Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e dez minutos do día vinte e oito de febreiro do ano dous mil catorce, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. José Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asiste o Sr. Deputado D. Severino Reguera Varela. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21830.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar os borradores das actas das sesións ordinarias dos días 14 de febreiro e 21 de febreiro de 2014, respectivamente. 2.21831.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ORDINARIO 78/2012, PROMOVIDOS POLA MERCANTIL ALQUILER MYC NORTE Y SUR, S.L., CONTRA ACORDO DO IPESPO SOBRE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA POR RENUNCIA Á ADXUDICACIÓN DE PARCELAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL OUTEDA-CURRO (BARRO) Dada conta que con data 5 de setembro de 2013 notifícase sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento ordinario 78/2012, promovidos pola mercantil ALQUILER MYC NORTE Y SUR, S.L., contra acordo do Consello Reitor do IPESPO, de 23 de decembro de 2011 sobre desestimación de recurso de reposición formulado pola citada mercantil contra o adoptado en sesión de 21 de outubro de 2011, sobre renuncia de parcelas adxudicadas no seu día no Polígono Industrial de Outeda-Curro (Barro), con incautación da garantía definitiva por importe de 45.219,79 €, na que se desestima o recurso presentado, declarando dita resolución conforme a dereito, con condena en custas á demandante por importe de 4.890,00 €, sendo ostentada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 3.21832.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 258/2012, PROMOVIDOS POR D. FERNANDO JOSÉ MAZAIRA GARRO CONTRA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAIS DE 26 DE ABRIL E 9 DE MAIO DE 2012, DENEGATORIAS DA PETICIÓN DE PROLONGACIÓN NO SERVIZO ACTIVO COMO FUNCIONARIO PROVINCIAL Dada conta que con data 11 de decembro de 2013 notifícase sentenza núm. 290/2013, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 290/2013, promovidos por D. Fernando José Mazaira Garro, funcionario xubilado desta Deputación, contra resolucións presidenciais de 26 de abril e 9 de maio de 2012, denegatorias da petición de prolongación no servizo activo como funcionario provincial, na que se desestima dito recurso, declarando conforme a dereito as referidas resolucións, impoñendo as custas xudiciais ó demandante, sendo levada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 4.21833.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 389/2012, PROMOVIDOS POR D. MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR LESIÓNS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA E.P. 2203-BAREDO (BAIONA) Dada conta que con data 23 de setembro de 2013 notifícase sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 389/2012, promovidos por D. Manuel Martínez Rodríguez contra desestimación de reclamación patrimonial por lesións en accidente de tráfico na estrada provincial 2203- Baredo (Baiona), como consecuencia da existencia dunha mancha de aceite na calzada, valoradas en 8.376,03 €, na que se desestima o recurso, declarando axustado a dereito o acordo desestimatorio, con imposición das custas xudiciais ó demandante, que ascenden a 1.230,00 €, sendo ostentada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 5.21834.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 399/2012, PROMOVIDOS POR D. MANUEL VALIÑAS MARIÑO CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR LESIÓNS E DANOS COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA EN MOTOCICLETA NO CRUCE DE FRAMIL DA ESTRADA PO-301 (T.M. VILAGARCÍA DE AROUSA) Dada conta que con data 2 de outubro de 2013 notifícase sentenza núm.195/2013, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 399/2012, promovidos por D. Manuel Valiñas Mariño contra desestimación de reclamación patrimonial por lesións e danos como consecuencia de caída en motocicleta debido á existencia de gravilla na calzada, no cruce de Framil, estrada PO-301, termo municipal de Vilagarcía de Arousa, valorados en 8.476,31 €, na que se desestima o recurso, declarando conforme a dereito o acordo adoptado, con condena en custas ó demandante, por importe de 1.240,00 €, sendo levada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 6.21835.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 47/2013, PROMOVIDOS POR DNA. MARÍA DOLORES SEÑORÁNS POUSA CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR DANOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA E.P. 8001 CARRACEDO-CATOIRA Dada conta que con data 8 de outubro de 2013 notifícase sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 47/2013, promovidos por Dna. María Dolores Señorans Pousa contra desestimación de reclamación patrimonial por danos en accidente de tráfico na estrada provincial 8001 Carracedo-Catoira, o día 11 de abril de 2012, como consecuencia da existencia dunha mancha de gasoil, danos que valorou en 1.061,36 €, na que se desestima dito recurso, declarando conforme a dereito o acordo da Xunta de Goberno, impoñendo as custas xudiciais á demandante, por importe de 205,00 €, sendo levada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 7.21836.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO, RECAÍDA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 91/2013, PROMOVIDOS POR DNA. JULIA ALONSO FERNÁNDEZ CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR LESIÓNS A CONSECUENCIA DUNHA CAÍDA NA E.P. 2001 CALVARIO-A GARRIDA Dada conta que con data 25 de novembro notifícase sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 91/2013, promovidos por Dna. Julia Alonso Fernández contra desestimación de reclamación patrimonial por importe de 14.945,37 € en concepto de lesións padecidas na estrada provincial 2001 Calvario-A Garrida, a consecuencia dunha caída na beirarrúa producida por losetas en mal estado, na que se desestima dito recurso, declarando conforme a dereito o acordo da Xunta de Goberno, sen imposición de custas, sendo levada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma 8.21837.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 454/2012, PROMOVIDOS POLA MERCANTIL TECORSA SANTIAGO, S.L., CONTRA ACORDO DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR PRESUNTOS DANOS EN PROPIEDADE COMO CONSECUENCIA DE OBRAS DE MELLORA NA ESTRADA 9201 SANXENXO-BORDÓNS-SAMIEIRA Dada conta que con data 11 de decembro de 2013 notifícase sentenza núm. 266/13 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado 454/2012, promovidos pola mercantil Tecorsa Santiago, S.L., contra acordo desestimatorio de recurso de reposición interposto contra desestimación de reclamación patrimonial por presuntos danos en vivendas unifamiliares da súa propiedade, sitas en Tombo-Bordóns, como consecuencia de obras de mellora da estrada 9201 Sanxenxo-Bordóns-Samieira, que elevaron a rasante da estrada, provocándolle prexuízos cuxa reparación valoran en 7.000,00 €, na que se desestima o recurso presentado, declarando conforme a dereito o acordo desestimatorio, con imposición das custas xudiciais por importe de 1.055,00 €, sendo ostentada a defensa da Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 9.21838.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, RECAÍDA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 199/12, PROMOVIDOS POR DNA. MARÍA ISABEL LUNA BARROS CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR DANOS EN AUTOMÓBIL SENDO PARTE DEMANDADA O CONCELLO DE PONTEVEDRA E CODEMANDADA ESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL Dada conta de sentenza núm. 272/2013, de 15 de novembro de 2013, ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra en autos de procedemento abreviado nº 199/12, promovidos por Dna. María Isabel Luna Barros, nos que é parte demandada o Concello de Pontevedra e codemandada esta Deputación Provincial, contra desestimación de reclamación patrimonial por danos en automóbil como consecuencia dunha tapa da rede de sumidoiro en malas condicións na rúa Blanco Amor, nº 82 de Pontevedra, que foron valorados en 492,70 €, na que se desestima o recurso no que respecta a esta Deputación, estimando o mesmo no relativo ó Concello de Pontevedra, que resulta condenado ó pago á demandante da cantidade reclamada, sendo levada a defensa desta Deputación pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma para esta Deputación. 10.21839.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, RECAÍDA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 150/13, PROMOVIDOS POR DNA. MARTA PORTELA SABAJANES CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA E.P. 0002 PONTEVEDRA-FIGUEIRIDO Dada conta que con data 6 febreiro de 2014 tivo entrada nesta Deputación sentenza de data 31 de xaneiro do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra recaída en autos de procedemento abreviado núm. 150/13 promovidos por Dna. Marta Portela Sabajanes contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial por importe de 1.490,61 €, por danos en accidente de tráfico na E.P. 0002 Pontevedra-Figueirido o día 16 de outubro de 2012 como consecuencia da colisión contra unha árbore que se atopaba no medio da estrada, na que se desestima dito recurso, con condena en custas á demandante por importe de 265,00 €, e cuxa defensa foi levada pola Asesoría Xurídica desta Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da citada sentenza. 11.21840.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA, RECAÍDA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 5/13, PROMOVIDOS POR D. ÓSCAR RODRÍGUEZ CASTELLANO CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA E.P. 2405 CERQUIDO-BUDIÑO Dada conta que con data 22 xaneiro de 2014 tivo entrada nesta Deputación sentenza de data 15 de xaneiro do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra recaída en autos de procedemento abreviado núm. 5/13 promovidos por D. Óscar Rodríguez Castellano contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial por importe de 1.068,57 €, por danos en accidente de tráfico na E.P. 2405 Cerquido-Budiño o día 12 de marzo de 2012 como consecuencia do impacto provocado por unha pedra no vehículo do reclamante existente na calzada, na que se desestima dito recurso, con condena en custas á demandante por importe de 200,00 €, e cuxa defensa foi levada pola Asesoría Xurídica desta Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da citada sentenza. 12.21841.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN PROCEDEMENTO SOBRE DEREITOS FUNDAMENTAIS NÚM. 288/2013 POR DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUDE DE ACCESO A EXPEDIENTE Dada conta que con data 12 de novembro de 2013 notifícase sentenza núm. 224/13, de 7 de novembro anterior, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, ditada en procedemento sobre dereitos fundamentais núm. 288/2013 promovido polo Voceiro do Grupo Provincial do PSG-PSOE, D. Santos Héctor Rodríguez, contra desestimación por silencio administrativo de solicitude de acceso ó expediente das obras realizadas no Estadio de Pasarón, na que se estima o recurso se ben non apreciando infracción manifesta do ordenamento xurídico sen imposición das custas, e ordenando a posta a disposición do citado expediente ó demandante. A Xunta de Goberno queda enterada do seu contido, ordenando o cumprimento nos seus propios termos. 13.21842.- SENTENZA DO XULGADO DE MENORES Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS NÚM. 131/2013 PROMOVIDOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL SOBRE DANOS EN MOBILIARIO OCASIONADOS POR UN MENOR ACOLLIDO NA CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta que con data 27 de decembro de 2013 o Xulgado de Menores nº 1 de Pontevedra notifica sentenza ditada o día 12 de decembro anterior, pola que condena ó menor acollido na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, A.P.C., como autor dun delito de danos en mobiliario propiedade da Deputación Provincial de Pontevedra e cuxa defensa foi levada pola Asesoría Xurídica desta Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 14.21843.- SENTENZA DO XULGADO DE MENORES Nº 1 DE PONTEVEDRA EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE REFORMA NÚM. 286/2012 SOBRE FURTO DE USO DE VEHÍCULO DE MOTOR POR PARTE DUN MENOR ACOLLIDO NA CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta que con data 19 de febreiro de 2014 notifícase sentenza núm. 12/2014 do Xulgado de Menores nº 1 de Pontevedra en relación con Expediente de Reforma núm. 286/2012, incoado en virtude de denuncia da Policía Municipal de Salceda de Caselas sobre roubo de vehículo por parte do menor acollido na C.I. Príncipe Felipe, na que se condena ó menor D.L.R. á medida de oito fins de semana de permanencia no centro e á indemnización de 15,00 € subtraídos do citado vehículo, coa responsabilidade solidaria dos seus pais e retirándose polo Ministerio Fiscal a petición de responsabilidade desta Deputación Provincial. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 15.21844.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO 276/2012, PROMOVIDOS POR MAPFRE FAMILIAR CÍA. DE SEGUROS E REASEGUROS E DNA. ROSA MARTÍNEZ HERMELO, POR DANOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA E.P. 1301 BUEU-CANGAS Dada conta que con data 5 de decembro de 2013 notifícase sentenza núm. 257/2013, de 26 de novembro anterior, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 276/2012 promovidos por Mapfre Familiar, Cía de Seguros e Reaseguros e Dna. Rosa Martínez Hermelo contra desestimación de reclamación patrimonial por danos en accidente de tráfico na estrada provincial 1301 dirección Bueu-Cangas, debido á existencia de terra e pedras na calzada, valorando ditos danos en 1.861,22 € e 7.714,05 €, respectivamente, na que se estima parcialmente o recurso, recoñecendo o dereito a unha indemnización á demandante Dna. Rosa Martínez Hermelo, se ben rebaixando a contía reclamada de 7.714,05 € a 3.925,55 €, con dereito ó cobro dos xuros legais dende a data de reclamación en vía administrativa e téndose executado dita sentencia a través de Resolución da Presidencia núm. 2014001607, de 20 de xaneiro de 2014. A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza. 16.21845.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO 427/12, PROMOVIDOS POR DNA. SONIA SARTAGES TORRES E D. JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SOBRE MODIFICACIÓN DE PREZO PÚBLICO POLOS SERVIZOS QUE SE PRESTAN NA GARDERÍA “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta que con data 24 de outubro de 2013 tivo entrada nesta Deputación sentenza de data 22 de outubro do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, recaída en autos de procedemento abreviado núm. 427/12-C promovidos por Dna. Sonia Sartages Torres e D. Jesús Alberto González Rodríguez contra resolución de data 8 de outubro de 2012, da Presidencia da Deputación de Pontevedra, pola que se desestima o recurso de reposición, fronte á Resolución de data 29/812, ditada en expediente sobre Acordo de Modificación de Prezo Público polos Servizos que se prestan na Gardería Príncipe Felipe, e cuxa defensa foi levada pola Asesoría Xurídica desta Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido desfavorable da citada sentenza. 17.21846.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 116/2012, PROMOVIDOS POR D. BERNARDO RODRÍGUEZ PEREIRA, FUNCIONARIO PROVINCIAL, CONTRA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL E ACORDO PLENARIO SOBRE ADSCRICIÓN A POSTO DE TRABALLO NA CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta que con data 17 de setembro de 2014 notifícase sentenza núm. 182/2013, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, ditada en autos de procedemento abreviado núm. 116/2012, promovidos polo funcionario provincial, D. Bernardo Rodríguez Pereira, contra resolución presidencial e acordo plenario sobre adscrición a posto de traballo na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, na que se estima o recurso, ordenando a reincorporación do funcionario ó seu posto de traballo no Parque Móbil, con imposición das custas xudiciais, ostentando a defensa da Deputación a Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada da mesma. 18.21847.- DECRETO DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DECLARANDO TER POR DESISTIDA A DNA. Mª DOLORES PINTOS PÉREZ NOS AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO 420/2012, SOBRE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR DANOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO NA RÚA ARÍS DE POIO Dada conta que con data 4 de setembro de 2013 notifícase Dilixencia de Ordenación do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, declarando a firmeza do Decreto ditado con data 20 de xuño de 2013, polo que se acordou ter por desistida a Dna. María Dolores Pintos Pérez do recurso Contencioso-Administrativo promovido contra o Concello de Poio e esta Deputación Provincial sobre reclamación por danos en accidente de tráfico na rúa Arís de Poio o día 8 de abril de 2011, danos que valoraba en 119,07 €. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable do mesmo. 19.21848.- AUTO DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE PONTEVEDRA, DITADO NO INCIDENTE DE EXECUCIÓN NÚM. 116/2012, DIMANANTE DO PROCEDEMENTO ABREVIADO DE IGUAL NÚMERO PROMOVIDO POR D. BERNARDO RODRÍGUEZ PEREIRA Dada conta que con data 24 de febreiro de 2014 notifícase Auto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, de 17 de febreiro anterior, ditado no Incidente de Execución de sentenza núm. 116/2012, dimanante do procedemento abreviado de igual número promovido por D. Bernardo Rodríguez Pereira, no que solicita a nulidade da Resolución Presidencial de execución de sentenza sobre reincorporación a posto de traballo, desestimándose dita solicitude en atención ás alegacións formuladas pola Asesoría Xurídica no Incidente de Execución. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable do mesmo. 20.21849.- COMUNICACIÓN DO VALEDOR DO POBO SOBRE ARQUIVO DE EXPEDIENTE DE QUEIXA N.7.Q/2744/11 PLANTEXADA POLOS VECIÑOS DO LUGAR DE MOLDES, PARROQUIA DE MOURENTE (PONTEVEDRA), UNHA VEZ APROBADO O PROXECTO DE OBRA POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA REMATAR COAS INUNDACIÓNS NA ZONA A Xunta de Goberno toma coñecemento de comunicación do Valedor do Pobo, de data 2 de setembro de 2013, dando por cumprida a recomendación formulada o 24 de xullo de 2012 á Deputación Provincial e ó Concello de Pontevedra en orde a solucionar o problema de inundacións existentes no Lugar de Moldes, Parroquia de Mourente, una vez remitida polo Concello de Pontevedra certificación acreditativa do acordo da Xunta de Goberno Local sobre aprobación do proxecto, expediente de contratación e apertura do procedemento para a adxudicación das obras “Rede de sumidoiros no lugar de Vilaverde-Mourente”. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 21.21850.- RESOLUCIÓN DA DIRECTORA XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA DE GALICIA SOBRE FINALIZACIÓN DO EXPEDIENTE SANCIONADOR PO-02368-S-2013 POR INFRACCIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VEHÍCULO CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” Dada conta da resolución da Directora Xeral de Mobilidade de data 12 de febreiro de 2014, notificada a esta Deputación o día 14 de febreiro seguinte, en relación co expediente sancionador PO-02368-S-2013, incoado por “Circular realizando transporte público de viaxeiros de uso especial –escolares- con vehículos que superan a antigüidade esixible”, cunha proposta de sanción de 1.001,00 €, e na que se resolve dar por finalizado o expediente declarando improcedente a esixencia de responsabilidade e a non imposición da sanción, á vista das alegacións presentadas pola Asesoría Xurídica. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da citada resolución 22.21851.- RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E TÉCNICA DO MINISTERIO DE ECONOMÍA E COMPETITIVIDADE POLA QUE SE RESOLVE A IMPROCEDENCIA DO REINTEGRO DE IMPORTES ABOADOS E XUSTIFICADOS DA ACCIÓN COMPLEMENTARIA AGL2007-30600-E Dada conta da resolución da Dirección Xeral de Investigación Científica e Técnica do Ministerio de Economía e Competitividade (nº rex. Entrada 2013117950), pola que se resolve a improcedencia do reintregro de 5.000,00 €, correspondente ó 100% da subvención concedida no seu día para a Acción Complementaria AGL2007-30600-E, destinada a realización do proxecto “I Simposio iberoamericano de Horticultura ornamental. IV Jornadas Ibéricas Horticultura ornamenal”, á vista das alegacións presentadas contra o acordo de inicio do procedemento de reintegro. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da citada resolución 23.21852.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR DNA. MARÍA DOLORES PINTOS PÉREZ POR DANOS EN VEHÍCULO POR SOCAVO NA E.P. 0606 (CONCELLO DE POIO) Dada conta que con data de rexistro 25/06/13 (rex. núm. 2013051201) tivo entrada nesta Deputación instancia e solicitude de indemnización subscrita por Dona María Dolores Pintos Pérez, con domicilio a efectos de notificacións na rúa General Gutiérrez Mellado, 15-6ºA de Pontevedra, por danos en vehículo producidos a consecuencia da existencia dun socavo na E.P.0606 (rúa Arís) no Concello de Poio o día 08/04/11 e que individualizou economicamente en 119,07 €. Resultando.- Que con data 02/05/13 e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172.2 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu na data 10/06/13 co seguinte contido: “Primeiro. A Rúa Arís, no Concello de Poio, atópase nun tramo da E.P. 0606, tramo que foi transferido o concello de Poio por Convenio publicado no DOGA nº 100 de data 25 de maio de 2011 e coa posterior acta de entrega de data 16 de xuño de 2011, polo que na data do sinistro referenciado pertencía a Rede Provincial de Estradas da Deputación Provincial. Segundo. Na data de dito sinistro, 08/04/11, estábanse a realizar obras de mellora da capa de rodadura da estrada por a empresa adxudicataria Sercoysa, S.A. Neste Servizo non temos constancia de que se produxera accidente ou sinistro neste tramo nas datas sinaladas. Terceiro. Según fai constar a empresa Sercoysa, S.A., e como pode comprobarse no seu escrito de alegacións dirixido no seu dia o Concello de Poio, data de Rexistro 26/11/12, e que se aporta no expediente, esta obra estaba debidamente sinalizada e balizada e con una limitación de velocidade, 30 km/hora. Esta sinalización advertía da execución da mesma e da existencia de firme irregular. Como ben se sinala por parte da empresa adxudicataria, esta sinalización debería “necesariamente” coñecerse polo reclamante e condutor do vehículo en tanto estes residen nas súas inmediacións…” Resultando.- Que con data 13/05/13 e con fundamento no artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aprobou o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, deuse audiencia á mercantil Sercoysa, para que fixera as alegacións que tivera por convenientes, facendo as mesmas en escrito de data 22/05/13 co seguinte contido: “…1º. Señalar que las obras que nos fueron encomendadas por la Diputación de Pontevedra en la carretera provincial 0606, el día 8 de abril de 2011 se encontraban en ejecución y perfectamente balizadas con la señalización que limitaba la velocidad a 30 km/h, advertía de su ejecución y la existencia de firme irregular. Su realización necesariamente era conocida por los conductores de ambos vehículos en tanto todos ellos residen en sus inmediaciones. A nuestro entender y de ser cierta la producción de daños en los vehículos que se señalan en la reclamación, de haberse atendido las indicaciones que suministraba la citada señalización y acomodado la conducción a las circunstancias de la vía, resulta imposible, por lo que la responsabilidad en su producción recae únicamente en los conductores de ambos vehículos. 2º. En cualquier caso rechazamos e impugnamos expresamente la valoración de los daños que se contén en la reclamación, toda vez que lo actuado en el expediente no permite entender que estos se produjeron en la fecha y lugar que se indica en la reclamación, ni se aporta ni consta dato que permita su valoración en el importe reclamado. No podemos dejar de señalar que la entidad de los daños que se contén en el escrito del reclamante resulta completamente desproporcionada, así como que resulta increíble que estos se hubieren producido en la manera que relatan Mª. Dolores Pintos y su esposo. Las características del firme y las fotografías incorporadas al expediente nos hacen sostener esta afirmación. En tanto el informe de la Policía Local de fecha 9 de abril de 2011, que recoge las manifestaciones del esposo de la reclamante, refiere únicamente un inconcreto daño en la dirección de ambos vehículos, en ningún caso daños en llantas o cubiertas, estimamos la reclamación que se nos traslada es absolutamente incongruente con lo manifestado a la Policía Local por su esposo. Por último señalar que el presupuesto aportado por Doña Mª. Dolores es claramente insuficiente al efecto pretendido, en tanto no acredita la reparación que valora, ni que esta se hubiere realizado en los vehículos que se refieren en ella ni, finalmente, la realización del gasto por el que se pretende indemnización. Este cúmulo de circunstancias nos hacen rechazar la reclamación que nos traslada por estimarla totalmente infundada…” Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93, en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, toda vez que do recollido no expediente dedúcese o seguinte: - As obras estaban perfectamente sinalizadas e balizadas, advertindo da súa execución e da existencia de firme irregular. - As mesmas estaban sinalizadas cunha limitación de velocidade de 30 km/h. - Non existía socavo nin afundimento algún, senón, como se observa nas fotografías xuntadas ó expediente, un desnivel no firme, non tendo este natureza cortante para converterse en susceptible e idóneo na causación dun dano. Así o recollen diferentes precedentes ditados polos Xulgados do Contencioso-Administrativo de Pontevedra. - O condutor do vehículo tiña coñecemento da realización das obras nesa estrada pois o seu domicilio atópase a escasos 900 metros. - Non se produciron mais accidentes pola mesma causa. Todos estes factores fan descansar a responsabilidade unicamente no condutor do vehículo, pois de ter adecuado a velocidade ás circunstancias esixidas pola vía, o accidente non se tería producido. Así, segundo recolle o artigo 45 do R.d. 1428/03, de 21 de novembro, que aprobou o Regulamento Xeral de Circulación, “todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse”. A Lei 18/1989 de 25 de xullo, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, no artigo 3.3 da base cuarta recolle o seguinte: “… los conductores quedarán especialmente obligados a circular de manera diligente…” En idénticos termos exprésase o xa meritado R.d. 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación, que no seu articulado recolle: Artigo 3.1 “… Se deberá conducir con la diligencia y preocupación necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor…” Artigo 18.1: “…El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad…” Artigo 132.1: “…Todos los usuarios de las vías objeto de la Ley están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan…” Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e R.d. 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a solicitude de indemnización. 24.21853.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D.MANUEL CASTRO-RIAL ABAD EN REPRESENTACIÓN DE D.JESÚS FONTÁN RIVAS POR DANOS EN VEHÍCULO NA E.P. 0018 XEVE-AMIL-ESPEDREGUEIRA (CONCELLO DE PONTEVEDRA) Dada conta que con data de rexistro 14/10/13 (rex. núm. 2013093754) tivo entrada nesta Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial subscrita por Don Manuel Castro-Rial Abad en representación de Don Jesús Fontán Rivas, con enderezo a efectos de notificacións na rúa Eduardo Pondal, 10-1ºA de Pontevedra, por danos en vehículo producidos a consecuencia da existencia dunha substancia deslizante na E.P. 0018 Xeve-Amil-Espedregueira no Concello de Pontevedra o día 28/03/13 e que cuantificou economicamente en 3.750,00 €. Resultando.- Que na data 04/12/13e con fundamento no artigo 10.1, último parágrafo, do R.d. 429/93, en relación co 82 e 83 da Lei 30/92, e 172 do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas, que o emitiu na data 10/02/14 co seguinte contido: “Primero. El punto donde se sitúa el accidente referenciado se encuentra en la E.P. 0018 Xeve-Amil-Espedregueira, perteneciente a la red de carreteras provinciales. Segundo. Se tuvo conocimiento de este accidente a través de los servicios de emergencias del 112, que dieron parte de este accidente a la centralita de la Diputación de Pontevedra. Se activó el protocolo de guardia establecido y se avisó a la Brigada de conservación de carreteras de la zona, que tardó unos quince minutos en desplazarse al lugar tal y como consta en los partes que se adjuntan al presente informe. Tercero. Según los datos aportados por el capataz de la brigada de guardia que acudió al lugar del accidente, el vertido que encontraron en la calzada provenía del propio vehículo accidentado. No apreciaron la existencia de ningún vertido anterior o distinto al mencionado. Cuarto. Las labores de limpieza se llevaron a cabo, por parte de la brigada de guardia, hasta las 20.55 horas…” Resultando.- Que con data 11/02/14 solicitouse informe complementario ó Servizo de Infraestruturas da Deputación, que emitiu o mesmo na data 13/02/14 co seguinte contido: “… Único.- Por parte de este Servicio no se tuvo constancia de ningún otro accidente, además del referenciado, en ese vial, en las fechas señaladas ni en otras anteriores o posteriores…” Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos nos artigos 6.1 do R.d. 429/93 en relación co 70, 30, 31-1-a e 142.5 da Lei 30/92. Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigos 139.1 da Lei 30/92 e 13.2 do R.d. 429/93) co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non responsabilidade desta Deputación no evento lesivo, pois a forza causacional reside nun vertido dunha substancia deslizante na calzada que puidera provir, como di o capataz da brigada que actuou ese día, do propio vehículo accidentado ou no seu caso dun terceiro que, precedentemente utilizou esa vía e que de xeito consciente ou non, a derramou, atopándonos ante un suposto de forza maior (caracterizado pola súa externalidade e imprevisibilidade, que motiva a súa irresistibilidade e consecuente inevitabilidade), ó que é alleo esta Deputación, polo que dificilmente se lle poden atribuír as consecuencias indemnizatorias pola mera detentación material dunha infraestrutura, o que a convertería nunha especie de aseguradora universal de todos os riscos. Considerando.- Que como di o informe de infraestruturas non se tivo constancia de ningún accidente pola mesma causa. Considerando.- Que a xurisprudencia sentada polo T.S. en supostos idénticos ou similares (outro tipo de sustancias vertidas), fai descansar o título de imputación da responsabilidade á Administración -entre outros motivos-, na inoperancia, inacción, renuencia ou retardo na limpeza da vía máis aló dos 45-60 minutos a partir da chamada ou aviso para a súa limpeza, feito de modo real e probado, o que non se produce no presente suposto xa que os servizos de vixilancia e limpeza tardaron uns 15 minutos en chegar ó lugar do sinistro unha vez foron alertados (véxase o informe do Servizo de Infraestruturas), podendo neste senso invocarse “ad exemplum” as seguintes sentenzas: Sentenza do TS Sala 3ª de 11/02/87; sentenza do TS Sala 3ª de 07/10/97; sentenza do TS Sala 6ª de 03/12/02; sentenza do TS Sala 3ª de 24/02/03 F.J.1º; sentenza do TS Sala 3ª de 11/12/07 F.J.2º; sentenza do TSXG do 24/12/03 F.J.5º; sentenza do TSXG do 27/12/07; sentenza do TSXG de 04/10/07; ditame do Consello de Estado de 26/04/07; Sentenza da sección 8ª da Sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional de 23/06/98; do Xulgado do contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, sentenzas números 121/04; 20/07; 140/08; 114/09; 123/11; 77/12; 68/13 e 185/13; do Xulgado do concencioso-administrativo nº2 de Pontevedra, sentenzas números 170/04; 2/05; 183/06; 74/09 e do Xulgado do contencioso-administrativo nº3 de Pontevedra, sentenzas números 179/04; 74/08 e 250/13; abundancia de precedentes que, de interpoñerse recurso contencioso, facultaría á Deputación a solicitude de imposición de custas pola temeridade e mala fe na interposición da acción, considerando a pluralidade de precedentes e a identidade de razón entre eles e a “causa petendi” da presente reclamación. Considerando.- Que a maior abundamento, das sentenzas dos xulgados do Contencioso-Administrativo de Pontevedra que se invocaron, cabe resaltar os seguintes parágrafos: Da 170/04 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “… La mancha deslizante tuvo su origen en la intervención de un tercero lo que provoca la ruptura del nexo causal y por ende, exonera de responsabilidad a la Administración Provincial (STS de 9.5.2000). En ese orden de cosas, tampoco ha quedado demostrado que el servicio de vías y obras provinciales desatendiera su cometido de mantenimiento, en las debidas condiciones, de la vía por la que circulaba el recurrente de haber recibido el aviso de intervención correspondiente, con motivo de la presencia de una sustancia deslizante en una vía de su titularidad…” Da 183/06 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “… No ha quedado probado que el mencionado servicio provincial de vías y obras hubiera desatendido su cometido de mantenimiento de la vía pública en las debidas condiciones de seguridad para la circulación ante un eventual aviso de intervención que, por otra parte, tampoco hay constancia de su formulación. (…) En conclusión, cabe indicar que no procede exigir la responsabilidad de la Administración Pública titular de la carretera…” Da 74/2009 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “…hay que señalar que la mancha de gasoil se tuvo que producir poco antes del siniestro pues de lo contrario se hubiese evaporado (S.T.S Justicia del País Vasco 30/11/2007), sin que conste que el servicio de vías y obras de la Diputación Provincial fuera requerido. (…) La S.T.S. de 11/02/1987 “la naturaleza del factor causante del accidente (…) y la posibilidad de que se hubiera producido poco antes del siniestro, hace que por muy estricto concepto que se tenga de la función de vigilar (las vías pública por la Administración titular de las mismas) no quepa imputar a la Administración un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de dicho deber, derivado de no eliminar perentoriamente y con urgencia un obstáculo que ha podido aparecer de manera tan repentina como impensable…”. Da 329/210 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra: “…La obligación de la administración es proceder a la limpieza o reparación inmediata tras el aviso del problema, sin que en este caso hubiese aviso alguno (…)no puede exigirse de la administración de la vigilancia exhaustiva y en todo momento de las vías de su titularidad, siendo un suceso que no puede evitarse el de que otro usuario de la vía pueda derramar sobre ésta y de forma inmediata los demás usuarios se vean afectados, sin que de ello haya de derivarse responsabilidad patrimonial de la administración…” Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 139 e seguintes da Lei 30/92, 54 da Lei 7/85, 223 do R.d. 2568/86 e Rd 429/93. Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 89.1 e 54.1-b da Lei 30/92 en relación co 13.2 do R.d. 429/93, referido á desestimación argumentada da reclamación. Considerando.- Os preceptos invocados e demais de xeral e pertinente aplicación. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar a solicitude de indemnización. 25.21854.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Contenur, S.L. A empresa Contenur, S.L. (CIF B-82.806.738), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede á devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Crédito y Caución, por importe de mil novecentos once euros con sesenta e sete céntimos (1.911,67 €), para responder do contrato relativo á obra: Instalación de parques de xogos infantís (As Neves), que foi depositada na Tesourería Provincial o 16/03/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100019938, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Crédito y Caución, por importe de cinco mil setecentos vinte e sete euros con sesenta e un céntimos (5.727,61 €), para responder do contrato relativo a: Parque infantil que linda con Casa Consistorial (O Grove), que foi depositada na Tesourería Provincial o 04/02/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100007285, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas ó arquitecto D. Mauro Lomba Martínez. O arquitecto D. Mauro Lomba Martínez (CIF 76.891.857-M), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede á devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A xunta de goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de dous mil novecentos oitenta e tres euros con dous céntimos (2.983,02 €), para responder do contrato relativo a: Asistencia técnica para dirección de obra dunha pousada xardín en Armenteira, que foi depositada na Tesourería Provincial o 26/04/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100031543, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de dous mil novecentos oitenta euros (2.980,00 €), para responder do contrato relativo a: Asistencia técnica para dirección de obra dunha pousada xardín en Ribadumia, que foi depositada na Tesourería Provincial o 28/09/2010, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201000084250, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3.- Devolución de garantías definitivas á empresa Factor I Mas P, S.L.L. A empresa Factor I Mas P, S.L.L. (CIF B-36.864.551), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contratos do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede á devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de dito contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de mil cento noventa e seis euros (1.196,00 €), para responder do contrato relativo a: Asistencia técnica para o desenvolvemento de actividades de formación do módulo formador de formadores “Coidadores de Persoas Dependentes”, incluído no proxecto “Camiño cara unha Integración Laboral”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 10/10/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300129408 (Modificación de operación por Intervención), sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 26.21855.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2013 (3ª RELACIÓN DE PROXECTOS POSP 2013 A crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais, que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as Deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía e o emprego da provincia, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2013, que conta cunha consignación orzamentaria dispoñible de 15.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os Concellos de Cuntis, Forcarei, A Guarda, A Lama, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Silleda e A Estrada solicitaron acollerse a este Plan Provincial de Obras e Servizos 2013, e presentaron a documentación esixida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención Cuntis Pavimentación da rúa da Igrexa Xunta de Goberno de 09 de decembro de 2013 Forcarei Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín Guarda, A Pavimentación 3ª fase Rúa Cal e urbanización en Travesía Canal Lama, A Mellora rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate Porriño Proxecto de remodelación do enlace Antonio Palacios -Avenida de Galicia Ponteareas Parque urbano forestal Ponteareas Redondela Pavimentación do camiño municipal de Fortóns Silleda Mellora de viais en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte A Estrada Acondicionamento de camiños rurais no Concello Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 27 de febreiro de 2014, sobre o prego de cláusulas económico-administrativas particulares que rexerán nesta contratación. E remitido o expediente ó Servizo de Intervención para a súa fiscalización, emiten informe con data 27 de febreiro de 2014, onde se establecen unhas observacións con respecto á obra 1 “Pavimentación da rúa Igrexa” (Cuntis), sinalando que está pendente da achega por parte do concello da cantidade de 57.533,92 € en concepto de cofinanciación da mesma, que deberá estar ingresada antes da adxudicación do mencionado investimento. E en relación á obra 5 “Proxecto de remodelación do enlace Antonio Palacios-Avenida de Galicia” (O Porriño) para a execución da mesma sinalan que deberán atenderse os requirimentos postos de manifesto pola Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na súa autorización sectorial. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte relación de proxectos: 3ª relación de proxectos POSP 2013 Nº Expediente Concello Proxecto POSP/13/00791/2013000028 Cuntis Pavimentación da rúa da Igrexa POSP/13/00918/2013000025 Forcarei Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín POSP/13/00990/2013000065 Guarda, A Pavimentación 3ª fase Rúa Cal e urbanización en Travesía Canal POSP/13/01041/2013000036 Lama, A Mellora rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate POSP/13/00794/2013000054 Porriño Proxecto de remodelación do enlace Antonio Palacios -Avenida de Galicia POSP/13/00943/2013000068 Ponteareas Parque urbano forestal Ponteareas POSP/13/00984/2013000061 Redondela Pavimentación do camiño municipal de Fortóns POSP/13/00714/2013000090 Silleda Mellora de viais en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte POSP/13/00713/2013000009 A Estrada Acondicionamento de camiños rurais no Concello SEGUNDO.- Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na terceira relación de proxectos POSP 2013. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de un millón cento setenta e cinco mil doce euros con cincuenta céntimos, sen IVE (1.175.012,50 €), máis a cantidade correspondente ó IVE de douscentos corenta e seis mil sete centos cincuenta e dous euros con sesenta e un céntimos (246.752,61 €), o que fai un importe total dun millón catro centos vinte e un mil sete centos sesenta e cinco euros con once céntimos (1.421.765,11 €), realizándose a súa contratación coa distribución nas seguintes obras: Obra Concello Importe IVE Importe total 1 Pavimentación da rúa da Igrexa Cuntis 114.506,72 24.046,41 138.553,13 € 2 Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín Forcarei 117.967,45 24.773,16 142.740,61 € 3 Pavimentación 3ª fase Rúa Cal e urbanización en Travesía Canal Guarda, A 88.048,36 18.490,15 106.538,51 € 4 Mellora rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate Lama, A 59.261,62 12.444,94 71.706,56 € 5 Proxecto de remodelación do enlace Antonio Palacios -Avenida de Galicia Porriño 224.914,03 47.231,94 272.145,97 € 6 Parque urbano forestal Ponteareas Ponteareas 148.750,00 31.237,50 179.987,50 € 7 Pavimentación do camiño municipal de Fortóns Redondela 75.937,02 15.946,77 91.883,79 € 8 Mellora de viais en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte Silleda 81.495,93 17.114,15 98.610,08 € 9 Acondicionamento de camiños rurais no Concello A Estrada 264.131,37 55.467,59 319.598,96 € Así mesmo acorda: - Autorizar o gasto polo importe total dun millón catro centos vinte e un mil sete centos sesenta e cinco euros con once céntimos (1.421.765,11 €) con cargo á aplicación orzamentaria 2014/942.942.652.45.2013, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das obras. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 3ª RELACIÓN DE PROXECTOS POSP 2013 OBRA 1: POSP/13/00791/2013000028 Pavimentación da rúa Igrexa (Cuntis) OBRA 2: POSP/13/00918/2013000025 Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín (Forcarei) OBRA 3: POSP/13/00990/2013000065 Pavimentación Terceira Fase rúa Cal e Urbanización Travesía rúa Canal (A Guarda) OBRA 4: POSP/13/01041/2013000036 Mellora da rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate (A Lama) OBRA 5: POSP/13/00794/2013000054 Remodelación do enlace Antonio Palacios–Avda. de Galicia (O Porriño) OBRA 6: POSP/13/00943/2013000068 Parque urbano forestal (Ponteareas) OBRA 7: POSP/13/00984/2013000061 Pavimentación do camiño Fortóns (Redondela) OBRA 8: POSP/13/00714/2013000090 Mellora de viais en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte (Silleda) OBRA 9: POSP/13/00713/2013000009 Acondicionamento de camiños rurais no Concello (A Estrada). 1. ANTECEDENTES A crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais, que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que impide aos concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir os concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía e o emprego da provincia, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 7 de agosto de 2013, acordou aprobar as bases reguladoras do plan provincial de obras e servizos 2013, que conta cunha consignación orzamentaria dispoñible de 15.000.000 de euros. 2. OBXETO O obxecto do contrato ó que se refire este prego é a execución das obras descritas no apartado 1 do anexo I, e definidas nos correspondentes proxectos aprobados pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. Nos proxectos constan os documentos esixidos no artigo 123 do TRLCSP, despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, título I, capítulo II, sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, agás que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do anexo I deste prego. 3. FINANZAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do anexo I deste prego, incluíndo na mencionada contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde: 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais e autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real decreto lexislativo 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que fan parte deste non eximirá o contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión a estes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, Seguridade Social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 5. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración −prezo− ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 6. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou cando así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente acerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 7. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se indique no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e mais as circunstancias nas que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante a Administración, debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. A finalidade destas empresas será realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 8. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar, antes da formalización do contrato, un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Este prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e con petición previa do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga proposta pola dirección da obra o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 9. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 10. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos artigos 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. No caso de non se cumprir o prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 11.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra, de luns a venres de 8:30 a 14:30 e de 17:00 a 19:00 horas, os sábados de 9:00 a 13:00 horas; na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es) ou mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 11.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C, en función do sobre correspondente) - Obra núm.… (especificar o número de obra a que se licita) - Núm. de expediente (no caso de que se coñeza) - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo-e e teléfono de contacto - Número de inscrición no Rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación que se debe incluír nestes sobres detállase no apartado 4 do anexo I deste prego. 12. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - o titular da corporación ou o membro no quen delegue Vogais: - o secretario xeral - o interventor - o director de Infraestruturas Secretario: - o xefe do servizo de Contratación 13. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a Mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, sinalará, en acto público, as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a LCSP. Dita documentación seralles trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalarase, no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Darase a coñecer, neste acto, a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 3 do anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivese a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 14. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESAQUE PROPOÑA A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar todos os informes técnicos que estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requiriralle á empresa coa oferta mais vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 14.1. Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador, deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer ó asinamento de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal cada unha delas, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, ou representen a unha persoa xurídica, deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica. Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 14.2. Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó abeiro dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagamento das súas obrigas tributarias. 3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4. Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5. Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial. 6. Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7. Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 15. ADXUDICACIÓN O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende a unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase nunha resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados no artigo 152.3 do TRLCSP e 22.f do R.d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselle ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 16. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do contrato, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respecto á totalidade do contrato e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia, profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre esta materia establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As administracións públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle ó ente público contratante, cando este o solicite, a relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar, a solicitude do ente público contratante, un xustificante de cumprimento dos pagamentos unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 17. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1. Correspóndelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, fará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, para non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á entidade contratante. 2. A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios; a concesión de permisos, licenzas e vacacións; as substitucións dos traballadores nos casos de baixa ou ausencia; as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído o aboamento de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra; as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais; o exercicio da potestade disciplinaria; así como cantos dereitos e obrigas se deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 3. A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4. A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións agás que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados dos que ocupan os empregados públicos. Correspóndelle tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obriga. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos se presten nas dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que fan parte do sector público. 5. A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigas as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ó contrato, dunha banda, e a entidade contratante, doutra banda, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato e transmitirlles as ordes e instrucións que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do persoal ó posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato debendo, para ese efecto, coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade contratante para non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar a entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 18. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte ó da notificación da adxudicación, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a súa resolución. Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a súa formalización previa. 19. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS O ASINAMENTO DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 19.1. Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A-82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 Correo-e: delegacion.galicia@ateneasa.com 19.2. Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Estes documentos entregáronselle a Atenea, que realizará os seguintes trámites ante a Deputación de Pontevedra: a) Aprobación do Plan de seguridade e saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra. O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execución da obra ou do director, no seu caso. 19.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Con anterioridade ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo: Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación dos riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 19.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de todas as licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista informando inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entende que as liquidacións practicadas non se axustan a dereito o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládolle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 19.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará co asinamento da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá remitírselle inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a súa iniciación, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. No momento de se ditar a resolución quedará suspendida a iniciación das obras dende o día seguinte ó do asinamento da acta, computándose a partir desta data o prazo de seis meses ó que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará ó contratista. O prazo de execución empezará a contarse dende o día seguinte ó da recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar un novo acordo para que se produza a súa iniciación e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo fará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 19.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación, coa conformidade da dirección de obra e dos técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez estea conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato; no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, a Administración quedará coa potestade de non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días dende a súa entrada no Rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan na área de descargas da páxina web www.depo.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, a taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 19.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá acompañarse dun informe favorable do director de obra. 19.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata a autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. Unicamente poderase modificar o contrato cando se estableza no anexo I, de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que poderá facerse uso desta posibilidade, ou polas circunstancias previstas no artigo 107 TRLCSP. 20. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios ou pagamento das licenzas de obrigado aboamento nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista, informando inmediatamente á Administración do cumprimento os trámites), serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos carteis. 21. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar un responsable do contrato, vencellado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 22. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou ó director facultativo, e se é o caso, ó responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a Administración poderá penalizar o contratista ata un importe do 10% do orzamento (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lle causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas (art. 214 do TRLCSP). 23. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se producir a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a súa prórroga, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a si mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. A Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 24. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración en representación desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido do seu facultativo, se o estima oportuno. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses dende a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegará á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, para os efectos de inventario. 25. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ó que se engadirá unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 26. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado for favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, que, no último caso, lle será aboada a cantidade endebedada. 27. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía dende o día seguinte ó da data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución da obra. De se producir un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía e se non for suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de constrinximento. Dentro do prazo dos quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ó emprego do construído durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditarlle as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 28. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada por eles mesmos, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo-e contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados dende o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de que interpuxesen reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados esta Administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 29. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP. 30. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resolvidas polo órgano de contratación, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contencioso- administrativa, a teor do disposto na lei reguladora desta xurisdición.” Os anexos son como seguen: OBRA 1: Pavimentación da rúa da Igrexa (Cuntis) Núm. de expediente: obra 1. POSP/13/00791/2013000028 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Pavimentación da rúa da Igrexa (Cuntis)” 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 114.506,72 € IVE (21%): 24.046,41 € Total con IVE: 138.553,13 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 138.553,13 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico- administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios:  Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos.  Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos.  Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos.  Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios:  Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos.  Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1. Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2. Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3. Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4. As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 2: Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín (Forcarei) Núm. de expediente: obra 2. POSP/13/00918/2013000025 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Pavimentación en Cachafeiro, Cabanas e Gaxín (Forcarei)” 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 117.967,45 € IVE (21%): 24.773,16 € Total con IVE: 142.740,61 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 142.740,61 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 1 mes contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico- administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís):  As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada:  Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga).  Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva.  Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos.  Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica:  Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios:  Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos.  Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos.  Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos.  Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1.Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7.Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C) Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais . Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 3Pavimentación Terceira Fase rúa Cal e Urbanización Travesía rúa Canal (A Guarda) Núm. de expediente: obra 3. POSP/13/00990/2013000065 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Pavimentación Terceira Fase rúa Cal e Urbanización Travesía rúa Canal (A Guarda)” 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 88.048,36 € IVE (21%): 18.490,15 € Total con IVE: 106.538,51 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 106.538,51 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R. d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 4: Mellora da rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate (A Lama) - Núm. de expediente: obra 4. POSP/13/01041/2013000036 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Mellora da rede de abastecemento de auga potable en Fentosa, Campo, Ventoselo, Paradela de Xende e Gaxate (A Lama)” 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 59.261,62 € IVE (21%): 12.444,94 € Total con IVE: 1.706,56 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 71.706,56 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo) Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada. - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva. - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 5: Remodelación do enlace Antonio Palacios- Avenida de Galicia (O Porriño) Núm. de expediente: obra 5. POSP/13/00794/2013000054 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Remodelación do enlace Antonio Palacios- Avenida de Galicia (O Porriño)” 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 224.914,03 € IVE (21%): 47.231,94 € Total con IVE: 272.145,97 € B) FINANCIAMENTO:Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 272.145,97 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 4 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico- administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira. Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Melloras ofertadas 4. Memoria de seguridade e saúde 5. Programa de actuacións ambientais Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 6: Parque urbano forestal (Ponteareas) Núm. de expediente: obra 6. POSP/13/00943/2013000068 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Parque urbano forestal (Ponteareas)”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 148.750,00 € IVE (21%): 31.237,50 € Total con IVE: 179.987,50 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 179.987,50 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 4 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira. Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - -As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 7: Pavimentación do camiño municipal de Fortóns (Redondela) Núm. de expediente: obra 7. POSP/13/00984/2013000061 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Pavimentación do camiño Fortóns (Redondela)”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 75.937,02 € IVE (21%): 15.946,77 € Total con IVE: 91.883,79 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 91.883,79 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira. Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 8: Mellora de viais en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte (Silleda) Núm. de expediente: obra 8. POSP/13/00714/2013000090 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “ Mellora de vieiros en Outeiro, Cumbraos, Camporrapado, Regalade e Ponte (Silleda)”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 81.495,93 € IVE (21%): 17.114,15 € Total con IVE: 98.610,08 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 98.610,08 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 1 mes contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos: - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. OBRA 9 Acondicionamento camiños rurais no Concello (A Estrada) Núm. de expediente: obra 9. POSP/13/00713/2013000009 ANEXO I 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Execución da obra “Acondicionamento camiños rurais no Concello (A Estrada)”. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do R.d.l. 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: prezo tanto alzado Importe sen IVE: 264.131,37 € IVE (21%): 55.467,59 € Total con IVE: 319.598,96 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2014 2014/942.942.652.45.13 319.598,96 € Revisión de prezos: non procede, por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 meses contados dende o día seguinte ó do asinamento da acta de comprobación de replanteo, agás que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir cando menos por un ano a execución da obra. 1.7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 14.1. do prego económico-administrativo). Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - As contas anuais (conta de perdas e ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda e/ou os modelos 200 (declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro de rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: - Relación das obras executadas no transcurso dos cinco últimos anos avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (anexo V). O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, o material e o equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se lle achegará a documentación acreditativa pertinente. 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vencellados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B): máximo de 50 puntos: • Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. • Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. • Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. • Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (sobre C): máximo de 50 puntos: • Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. • Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse do seguinte xeito: 1.1.) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde se executará a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, as provisións a utilizar e os medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación ó programa de traballo e á súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto provocará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), mais indicaranse as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservando para si o dereito de as poder variar en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como mellora unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que a permitan. Os técnicos, en base á documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3.) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da cuestión principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problema na súa execución en relación coa seguridade e saúde. Definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes e outras. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. do R.d. 1627/97). Neste apartado realizaranse, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias e que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e mais das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co seu protocolo de seguimento. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos ós que están sometidos nela. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a súa utilización por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4.) Programa de actuacións ambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión ambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión ambiental propostos. As medidas ambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realiza nun marco de xestión ambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais a utilizar polo licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais a utilizar polo licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior ó 50%, conforme a unha certificación emitida por un laboratorio ou organización que non faga parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por verteduras, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2. Enumeración dos criterios de valoración automática (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e á valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1) Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2) Declaración responsable subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se achega no anexo II. 3) Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a súa execución, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 4) Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou ó galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: No caso de que o contrato se divida en varias obras, se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada unha das obras ás que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selada polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións ambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo IV do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicada sobre o orzamento de execución material da obra e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reserva para si o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro de relevo no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación. ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato PDF para cubrilo na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III. FÓRMULA DE VALORACIÓN “Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e a valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que supere os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente e menor ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Se : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións nas que a porcentaxe de baixa supere nun 5% á porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade), (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: oferta económica da empresa i n: número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente orzamento base de licitación porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente baixa media b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade Baixa Media Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos: Especificarase a porcentaxe sobre o Orzamento de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte desta da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo punto de corte porcentual de control de calidade neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente có PC% e menor ou igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ” ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) “D.ª/D.........................., maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI.................., expedido na data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de ____ (en letra e número) euros, máis ____ euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número):… - % do control de calidade ofertado:… - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO V. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS “ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO DA REALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS Título do contrato:…………………………………………………….……………….……… Núm. de expediente ………………………. con DNI núm. ……………….., en nome propio ou en representación da empresa ………………………, con NIF/CIF núm. …………………………………… DECLARA que a relación de obras análogas ó obxecto deste contrato realizadas nos últimos cinco anos son as que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe ano 2009 Importe ano 2010 Importe ano 2011 Importe ano 2012 Importe ano 2013 Importe total dos últimos 5 anos Destinatario Inicio Fin Totais ………………., ….. de …………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 27.21856.- APROBACIÓN DO CAMBIO DE APLICACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DA ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL SAN XOÁN DE FORNELOS E LOURIDO DE MIÑO DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO, CON CARGO Ó PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA, EXERCICIO 2013 A Xunta de Goberno, á vista do expediente e do informe de Intervención, acorda por unanimidade: Aprobar o cambio de aplicación do expediente de concesión de subvención á asociación que a continuación se relaciona e que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na sesión ordinaria do día 15 de novembro de 2013 adoptou no seu acordo número 12.21531 a concesión dunha subvención e o seu importe con cargo á aplicación orzamentaria 942.459.789.07.2013 do vixente orzamento provincial. Asociación Obxecto da subvención Orzamento Importe da subvención Asociación Veciñal e Cultural San Xoán de Fornelos e Lourido de Miño (G-36211993) (Salvaterra de Miño) Compra de materiais para actividade audio-visuais 3.025,00 € 3.000,00 € Ás condicións adoptadas no acordo de concesión da mesma son ás seguintes: a) As subvencións concédense para colaborar na execución de dita actuación. b) Para o aboo da subvención concedida requirirase a previa xustificación da inversión, unha vez concluída a súa execución, que haberá de axustarse estritamente ás Bases Reguladoras que rexeron a súa concesión. c) As solicitudes que se acollan a este programa deberán estar executadas e xustificadas antes do 30 do xuño de 2014, de non facelo así, procederase a anulación da subvención concedida. 28.21857.- RECOÑECEMENTO DA OBRIGA E DECLARACIÓN DE ABOO, POLO PROCEDEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO, DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Á A.M.R. MULLERES ARBENSES (ARBO), PARA REALIZAR A OBRA DENOMINADA “EQUIPACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DA COCIÑA”, INCLUÍDA NO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA 2012 (NÚM. EXP. 2012001547) Examinada a documentación xustificativa da subvención e visto o informe da Intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a xustificación e declarar de aboo, polo procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito, a cantidade de mil cincocentos euros (1.500,00 €) a favor da A.M.R. Mulleres Arbenses (Arbo), CIF. Núm. B-36395598, correspondente á subvención que lle foi concedida por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na súa sesión do 28 de decembro de 2012, polo sistema de concorrencia competitiva, para realizar a obra: “Equipación de electrodomésticos da cociña”, incluída no Programa de Acción Comunitaria 2012 (núm. exp. 2012001547). Este libramento farase con cargo á aplicación 14/942.459.789.07.2012 do vixente orzamento provincial. 29.21858.- INCLUSIÓN DE GRUPOS NO “PLAN CULTURAL 2014” A Deputación de Pontevedra aprobou as bases do Plan Cultural – 2014 na Xunta de Goberno que tivo lugar o día 27 de decembro de 2013, que se publicaron no BOP núm. 4, de 08/01/14, co que se inicia o prazo para a presentación de solicitudes das agrupacións interesadas ata o 7 de febreiro de 2014. Rematado dito prazo e unha vez estudada e revisada a documentación presentada polas mesmas de acordo coas bases establecidas, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a inclusión no Plan Cultural 2014 das agrupacións que se achegan na seguinte relación, excluíndo do mesmo as que se indican en relación aparte por non cumprir coas bases establecidas. Ditas agrupacións son as seguintes: RELACIÓN DE GRUPOS EXCLUÍDOS DO PLAN CULTURAL 2014 POR INCUMPRIMENTO DAS BASES PUBLICADAS NO BOP NÚM. 4, DE 8 DE XANEIRO DE 2014 Nome Concello Causa exclusión 1 Noemí Salomón Xirona Domicilio fiscal na provincia de Xirona 2 Ciudad del Lérez Pontevedra Non presentan ningunha documentación 3 The Blue Mandeys Tui Non presentan ningunha documentación 4 Acordes con Corazón Tui Non presentan ningunha documentación 5 Valdráns Folk Tui Non presentan ningunha documentación 30.21859.- PRÓRROGA DE DÚAS BOLSAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA CON DESTINO ÓS DE VILAGARCÍA DE AROUSA E GONDOMAR Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2012, aprobáronse as bases e a convocatoria de 195 bolsas de práctica laboral para titulados universitarios nos Concellos da provincia, publicada no BOP nº 1 do 02 de xaneiro de 2013, entre as que figuraban as seguintes: - Expediente C162 Vilagarcía de Arousa: unha bolsa para graduados e diplomados en educación social. No Boletín Oficial da Provincia, número 105 de data 03 de xuño de 2013, publicáronse as bases da convocatoria de 17 Bolsas de Práctica Laboral nas diferentes liñas de actuación que se desenvolven en Centros e Servizos dependentes deste organismo Provincial e Concellos da provincia entre as que figura a seguinte: - Expediente C6 Gondomar: unha bolsa para técnicos superiores en Administración de Sistemas Informáticos ou en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas. Mediante Acordo adoptado na Xunta de Goberno con número 17.21248 en sesión celebrada o 09 de agosto de 2013 ampliouse e adxudicouse a bolsa do expediente C162 para graduados e diplomados en educación social, a favor da candidata Catalina Mariño Gago con efectos do 01 de setembro de 2013 e por un período de seis meses. Mediante Acordo adoptado na Xunta de Goberno con número 7.21277 ratificouse a Resolución Presidencial nº 2013018174, pola que se adxudica unha bolsa para técnicos superiores en administración de sistemas informáticos ou en desenvolvemento de aplicacións informáticas con expediente C6, a favor do candidato Xosé Hadrián Sousa González con efectos do 1 de setembro e por un período de seis meses. Na base novena da convocatoria establécese que antes de que transcorran os últimos quince días do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poderen valorar se procede ou non a prórroga. Mediante informe de avaliación e á vista da memoria presentada os titores consideran que procede prorrogar as bolsas. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de intervención de data 20/02/2014, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as bolsas concedidas ós seguintes bolseiros e cos efectos que se relacionan a continuación, por un período de seis meses: Apelidos e nome Concello Efectos nº exp. Mariño Gago, Catalina Vilagarcía de Arousa 01/03/14 C162 Sousa González, Xosé Hadrián Gondomar 01/03/14 D10 A dotación económica da bolsa ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario o que supón para o ano 2014, un total de 9.600,00 €, sendo o custo da seguridade social de 34,72€/mes por beneficiario, o que supón para o ano 2014 un total de 416,64 €. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 14/921.241.481.01 e 14/921.241.160.03 do orzamento provincial. 31.21860.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 32.21861.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN PARA A ACTIVIDADE NÚM. 2013000890 “MOS ACTIVO II: PROGRAMA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA, CULTURAL E PROFESIONAL DO CONCELLO DE MOS”, INCLUÍDA NO PAM 2013 – SECCIÓN ACTIVIDADES Resultando que a Xunta de Goberno, na sesión ordinaria celebrada o día 09/08/2013, acordo núm. 10.21241, concedeu ó Concello de Mos, polo procedemento de concorrencia competitiva, unha axuda económica destinada ó financiamento da actuación núm. 2013000890 “Mos Activo II: Programa de Promoción Educativa, Cultural e Profesional do Concello de Mos”, incluída no PAM/13 – Sección Actividades. Resultando que unha vez notificadas as axudas concedidas e realizada a actividade incluída no PAM/13 – Sección Actividades , os beneficiarios deberán xustificalas antes do día 1 de marzo do 2014. Resultando que con data 24/02/2014 núm. de rexistro de entrada 2014016919, o Concello de Mos achega escrito solicitando prórroga do prazo de xustificación para a actividade “Mos Activo II: Programa de promoción educativa, cultural e profesional do Concello de Mos”, motivando dita solicitude na tardanza na xestión de documentación de obrigada presentación debido a intervención de distintos departamentos. Considerando o disposto na base décimo terceira das reguladoras do PAM/13 – Sección Actividades, en relación a solicitar unha ampliación do prazo de xustificación sempre que non exceda da metade do mesmo e, en todo caso, non supere os tres meses, ademais de que non prexudica dereitos de terceiros e considerando o exposto “ad supra”, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade. Aprobar a concesión de ampliación do prazo de xustificación ata o 31 de marzo do 2014 con carácter improrrogable, para a actividade “Mos Activo II:Programa de Promoción educativa, Cultural e Profesional do Concello de Mos”, incluída no PAM/13 – Sección Actividades. 33.21862.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN CELTA DE VIGO PARA A EXTENSIÓN CULTURAL E APOIO DEPORTIVO Á MOCIDADE DE TODA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA Vista a proposta do Servizo de Deportes de data 17 de febreiro de 2014, o informe de Secretaría Xeral de data 19 de febreiro de 2014 e o informe de Intervención de data 26 de febreiro de 2014, relativa á sinatura do Convenio de colaboración coa Fundación Celta de Vigo para a extensión cultural e apoio deportivo á mocidade de toda a provincia, mediante a achega de douscentos mil euros (200.000,00 €), e con cargo á aplicación orzamentaria 14/340.341.489.02 do vixente orzamento a Xunta de Goberno acorda por unanimidade a aprobación do mesmo facultando ó Ilmo. Sr. Presidente para a súa sinatura “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN CELTA DE VIGO PARA A EXTENSIÓN CULTURAL E APOIO DEPORTIVO Á MOCIDADE DE TODA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA Vigo, a … de ………… de 2014 REUNIDOS D. Rafael Louzán Abal, presidente desta Deputación Provincial, actuando na súa representación, e D. Manuel Carlos Mouriño Atanes, en calidade de presidente da Fundación Celta de Vigo, con CIF G-36810042 e domicilio social en Avda. de Balaídos, s/n, do Concello de Vigo (36210). EXPOÑEN A Fundación Celta de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra senten a necesidade de intensificar as relacións culturais e deportivas entre ámbalas dúas institucións, ó estares preocupadas pola divulgación e o recoñecemento dos seus valores máis señeros. Por iso contemplan o unir esforzos para que os nenos e mozos da provincia de Pontevedra poidan asistir, comprender e participar dos medios que o Museo do Real Club Celta de Vigo dispón co fin de obter a información e formación precisa do que foi e é unha institución socio-deportiva tan importante, como o é o Real Club Celta de Vigo. Iso suporá o habilitar, expresamente, as instalacións dispoñibles, nas que se recolle toda a historia do Club, engadidos os seus medios audiovisuais, en espacios horarios compatibles coas súas clases e tempo libre. O desenvolvemento dos obxectivos socio-deportivos esquematizaríase do seguinte modo: de acordo coa dirección dos colexios existentes na totalidade dos municipios pontevedreses, de acordo cos seus monitores, coas APAS ou de quen designe a Deputación Provincial de Pontevedra, créanse “GRUPOS DE VISITA GUIADOS”, de forma tal que ó longo da tempada 2013-2014, os escolares da provincia poidan percorrer as instalacións do Museo, distribuídos en máis de 800 m2, participar da hemeroteca e observa-los audiovisuais do Museo do Real Club Celta de Vigo. Mediante o desenvolvemento dos obxectivos anteriormente mencionados, a Fundación Celta de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra pretenden que durante a duración deste convenio os escolares da provincia de Pontevedra, coñezan a historia dun dos clubs deportivos máis importantes de Galicia, colevando isto, o propio coñecemento da historia de Galicia e dos seus momentos máis relevantes, xa que a historia de Galicia e do Real Club Celta foron sempre unidas desde o nacemento deste último. Ademais deste obxectivo didáctico, con este convenio tamén se persigue un obxectivo lúdico, xa que durante esta visita se pretende que os nenos pasen un día agradable e divertido practicando unha serie de actividades deportivas en compañía dos seus compañeiros, sempre baixo a tutela e supervisión de profesionais especializados. Por todo o exposto anteriormente a Fundación Celta de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra consideran que os obxectivos resumidos neste convenio axudan dun xeito importante e son necesarios para a formación deportiva, cultural e social dos escolares da nosa provincia. Para levar a cabo este Convenio de Extensión Cultural e Deportiva, ámbalas dúas institucións ACORDAN 1º.- Que a Fundación Celta de Vigo habilitará, expresamente, tódolos medios dispoñibles para que ningún neno e mozo da provincia de Pontevedra se quede sen ver o Museo do Real Club Celta de Vigo. 2º.- A xestión e organización das visitas á citada Fundación correrá a cargo da mesma, polo que se establecen grupos de escolares para que, coordinados conxuntamente polos seus representantes e pola Fundación Celta de Vigo, poidan asistir ó Museo do Real Club Celta de Vigo. 3º.- A Fundación Celta de Vigo, facilitará o acceso gratuíto, mediante a expedición das correspondentes invitacións para asistir os partidos do R.C. Celta de Vigo da tempada 2013-2014, ós xogadores das Escolas de fútbol da Deputación das categorías de: biberón, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e xuvenil e para os monitores que acompañen a ditos rapaces, exceptuando os días de clube. As invitacións terán que ser solicitadas á oficina de abonados na semana previa o partido (como fecha tope o venres ás 14:00 h.) ou mediante fax ó número 986214764 ou ó correo electrónico a abonados@celtavigo.net e recolleranse na oficina de abonados durante a semana previa ó partido ou no mesmo día de partido no despacho de entradas na porta 0. 4º.- A Fundación estará obrigada o seguinte:  Inserir o logotipo completo da Deputación de Pontevedra na parte posterior superior do número da camiseta do Celta B.  Inserir o logotipo da Excma. Deputación de Pontevedra nos seguintes soportes: o 40 metros de valado no frontal de Río no Estadio de Balaídos. o 20 m de valado no frontal de tribuna no Estadio de Balaídos. o 20 m de valado no frontal de marcador no estadio de Balaídos. o 15 m de valado no frontal de Gol no estadio de Balaídos. 5º.- O logotipo da Deputación de Pontevedra deberá figurar en calquera evento organizado pola Fundación Celta de Vigo. 6º.- En calquera publicación que edite a Fundación Celta de Vigo, deberá figurar o logotipo da Deputación de Pontevedra. 7º.- Nos actos e eventos deportivos da Deputación de Pontevedra, esta terá o dereito a invitar a adestradores e xogadores do Celta de Vigo C.F., sempre e cando por motivos técnicos, deportivos ou de dispoñibilidade dos propios xogadores sexa posible. 8º.- A Deputación de Pontevedra poderá dispoñer de becas ou descontos para os monitores das escolas deportivas provinciais, para cursos que a Fundación poida impartir ao largo do ano, así como, entradas para nenos das escolas deportivas provinciais, a excepción dos partidos catalogados como día do club. 9º.- Participación dos equipos do R.C. Celta (categoría base) nos torneos que levan o nome da Deputación de Pontevedra, sempre e cando non dificulte a organización e competición dos propios equipos. 10º.- A Deputación de Pontevedra poderá dispoñer de becas ou descontos para nenos/as das escolas deportivas provinciais que queiran asistir a campus deportivos da Fundación Celta de Vigo. 11º.- A Fundación Celta de Vigo e a Deputación de Pontevedra celebrarán conxuntamente algún/s evento/s onde apoien actividades de cooperación ao desenrolo que favorezan o progreso dos colectivos máis necesitados. 12º.- Establécese a cantidade de douscentos mil euros (200.000,00€) con cargo á aplicación orzamentaria 14/340.341.489.02 como contribución da Deputación Provincial de Pontevedra, para poder cubrir este convenio de extensión cultural e apoio deportivo ós escolares da provincia ó Museo do Real Club Celta de Vigo para a tempada 2013-2014. 13º.- A Deputación Provincial de Pontevedra aboará a citada cantidade de 200.000,00 € unha vez que a Fundación Celta de Vigo, xustifique a contribución con: a.- Fotografías da publicidade insertada a que se refire ás cláusulas 4º, 5º e 6º. b.- Certificación do Club de que a publicidade sinalada na cláusula 4º está exposta. c.- Memoria sobre as actividades culturais-deportivas realizadas. 14º.- A vixencia do presente convenio remata ó final da tempada 2013-2014. 15º.- As obrigas recollidas no presente protocolo de convenio de colaboración quedarán suxeitas a Lei 38/03, Xeral de Subvencións, así como o establecido nas bases de execución do orzamento provincial e demais disposicións de desenvolvemento. E como proba da firme vontade de fomentar o desenvolvemento cultural e deportivo de Galicia, e en particular da provincia de Pontevedra, asínase o presente Convenio no lugar e data do encabezado. O Presidente Fundación Celta de Vigo Asdo: D. Rafael Louzán Abal Asdo: D. Manuel C. Mouriño Atanes” 34.21863.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CORUXO F.C. PARA A EXTENSIÓN CULTURAL E APOIO DEPORTIVO Á MOCIDADE DE TODA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA Vista a proposta do Servizo de Deportes de data 18 de febreiro de 2014, o informe de Secretaría Xeral de data 19 de febreiro de 2014 e o informe de Intervención de data 25 de febreiro de 2014, relativa á sinatura do Convenio de colaboración co Coruxo F.C. para a extensión e apoio deportiva á mocidade de toda a provincia, mediante a achega de cen mil euros (100.000,00 €), e con cargo á aplicación orzamentaria 14/340.341.489.02 do vixente orzamento a Xunta de Goberno aproba por unanimidade a aprobación do mesmo facultando ó Ilmo. Sr. Presidente para a súa sinatura. Dito convenio é como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CORUXO F.C. PARA A EXTENSIÓN CULTURAL E APOIO DEPORTIVO Á MOCIDADE DE TODA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA Pontevedra, … de ……. de 2014 REUNIDOS D. Rafael Louzán Abal, actuando en representación da Deputación de Pontevedra, en virtude do seu cargo de presidente de conformidade co establecido no art.34.1b) da lei 7/85, de 2 de abril e, D. Gustavo Falque Comesaña, en calidade de presidente do Coruxo F.C., con CIF G-36708212 e domicilio social en lugar do Bao-Corujo, s/n, municipio de Vigo. EXPOÑEN O Coruxo F.C. e a Deputación Provincial de Pontevedra senten a necesidade de intensificar as relacións culturais e deportivas entre ámbalas dúas institucións, ó estaren preocupadas pola divulgación e o recoñecemento dos seus valores máis señeros. Por todo o exposto anteriormente o Coruxo F.C. e a Deputación Provincial de Pontevedra consideran que os obxectivos resumidos neste convenio axudan dunha xeito importante e son necesarios para a formación deportiva, cultural e social dos escolares da nosa provincia. Para levar a cabo este Convenio de Extensión Cultural e Deportiva, ámbalas dúas institucións ACORDAN 1º.- O Coruxo F.C., facilitará o acceso gratuíto, mediante a expedición das correspondentes invitacións para asistir ós partidos do Coruxo F.C., ós escolares e nenos das Escolas de fútbol da Deputación das categorías de: alevín, infantil, cadete e xuvenil, exceptuando os días de clube. 2º.- O Coruxo F.C. estará obrigada o seguinte:  Inserir o logotipo completo da Deputación de Pontevedra na parte posterior superior do número da camiseta do Coruxo C.F.  Inserir o logotipo da Deputación de Pontevedra nos seguintes soportes: o 14 metros de valado no frontal do campo. o 12 m de valado no frontal de tribuna do campo. o 12 m de valado no frontal de marcador no campo. o Valo no frontal de vestiarios de 8x3 m. o Valo exterior de 8x3 fronte a Praia do Vao. o Valo a pe de campo xunto á zona técnica local de 4x1 m. 3º.- Nos actos e eventos deportivos da Deputación de Pontevedra, esta terá o dereito a invitar a xogadores do Coruxo F.C. sempre e cando por motivos técnicos, deportivos ou de dispoñibilidade dos propios xogadores sexa posible. 4º.- Establécese a cantidade de cen mil euros(100.000,00€) con cargo á partida 14/340.341.489.02 como contribución da Deputación Provincial de Pontevedra, para poder cubrir este convenio de extensión cultural e apoio deportivo. 5º.- A Deputación Provincial de Pontevedra aboará a citada cantidade de 100.000,00 € unha vez que a Coruxo F.C., e xustifique a contribución con: a.- Fotografías da publicidade inserida no campo de fútbol. b.- Certificación do Club de que a referida publicidade está exposta no campo do Coruxo F.C. c.- Memoria explicativa das actividades culturais-deportivas realizadas cos escolares e nenos das Escolas Deportivas Provinciais. 6º.- A vixencia do presente convenio remata ó final da tempada 2013-2014. 7º.- As obrigas recollidas no presente protocolo de convenio de colaboración quedarán suxeitas a Lei 38/03, Xeral de Subvencións, así como o establecido nas bases de execución do Orzamento Provincial e demais disposicións de desenvolvemento. E como proba da firme vontade de fomentar o desenvolvemento cultural e deportivo de Galicia, e en particular da provincia de Pontevedra, asínase o presente Convenio no lugar e data do encabezado. O presidente Coruxo F.C. Asdo.- D. Rafael Louzán Abal Asdo.- D. Gustavo Falque Comesaña” 35.21864.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 27 de febreiro de 2014, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2014, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas, que figuran ca referencia 201400000430 e que contén dúas facturas, sendo a primeira de Claro Sol, S.A., por importe de 14.079,54 € e a derradeira de Claro Sol, S.A., por importe 6.514,19 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 20.593,73 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos do Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 20.593,73 € 36.21865.- ADXUDICACIÓN DE BOLSAS PENDENTES DE ASIGNACIÓN DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS No Boletín Oficial da Provincia de data 30 de outubro de 2013 (con corrección de erros no BOP de datas 6, 7 e 27 de novembro do 2013) publicáronse as bases reguladoras da convocatoria de 424 bolsas de práctica laboral en empresas do sector privado da provincia de Pontevedra destinadas a titulados universitarios e de formación profesional, segundo os casos, sen experiencia laboral previa, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ó mercado laboral. Co fin de favorecer a un maior número de aspirantes por Resolución Presidencial de data 17 de decembro do 2013, ratificada por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o 20 de xaneiro do 2013, ampliouse o número total de bolsas convocadas de 424 a 483. Por acordo adoptado na Xunta de Goberno, celebrada o 27 de decembro do 2013 adxudicáronse 420 bolsas de práctica laboral a favor dun total de 396 empresas, quedando pendente da asignación de bolsa 72 empresas: - 19 con cargo ó orzamento do ano 2013 (derivadas de renuncias de bolseiros). - 53 con cargo ó ano 2014 (22 que pertencen á última ampliación e 31 que quedaron sen bolseiro en decembro por falta de candidatos). E que comprenden as seguintes titulacións: 20 licenciaturas (800 €), 9 diplomaturas ou enxeñerías técnicas (800 €), 18 ciclos superiores (700 €) e 6 ciclos medios (600 €). Por Resolución Presidencial de data 28 de xaneiro do 2014 acordouse incorporar ó Plan de Práctica Laboral as 53 empresas que quedaron pendentes de asignación con cargo ó orzamento do ano 2014, e adxudicarlles as bolsas que correspondan as titulacións demandadas e xa convocadas. Por acordo de Xunta de Goberno de data 31 de xaneiro do 2014 acordouse adxudicar ós 51 aspirantes que se relacionan no seu anexo I. Por acordo de Xunta de Goberno de data 14 de febreiro do 2014 acordouse adxudicar ós 10 aspirantes que se relacionan no seu anexo I. Dende entón producíronse unha serie de renuncias que deixaron pendentes de asignación 3 empresas, e 1 revogación da bolsa a unha empresa que xera a necesidade de reubicar ó bolseiro noutra empresa dispoñible. Considerando que o procedemento de selección, asignación e distribución dos bolseiros por empresas levouse a cabo conforme ó establecido nas bases sexta, sétima e oitava da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas bolsas ós 4 aspirantes que se relacionan no anexo I, tal e como se detalla por número de expediente, titulación, importe e empresa de destino, con efectos 1 de marzo do 2014 e por un período de seis meses, podendo ser prorrogadas ata o 31 de decembro do 2014 por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula décima das bases e sempre que exista dotación orzamentaria. A dotación económica das bolsas imputarase ás aplicacións orzamentarias 921.920.481.47 e 921.920.160.47. As bolsas serán incompatibles con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza, agás as indemnizacións por razón do servizo, que deberá sufragar a empresa. O feito de aceptar e facer uso destas bolsas non xera ningunha relación laboral nin funcionarial coa Deputación de Pontevedra nin coa empresa na que se desenvolvan as actividades da práctica laboral, polo que non implica, en consecuencia, ningún tipo de compromiso para un posterior contrato ou vencello con este organismo provincial nin coa referida empresa. As empresas deberán cumprir o proxecto ou programa formativo presentado e designar un traballador da empresa que asuma a función de titor e que se encargue de facilitar a integración do bolseiro na empresa, de dirixir, controlar e supervisar as tarefas encomendadas. De dita designación darase traslado ó Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación Provincial a fin de poder facer un seguimento e avaliación das prácticas. Así, antes de que transcorran os últimos quince días do quinto mes do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados, especificando os obxectivos conseguidos, a metodoloxía empregada e os principais resultados dos estudos practicados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación e proposta de prórroga, se procede, que será trasladado ó Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación para a súa tramitación, cun mes de antelación á data sinalada de finalización. A Xunta de Goberno, previo informe da xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación, resolverá esta solicitude, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e o aproveitamento demostrado polo bolseiro. No caso de que o bolseiro renuncie antes da finalización do período de prácticas, deberá presentar no Rexistro Xeral da Deputación Provincial a correspondente solicitude dirixida ó Servizo de RR.HH. e Formación e informar previamente ó seu titor. En tal situación, a empresa poderá solicitar que se cubra a bolsa que queda vacante polo tempo restante cun candidato suplente, segundo a orde de puntuación obtida no proceso de selección. A relación de bolseiros é como segue: Anexo I: Relación de bolseiros por expediente e nome. Nº Titulación Nome Empresa Importe bolsa Expte. 1 Ciclo medio en electromecánica de vehículos automóbiles Maximino Janeiro Rodríguez Talleres Porteliña, S.L. 600 € E7 2 Ciclo superior en administración e finanzas Beatriz Martínez Durán IDAE Consultores, S.L. 700 € E13 3 Ciclo superior en animación sociocultural Iria Alonso García Rapesúa, S.L. 700 € E14 4 Licenciatura en publicidade e relacións públicas Antía Villar Sánchez Tempu, S.L. Correduría de seguros 800 € E99 37.21866.- REVOGACIÓN DUNHA BOLSA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS, POR INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS POR PARTE DA EMPRESA Por acordo aprobado na Xunta de Goberno celebrada o 27 de decembro de 2013 adxudicáronse as bolsas correspondentes ó Plan de Práctica Laboral en empresas do sector privado, por número de expediente, titulación, candidato seleccionado e empresa de destino, con efectos de 30 de decembro de 2013 e por un período de seis meses, prorrogables por outros seis. O pasado 30 de decembro de 2013 iniciou as súas prácticas laborais do expediente E7 da titulación Ciclo Medio en Electromecánica de vehículos automóbiles, ó bolseiro Maximino Janeiro Rodríguez na empresa Svetlana Bashkatova (mantemento do automóbil). Logo de diferentes chamadas e reunións co bolseiro dende o Servizo de Recursos Humanos e Formación manifestando o seu desacordo coas actividades encomendadas pola súa titora, e poñendo de manifesto que o desenvolvemento das súas prácticas consisten fundamentalmente na limpeza e lavado a man de automóbiles, deixando fóra todo o relacionado con mecánica, a Comisión de Seguimento do Plan de Práctica Laboral en empresas, procedeu a manter unha reunión coa responsable da empresa, Svetlana Bashkatova, o pasado 28 de xaneiro, coa finalidade de escoitar as dúas partes e reconducir a situación. Transcorrido un mes, a situación do bolseiro segue sendo a mesma, segundo nos manifesta el mesmo de forma presencial no Servizo de Recursos Humanos e Formación. A base décimo primeira da convocatoria das bolsas, establece que en calquera momento a Xunta de Goberno poderá, a proposta das empresas e mediante resolución motivada, revogar a bolsa á persoa adxudicataria que non cumpra debidamente as condicións esixidas nestas bases ou as normas xerais de funcionamento da empresa de destino, aténdose ó establecido nos artigos 36 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, suspendendo o aboamento destas, cando concorran entre outras causas, o incumprimento das obrigas dalgunha das partes. No caso de incumprimento grave das obrigas esenciais por parte da empresa adxudicataria resolverase a bolsa, podendo adxudicárselle a outra empresa se solicitase a dita titulación e estea en condicións de asumir o bolseiro afectado por esta situación polo tempo restante. Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1º Revogar a bolsa adxudicada á empresa Svetlana Bashkatova o día 28 de febreiro de 2014. 2º Reubicar o bolseiro Maximino Janeiro Rodríguez na empresa Talleres Porteliña S.L., do expediente E7 do Plan de Práctica Laboral en empresas do sector privado. 38.21867.- INFORME DE SOSTENILIDADE AMBIENTAL EN RELACIÓN CO TRÁMITE DE AUDIENCIA DO PROXECTO DE DECRETO SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA, REMITIDO POLA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Dada conta da comunicación da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de data 28 de xaneiro de 2014, recibida nesta Deputación o día 31 de xaneiro de 2014 (Rex. de entrada núm. 2014008258), remitindo proxecto de Decreto sobre contaminación acústica de Galicia, ós efectos de emisión de informe de avaliación de impacto ambiental por parte desta Deputación, e Resultando que a Xefa do Servizo de Medio Ambiente, emite informe con data 18 de febreiro de 2014, no que manifesta, entre outros: “O presente informe consta de: 1. Antecedentes 2. Obxectivos 3. Conclusións 1. Antecedentes A promulgación da Directiva do Parlamento Europeo e do Consello 2002/49 CE e a súa transposición ó dereito interno español a través da Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído (BOE núm. 276, de 18 de novembro), supuxeron a plasmación no noso ordenamento xurídico do tratamento moderno da contaminación acústica. Galicia foi unha das comunidades autónomas pioneiras na regulación da contaminación acústica mediante a Lei 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica e os decretos de desenvolvemento (Decreto 150/1999, de 7 de maio e 320/2002, de 7 de novembro), pero a entrada en vigor da anterior lexislación europea e estatal supuxo que quedase desfasada na súa maior parte, o que conduciu á súa derrogación mediante a Lei 12/2011, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 2. Obxectivos O obxectivo do presente decreto é desenvolver dita lexislación estatal básica e, por tanto, regular as medidas necesarias para previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica, para evitar e reducir os danos que desta poden derivarse para a saúde humana, os bens ou o medio ambiente, así como regular as actuacións específicas en materia de ruído e vibracións no ámbito territorial da nosa Comunidade Autónoma. 3. Conclusións Pódese concluír que o Proxecto de Decreto sobre contaminación acústica de Galicia traspón de forma adecuada a normativa estatal á autonómica, regulando unhas medidas efectivas en canto o control da contaminación acústica”. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 39.21868.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE BUEU Dada conta da comunicación do Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Bueu, de data 1 de agosto de 2013 (rexistro de entrada núm. 2013071988, de data 28/08/13), pola que se remite aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Bueu, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provinciais. Visto o informe da Enxeñeira Técnica de Obras Públicas do Servizo de Infraestruturas, de data 21 de febreiro de 2014, no que manifesta: “Las carreteras provinciales cuyo inicio se encuentra en el término municipal de Bueu son las siguientes: EP 1301 Alto da Portela-Beluso EP 1302 Beluso-Caboudra EP 1303 Banda del Río-La Portela EP 1304 Bueu-Igrexario de Cela EP 1305 Igrexario de Cela-Outeiro-Bueu EP 1306 Portela-Ermelo EP 1307 Acceso praia de Lapamán EP 1308 Acceso praia Lagos EP 1309 Acceso praia Beluso Como regla general, con la actual Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales, las alineaciones exigidas por este Organismo son las siguientes: Cierre: la mayor de las siguientes distancias, 2,00 m/arista exterior de la explanación y 6,30 m/eje de la calzada. Edificación: la mayor de las siguientes distancias, 7,00 m/arista exterior de la explanación y 11,30 m/eje de la calzada. Esas alineaciones podrán variar en las zonas de núcleo urbano o rural definidas en el correspondiente PXOM del Concello en el que se encuentren los citados núcleos. En esos puntos, la alineación será la marcada por las normas municipais” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e acorda a súa remisión ó Concello de Bueu. 40.21869.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAIS SOBRE PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PXOM DO CONCELLO DE PONTEAREAS Dada conta da comunicación do Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Ponteareas, de data 31 de xullo de 2013 (rexistro de entrada núm. 2013064310, de data 05/08/13), pola que se remite Procedemento de avaliación ambiental estratéxico do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Ponteareas, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provinciais. Visto o informe da Enxeñeira Técnica de Obras Públicas do Servizo de Infraestruturas, de data 21 de febreiro de 2014, no que manifesta: “Las carreteras provinciales cuyo inicio se encuentra en el término municipal de Pontareas son las siguientes: EP 4001 Ponteareas-Guillade EP 4002 Celeiros-Oliveira EP 4003 Confurco-Couso EP 4004 Acceso Igrexa Gulanes EP 4005 Areas-Alxán-Cabreiras EP 4006 Ponteareas-As Neves Por el término municipal de Ponteareas, también discurren tramos de otras carreteras que comienzan en otros ayuntamientos: EP 2703 Pazos-Ponteareas EP 4401 Mondariz-Fozara EP 1309 Acceso praia Beluso Como regla general, con la actual Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales, las alineaciones exigidas por este Organismo son las siguientes: Cierre: la mayor de las siguientes distancias, 2,00 m/arista exterior de la explanación y 6,30 m/eje de la calzada. Edificación: la mayor de las siguientes distancias, 7,00 m/arista exterior de la explanación y 11,30 m/eje de la calzada. Esas alineaciones podrán variar en las zonas de núcleo urbano o rural definidas en el correspondiente PXOM del Concello en el que se encuentren los citados núcleos. En esos puntos, la alineación será la marcada por las normas municipais” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e acorda a súa remisión ó Concello de Ponteareas. 41.21870.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO MUSEOGRÁFICO PARA O EDIFICIO DA CASA MARÍA CARBAJAL, DESTINADA A ALBERGAR A COLECCIÓN VISITABLE “CASA DA NAVEGACIÓN” DO CONCELLO DE BAIONA, INCLUÍDO NO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS 2013 (Nº EXPTE. 2014000196/ REF. POSP/13/00972/2013000092) A crise económica provocou un descenso nos orzamento municipais, que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as Deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Resultando que o Pleno Provincial, na sesión ordinaria celebrada o día 7 de agosto de 2013, aprobou as bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos Provinciais 2013 sendo o obxecto das mesmas regular a concesión de subvencións para financiar a realización de investimentos e gastos correntes das entidades locais da provincia e contribuír, deste xeito, a súa sustentabilidade e correcto funcionamento. Resultando que o Concello de Baiona solicitou formalmente e en prazo unha subvención con destino ó financiamento do investimento “Colección visitable Casa da Navegación de Baiona” (Ref.: 13/00972/2013000092). Resultando que pola Xunta de Goberno da Institución Provincial, na sesión ordinaria de data 13 de decembro de 2013, acordou conceder a subvención por importe de 100.000,00 € ó Concello de Baiona para a realización do investimento. Na mesma sesión, acordouse iniciar o expediente de contratación do investimento. O orzamento estimado para este contrato establécese por tanto na cantidade máxima de cento vinte e tres mil novecentos sesenta e seis euros con noventa e catro céntimos (123.966,94 €), máis vinte e seis mil trinta e tres euros con seis céntimos (26.033,06 €), cantidade correspondente ó 21% de IVE, sendo o importe total de cento cincuenta mil euros (150.000,00€). Visto o escrito da Xefa de Servizo de Cooperación, de data 13 de xaneiro, mediante o cal remite unha copia do exemplar do proxecto de inversión ó Servizo de Contratación. Visto o informe emitido polo Xefe do Servizo de Contratación de data 24 de febreiro de 2014, no que se xustifica no expediente a elección do procedemento e elabora un proxecto do prego de condicións económico-administrativas. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente de data 28 de febreiro de 2014. Considerando o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 12 tipifica este contrato como mixto, en cuxo caso para a cualificación do contrato terase en conta a prestación que teña máis importancia economicamente, e que o procedemento aberto é o que debe utilizarse ordinariamente para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado R.d.l. 3/2011. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministracións, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o expediente de contratación, condicionado a que o Concello de Baiona incorpore a dotación de 36.318,75 € e, dado a súa natureza, que cumpra cosas disposicións establecidas na Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural da Comunidade Autónoma de Galicia, para a adxudicación mediante procedemento aberto, da subministración, instalación e mantemento de equipamento museográfico para o edificio Casa María Carbajal destinada a albergar a colección visitable “Casa da Navegación” do Concello de Baiona, incluído no Plan de obras e Servizos Provinciais 2013, pola cantidade de cento vinte e tres mil novecentos sesenta e seis euros con noventa e catro céntimos (123.966,94 €), máis vinte e seis mil trinta e tres euros con seis céntimos (26.033,06 €), cantidade correspondente ó 21% de IVE, sendo o importe total de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €). 2.- Aprobar os pregos de cláusulas económico-administrativas e técnicas que rexerán en dito procedemento aberto. 3.- Autorizar o gasto polo importe máximo de 150.000,00 € (IVE incluído) con cargo á aplicación orzamentaria 2014/942.942.652.45.2013. 4.- Iniciar o procedemento de adxudicación para dita contratación, concedendo un prazo de quince días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de conformidade co estipulado no artigo 159.2 do citado R.d.l. 3/2011. Dito prego é como segue: “PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GENERALES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MUSEOGRÁFICO PARA EL EDIFICIO CASA MARÍA CARBAJAL DESTINADA A ALBERGAR LA COLECCIÓN VISITABLE “CASA DE LA NAVEGACIÓN” DEL AYUNTAMIENTO DE BAIONA, INCLUÍDO EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS PROVINCIALES 2013 (Nº EXP 2014000196 - REF: POSP/13/00972/201300092) 1. OBJETO El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es el suministro descrito en el apartado 1 del anexo I, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, describiendo las características del suministro y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario. En caso de que el procedimiento abierto se divida por lotes habrá un anexo I por cada unos de ellos. Para dicho contrato se contemplaron en su elaboración los preceptos del libro II del RGLCAP. El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares revestirán carácter contractual. Si el contrato está dividido en lotes los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo cual se atenderá a lo estipulado en el apartado 1 del anexo I de este pliego. 2. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado de la manera que se establece en el apartado 1 del anexo I y distribuido en las anualidades previstas. El presupuesto base de licitación del contrato es la cantidad expresada en el apartado 1 del anexo I de este pliego, incluyendo en dicha cuantía todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente, son a cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole. En todo caso se indicará como partida independiente el importe del Imposto sobre o valor engadido (IVE). Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán descartadas automáticamente. 3. RÉGIMEN JURÍDICO En todo lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el Real decreto legislativo 817/2009 de 8 de mayo por el que se desenvuelve parcialmente la LCSP y en lo que sea aplicable en el Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) en todo lo que no contradiga el TRLCSP, y en toda la demás normativa aplicable. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los documentos anexos que forman parte de este, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. El contratista acepta de forma expresa la sumisión a los presentes pliegos y a la legislación anteriormente citada, supletoriamente se aplicarán las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. El adjudicatario se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección de datos de carácter personal y cualquier otra de carácter general. 4. PROCEDIMIENTO El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de valoración −precio− o bien a una pluralidad de criterios, según lo dispuesto en el apartado 1 del anexo I de este pliego y en aplicación del artículo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en este texto legal. 5. PERFIL DEL CONTRATANTE Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por la TRLCSP o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, la Diputación la difundirá, a través de Internet (www.depo.es), en su perfil del contratante. En este perfil se publicarán todas las noticias, avisos y documentación relativos a este contrato. Cualquier duda existente a cerca de los pliegos que rigen esta contratación será dirigida y resuelta a través de la dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente clasificación y solvencia técnica que se dispongan en el apartado 2 del anexo I, en los términos que dispone el artículo 77 del TRLCSP y no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones que contempla el art. 60 de la mencionada norma. A efectos de la licitación los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y las circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios coincidirá con la del contrato hasta su extinción. La Administración podrá contratar uniones temporales de empresas que se constituyan para el efecto (sin que sea necesaria su formalización en escrituras públicas, hasta que se formalice la adjudicación); dichas empresas serán responsables solidarias ante la Administración y deberán de nombrar ante ella a un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se deriven del contrato hasta la extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de una cuantía significativa. Dichas empresas deberán tener por objeto la realización de actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización dotada de los elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 7. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, y el lugar de entrega de los bienes objeto del suministro figuran en el apartado 1 del anexo I. El contratista estará obligado a cumplir el contrato en su totalidad dentro del plazo ofertado, así como los plazos parciales señalados. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas y que la concurrencia para su adjudicación sea realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 8. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO Una vez incumplido el plazo el contratista incurre automáticamente en demora, pudiendo la Administración optar entre la imposición de penalidades o la resolución del contrato en caso de que las penalidades alcancen el 5 por ciento del precio del contrato. Los importes de estas penalidades se harán efectivos mediante su deducción en la facturación que se produzca o, de ser el caso, de la garantía, y sin que la aplicación y pago de estas excluya la indemnización a la que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA Su importe será del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en los artículos 95 y 96 del TRLCSP. La constitución de la garantía definitiva deberá ser acreditada dentro de los diez días hábiles siguientes, contados desde el siguiente al de la recepción del correspondiente requerimiento. En caso de incumplir este requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose, en este caso, a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que quedaran clasificadas las ofertas. La garantía definitiva se ingresará exclusivamente en la Caja de la Diputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES; LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro general de la Diputación, (sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y sábados de 9 a 13 horas; o en la sede de la Diputación en Vigo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) durante un plazo de 15 días naturales (artículo 159.2 del R. d. l. 3/2011) desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en domingo o festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente a este. También se podrán presentar por cualquiera de los procedimientos establecidos por los artículos 38.4º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Cuando la documentación se envíe por cualquiera de los procedimientos antes indicados el empresario deberá justificar la fecha y la hora de la imposición del envío y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), teléfono, fax (número 986 804 126) o telegrama, siempre en el mismo día. 10.2. Formalidades: Los contratistas interesados en la licitación deberán presentar tres sobres distintos, en los que se escribirá de forma legible y visible, sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: - Sobre (A, B o C) Poner la letra en función del sobre correspondiente - Lote núm. … (Especificar el número del lote de lo que se licita en caso de que el procedimiento se divida en lotes) - Núm. de expediente En el caso que se conozca - Denominación del contrato - Nombre del licitador - CIF - Dirección, e-mail y teléfono de contacto - Número de inscripción en el registro de contratistas (si es el caso) La documentación a incluir en dichos sobres se detalla en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada por los siguientes miembros: Presidente: - el titular de la Corporación o la persona en quien delegue. Vocales:- el secretario general - el interventor - el jefe del servicio responsable del contrato Secretario: - el jefe del Servicio de Contratación 12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación y se procederá a la calificación de la documentación general aportada por los licitadores en el sobre A. En caso de que sea necesario el arreglo de errores u omisiones en la documentación, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de 3 días hábiles para corregir estos defectos. Posteriormente la Mesa, a las 10 horas del quinto día hábil siguiente al día en el que finalice el plazo señalado para la presentación de plicas, en acto público, procederá a la apertura del sobre B de la documentación correspondiente a la documentación técnica valorable mediante criterios no evaluables mediante fórmulas, tal y como prevé el artículo 27 del Real decreto 817/2009 en el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha documentación se trasladará a los técnicos que se considere oportuno, los cuales la evaluarán y ponderarán según los criterios de valoración establecidos en el apartado 3 del Anexo I. Una vez evaluada esta documentación técnica se señalará en el perfil del contratante de la Diputación de Pontevedra la fecha y hora en la que se procederá, en acto público, a la apertura del sobre C de la documentación correspondiente a la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas. En este acto, se dará a conocer la ponderación asignada a la propuesta técnica de cada empresa y se procederá a la apertura de los sobres C de aquellas empresas que obtuviesen una ponderación de los criterios evaluables mediante juicios de valor que superen los puntos indicados en el apartado 3 del Anexo I. Para la valoración de las cifras o valores del sobre B se aplicarán los criterios establecidos en el apartado 3 del anexo I. Una vez aplicados estos criterios se clasificarán las propuestas en orden decreciente de valoración y se le propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador con la oferta económicamente más ventajosa. Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la proposición no se pueda cumplir como consecuencia de las bajas anormales o desproporcionadas, de conformidad con el criterio establecido en el anexo III se dará audiencia al contratista, por un plazo máximo de cinco días hábiles, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado. Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible cumplimiento. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimara que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que fueran clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 13. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA QUE PRESENTE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA El órgano de contratación, una vez evaluadas las propuestas, para cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, las clasificará por orden decreciente y requerirá a la empresa que haya presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles entregue la siguiente documentación: 13.1.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos: De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP (modificada por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo al emprendedor) deberá presentarse la siguiente documentación: 1. La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en los registros o aportar las certificaciones descritas en el artículo 9 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP). Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con un informe de la Misión Diplomática Permanente o la Oficina Consular de España en el lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Además, deberán justificar mediante un informe de la correspondiente Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e Facenda sobre la condición de estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, en los casos previstos en el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP). Si es persona física, el documento que acredite su personalidad (documento nacional de identidad para españoles; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo, en su caso, o cualquier otro documento equivalente para extranjeros). Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este representante (documento nacional de identidad, para españoles; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo en su caso, o cualquier otro documento equivalente para extranjeros) y, además, poder suficiente en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro oficial correspondiente que habilite para concurrir a la realización de contratos con las administraciones públicas. En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando a la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la representación de la unión temporal ante la Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica deberán presentar también una escritura de poder debidamente bastanteada por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se indican en el apartado 2 del anexo I de este pliego. En el mismo apartado se especifican los requisitos mínimos en función de los medios de acreditación de esta solvencia. Para la determinación de la solvencia de las uniones temporales de empresarios se acumularán las características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios. 13.2.- Documentación necesaria para la adjudicación del contrato: El licitador con la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la siguiente documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al amparo de los artículos 14 y 15 del RGLCAP, que acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 2.- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al amparo de los artículos 13 y 15 del RGLCAP, que acredite que se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones tributarias. 3.- Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el último recibo acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 4.- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios personales y materiales que se comprometió a adscribir a la ejecución del contrato. 5.- Deberá indicarse la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar, señalando su porcentaje con respecto a la totalidad del contrato, y el nombre o perfil empresarial. 6.- Documento que acredite la constitución de la garantía definitiva. 7.- Documento acreditativo del pago de los anuncios. 14. ADJUDICACIÓN El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto si se atiende a una pluralidad de criterios o a la proposición que incorpore el precio más bajo cuando este sea el único criterio a considerar. La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en caso de que haya que seguir los trámites señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.d. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización. El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 15. SUBCONTRATACIÓN El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP. Se deberá indicar en la oferta la parte del contrato que se haya previsto subcontratar, señalando su importe y porcentaje con respecto a la totalidad del servicio y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la administración contratante por los deberes contraídos con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Le corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. 2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión de permisos, licenzas y vacaciones, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando cumpla, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato a desenvolver su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. 5.- La empresa contratista deberá designar por lo menos un coordinador técnico o un responsable, integrado en su propio personal, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente la “entidad contratante”, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a los citados trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación a la prestación del suministro. c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de funciones que tengan encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo para ese efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del objeto del contrato. e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato en documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. Cuando por causas imputables al contratista no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar su resolución. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa. 18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El contratista deberá dar cumplimiento a los deberes derivados de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales según la legislación competente en esa materia. 19. GASTOS EXIGIBLES Los gastos que origine la publicación de los anuncios de licitación en el presente contrato, tanto en los correspondientes boletines oficiales como, en su caso, en la prensa, serán por cuenta del adjudicatario del contrato, sin que pueda imputarse a la Administración contratante ningún pago por tal concepto, y sin que estos gastos superen los 2.000 €. 20. RESPONSABLE DEL CONTRATO La Diputación podrá designar a un responsable del contrato, vinculado a esta institución, al que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La designación o no del responsable no eximirá al contratista de la correcta ejecución objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes directas del mismo, con expresa reserva escrita por parte del contratista, tanto el propio responsable como el órgano de contratación. 21. OTROS GASTOS EXIGIBLES Salvo pacto contrario, los gastos de entrega y trasporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, serán por cuenta del contratista. Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que enmiende los desperfectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 22. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el órgano de contratación. El contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y con las prestaciones técnicas y cláusulas administrativas. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega en la Administración, salvo que esta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de recepción de bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Recibidos por la Administración bienes o productos perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos de los mismos. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Si los suministros sufriesen un retraso en su recepción, siempre que este no fuera imputable al contratista y este ofrezca cumplir sus compromisos, el órgano de contratación concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pida otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime que no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, para los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. Cuando el contratista, por causas que puedan serle imputables, incurriera en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades que figuran en este pliego. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. Asimismo la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a la cual la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 23. GARANTÍA DE LOS SUMINISTROS El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción de los bienes suministrados. La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 del Real decreto legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público. b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus deberes y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en el citado Real decreto legislativo esté establecido. Así mismo, si durante el plazo de garantía se acreditase la vigencia de vicios o defectos de los bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o su reparación fuese suficiente. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados. 24. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación incluida en el sobre A de los licitadores que no resultasen adjudicatarios podrá ser retirada por ellos, con previo aviso al Servicio de Contratación mediante escrito común o electrónico en el e-mail contratacion@depo.es transcurridos tres meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de adjudicación a los licitadores y durante el plazo de 30 días naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en el supuesto de que hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista algún incidente administrativo. Transcurridos los plazos anteriormente mencionados esta Administración dispondrá de la documentación quedando exenta de toda responsabilidad. 25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución enumeradas en los artículos 223 y 299 del TRLCSP. 26. JURISDICCIÓN COMPETENTE Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa dejando expedita la vía jurisdiccional, contenciosa-administrativa, a tenor de lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.” Os anexos son como seguen: ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO “1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO REF: POSP/13/00972/201300092 1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO Redacción del proyecto museográfico y la subsiguiente ejecución material del diseño, suministro, instalación y mantenimiento temporal de equipamientos museográficos del Edificio “Casa María Carbajal” destinada a albergar la colección visitable Casa de la Navegación del Concello de Baiona. Este proyecto museográfico afectará a las zonas públicas de exposición permanente. La actuación incluirá: A) Diseño: - Diseño y desarrollo de equipamiento e instalaciones de las salas destinadas a exposición permanente. - Diseño y desarrollo de iluminación de las dos plantas (baja y primera) del edificio. Las propuestas de las empresas licitadoras deberán responder a los programas arquitectónicos, de exposición y de colecciones que se recogen en la documentación anexa al Pliego de Prescripciones Técnicas. B) Suministro e instalación: La actuación incluirá la ejecución de la fabricación, suministro y montaje en las salas, del diseño detallado en el proyecto expositivo. C) Mantenimiento integral de equipos e instalaciones durante dos años. 1.2. PROCEDIMIENTO División en lotes: no Calificación contrato: mixto CPV: 92521000/92521100 Trámite: ordinario Procedimiento: abierto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales (artículo 159.2 do R.d. l. 3/2011) a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN A) TIPO DE LICITACIÓN Formulación del precio: Precio a tanto alzado Importe sin IVA: 123.966,94 € IVA (21%): 26.033,06 € Total con IVA: 150.000,00 € B) FINANCIACIÓN: Cuadro de financiación: Anualidad Aplicación presupuestaria Importe total con IVA 2014 942.942.652.45.2013 150.000,00 € Revisión de precios: no procede 1.4. PRAZO DE EJECUCIÓN El plazo máximo para la ejecución total del contrato será de 180 días naturales. En la ejecución del contrato pueden distinguirse las siguientes fases: A) Fase I.- Se corresponde con la ejecución de los servicios de redacción del Proyecto de museografía, que deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la formalización del contrato. B) Fase II.- Consiste en la ejecución del proyecto, suministro e instalación, una vez que la Diputación preste la conformidad al mismo. Esta fase se desarrollará en el plazo máximo de 150 días naturales a contar desde el día de la aprobación del proyecto. Se excluye del cómputo de estas fases el plazo del que dispone el personal técnico para estudiar y aprobar el diseño y emitir dictamen al respecto. Así mismo, el proyecto de museografía será aprobado por el Servicio de Museos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 1.5. RÉGIMEN DE PAGO Los pagos a la empresa adjudicataria se realizará contra la prestación de las correspondientes facturas en función de la ejecución del contrato y una vez prestada la conformidad por parte del responsable de la unidad administrativa de la Diputación de Pontevedra, de tal modo que: - El 20% del precio se realizará al finalizar la Fase I de ejecución de los servicios de redacción del Proyecto de museografía, una vez que se apruebe el proyecto. El pago del precio será contra la prestación de la correspondiente factura una vez prestada la conformidad por parte de la Diputación de Pontevedra. - El 80% restante del precio se realizará contra la prestación de las correspondientes facturas una vez prestada la conformidad por la Diputación de Pontevedra. 1.6. GARANTÍAS Provisional: no se exige Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido). Plazo de garantía mínimo: El plazo de garantía mínimo se fija en dos años. 1.7. PENALIZACIONES En el caso de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato ofertados por el contratista, se podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP. 1.8. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE Los trabajos a contratar se llevarán a cabo por el adjudicatario con arreglo a lo previsto en los pliegos que rigen la contratación y con aplicación de la legislación vigente, y en particular debido a su naturaleza, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 8/1995, del 30 de octubre, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia y en su caso, contar con los permisos y autorizaciones que se requieran para la ejecución del contrato. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERIA Y TÉCNICA (Documentación a presentar en la fase de requerimiento, según figura en la cláusula 13.1 del pliego económico administrativo). Clasificación: Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica A) Solvencia económica y financiera: Se deberá acreditar una cifra media de negocio de los trabajos realizados por la empresa en los últimos tres años, igual o superior a la del presupuesto total del contrato, IVA incluido. Documentación a presentar: a) En el caso de Entidades con personalidad jurídica propia (sociedades mercantiles): - Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de los tres últimos años presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, y/o los modelos 200 (Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades) de los tres últimos años b) En el caso de Titulares de actividades económicas en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): b.1) Empresarios y profesionales con tributación del IRPF mediante el método de estimación directa normal o simplificada: - Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años. (Debiendo estar debidamente legalizados para aquellos que tengan dicha obligación). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVA) de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los cinco últimos años. b.2) Empresarios y profesionales con tributación del IRPF mediante el método de estimación objetiva - Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años y/o modelo 100 (Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los últimos cinco años. - Declaración responsable firmada por el representante legal que acredite que el libro registro de ventas e ingresos refleja la imagen fiel de la actividad económica de la empresa. En caso de no disponer del libro registro de ventas e ingresos, la declaración debe acreditar que el rendimiento neto de la actividad refleja la imagen fiel de la actividad económica de la empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar la solvencia técnica el licitador deberá presentar los siguientes documentos: a) Relación de los principales suministros realizados en el curso de los tres últimos años relacionados con el objeto del contrato, estos certificados indicarán el importe, las fechas y el destinatario, público o personal, y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término (cubrir el anexo V). Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por un único órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o por este, a falta del certificado, mediante una declaración del empresario. El importe total de estos contratos justificados deberá ser igual o superior al del presupuesto total del contrato, IVA incluido. b) Acreditación de estar suscrita la empresa a un seguro de riesgos profesionales. c) Relación de los siguientes medios humanos que se adscribirán al contrato (Cumplimentar los Anexo VI y VII): c.1) 1 Coordinador: Profesional con experiencia acreditada en manipulación, traslado y colocación de elementos museográficos. c.2) Personal encargado de la manipulación de bienes culturales que deberá poseer cualificación específica y experiencia demostrada en este tipo de trabajo. Nota importante: El equipo humano deberá estar formado inicialmente por los componentes relacionados en la oferta adjudicataria con valoración previa de la Diputación de Pontevedra. No obstante, podrán autorizarse cambios en esta composición siempre que:  Se presente una justificación escrita detallada y suficiente en la que se explique el motivo de cambio.  Se presenten posibles candidatos con un perfil de cualificación igual o superior al de la persona a sustituir.  El responsable por parte de la Diputación de Pontevedra acepte a uno de los candidatos propuestos. Por su parte, el adjudicatario que durante la ejecución del contrato propone el cambio de unas personas del equipo de trabajo deberá hacerlo por escrito con un mes de antelación y exponiendo las razones que obligan a dicha propuesta. Nota: Se deberán adjuntar los currículums vitae y perfiles profesionales del personal. 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Pluralidad de criterios: si Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, directamente vinculados al objeto del contrato: 3.1. Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas (SOBRE B). Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 50 puntos, de conformidad con los siguientes criterios: - Características del suministro e instalación de los materiales necesarios para la ejecución o implementación del proyecto, hasta un máximo de 20 puntos. - Características detalladas y adaptabilidad del proyecto museográfico, hasta un máximo de 15 puntos. - Memoria de las mejoras ofertadas, hasta un máximo de 10 puntos. - Plan de formación para la correcta utilización de material suministrado, hasta un máximo de 5 puntos. 3.1.1) Características del suministro e instalación de los materiales necesarios para la ejecución o implementación del proyecto, hasta un máximo de 20 puntos. Se valorará la propuesta del diseño del espacio de exposición y diseño del equipamiento de las salas destinadas a la exposición permanente, igualmente, serán objeto de valoración las características estéticas y funcionales de los materiales suministrados así como su durabilidad, facilidad de reposición, mantenimiento, eficiencia y versatilidad. 3.1.2) Características detalladas y adaptabilidad del proyecto museográfico, hasta un máximo de 15 puntos. Se valorará una memoria descriptiva que defina el proyecto por zonas expositivas y no expositivas, el modo de desarrollar la planificación y ejecución de los trabajos y su cronograma. Se valorará la adaptabilidad del proyecto y las soluciones propuestas que respondan a los programas arquitectónicos, de exposición y de las colecciones museográficas. 3.1.3) Memoria de las mejoras ofertadas, hasta un máximo de 10 puntos. Se valorarán mejoras aportadas por el licitador que resulten ventajosas para la optimización de las instalaciones y equipamiento, plan de mantenimiento u otras mejoras que no se valoren bajo criterios automáticos. 3.1.4) Plan de formación para la correcta utilización de material suministrado, hasta un máximo de 5 puntos. Se valorarán los aspectos relacionados con la actuación del personal ante diferentes situaciones de uso y manejo de los equipos museográficos. Nota muy importante: en la documentación que se presente en el sobre B no se podrá incluir ningún dato que permita intuir la propuesta económica ofertada por el licitador. Toda referencia económica en relación con el suministro prestado o relativa a los criterios de valoración automática se presentará única y exclusivamente en el sobre C. El incumplimiento de este precepto supondrá la exclusión de la oferta en el proceso de licitación. 3.2. Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas (sobre B). Nota importante: Sólo se procederá a la apertura de valoración de las propuestas del sobre C de aquellas empresas que obtuviesen una ponderación de los criterios evaluables mediante juicios de valor que superen los 30 puntos. Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 50 puntos de conformidad con los siguientes criterios: 3.2.1) Menor precio ofertado, hasta un máximo de 20 puntos. 3.2.2) Plazo de entrega del proyecto, hasta un máximo de 15 puntos. 3.2.3) Plazo de ejecución del proyecto, hasta un máximo de 15 puntos. Estos criterios se valorarán en función de las fórmulas establecidas en el Anexo III. Se entenderá por ofertas admitidas todas aquellas que no quedasen excluidas una vez realizado el examen de la documentación administrativa contenida en el sobre A. 4. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre contendrá los siguientes documentos: 1.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 2.- Declaración responsable suscrita por la persona que firme la proposición, de acuerdo con el modelo que se adjunta en el Anexo II. 3.- Compromiso del licitador de dedicar o adscribir al contrato los medios personales y materiales suficientes necesarios para la debida ejecución del mismo, a los que se refiere el artículo 64.2 do TRLCSP. Sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación del contrato. 4.- Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitador. En todo caso, las empresas extranjeras presentarán los documentos debidamente traducidos de forma oficial al castellano o gallego. 5.- Se deberá indicar la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar de conformidad con lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 6.- Compromiso de adscribir con la ejecución del contrato los medios humanos que se relacionan a continuación: 6.1) 1 Coordinador: Profesional con experiencia acreditada en manipulación, traslado y colocación de elementos museográficos. 6.2) Personal encargado de la manipulación de bienes culturales que deberá poseer cualificación específica y experiencia demostrada en este tipo de trabajo. 7.- Declaración responsable de estar la empresa suscrita a un seguro de riesgos profesionales. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VALORACIÓN DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Se presentará cerrado y con los siguientes documentos: El licitador deberá presentar la oferta técnica por escrito. Durante el proceso de valoración de las ofertas no se tendrán en cuenta aquellas que no presenten toda la documentación en formato digital indicado anteriormente. La propuesta técnica deberá tener formato “Anteproyecto” en el que se desarrollen propuestas formales y funcionales basadas en el objeto de este pliego. Este anteproyecto será desarrollado en profundidad por parte de la entidad que resulte adjudicataria. La estructura de la oferta se ajustará, como mínimo, a los diferentes apartados que a continuación se detallan (el desarrollo de cada una de los apartados se detallan en cláusula 4 del Pliego Prescripciones Técnicas: ÍNDICE: 1. Relación numerada y foliada de todos los documentos que se presenten, debiendo estar debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa. 2. Descripción del proyecto de exposición permanente: 2.1. Memoria. 2.2. Documentación Planimétrica. 2.3. Documentación referida a las características técnicas. 2.4 Mediciones. 3. Características del suministro e instalación de los materiales necesarios para la ejecución o implementación del proyecto. 4. Plan de formación para la correcta utilización de material suministrado. 5. Memoria de las mejoras ofertadas. Variantes de mejora en distribución y exhibición de piezas, calidades de los materiales, información gráfica adicional recreativa de ubicaciones originales u otras posibles mejoras. Además de la relación mínima de documentación el licitador deberá presentar todos aquellos documentos que considere oportunos para la perfecta definición del servicio, entendiendo que, en el caso de no indicarse un aspecto determinado, se cumplen los requisitos mínimos establecidos en el pliego. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Se presentará cerrado y con los siguientes documentos: 1.- Modelo de proposición según el modelo determinado en el Anexo IV del pliego de condiciones, firmado y sellado. Este modelo contendrá la oferta económica que se realice. 2.- Mediciones generales y presupuesto de coste de ejecución. Incorporación de un cuadro de precios unitarios, descompuestos y un resumen por capítulos. 3.- Cronograma. Deberá relacionarse con las fases de ejecución del contrato enumeradas en la clausula primera. No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o rajaduras que impidan conocer claramente que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, se excede del presupuesto base de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido, comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, podrá ser descartada por la Mesa de Contratación. En la proposición se indicarán como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así mismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables mediante fórmulas establecidas en los pliegos. ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo se puede descargarse en formato pdf para cubrir en el área de descargas de la siguiente dirección web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III.- FÓRMULAS A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) “Para el cálculo de los criterios evaluables mediante fórmulas correspondientes al Precio ofertado (hasta un máximo 20 puntos), Plazo de entrega del proyecto (hasta un máximo 15 puntos) y Plazo de ejecución del proyecto (hasta un máximo 15 puntos) se utilizará la siguiente fórmula: Se entenderá por ofertas admitidas todas aquellas que no hayan quedado excluidas una vez realizado el examen de la documentación administrativa contenida en el sobre A y el análisis técnico de la documentación contenida en el sobre B. • P: precio de licitación • N: número de ofertas • El1,El2,….,On: valor de las n ofertas, • B1, B2,….,Bn: bajas absolutas (Bi=P-Oi, i=l,….,n), • b1,b2, ….., bn: bajas porcentuales con respecto a • bmax,bmin: bajas porcentuales máxima y mínima, • bm: baja porcentual promedio • Vmax: máxima valoración posible • Wmax: máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas • Wi: valoración previa de la oferta i-ésima entre 9 y Wmax, i=l, ….., n, • Vi: valoración final de la oferta i-ésima entre 0 y Vmax, i=l, ….., n. Nota. Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio de licitación (y por lo tanto, no admisibles), se suponen que las bajas bi, son iguales o mayores que cero. 1. Valoración máxima inicial de acuerdo con las ofertas presentadas 2. Valoración previa entre 0 y Wmax Una puntuación inicial Wi de la oferta i-ésima se calcula por interpolación a intervalos del siguiente modo (ver figura 1): • Si (oferta entre el precio de licitación – baja nula – y la oferta media) entonces su valoración es proporcional entre los valores • Si bi>bm (baja superior a baja media) entonces su valoración es proporcional entre e Wmax 3. Valoración final entre 0 y Vmax En general las puntuaciones iniciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre todo cuando las ofertas son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrían mucho peso en la adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una alternativa de reescalado de las variaciones previas para trasladar las puntuaciones al intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa una cantidad S quasi-proporcional a la baja: • Si : • Si : La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente: , =l,….., n Entendiéndose que la puntuación máxima Vmax solo se atiende si la baja máxima (bmax) es igual o superior al 20% (figura 2). Nota. En el caso particular en el que todas las ofertas son iguales en precio de licitación se tiene b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 por lo que las valoraciones anteriores no son válidas (si tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación nula . En la práctica esta situación también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por eso proponemos dar una puntuación nula a todas las ofertas siempre que . 4. Fórmula completa para la valoración de ofertas 1.- Definición de Wmax: 2.- Definición de S: • Si : , • Si : 3.- Valoración de las ofertas cuando bmax > . Para ,…..,n: • Si entonces , • Si entonces 4.- Valoración de las ofertas cuando • Para ,…..,n: PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS (BAJA TEMERARIA): Para los efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará que están incursas en esta situación aquellas cuyo porcentaje de baja exceda en los porcentajes que se señalan a continuación, en función del número de empresas presentadas y admitidas al procedimiento: - Una oferta: será anormal si su baja porcentual es superior al 25% del precio de licitación. - Dos ofertas: una de las ofertas será anormal si su baja porcentual es superior a la de la otra en más de 20 unidades. - Tres ofertas: serán anormales aquellas que tengan bajas porcentuales superiores en más de 10 unidades a la media aritmética de las bajas porcentuales de las admitidas. Con todo, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta con la baja porcentual más pequeña cuando sea inferior en más de 10 unidades a ese promedio. En cualquier caso se considerarán anormales todas las ofertas con bajas porcentuales superiores al 25% del precio de licitación. - Cuatro ofertas o más: se considerarán temerarias aquellas ofertas con bajas porcentuales que sean superiores en más de 10 unidades a promedio de las bajas porcentuales de las ofertas admitidas. No obstante, si entre ellas existen bajas porcentuales inferiores en más de 10 unidades a esta media, se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía (mayor baja porcentual). • n = 1: Si b1 > 25, entonces la oferta 1 (única) es temeraria. • n = 2: Suponemos que . Si entonces la oferta 2 es temeraria. Obsérvese que la condición equivale a porque • n = 3: Suponemos que b1 ≤ b2 ≤ b3. Sea definida como: = (b2 + b3) si b1 < bm - 10 bm en caso contrario Para i = 1,2,3, si b1 >25 ou b1 > + 10 la oferta i es temeraria. • N ≥ 4: Suponemos que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ bn. Si b1 < bm – 10 sea 1 ≤ l ≤ n tal que b1 ≤ b2 ≤ ….≤ b1 < bm – 10, bl+1 ≥ bm – 10 Definimos: = si y si y , bm si Para i = 1,2,……,n, se b1 > b*m + 10 a loferta i es temeraria. - Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la proposición no se pueda cumplir como consecuencia de las bajas anormales o desproporcionadas, se dará audiencia al contratista, por un plazo máximo de cinco días hábiles, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado. Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible cumplimiento. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que fueron clasificadas, que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) “Don............., mayor de edad, vecino de............, con domicilio en................ titular del DNI número............, expedido en fecha.............., actuando en nombre propio o en representación de la empresa................... (CIF número.................) y con domicilio en..........., teléfono.......... según declaro responsablemente. Enterado del anuncio para adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato correspondiente al suministro (especificar denominación del suministro): Primero. Declaramos que en la ejecución del contrato se hayan cumplido los deberes derivados de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. Segundo. Nos comprometemos al suministro, con estricta sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas y condiciones económico-administrativas, que aceptamos en todas sus partes, con las siguientes condiciones: - Por el precio ofertado sin IVA (en letra y número) …………………………………………. más la cantidad correspondiente al 21% de IVA (en letra y número) …………………………... - Por el precio total de (IVA incluido) (en letra y número) …………………………………… Concepto Días naturales Plazo para la redacción del proyecto Plazo para ejecución del proyecto ………………., ….. de ……… de …. (Lugar, fecha, firma y sello del licitador)” ANEXO V. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUMINISTROS REALIZADOS (SOBRE A) “ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO DE LA REALIZACIÓN DE SUMINISTROS REALIZADOS POR LA EMPRESA EN ÚLTIMOS TRES AÑOS Título do contrato:……………………………………………….………………………… nº expediente…………………………..……………………………………………….… Dª/D………, con DNI núm. ………….., en nombre propio o en representación de la empresa………, con NIF/CIF núm. …………DECLARA que la relación de los suministros objeto del presente contrato realizados en los últimos tres años son los que se recogen en la siguiente tabla: Título del contrato Objeto Fecha Importe del año 2011 Importe del año 2012 Importe del año 2013 Importe total de los últimos 3 años Destinatario Inicio Fin Totales ……………………………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, fecha, firma y sello del licitador)” ANEXO VI. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTO DE LOS MEDIOS HUMANOS “ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO LOS MEDIOS HUMANOS ADSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Denominacion del contrato:………………………………..……….……………………… Clave del expediente: …………………………..………………………………………… D.ª/D. ………………………, con DNI núm. ……….., en nombre propio o en representación de la empresa…………………….., con NIF/CIF núm. …………… DECLARA que se compromete a adscribir para la ejecución del contrato los medios humanos que a continuación se relacionan: Categoría/puesto Nombre y apellidos Titulación Fecha de expedición del título Años de experiencia Dedicación al contrato Personal propio (si/no) Empresa Nota importante: el órgano de Contratación requerirá a la oferta económicamente más ventajosa, antes de la adjudicación del contrato, que acredite la disposición de los medios que se comprometió a dedicar o adscribir en la ejecución del contrato. Estos compromisos adquieren el carácter de obligaciones esenciales del contrato. ………………, ..….. de ………… de ………… (Lugar, fecha, firma y sello del licitador)” ANEXO VII. MODELO DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA JUSTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL “ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL EXIGIDA AL PERSONAL Nombre y apellidos: …………………………………………………………………… Fecha de nacimiento: …………………………..……………………………………….. Titulación: ……………………………………………………………………………. Fecha de expedición del título: …………………………………………………………… Años de experiencia: …………………………………………………………………… Nombre del contrato(1) Empresa Fecha de inicio Fecha final Duración del contrato Funciones desempeñadas en el contrato relacionadas con la experiencia que se acredita Duración total de los contratos (1) Se citarán exclusivamente aquellos contratos en los que el personal realizará las funciones que acrediten a experiencia en la materia requerida y ordenados desde el más antiguo al menos antiguo según la fecha de inicio. ……………………., ….. de …………… de ……. Fdo.: (nombre y apellidos de la persona que acredite la experiencia)” 42.21871.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE E EXCLUSIVIDADE DA ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO DE SURF DENOMINADO “SURF RÍAS BAIXAS PRO 2014” (Nº EXP. 2014000365) A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Deportes, mostra especial sensibilidade de cara a práctica deportiva, asumindo un compromiso férreo co fomento do deporte. Por segundo ano consecutivo, na provincia de Pontevedra desenvolverase o campionato internacional de surf promovido pola Asociación de Surfeiros Profesionais (ASP) Europa, e tendo en conta os resultados acadados na edición do ano 2013, a Institución provincial quere mostrar o seu apoio ó dito evento. Visto o escrito do Xefe do Servizo de Deportes mediante o que expón que se está xestionando a organización do campionato internacional de surf denominado “Surf Rías Baixas Pro 2014” o cal se celebrará na Praia da Lanzada os días 10, 11, 12 e 13 de abril do ano 2014. O orzamento estimado para o contrato establécese na cantidade máxima de 70.000,00 €, máis a cantidade correspondente o 21% de IVE (14.700,00 €). Vista a declaración emitida pola ASP na que outorga ó Club Praia Pantín (CIF: G-70177910) a exclusividade para levar a cabo a organización dos eventos da ASP Qualifying Series na provincia de Pontevedra e en concreto a organización do campionato internacional de surf denominado “Surf Rías Baixas Pro 2014”. Tendo en conta as consideracións que figuran no informe do Xefe do Servizo de Contratación de data 19 de febreiro de 2014. Resultando que con data 25 de febreiro de 2014, o Sr. Secretario Xeral informa sobre o prego de condicións económico-administrativas particulares que rexerá na contratación da organización do campionato de surf denominado “Surf Rías Baixas Pro 2014”. Visto o informe de fiscalización emitido polo Servizo de Intervención e documento RC con número de operación 201400018538, polo que se certifica a existencia de consignación orzamentaria, para facer fronte ás obrigas derivadas deste contrato, con cargo á aplicación 2014/340.341.227.06 do vixente orzamento provincial. Considerando que o contrato ven definido na Lei 34/1998, de 11 de novembro, Xeral de Publicidade, sendo a súa natureza, cando esteamos en presenza dunha relación bilateral e onerosa non cualificable como actividade subvencionables, de réxime privado. Considerando que o contrato de patrocinio publicitario non encaixa en ningún dos contratos típicos recollidos no TRLCSP, será un contrato privado e por tanto, na súa preparación e adxudicación se aplicará o dereito administrativo e, no relativo ós efectos e extinción, rexerase polo dereito privado. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.d.l. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato privado, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para este tipo de contratos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento negociado, sen publicidade e exclusividade, da organización do campionato de surf denominado “Surf Rías Baixas Pro 2014” que se realizará na Praia da Lanzada os días 10, 11, 12 e 13 de abril de 2014, pola cantidade máxima de oitenta e catro mil setecentos euros (84.700,00€), IVE incluído. 2.- Aprobar os pregos de cláusulas económico-administrativas e técnicas que rexerán en dito procedemento negociado, sen publicidade e exclusividade. 3.- Autorizar o gasto polo importe máximo de 84.700,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 2014/340.341.227.06 do vixente orzamento provincial. 4.- Iniciar o procedemento de adxudicación para a contratación da organización do campionato de surf denominado “Surf Rías Baixas 2014”, concedendo ó Club Praia Pantín (CIF: G-70.177.910) un prazo de dez días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á recepción da invitación a participar no procedemento negociado. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DA ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO “SURF RÍAS BAIXAS PRO 2014 1.- OBXECTO O obxecto do devandito contrato ó que se refire o presente prego, é o descrito/s no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I. O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I deste prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son, por conta do adxudicatario igual cós tributos de calquera índole. En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). 3.- RÉXIME XURÍDICO O contrato cualifícase como privado, en aplicación do artigo 20.1 in fine e 20.2 TRLCSP, e rexerase, en canto a súa preparación e adxudicación, en defecto de normas específicas, polo TRLCSP e a súa disposición de desenvolvemento, aplicándose supletoriamente as restantes normas de dereito administrativo ou, no seu caso, as normas de dereito privado, segundo corresponda por razón do suxeito ou entidade. No relativo os seus efectos e extinción, rexerase polo dereito privado. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ao contratista da obrigación do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión aos presentes pregos e á lexislación anteriormente citada. O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN O contrato adxudicarase por procedemento negociado sen publicidade e exclusividade, de acordo co establecido nos artigos 169 e 170 d) do TRLCSP. O Club Praia de Pantín (CIF G-70177910) posúe a exclusividade da organización oficial do campionato Surf Rías Baixas Pro 2014, ASP segundo certificado expedido por parte da Asociación de surfistas profesionais (ASP) en Europa, polo que, a contratación da organización deste campionato só é posible realizarse con dito club. 5.- PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. Calquera dúbida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es 6.- PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no apartado 1 do Anexo I. O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados. 7.- INCUMPRIMENTO DO PRAZO De incumprir o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que a aplicación e pagamento destas exclúa a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas polo atraso imputable ó contratista. 8.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. 9.- GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas no art. 96 do R.d. 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó que se lle requiriu a empresa que presentase a documentación correspondente no artigo 151 do R.d. 3/201,1 de 14 de novembro, que aproba o TRLCSP. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN 10.1.- Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no rexistro xeral da Deputación (na sede de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e sábados de 09:00 a 13:00 horas; o una sede da Deputación en Vigo, de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas), dentro do prazo de 10 días naturais, a contar dende a data do envío da invitación a participar no procedemento negociado. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30 /92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e 80 do R.d. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, agás por correo electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2.-Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar un único sobre, no que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Nº Expediente. No caso que se coñeza. - Denominación do contrato. - Nome do licitador. - CIF. - Enderezo, e-mail e teléfono de contacto. - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso). A documentación a incluír en dito sobre detállase no apartado 4 do anexo I do presente prego. 11.- NEGOCIACIÓN DO CONTRATO No apartado 3 do anexo I estableceranse os aspectos obxecto de negociación. O órgano de contratación negociará co candidato a oferta que este presentase para adaptala aos aspectos obxecto de negociación, co fin de velar pola oferta economicamente máis vantaxosa. 12.- REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA O órgano de Contratación, unha vez avaliada a proposta, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificará por orde decrecente e requirirá á empresa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 12.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 12.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato. O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó amparo dos artigos 14 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ao amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ao corrente do pagos das súas obrigacións tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 13.- ADXUDICACIÓN O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación referida no artigo anterior, fixando os termos definitivos do contrato. De forma simultánea publicarase a adxudicación no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra. 14.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ao seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ao contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 15.- RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do contratista tanto ó propio responsable coma ó órgano de Contratación. 16.- SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións, considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 17. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA 1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da "entidade contratante" do cumprimento daqueles requisitos. A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en todo momento á "entidade contratante". 2.- A empresa contratista asume a obrigación de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de baixa ou ausencia, as obrigacións legais en materia de Seguridade Social, incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as obrigacións legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigacións derívense da relación contractual entre empregado e empregador. 3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato. 4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias dependencias ou instalacións salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista ocupará espazos de traballo diferenciados do que ocupan os empregados públicos. Corresponde tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta obrigación. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de que, para a execución do contrato, os servizos préstense nas dependencias dos Departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman parte do sector público. 5.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigacións as seguintes: a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á "entidade contratante", canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e a "entidade contratante", doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia do devandito persoal ao posto de traballo. d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa "entidade contratante", a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. e) Informar á ''entidade contratante" acerca das variacións, ocasionais ou permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do contrato. 18.- EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o contratista ó órgano de Contratación. O contratista será o responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se os servizos sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que este non fose imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a Administración poida oportunamente e sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas con motivo do atraso imputable ó contratista. 19. GARANTÍA DOS SERVIZOS O prazo de garantía comezará a contar dende a data de recepción do servizo. A garantía definitiva responderá ós seguintes conceptos: a) Das penalidades impostas ó contratista segundo o artigo 212 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público. b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación do servizo realizado. 20. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución reguladas en dereito privado. 21. XURISDICIÓN COMPETENTE A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas que xurdan sobre a preparación e adxudicación, e a orde xurisdicional civil será a competente no relativo os seus efectos, cumprimento e extinción.” Ditos anexos son como seguen: “ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO 1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- DEFINICIÓN E OBXECTO DO CONTRATO Contratación da organización do campionato “Surf Rías Baixas Pro 2014”, que se celebrará os días do 10 o 13 de abril, ambos incluídos, na praia da Lanzada (O Grove), de conformidade co prego de prescricións técnicas. 1.2. PROCEDEMENTO División en lotes: non Cualificación do contrato: contrato privado de patrocinio publicitario. CPV: non procede Trámite: ordinario Procedemento: negociado sen publicidade e exclusividade Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: dentro do prazo de 10 días naturais, a contar dende a data do envío da invitación a participar no procedemento negociado. 1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación del prezo: tanto alzado Importe total sen IVE: 70.000,00 € IVE (21%): 14.700,00 € Importe total IVE incluído: 84.700,00 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Canon 2014 340.341.227.06 84.700,00 € Revisión de prezos: non procede. 1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN O contrato entrará en vigor na data da súa formalización e finalizará cando se cumpra o obxecto do mesmo. O prazo de execución do contrato entendese, en calquera caso, sen prexuízo da facultade de declarar a extinción do contrato, de conformidade co previsto no presente prego e na lexislación xerál de aplicación o contrato. 1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS Forma de pago: o pago do contrato realizarase contra a prestación da correspondente factura, unha vez conformada polo responsable do servizo de Deportes da Deputación de Pontevedra. Lugar de presentación das facturas: o contratista presentará a factura expedida ante o Rexistro Xeral da Deputación de Pontevedra, en tempo e forma, a efectos da súa remisión o órgano administrativo a quen corresponda a tramitación da mesma. 1.6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: non se esixe. 1.7. PENALIZACIÓNS E OBRIGAS ESENCIAIS DO CONTRATO 1.7.1. Penalizacións: No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do TRLCSP. 1.7.2. Obrigas relativas o contrato: O adxudicatario contraerá (ademais das obrigas esenciais do contrato) as seguintes obrigas relativas a publicidade institucional: - O adxudicatario reservará un espazo publicitario nos puntos de encontro destinados á realización do campionato nos que instalará publicidade institucional da Deputación de Pontevedra. - O adxudicatario acondicionará, decorará e ambientará as estruturas móviles destinadas os grupos organizativos, zonas de xuíces, zona riders, photocall, pódium, etc. con publicidade institucional da Deputación de Pontevedra. - Os premios e trofeos a entregar aos participantes irán decorados con publicidade institucional. - As camisetas subministradas polos competidores deberán levar estampada publicidade institucional da Deputación de Pontevedra. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra poderá dispoñer de outros espazos publicitarios previo acordo co adxudicatario. 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 12.1 do prego económico administrativo). Clasificación: non se esixe. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Documentación a presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación dos principais eventos realizados no curso dos tres últimos anos relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar o Anexo IV). Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados comunicarallo directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. 3. ASPECTOS A NEGOCIAR DO CONTRATO ASPECTOS ECONÓMICOS E TÉCNICOS A NEGOCIAR Serán os seguintes: - O prezo ofertado. - Recursos humanos e técnicos que se poñerán a disposición do evento. - Plan de medios de comunicación. 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Declaración responsable subscrita pola persoa que firme a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo II. 3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ao contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, aos que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 4.- Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo III do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice. 5.- Proposta técnica por escrito, denominada Plan de traballo. A oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. A extensión máxima da proposta técnica non poderá exceder das 50 páxinas, excluídos os anexos. A exposición da oferta axustarase, como mínimo, ós diferentes apartados que a continuación se detallan: ÍNDICE: 1. Cronograma das actividades detallado por fases e tarefas. 2. Metodoloxía pormenorizada que se levará a cabo para a realización dos traballos. 3. Relación das infraestruturas e medios que se utilizarán para a realización do evento. 4. Plan de medios de comunicación para a retransmisión do evento. 5. Relación dos recursos humanos integrantes do equipo técnico que desenvolverán os traballos, detallando a descrición por categorías e actividades. 6. Relación de recursos técnicos que se poñerán a disposición do proxecto. Ademais da relación mínima de documentación, o licitador poderá presentar todos aqueles documentos que considere oportuno para a perfecta definición do traballo, entendendo que, en caso de non indicarse un aspecto determinado, que cumpren cos requisitos establecidos no prego. 6.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ao foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ao castelán ou galego. 7.- Compromiso de adscribir coa execución do contrato o equipo de traballo e os medios necesarios e requiridos no presente prego. 8.- Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente co propósito de subcontratar de conformidade co establecido na cláusula 16 deste prego”. ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE Nota: este modelo pode descargarse en formato .pdf para cubrir na área de descargas do seguinte enderezo web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN “Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI.................., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento negociado sen publicidade e exclusividade convocado para a contratación de (especificar denominación do contrato): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Importe do contrato sen IVE (en letra e número) ……… máis a cantidade correspondente o 21% de IVE (letra e número) ………………. - Importe total do contrato (IVE incluído) (letra e número) …………. ……………….... de …………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” ANEXO IV. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE EVENTOS REALIZADOS “ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RESPECTO Á REALIZACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS POLA EMPRESA NOS ÚLTIMOS TRES ANOS Título do contrato:…………………………………………………………………………… Nº Expediente …………………………..………………………………………………… D.ª/D. ……………, con DNI núm. ….., en nome propio ou en representación da empresa …………, con NIF/CIF núm. ………… DECLARA que a relación dos eventos análogos ó obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os que se recollen na táboa seguinte: Título do contrato Obxecto Data Importe do ano 2011 Importe do ano 2012 Importe do ano 2013 Importe total dos últimos 3 anos Destinatario Inicio Fin ………………., ….. de …………………… de ……….. (Lugar, data, sinatura e selo do licitador)” 43.21872.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E O CONCELLO DE CAMBADOS PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO “MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE CAMBADOS” Os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de interese común, tal e como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común. Con tal motivo preténdese asinar un convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Deputación provincial de Pontevedra e o Concello de Cambados para a realización das obras comprendidas no proxecto “Mellora de instalacións deportivas no Concello de Cambados”. O custe total do convenio ascende á cantidade de setecentos oitenta e nove mil trescentos corenta e tres euros con corenta e nove céntimos (789.343,49 €) IVE incluído. A Deputación Provincial de Pontevedra asume o financiamento íntegro da obra pola cantidade de 771.374,99 €, que comprenderá todos os gastos que derivan da mesma, incluídos os da dirección e de seguridade e saúde. A cantidade restante de 17.968,50 € corresponde ó custo da redacción do proxecto contratado polo Concello, que o asume a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Polo Secretario emítese informe favorable do proxecto do convenio de colaboración. Por Intervención emítese informe no que se participa que na aplicación 2014/922.342.652.00 do orzamento provincial, existe crédito suficiente para levar a cabo a actuación no Complexo Deportivo O Pombal, que é de titularidade municipal, por importe de 369.944,44 €. Respecto a actuación a desenvolver no Pavillón Polideportivo do Instituto Ramón Cabanillas, de titularidade da Xunta de Galicia, a aplicación é 14/922.342.655.00, existindo crédito na vinculación xurídica por importe de 401.430,55 €. Por todo o exposto, e visto o informe de intervención, de data 27 de febreiro de 2014, e sendo a Xunta de Goberno o órgano competente para aprobar o presente convenio en aplicación da base 16.2 das aprobadas para a execución do orzamento, esta acorda por unanimidade: Aprobar o convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Cambados para a realización das obras comprendidas no proxecto “Mellora de instalacións deportivas no Concello de Cambados”. Así mesmo, facúltase ó Presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. Dito convenio é como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL, A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O CONCELLO DE CAMBADOS PARA LEVAR A CABO A REALIZACIÓN DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO “MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE CAMBADOS” En Pontevedra, a ……de febreiro de 2014 REUNIDOS Dunha parte D. Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Doutra o Sr. D. Xesús Vázquez Abad, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia na súa condición de Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en virtude do seu nomeamento mediante o Decreto 11/2012, de 3 de xaneiro, e actuando conforme ás atribucións que lle confire a Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e o seu Presidente, modificada pola Lei 11/1988, de 20 de outubro. Doutra o D. Luis Aragunde Aragunde, Alcalde-Presidente do Concello de Cambados, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Ambas partes recoñécense con capacidade para formalizar o presente convenio, en base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas, e EXPOÑEN I.- Na zona do Pombal, ubicada no centro da Vila de Cambados, o Concello é titular dunhas instalacións deportivas que, debido a súa antigüidade, presentan unha serie de deficiencias que fan que non poidan ser operativas, prexudicando a unha serie de colectivos que, de forma habitual, os veñen utilizando. Este Complexo Polideportivo comprende fundamentalmente dúas instalacións, dun lado un campo de fútbol de herba artificial, e dunha pista de tenis de titularidade municipal e doutro un pavillón polideportivo, ubicado no IES Ramón Cabanillas pertencente á Xunta de Galicia. Para facer operativas estas instalacións deportivas é necesario realizar unha serie de obras, que consistirían nunha nova instalación de herba artificial no campo de fútbol, así como a ampliación das gradas que permitan a súa utilización en eventos e campionatos, a nivel non só local senón tamén autonómico e tamén nacional, así como o peche da pista de tenis e doutro lado a remodelación do polideportivo, de tal xeito que poida ser utilizado, non só polos alumnos do centro educativo, senón tamén polas asociacións deportivas da vila de Cambados. Estas actuacións, ascenden á contía de 771.374,99 euros, dos que 369.944,00 euros corresponderían á inversión nas instalacións de titularidade municipal e 401.430, 55 euros en inversións das instalacións de titularidade da Xunta de Galicia. Dada a situación de precariedade económica que atravesa o Concello e o importante desembolso económico desta inversión, estas actuacións non se poden levar a cabo sen a colaboración doutras Administracións. Por elo solicita a colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Deputación de Pontevedra. A Consellería asumirá o custo do proxecto correspondente contratado polo Concello e a Deputación financiará a realización das obras. II.- Que a Deputación de Pontevedra ven prestando unha especial atención na promoción de toda clase de deportes, colaborando con Concellos, Entidades, Asociacións e Clubs da provincia na construción e remodelación de instalacións deportivas, coa finalidade de garantir ós usuarios a práctica deportiva correspondente nunhas condicións adecuadas, de modo primordial orientadas á práctica do deporte de base por parte de nenos e xovenes. III.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 57 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 198 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. IV.-Que a lexislación vixente en materia de Réxime Local encomenda ás deputacións a que dirixan a súa actividade a asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, a tal efecto, e co fin de posibilitar a consecución real e efectiva dos mesmos, é polo que instrumenta dito convenio dirixido ó cumprimento das obrigacións impostas pola normativa vixente. V.- En base a estes antecedentes, ámbalas dúas partes acordan a subscrición do presente convenio, consonte as seguintes: CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto. O obxecto do presente convenio é articular as bases de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Deputación provincial e o Concello de Cambados, para levar a cabo as obras do proxecto de “Mellora de instalacións deportivas no Concello de Cambados”. Segunda.- Orzamento. O importe destas actuacións ascende a contía de 789.343,49 euros IVE incluído. Desta cantidade 771.374,99 euros corresponden á execución da obra, que comprenderá todos os gastos que derivan da mesma, incluídos os da dirección e de seguridade e saúde. A cantidade restante de 17.968,50 euros corresponden ó custe da redacción do proxecto. Terceira.- Financiamento. Os investimentos necesarios para a realización das mencionadas obras serán financiados integramente pola Deputación de Pontevedra, por importe de 771.374,99 euros. Desta cantidade, 369.944,44 euros serán imputables a aplicación 14/922.342.652.00 “Investimentos xestionados en cooperación cos concellos en instalacións deportivas” do vixente orzamento provincial e os 401.430,55 euros restantes serán imputables a aplicación 14/922.342.655.00. Cuarta.- Obrigas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 1- A Consellería asumirá o custe do proxecto técnico contratado polo Concello para levar a cabo a execución destas obras, estimado en 17.968,50 euros. 2- Porá a disposición da Deputación provincial o pavillón polideportivo do Instituto Ramón Cabanillas, coa finalidade de levar a cabo as obras previstas no proxecto e concederá as autorizacións sectoriais que foran precisas. 3- Levará a cabo ó mantemento do pavillón polideportivo, ubicado no IES Ramón Cabanillas, tendo a asunción de dita responsabilidade dende o día seguinte ó da formalización da acta de recepción de obras. 4- Así mesmo, comprométese a que esta instalación poida ser utilizada polo Concello para actividades deportivas ou culturais que se organicen, fóra do horario escolar, nas franxas horarias que se acorden coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, escoitada a comunidade escolar do centro. Así, o Concello coordinará coa Dirección do Centro as actividades a desenvolver e o seu horario. Quinta.- Obrigas do concello. 1.- O Concello de Cambados levará a cabo a contratación do proxecto técnico para levar a cabo a execución das obras, asumindo o custe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 2.- Poñerá a disposición da Deputación Provincial de Pontevedra, os terreos necesarios para poder levar a cabo a execución das obras relacionadas na cláusula primeira. 3.- Obterá a correspondente licenza municipal e tramitará ante outros organismos as autorizacións pertinentes que foran precisas. 4.- Levará a cabo ó mantemento do campo de fútbol de herba artificial e a pista de tenis, tendo a asunción de dita responsabilidade dende o día seguinte ó da formalización da acta de recepción de obras. 5.- Así mesmo, o Concello comprométese a que as instalacións do campo poidan ser utilizadas pola Deputación Provincial, para a celebración de calquera evento deportivo que poida organizar. O máximo de ocupación por estas actuacións será de cinco días o ano, salvo circunstancias excepcionais. A petición de utilización do campo para estes eventos deberá ser formulada pola Deputación Provincial, con polo menos quince días de antelación, a fin de coordinar o uso das instalacións. 6.- Dará a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito que quede constancia que a remodelación da infraestructura levouse a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Sexta.- Obrigas da Deputación. 1. A Deputación levará a cabo a licitación, dirección, execución e recepción das obras contempladas no proxecto técnico, que non poderá superar a contía de 771.374,99 euros. 2. Unha vez finalizadas as obras procederá á entrega das mesmas ó Concello de Cambados e á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante a formalización da correspondente acta na que se detallarán a inversión realizada e os aspectos que sexan necesarias para a súa inclusión nos inventarios correspondentes. Sétima.-Comisión de seguimento e control. Para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como para aclarar as dúbidas que suscite a súa interpretación, constitúese unha Comisión de Coordinación da que forman parte os Presidentes, ou persoas en quen deleguen. As súas funcións, entre outras, serán as seguintes: - Impulsar e avaliar o cumprimento do presente convenio, propoñendo as actuacións que se consideren precisas. - Propoñer a interpretación, en caso de dúbida, do contido do mesmo. - En caso de que xurdiran controversias na aplicación do convenio, propoñer ás partes a resolución das mesmas. Esta comisión reunirase dentro do prazo de tres días, a contar dende a petición expresa realizada por calquera delas. Oitava.- Vixencia do convenio O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2015. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes interviñentes en caso de que non se rematasen as obras obxecto do mesmo. Novena.- Resolución. Serán causas de resolución o incumprimento das obrigas derivadas deste convenio. Décima.- Normativa aplicable. O presente convenio ten natureza administrativa, rexéndose polas cláusulas establecidas nel e pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvención, RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, e polo RDL 2/2004, do 5 de marzo. Así mesmo, as partes quedan sometidas á Xurisdición Contencioso-Administrativa, a falta de entendemento previo pola comisión citada na cláusula sétima, na resolución de posibles controversias que puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio. E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por duplicado e a un só efecto no lugar e data salientada no seu encabezamento. Pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Pola Deputación Provincial de Pontevedra Polo Concello de Cambados Asdo.: D. Xesús Vázquez Abad Asdo.: D. Rafael Louzán Abal Asdo.: D. Luis Aragunde Aragunde” 44.21873.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “ENSANCHE E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 9213 A GRANXA DORRÓN, P.K. 0+000 A 0+800 (SANXENXO)” Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 25/10/2013, prestou aprobación ó expediente de contratación, mediante procedemento aberto, da obra de “Mellora da seguridade vial en E.P. 9213 A Granxa-Dorrón, P.K. 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)”, con orzamento de 713.950,58 €, máis a cantidade de 149.929,62 € correspondente ó IVE. Resultando que o día 28/11/2013, constituíuse a Mesa de Contratación procedendo ó estudo da documentación administrativa contida nos sobres “A”, admitindo a todas as empresas presentadas. Resultando que o día 02/12/2013, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como admitidas, procedendo á apertura dos sobres “B”, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante formulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Resultando que o día 13/02/2014, unha vez avaliada a documentación técnica, procedeuse á apertura dos sobres “C” daquelas empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos sobre os criterios non avaliables mediante fórmulas, co seguinte resultado: Licitador Puntuación sobre “B” Oferta % control calidade Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. 39,50 585.439,48 4,00 Narom, S.L. 37,55 590.080,16 4,00 Arias Hermanos, S.A. 35,60 601.584,79 ---- Civis Global, S.L. 35,33 604.002,00 3,00 Antalsis, S.L. 35,14 601.852,09 5,00 Petrolam a veiga, S.L. 34,49 573.230,92 5,00 Obras Reformas y Saneamientos, S.L. (Oresa) 34,10 589.009,23 5,00 Construcciones Taboada y Ramos, S.L. 33,08 597.900,00 3,00 Eiriña, S.L. 32,23 605.929,86 3,00 Construcións, Obras e Viais, S.A. 30,67 675.611,43 ---- Construcciones y Obras Ayasa, S.L. 30,31 583.000,00 5,00 Resultando que valoradas as ofertas obtense a seguinte puntuación: Licitador Puntuación sobre “B” Puntuación sobre “C” Puntuación total Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. 39,50 47,68 87,18 Narom, S.L. 37,55 46,99 84,54 Arias Hermanos, S.A. 35,60 43,78 79,38 Civis Global, S.L. 35,33 44,42 79,75 Antalsis, S.L. 35,14 45,74 80,88 Petrolam A Veiga, S.L. 34,49 50,00 84,49 Obras Reformas y Saneamientos, S.L. (Oresa) 34,10 47,65 81,75 Construcciones Taboada y Ramos, S.L. 33,08 45,33 78,41 Eiriña, S.L. 32,23 44,14 76,37 Construcións, Obras e Viais, S.A. 30,67 17,32 47,99 Construcciones y Obras Ayasa, S.L. 30,31 48,55 78,86 Resultando que Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. obtén a máxima puntuación a Mesa de Contratación propón requirir á dita empresa para que presente a documentación xustificativa de acharse ó corrente nas súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución da obra, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5,00 % orzamento de adxudicación excluído o IVE, así como proceder ó ingreso na Tesourería da Deputación da cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio de licitación no BOP, propoñendo, unha vez cumprimentado o requirimento, a adxudicación da obra. Resultando que Canalizaciones y Construciones Salnés, S.L., atendendo ó requirimento formulado mediante resolución nº 2014005018, presentou a documentación requirida, así como a garantía definitiva por importe de 29.271,97 €, segundo acredita mediante carta de pago nº201400022150, de data 26/02/2014, e que ingresou a cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a Canalizaciones y Construcciones Salnés, S.L. (CIF nº B-36417533) a obra “Mellora da seguridade vial en E.P. 9213 A Granxa-Dorrón, P.K. 0+000 a 0+800 (Sanxenxo)”, de acordo co seguinte detalle: Importe, sen IVE 585.439,48 € IVE 122.942,29 € Importe total 708.381,77 € Prazo de execución Sete meses Melloras ofertadas 128.511,10 € Control de calidade 4,00 % 45.21874.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO COA EMPRESA ELSAMEX, S.A., PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “PROXECTO DE PISTA DE TENIS E PISCINAS EN A TAFONA (CALDAS DE REIS)”, CORRESPONDENTE Á 1ª RELACIÓN DE PROXECTOS DO PID 2012 Mediante acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión ordinaria do día 19 de abril de 2013, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra “Proxecto de pista de tenis e piscinas en A Tafona (concello de Caldas de Reis)”, pertencente á Primeira Relación de Proxectos do PID/2012, obra 1. De conformidade coa lexislación vixente, procedeuse á publicación da convocatoria pública do concurso no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 78 de 23 de abril de 2013. Con data 23 de maio de 2013, procedeuse a examinar a documentación xeral das empresas presentadas e posteriormente o día 27 de maio de 2013, a Mesa de Contratación fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas. Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 27 de maio de 2013, tras facerse pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas, procedeuse á apertura dos sobres “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas. Mediante Resolución Presidencial nº 2013014835, e á vista das puntuacións totais obtidas, se lle requiriu á empresa Elsamex, S.A. (CIF A-28504728), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido o requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE (6.754,36 €), de acordo co disposto no art. 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). A empresa Elsamex, S.A. (CIF A-28504728) presentou a documentación requirida, entre a que se encontra a constitución dunha garantía definitiva por importe de 6.754,36 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300093412 e data 18 de xullo de 2013, así como proceder ó ingreso, na Tesourería da Deputación Provincial da cantidade de 12,98 €, correspondente á publicación do anuncio do procedemento no Boletín Oficial da Provincia. Mediante acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión ordinaria do día 19 de xullo de 2013, adxudicase á empresa Elsamex, S.A. (CIF A-28504728), o contrato para a execución da obra “Proxecto de pista de tenis e piscinas en A Tafona (concello de Caldas de Reis)”, pertencente á Primeira Relación de Proxectos do PID/2012, obra 1. Con data 20 de agosto de 2013 formalizase o contrato pola cantidade de cento trinta e cinco mil oitenta e sete euros con dezanove céntimos (135.087,19 €), sen IVE, máis a cantidade de vinte oito mil tres centos sesenta e oito euros con trinta e un céntimos (28.368,31 €), correspondente ó IVE, o que fai un importe total de cento sesenta e tres mil catro centos cincuenta e cinco euros con cincuenta céntimos (163.455,50 €), prazo de execución de 4 meses e unha porcentaxe de control de calidade do 5 %. Por Resolución Presidencial número 2013017564 de data 31 de xullo de 2013, se lle adxudica a Promove Xestión Técnica, S.L.P. (CIF.- B-36.570.042) o contrato de dirección de obra. Con data 19 de setembro de 2013 asínase acta de comprobación de replanteo, quedando suspendida a iniciación das obras, facéndose constar: … “3. Que as obras definidas no proxecto son viables se ben se plantexa por parte de representantes do Excmo. Concello de Caldas de Reis a necesidade de facer unha serie de axustes no mesmo.” “4. A falta de os preceptivos informes sectoriais das seguintes administracións (Augas de Galicia, Consellería de Economía e Industria e Consellería de Cultura e Patrimonio).” “5. Que o director de obra non autoriza o seu comezo, quedando notificado o contratista polo feito de subscribir a presente acta.” … Con data 20 de febreiro de 2014, número de rexistro de entrada 2014016109, recíbese escrito de D. José Manuel Fontán Blanco, como apoderado da empresa Elsamex, S.A. (CIF.- A-28504728), onde expón que dada a imposibilidade de dar inicio ás obras, e transcorridos cinco meses dende a sinatura da acta de comprobación de replanteo, solicita a resolución do contrato das obras, renunciando a calquera indemnización por parte da administración, así como a devolución íntegra da garantía definitiva. De conformidade co previsto no artigo 88 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e no artigo 223 TRLCSP, pódese resolver o contrato de mutuo acordo entre a administración e o contratista, ante a falta dos permisos sectoriais e non contar coa acta de comprobación de replanteo positivo. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de subministracións, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón de contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Resolver o contrato coa empresa Elsamex, S.A. (CIF.- A-28504728) para a execución da obra “Proxecto de pista de tenis e piscinas en A Tafona (concello de Caldas de Reis)”, pertencente á Primeira Relación de Proxectos do PID/2012, obra 1. Segundo.- Proceder a devolución da garantía definitiva por importe de 6.754,36 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300093412 e data 18 de xullo de 2013, ó non considerar existencia de mala fe por parte da empresa. 46.21875.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA DE “CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL EN PRÍNCIPE FELIPE” A Xunta de Goberno, en sesión de 18/10/2013, adxudicou a Construcións, Obras e Viais, S.A. a obra “Campo de fútbol de herba artificial en Príncipe Felipe” na suma de 390.619,85 €, máis a cantidade de 82.030,17 € correspondente ó IVE, cun prazo de execución de tres meses, tendo lugar a comprobación do replanteo o 29/11/2013, polo que a obra debería estar executada en 29/02/2014. Pola adxudicataria solicítase unha prórroga na execución da obra ata o día 30/04/2014, debido ó atraso producido polas continuas e intensas choivas que se están rexistrando nos últimos meses que impiden realizar o estendido e compactado da base granular de zahorra, os formigonados das arquetas, pozos de rexistro e caseta de bombeo. Resultando que polo Director de Infraestruturas emítese informe favorable á concesión de dita prórroga. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder prórroga na finalización da referida obra ata o día 30 de abril do ano en curso. 47.21876.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA NA EXECUCIÓN DA OBRA DE “COMPLEXO DEPORTIVO DE SANTA MARIÑA, FASE II (REDONDELA)” A Xunta de Goberno, en sesión de 09/12/2013, adxudicou a Construcións, Obras e Viais, S.A. a obra “Complexo Deportivo Santa Mariña, fase II (Redondela)” na suma de 448.900,00 €, máis a cantidade de 94.269,00 € correspondente ó IVE, cun prazo de execución de dous meses, tendo lugar a comprobación do replanteo o 19/12/2013, polo que a obra debería estar executada en 19/02/2014. Pola adxudicataria solicítase, mediante escrito presentado en rexistro da Deputación o 11/02/2014, unha prórroga na execución da obra ata o día 19/04/2014, debido ó atraso producido polas continuas e intensas choivas que se están rexistrando nos últimos meses que impiden realizar as cimentacións proxectadas para a execución da grada, xa que os terreos onde se proxecta a edificación atópanse totalmente saturados de auga. Resultando que polo Director de Infraestruturas emítese informe favorable á concesión de dita prórroga. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder prórroga na finalización da referida obra ata o día 19 de abril do ano en curso. 48.21877.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e corenta e cinco minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición