofinanciado nun 70% polo FEDER polo seguinte prezo ofertado. Prezo sen IVE 450.204,90 € IVE 94.543,03 € Prezo total 544.747,93 € Así mesmo a execución do contrato deberá efectuarse de acordo coas seguintes condicións: - Prazo de execución: 25 semanas. - Ampliación do estudo a un concello con poboación superior a 20.000 habitantes. - N.º de persoas de ampliación do equipo de traballo: 9 persoas (que serán as detalladas na proposta económica da empresa). O contrato será financiado con cargo á aplicación orzamentaria 2013/926.492.627.01.2012 do vixente orzamento provincial. 45.21076.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE SEGURIDADE E VIXILANCIA NO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE E NA ESCOLA DE CANTEIROS DE PONTEVEDRA(Nº EXPTE. 2013000502) A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 12 de abril de 2013 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de seguridade e vixilancia do Centro Príncipe Felipe e a Escola de Canteiros de Pontevedra, pola cantidade máxima de cento vinte e tres mil catrocentos vinte euros (123.420,00 €), IVE incluído. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 79 de data 24 de abril de 2013. Resultando que a cualificación da documentación correspondente o sobre “A” efectuouse o día 13 de maio de 2013, a cuxo efecto reuniuse a Mesa de Contratación para examinar a documentación xeral presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 15 de maio de 2013, faise pública a relación de empresas admitidas o procedemento aberto, procedemento á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento o estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP: Resultando que polo Técnico do Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente os criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 05 de xuño de 2012, tras facer pública a puntuación asinada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 25 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresa Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total Eulen Seguridad, S.A. 40 puntos 26,572 puntos 66,572 puntos Resultando que mediante Resolución Presidencial 2013011284 de data 06 de xuño de 2013, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa Eulen Seguridad, S.A. (CIF: A-2836395), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 5.100,00€, de acordo co disposto no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido la Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a empresa Eulen Seguridad, S.A. (CIF: A-2836395) presentou a documentación requirida, entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva por importe de 5.100,00€, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300075527. Por todo isto, unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar o contrato, dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato privado, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para este tipo de contratos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato para a prestación do servizo de seguridade e vixilancia no Centro Príncipe Felipe e na Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra á empresa Eulen Seguridad, S.A. (CIF: A-2836395), de acordo o seguinte detalle: - Prezo ofertado: Importe sen IVE 102.000,00 € IVE (21%) 21.420,00€ Importe total IVE engadido 123.420,00 € - Bolsa de 1.000 horas a maiores das 360 horas mínimas esixidas. - Mantemento das cámaras de seguridade existentes nos centros e substitución en caso de avaría. - Instalación dun video-grabador con visión á Central Receptora de Alarmas propia (homologada polo Ministerio de Interior). - Vixencia do contrato dun ano podendo prorrogarse por mutuo acordo das partes antes da finalización da mesma, sen que a duración total do contrato, incluídas as posibles prórrogas, exceda dos catro anos. 2.- O pago das obrigas derivadas deste contrato efectuarase con cargo ás aplicacións orzamentarias 2013/232.232.227.01 e 2013/324.323.227.01 do vixente orzamento provincial. 46.21077.- APROBACIÓN DO PROXECTO DA OBRA DE “MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 9509, TRAMO MUÍÑOS NOVOS TABUEIROS (RIBADUMIA)” A Xunta de Goberno, en sesión de 25/01/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Ribadumia co obxecto de levar a cabo a obra de “Mellora da seguridade vial en E.P. 9509 tramo Muíños Novos-Tabueiros (Ribadumia)”. Sendo preciso definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da licitación, tal e como establece o artigo 121 do R.D.L. 3/2011, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, de aquí en diante TRLCSP, redactouse o pertinente proxecto, polo Enxeñeiro D. Roberto Aya Duarte, en representación de INTERURBAN, S.A., sendo o director do proxecto D. Manuel González Juanatey, Director de Infraestruturas da Deputación Provincial. Os servizos técnicos da Deputación verificaron o cumprimento das disposicións de carácter legal e técnico, comprendidas no artigo 123 do TRLCSP. Polo Servizo de Intervención emitiuse informe relativo á existencia de crédito axeitado e suficiente nas aplicacións 13/456.453-612.02.2012 e 13/456.453-612.02, para cuxo efecto se emitiron documentos RC n. 2013300077045 e 201300077046 por importe de 100.000,00 € e 357.691,31 €, respectivamente. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.D.L. 3/2011 TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o proxecto de “Mellora da seguridade vial na E.P. 9509 Tramo Muiños Novos-Tabueiros (Ribadumia)”, así como o inicio do correspondente expediente de contratación da obra, con arranxo ó seguinte detalle: Redactor D. Roberto Aya Duarte, en representación de INTERURBAN,S.A. Importe de execución sen IVE 378.257,28 € IVE (21%) 79.434,03 € Total 457.691,31 € Prazo de execución 3 Meses 47.21078.- APROBACIÓN DO PROXECTO DA OBRA DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA E SINALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESTRADAS PROVINCIAIS DA ZONA SUR” Tras a declaración da necesidade e idoneidade que figura na petición de inicio do expediente por Infraestruturas, de data 11 de xuño de 2013, que motiva de xeito abondo a conveniencia de emprender en beneficio do interese público a execución da obra “Mellora da capa de rodadura e sinalización horizontal en estradas provinciais da zona sur”, cunha asignación eficaz e eficiente dos recursos públicos. E sendo preciso definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da licitación, tal e como establece o artigo 121 do R.D.L. 3/2011, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, de aquí en diante TRLCSP, redáctase o pertinente proxecto, polo Servizo de Infraestruturas. Os servizos técnicos da Deputación verificaron o cumprimento das disposicións de carácter legal e técnico, comprendidas no artigo 123 do TRLCSP. Polo Servizo de Intervención emitiuse o informe relativo á existencia de crédito axeitado e suficiente na aplicación 13/456.453-612.02, para cuxo efecto se emitiu documento RC201300076558. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.D.L. 3/2011 TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do presuposto, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o proxecto de “Mellora da capa de rodadura e sinalización horizontal en estradas provinciais da zona sur”, así como iniciar o expediente de contratación da obra, conforme ó seguinte detalle: Redactor Dª Belén Pampín Camino Importe de execución sen IVE 417.068,10 € IVE (21%) 87.584,30 € Total 504.652,40 € Prazo de execución 6 Meses 48.21079.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE “CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS E DOTACIÓN DE SERVIZOS NA E.P. 9402 MOSTEIRO-BARRANTES, PK 0+400 A 0+800 (MEIS) A Xunta de Goberno, en sesión de 14/06/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Meis co obxecto de levar a cabo a obra de “Construción de beirarrúas e dotación de servizos na E.P. 9402 Mosteiro-Barrantes, P.K. 0+400 a 0+800”. E sendo preciso definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da licitación, tal e como establece o artigo 121 do R.d.l. 3/2011, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, de aquí en diante TRLCSP, redáctase o pertinente proxecto. Os servizos técnicos da Deputación verificaron o cumprimento das disposicións de carácter legal e técnico, comprendidas no artigo 123 do TRLCSP. Polo Servizo de Intervención emitiuse informe no que se pon de manifesto a existencia de saldo de crédito axeitado e suficiente, conforme ó seguinte detalle: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/456.453-612.02 323.977,50 € Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011 TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do presuposto, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o proxecto “Construción de beirarrúas e dotación de servizos na E.P. 9402 Mosteiro-Barrantes, P.K. 0 +400 a 0 +800”, así como o inicio do correspondente expediente de contratación da obra, co seguinte detalle: Redactor Dª Belén Pampín Camino Importe de execución sen IVE 267.750,00 € IVE (21%) 56.227,50 € Total 323.977,50 € Prazo de execución Seis meses 49.21080.- PRÓRROGA DO CONTRATO DE SERVIZO DE COLABORACIÓN E ASESORAMENTO NA INSPECCIÓN FISCAL DO IAE, DO ICIO E DOS DEMAIS TRIBUTOS DELEGADOS NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Primeiro.- O Consello Reitor do ORAL, en sesión de data 26 de xuño de 2009, adxudicou o contrato do “servizo de colaboración e asesoramento na inspección fiscal do IAE, do ICIO e dos demais tributos delegados no Organismo Autónomo de Xestión de Recursos Locais (ORAL) á empresa Asesoramiento Tributario Local, S.L. (CIF B-36.355.469), con efectos desde o día 1 de xullo de 2009 ata o 30 de xuño de 2012, sendo posible prorrogarse expresamente ata un máximo de 3 anos máis e por un prezo de 16,38%, sen IVE, das cotas tributarias netas recadadas derivadas dos procedementos de comprobación e/ou inspección e do procedemento sancionador, excluíndose das mesmas, as recargas, intereses e costas en ditos procedementos. Segundo.- O Consello Reitor do ORAL, de data 1 de xuño de 2012, acordou a primeira prórroga do contrato por período dun ano, con efectos desde o 1 de xullo de 2012 ó 30 de xuño de 2013, ambos inclusive, sendo posible a prórroga expresa ata un máximo de dous anos máis. Terceiro.- A empresa ATL informa, mediante escrito de data 26 de abril de 2013, que se atopa próxima a finalización da primeira prórroga do contrato e solicita novamente a prórroga polo tempo máximo permitido. Cuarto.- Na primeira prórroga do contrato a empresa ATL asumiu a subida do IVE do 16% ó 18%, minorando o importe base inicialmente adxudicado dun 16,38% ó 16,10% (equivalente aos dous puntos porcentuais asumidos) da débeda descuberta e mantendo o prezo nun 19%, IVE engadido. No mes de setembro de 2012 o IVE experimentou novamente un incremento do 18% ó 21%, polo tanto, o prezo para este novo período de prórroga cífrase nun importe base do 16,10% da débeda descuberta, aplicándolle o IVE vixente (actualmente do 21%), isto é, executando os traballos por prezo total, IVE engadido, do 19,48% das cotas tributarias netas recadadas. Quinto.- En data 29 de maio de 2013, ten entrada no Rexistro Xeral escrito da empresa ATL informando sobre as actuacións da asistencia técnica prestadas pola empresa e poñendo de manifesto que durante o ano 2012 asináronse actas de conformidade e desconformidade do Imposto de construcións, instalacións e obras (ICIO) e a taxa por licenza urbanística (L.U.), Imposto de actividades económicas (IAE) e taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración (taxa do 1,5) por un importe total de 1.825.554,74 €. No período de xaneiro a maio de 2013, esta cifra alcanza un total de 1.004.595,98 €. Actualmente existen expedientes abertos que se atopan en diferentes fases (iniciados enviados pendentes de recibir documentación; expedientes en trámite de audiencia, é dicir, con proposta enviada, pero pendentes de sinatura das actas correspondentes; expedientes asinados en desconformidade, en período de alegacións). A empresa achega relación detallada das actas tramitadas nos anos 2012 e 2013 e no seu informe cita textualmente: “Analizamos agora a carga de traballo prevista para os próximos meses, detallada para cada tributo: ICIO: Seguiremos enviando tiradas de todos os concellos que teñen delegadas as competencias, poñendo especial interese en inspeccionar naves de nova construción, e acondicionamentos de locais, sen deixar de lado os edificios, pero tendo en conta a actual crise económica, que afectou de forma especial ao sector da promoción - construción, o que provoca polos interesados unha actitude remisa á inspección, tendente a dilatar os prazos do procedemento. Temos pendentes de recibir os datos do Concello de Vilanova de Arousa, que ten as competencias de inspección delegadas, pero que ata o día da data non remitiu a documentación necesaria para comezar. TAXA 1,5: No caso da taxa 1,5, continuaremos cos expedientes que están en proceso dos concellos de Barro, Cangas, Campo Lameiro, A Cañiza, Catoira e Meis e iniciaremos a inspección nos concellos da Illa de Arousa e Pontecaldelas, que delegaron a inspección, pero aínda non enviaron a documentación solicitada. IAE: Neste tributo estanse a enviar inicios das empresas que xa foran obxecto de inspección nos anos 2001-2002, para comprobar se modificaron os obxectos tributarios. Tamén prestaremos especial atención ás empresas de comercio maior de peixe e ás gasolineiras, pois estas últimas, comprobamos que normalmente só están dadas de alta na actividade de venda de carburante, pero realmente deberían estar tamén no resto das súas actividades (túnel de lavado, comercio menor, venda butano,….).” Sexto.- O Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección informa, en data 10 de xuño de 2013, que o obxecto do contrato, realizado pola empresa ATL, S.L., está sendo prestado de forma satisfactoria e cada vez son máis os Concellos que se adhiren ó ORAL mediante convenios de colaboración para a inspección do IAE, o ICIO e a taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración, propoñendo a conveniencia de prorrogar o contrato polo menos por un ano. Sétimo.- A Intervención, unha vez fiscalizado o expediente, emite informe favorable en data 19 de xuño de 2013. FUNDAMENTOS DE DEREITO: Primeiro.- O presente contrato réxese pola anterior normativa en materia de contratación administrativa (Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público e demais disposicións de desenvolvemento) ó adxudicarse antes da entrada en vigor do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), actualmente en vigor. Segundo.- A disposición transitoria primeira do TRLCSP cita textualmente “Os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en vigor da presente Lei se rexerán, en canto ós seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa duración e réxime de prórrogas, pola normativa anterior”. Terceiro.- O órgano de contratación que adxudicou o contrato foi o Consello Reitor do ORAL, non obstante, desde que o 1 de xaneiro de 2013 o ORAL atópase integrado na Tesourería da Deputación Provincial (acordo do Pleno de 29/06/2012), sendo o órgano competente para prorrogar este contrato a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, en virtude da base 16ª. 2) das bases de execución do presuposto da Deputación. Cuarto.- O contrato administrativo, asinado o 30 de xuño de 2009, establece na súa cláusula segunda “O contratista obrigase a executar o servizo pola cantidade de 16,38 % (IVE non engadido) das cotas tributarias netas recadadas derivadas dos procedementos de comprobación e/ou inspección e do procedemento sancionador, excluíndose das mesmas as recargas, intereses e custas en ditos procedementos.” O prezo inicialmente adxudicado minorouse en detrimento da empresa ó asumir esta a subida do IVE experimentado con efectos desde o 1 de xullo de 2010, do 16% ó 18%, o que supuxo unha redución no prezo base sen IVE, do 16,38% ó 16,10% das cotas tributarias netas recadadas. Quinto.- A cláusula terceira do contrato dispón: “O período de vixencia do contrato será de TRES (3) ANOS a contar desde o 1 de xullo de 2009 e finalizando o 30 de xuño de 2012, podendo prorrogarse expresamente ata un máximo de 3 anos.” Sexto.- A cláusula quinta do contrato establece que non procede revisión de prezos no presente contrato durante o prazo de vixencia do mesmo. Por todo o exposto, en virtude do previsto na base 16.2ª das bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Prorrogar por un ano a duración do contrato formalizado coa empresa Asesoramiento Tributario Local, S.L. (CIF B-36.355.469), relativo ó servizo de colaboración e asesoramento na inspección fiscal do IAE, do ICIO e dos demais tributos delegados na Deputación de Pontevedra con efectos desde o día 1 de xullo de 2013 ó 30 de xuño de 2014, ambos inclusive. O contrato poderá ser obxecto de prórroga expresa ata un máximo de 1 ano máis. 2. O prezo para este período de prórroga fíxase no 16,10%, sen IVE, das cotas tributarias netas recadadas derivadas dos procedementos de comprobación e/ou inspección e do procedemento sancionador, excluíndose das mesmas, as recargas, intereses e costas en ditos procedementos. A este importe aplicaráselle o IVE correspondente, que actualmente é do 21%, o que supón un total de 19,48%. 3. O aboo do prezo será satisfeito contra presentación das correspondentes facturas no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, debendo ser conformadas ou informadas favorablemente polos servizos técnicos. 50.21081.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NÚMERO 18/13 O Xefe de Servizo de Recursos Humanos e Formación mediante escrito de data 19 de xuño de 2013 pon de manifesto que se previu realizar unha ampliación do plan de práctica laboral 2013 e adxudicar, por proposta dos Xefes de Servizo ou Centro, novas bolsas de estudo e formación a candidatos suplentes. Por iso propón a incoación dun expediente de transferencia de créditos nas aplicacións orzamentarias e polos importes seguintes: Aplicación que minora crédito Importe Aplicación que incrementa crédito 13/942.942.120.00 11.000,00 € 13/921.241.481.01 13/942.942.121.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/931.931.120.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/929.920.120.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.120.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.121.00 3.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.121.01 8.000,00 € 13/921.241.481.01 TOTAL 42.000,00 € Visto o informe de Intervención, de data 20 de xuño de 2013, deixase constancia de no que a proposta que efectúa a responsable do centro xestor cumpre os requisitos previstos na normativa aplicable e se razoa suficientemente as variacións de crédito. Visto así mesmo que nas aplicacións orzamentarias cuxos créditos se minoran se expediron os correspondentes documentos RC, con números de operación 201300077467, 201300077468, 201300077469, 201300077470, 201300077471, 201300077472 e 201300077473 e que o órgano competente para aprobar o expediente é a Xunta de Goberno por tratarse de transferencias de crédito de persoal pertencente a distintos centros xestores (Basee 10ª apdo. 3.d). A Xunta de Goberno acorda por unanimidade, de conformidade co disposto na Base 10ª apartado 3.d correspondente á execución do vixente presuposto provincial, aprobar o expediente de transferencia de crédito número 18/13 por importe total de 42.000,00 €, incoado polo Xefe de Servizo de Recursos Humanos e Formación, minorando créditos nos importes e as aplicacións orzamentarias que se indican e incrementando crédito polo importe e na aplicación orzamentaria que se detalla a continuación: Partidas a minorar CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE 13/942.942.120.00 Soldo. Cooperación 11.000,00 13/942.942.121.00 Complemento destino. Cooperación 5.000,00 13/931.931.120.00 Soldo. Intervención 5.000,00 13/929.920.120.00 Soldo. Prevención Riscos Laborais 5.000,00 13/922.920.120.00 Soldo. Contratación 5.000,00 13/922.920.121.00 Complemento destino. Contratación 3.000,00 13/922.920.121.01 Complemento específico. Contratación 8.000,00 TOTAL 42.000,00 Partidas a incrementar CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE 13/921.241.481.01 A familias, bolsas e pensións 42.000,00 TOTAL 42.000,00 51.21082.- RESOLUCIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLA EMPRESA ANEK-S3, S.L., CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO CELEBRADA NA SÚA SESIÓN DE 24 DE MAIO DE 2013, DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA Visto o recurso potestativo de reposición interposto por Dna Yarvelis del Carmen García Rodriguez, en representación da empresa Anek S-3 S.L. Antecedentes de feito: 1º A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra en sesión celebrada o 4 de febreiro de 2013, aprobou o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto da subministración de desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións deportivas da provincia de Pontevedra por un orzamento de licitación para a execución deste contrato de 94.545,60 € máis a cantidade correspondente ó IVE, que fai un importe total de 104.000,16 €. 2º A Mesa de Contratación, en reunión celebrada o día 11 de marzo de 2013, fixo pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados por estas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e remitindo dita documentación ós servizos técnicos correspondentes para o seu informe. 3º A Mesa de Contratación en reunión celebrada o día 21 de marzo de 2013, tras facer pública a puntuación asignada ás propostas técnicas efectuadas polas empresas con puntuación superior a 30 puntos procedeu á apertura dos sobres “C”, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Puntuación Sobre C Puntuación Total Cardiva 2 SL 49 35,052 84,052 Summas SL 35 31,95 66,950 Sepymedical SLU 35 24,923 59,923 Shiller España SAU 34 18,414 52,414 Omega Cardio SL 33 32,586 65,586 Sanrosan SA 31 27,405 58,405 Izasa Hospital SLU 31 6,176 37,176 Centro de Material Sanitario 31 13,16 44,160 Nihon Dohden Iberica SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos Anek 2 SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos 4º.- A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra en sesión celebrada o 24 de maio de 2013 resolveu adxudicar á empresa Cardiva 2 SL (CIF B-80601982), o contrato para a subministración de 80 desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións deportivas municipais da provincia de Pontevedra, polos seguintes prezos: a) Prezo total ofertado: Prezo total 94.400,00 € IVE (10%) 9.440,00 € Total 103.840,00 € b) Prezo unitario por desfibrilador: Prezo 1.180,00 €/u IVE (10%) 118,00 €/u Total 1.298,00 €/u 5º.- O 10 de xuño de 2013 presentouse no rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, un recurso potestativo de reposición formulado por Dna Yarvelis del Carmen García Rodriguez, en representación da empresa Anek S-3 S.L. manifestando a súa disconformidade coa cualificación das ofertas, e solicitando a declaración de nulidade do acordo da Xunta de Goberno de adxudicación do contrato de fecha 24 de maio de 2013 e se faga unha nova clasificación das empresas. Fundamentos xurídicos: Primeiro.- Segundo establece o artigo 116 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións publicas e do procedemento administrativo común, poderase presentar recurso potestativo de reposición contra os actos que poñan fin a vía administrativa. Segundo.- Ó abeiro do artigo 31 da Lei 30/1992, está lexitimado para interpoñer este recurso toda persoa física ou xurídica cuxos dereitos ou intereses lexítimos se teñan visto prexudicados ou poidan resultar afectados polas decisións obxecto de recurso. Terceiro.- O recorrente non formulou alegación algunha no escrito de interposición do recurso no que pretende que se declare a anulación do acordo. Esta falta de alegacións implica que a pretensión impugnatoria aparece inmotivada, pois non se basea en estudo critico algún sobre o acordo recorrido ou sobre a tramitación do expediente. Non se cumpre, por tanto, a necesidade de fundamentar a impugnación que caracteriza aos recursos. A doutrina xurisprudencial declarou que o incumprimento do tal trámite non carrexa inescusablemente a desistencia do proceso (SsTS 11 e 24 de maio de 1981, 17 de xuño de 1983, 19 de decembro de 1988, 23 de xaneiro de 1989, etc., ditadas pola Sala do contencioso-Administrativo. Cuarto.- A administración ten a facultade de adxudicar o contrato á proposición mais vantaxosa, o que implica o feito da elección entre unha das ofertas expostas polos licitadores sempre que cumpran coas condicións mínimas esixidas nos pregos de condicións. A opción de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa segundo os criterios básicos precisados nos pregos de cláusulas e que se tiveron en conta para realizar a adxudicación deste contrato, implica que nos achemos ante unha potestade discrecional da administración, que non arbitraria. É dicir, permítese unha liberdade de elección ante alternativas igualmente xustas, e é deber da administración elixir aquela que considere que é máis beneficiosa para satisfacer as súas necesidades, e en definitiva para o interese publico. Para chegar a este resultado e en cumprimento do artigo 150 TRLCP, atendeuse a criterios directamente vinculados ao obxecto do contrato, establecéndose non prego de cláusulas administrativas os criterios non avaliables mediante fórmulas para outorgar unha puntuación as ofertas técnicas dos sobres B. A inspectora médica dá Deputación de Pontevedra emite informe de valoración, de data 22 de abril de 2013, sobre as ofertas presentadas polas empresas, sinalando con respecto á da recorrente que non cumpre con algunha das esixencias mínimas establecidas no prego de condicións. Obsérvase que o desfibrilador ofertado pola recorrente carece de botón de descarga, correspondendo devandito modelo a un desfibrilador automático cando o obxecto do contrato era a compra de desfibriladores semiautomáticos externos. En canto ó número de descargas que permite é de 30 cando no prego esixíase polo menos 200. Pedíase, ademais, unha batería refugable e o licitador oferta unha batería con cargador. Todas estes incumprimentos da características mínimas esixidas conleva a exclusión do procedemento, pero aínda así, outorgada a puntuación á oferta da recorrente non alcanzaría a puntuación mínima de 30 puntos establecida nos pregos para superar a fase, e proceder á apertura do sobre C. Non chega a esta puntuación por considerarse que o desfibrilador ofertado non se adecúa a voz á velocidade do usuario, ademais de non considerarse o máis adecuado para a manipulación por persoal non sanitario. As empresas que pasaron o corte presentaban mellores tempos de descarga, mellor soporte de axuda á RCP e información verbal das manobras realizadas nos últimos minutos polo desfibrilador e mellores tempos de resposta. En definitiva, considerouse que non cumpría coas esixencias do prego e que a empresa adxudicataria, ademais de cumprir as esixencias do prego, é a proposta máis vantaxosa para a esta administración. Considerando que a disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministración, e tendo en conta o establecido nas bases de execución do vixente orzamento 2013, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Desestimar o recurso potestativo de reposición interposto por Dna Yarvelis del Carmen García Rodriguez, en representación da empresa Anek S-3 S.L. contra o acordo desta Xunta de Goberno de data 24 de maio de 2013 de adxudicación do contrato subministro de desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións deportivas da provincia de Pontevedra. 52.21083.- ANULACIÓN DO ACORDO NÚM. 31.20983 ADOPTADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 7/06/2013 Dada conta do acordo núm. 31.20983 adoptado na sesión da Xunta de Goberno do día 7 de xuño de 2013, relativo ó recoñecemento extraxudicial de obrigas, no que figura o aboo dunha factura de Producciones Artísticas Lito, S.L., por importe de 12.100,00 €, e resultando que por parte do provedor se retira a factura por un erro no importe da mesma, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a anulación do referido acordo. 53.21084.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición