Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e dez minutos do día vinte e catro de maio do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, D. Arturo Grandal Vaqueiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.20877.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrado das actas das sesións ordinarias dos días 10 e 16 de maio do ano 2013. 2.20878.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó PLAN DE INVERSIÓNS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PID 2012- 4ª RELACIÓN DE PROXECTOS Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico- social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Salvaterra de Miño, Marín, A Cañiza, A Guarda, Salceda de Caselas, Vilagarcía de Arousa, Vilaboa, Tomiño e Gondomar solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención por Xunta de Goberno Salvaterra de Miño Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón 30 de novembro de 2012 Marín Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos 14 de decembro de 2012 A Cañiza Reforma complexo casa da cultura e ximnasio 28 de decembro de 2012 A Guarda Humanización da Rúa Lugo 28 de decembro de 2012 Salceda de Caselas Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas- Tramo Palomar de Antero – Regadas 21 de decembro de 2012 Vilagarcía de Arousa Vestiario campo de fútbol de Vilaxoán 14 de decembro de 2012 Vilaboa Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra 30 de novembro de 2012 Tomiño Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño 28 de decembro de 2012 Gondomar Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera 14 de decembro de 2012 Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 20 de maio de 2013, sobre o prego de cláusulas económico- administrativas particulares que ha de rexer nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar a seguinte relación de proxectos: 4ª RELACIÓN DE PROXECTOS PID 2012 Nº Expediente Concello Proxecto PID/12/00986/2012000458 Salvaterra de Miño Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón PID/12/00795/2012000499 Marín Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos PID/12/00612/2012000431 A Cañiza Reforma complexo casa da cultura e ximnasio PID/12/00990/2012000403 A Guarda Humanización da Rua Lugo PID/12/00985/2012000490 Salceda de Caselas Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas- Tramo Palomar Antero – Regadas PID/12/00989/2012000453 Vilagarcía de Arousa Vestiarios campo de fútbol de Vilaxoán PID/12/00987/2012000448 Vilaboa Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra PID/12/00611/2012000520 Tomiño Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño PID/12/00920/2012000400 Gondomar Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera Segundo.- Aprobación do expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na cuarta relación de proxectos PID 2012. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de un millón dezaoito mil dous centos noventa e un euros con vinte cinco céntimos, sen IVE (1.018.291,25 €), máis a cantidade correspondente ó IVE (213.841,16 €), o que fai un importe total de (1.232.132,42 € ), realizándose a súa contratación coa distribución nas seguintes obras: Lote Obra Concello Importe IVA Importe total 1 Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón Salvaterra de Miño 63.788,39 13.395,56 77.183,95 2 Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos Marín 55.196,24 11.591,21 66.787,45 3 Reforma complexo casa da cultura e ximnasio A Cañiza 68.618,43 14.409,87 83.028,30 4 Humanización da Rúa Lugo A Guarda 121.337,60 25.480,90 146.818,50 5 Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas- Tramo Palomar de Antero – Regadas Salceda de Caselas 82.998,41 17.429,67 100.428,08 6 Vestiario campo de fútbol de Vilaxoán Vilagarcía de Arousa 83.309,10 17.494,91 100.804,01 7 Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra Vilaboa 63.194,79 13.270,91 76.465,70 8 Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño Tomiño 311.306,22 65.374,31 376.680,53 9 Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera Gondomar 168.542,07 35.393,83 203.935,90 Así mesmo acorda: - Autorizar o gasto por importe total 1.232.132,42 € con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das obras. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciarase o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NA 4ª RELACIÓN DE PROXECTOS: • OBRA 1: PID/12/00986/2012000458 Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón (Salvaterra de Miño) • OBRA 2: PID/12/00795/2012000499 Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos (Marín) • OBRA 3: PID/12/00612/2012000431 Reforma complexo casa da cultura e ximnasio (A Cañiza) • OBRA 4: PID/12/00990/2012000403 Humanización da Rua Lugo (A Guarda) • OBRA 5: PID/12/00985/2012000490 Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas- Tramo Palomar Antero – Regadas (Salceda de Caselas) • OBRA 6: PID/12/00989/2012000453 Vestiarios campo de fútbol de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) • OBRA 7: PID/12/00987/2012000448 Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra (Vilaboa) • OBRA 8: PID/12/00611/2012000520 Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño (Tomiño) • OBRA 9: PID/12/00920/2012000400 Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera (Gondomar) 1.- ANTECEDENTES A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que lles impide ós concellos levaren a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle non artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de lles permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da Corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do Plan de Investimentos e Gastos Correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Por medio deste proxecto apróbase o investimento dunha cantidade de 18.000.000,00 €, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a súa licitación neste procedemento foron achegados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan de Investimento da Deputación, ano 2012, e presentaron a documentación esixida na base sétima da convocatoria. 2.- OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. O citado proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos non artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en obras os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, salvo que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 3.- FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I deste prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50% do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofertase ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial, aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente neste prego de condicións estarase ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, no R. D. L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 5. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos non dito texto legal. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Para efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do Anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obra en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra o órgano de contratación, terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, segundo proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde na que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 15:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente -Obra nº. … (Especificar o número da obra que se licita) -Nº. de expediente No caso que se coñeza -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a administración. 2. Poder debidamente bastanteado. Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán achegar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes desta. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. Presentación do sobre A no caso de licitar a varias obras: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinado e selado polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 11.- MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: -O titular da Corporación ou membro en quen delegue. Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O director de Infraestruturas Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que contivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde se especifique con claridade as actuacións a desenvolver e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de Contratación realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social que conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo no que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e a porcentaxe con respecto á totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definindo por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar ós representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas segundo o disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1- Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, núm. 73, 36756 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 17.2- Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó estudo de seguridade e saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de Contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3- Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente, que é a Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo. Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos necesarios para achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación de riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 17.4- Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpoñer contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládaselle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5- Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior a dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá serlle remitida inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación destas, facendo constar na acta, e quedando obrigado a darlle conta inmediata á administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir da dita data o prazo de seis meses a que se fai referencia no artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de Contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. Non entanto, se a xuízo do órgano de Contratación as ditas reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación delas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato para os efectos da súa esixibilidade. 17.6- Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no rexistro xeral da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables nos cinco primeiros días de cada mes, coas súas facturas correspondentes. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade coa dirección da obra; no caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7- Solicitude de prorroga no prazo de execución As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de Contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8- Modificación do proxecto A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de Contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es), ou seu perfil do contratante. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, pago de licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán por conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar o contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos ditos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e segundo as instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou director facultativo e, se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lles causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 214 do TRLCSP). EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que este non fora imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel no que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, para os efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras o director da obra con asistencia do contratista procederá a seguir a súa medición xeral, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obra que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas, tal e como se atopan no momento da recepción, para efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se xuntará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de Contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso se lle aboará a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución destas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debéranse a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto de que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición.” Os anexos son os que seguen: ANEXOS nOS I OBRA 1: Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón (Salvaterra de Miño) Nº Expediente: Obra 1. PID/12/00986/2012000458 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Acondicionamento da parcela CEIP Infante Felipe Borbón (Salvaterra de Miño) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 63.788,39 € IVE (21%): 13.395,56 € Total con IVE: 77.183,95 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 77.183,95 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B) Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 2: Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos (Marín) Nº Expediente: Obra 2. PID/12/00795/2012000499 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Dotación de beirarrúas e servizos urbanísticos (Marín) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 55.196,24 € IVE (21%): 11.591,21 € Total con IVE: 66.787,45 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 66.787,45 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B, e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobreB). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 3: Reforma complexo casa da cultura e ximnasio (A Cañiza) Nº Expediente: Obra 3. PID/12/00612/2012000431 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Reforma complexo casa da cultura e ximnasio (A Cañiza) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 68.618,43 € IVE (21%): 14.409,87 € Total con IVE: 83.028,30 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 83.028,30 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobreB). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 4: Humanización da Rúa Lugo (A Guarda) Nº Expediente: Obra 4. PID/12/00990/2012000403 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Humanización da Rúa Lugo (A Guarda) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 121.337,60 € IVE (21%): 25.480,89 € Total con IVE: 146.818,50 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 146.818,50 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 5: Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas – Tramo palomar de Antero – Regadas (Salceda de Caselas) Nº Expediente: Obra 5. PID/12/00985/2012000490 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Recuperación ambiental e senda peonil no río Caselas – Tramo palomar de Antero – Regadas (Salceda de Caselas) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 82.998,41 € IVE (21%): 17.429,66 € Total con IVE: 100.428,08 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 100.428,08 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 6: Vestiario campo de fútbol de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) Nº Expediente: Obra 6. PID/12/00989/2012000453 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Vestiario campo de fútbol de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 83.309,10 € IVE (21%): 17.494,91 € Total con IVE: 100.804,01 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 100.804,01 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 4 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B, e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 7: Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra (Vilaboa) Nº Expediente: Obra 7. PID/12/00987/2012000448 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Ampliación da rede municipal de saneamento en Curra (Vilaboa) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 63.194,79 € IVE (21%): 13.270,90 € Total con IVE: 76.465,70 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 76.465,70 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B, e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 8: Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño (Tomiño) Nº Expediente: Obra 8. PID/12/00611/2012000520 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Rede de saneamento en núcleos de Salgosa, Gándara, Vilar e Vilarchán, parroquia de Tomiño (Tomiño) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 311.306,22 € IVE (21%): 65.374,30 € Total con IVE: 376.680,53 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 376.680,53 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 4 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B, e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 9: Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera (Gondomar) Nº Expediente: Obra 9. PID/12/00920/2012000400 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Proxecto de urbanización da rúa Cruz de Mera (Gondomar) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado Importe sen IVE: 168.542,06 € IVE (21%): 35.393,83 € Total con IVE: 203.935,90 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 203.935,90 Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 4 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante formulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B, e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carreará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación (contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.” ANEXO II MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI .................., expedido en data .............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a executar a obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número): - % do control de calidade ofertado: - Prazo de execución total: - Melloras ofertadas (descrición): ANEXO III FÓRMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas(Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. -Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: • Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. • Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos: Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf ANEXO V MODELO DE ACREDITACIÓN TÉCNICA DE OBRAS REALIZADAS (Sobre A) 3.20879.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 4 de febreiro de 2013, aprobouse o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto da subministración de desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións deportivas da provincia de Pontevedra. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación se publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 30 de data 12 de febreiro de 2013. Resultando que a cualificación da documentación xeral se efectuou o día 22 de febreiro de 2013, para cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada. Posteriormente, na reunión que tivo lugar o día 11 de marzo de 2013, a Mesa de Contratación fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura os sobres “B” presentados por estas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, para os efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, cuxo detalle é o seguinte: Empresas admitidas • -Anek S3 SL • -Izasa Hospital SLU • -Sepymedical SLU • -Cardiva 2 SL • -Nihon Dohden Iberica SL • -Sanrosan SA • -Summas SL • -Centro de material sanitario SA • -Schiller España SAU • -Omega Cardio SL, (ó ter subsanado as deficiencias que se detallan na acta de apertura do Sobre “A” e acreditar a solvencia técnica de conformidade co punto 5 da cláusula 9.2º do prego de condicións económico-administrativas). Empresas non admitidas: • Esforem Formación Emergencias SL por ter entrada no rexistro fóra de prazo. • Dillers SA. Por non acreditar a solvencia técnica de conformidade co punto 5 da cláusula 9.2 º do prego de condicións económico-administrativas, ó non estar a relación de subministracións realizadas nos últimos 3 anos achegados pola empresa relacionados co obxecto do presente contrato. E así mesmo a considerar a Mesa de Contratación que, o escrito remitido por Dillers SA, en resposta á solicitude de emenda das devanditas deficiencias, no que expón que a empresa Adiemed Prevention in Diagnostics, SL pon a disposición de Dillers a acreditación da solvencia técnica mediante unha relación de subministracións realizadas nos últimos 3 anos, non pode ser admitida xa que na documentación xeral presentada no Sobre “A” inicialmente pola empresa Dillers SA, non se fai referencia á colaboración con outra empresa para a execución do contrato nin se achega ningún compromiso de colaboración con ningunha outra empresa. Posteriormente a documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre “B”) das empresas que resultaron admitidas, remitiuse ós técnicos correspondentes para o seu informe. Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 21 de marzo de 2013, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos Sobres “C”, presentados por estas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Puntuación Sobre C Puntuación Total Cardiva 2 SL 49 35,052 84,052 Summas SL 35 31,95 66,950 Sepymedical SLU 35 24,923 59,923 Shiller España SAU 34 18,414 52,414 Omega Cardio SL 33 32,586 65,586 Sanrosan SA 31 27,405 58,405 Izasa Hospital SLU 31 6,176 37,176 Centro de Material Sanitario 31 13,16 44,160 Nihon Dohden Iberica SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos Anek 2 SL Puntuación proposta técnica inferior a 30 puntos Resultando que mediante Resolución Presidencial 2013008247 de data 6 de maio de 2013, se requiriu á empresa Cardiva 2 SL (CIF B-80601982), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido este requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 4.720,00 €, de acordo co disposto no art. 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. (TRLCSP). Resultando que a empresa Cardiva 2 SL (CIF B-80601982), presentou a documentación requirida, entre a que se encontra a constitución dunha garantía definitiva por importe de 4.720,00 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300051978, polo que unha vez cumpridos os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar á empresa Cardiva 2 SL (CIF B-80601982), o contrato para a subministración de € desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións deportivas municipais da provincia de Pontevedra, de acordo co seguinte detalle: • Polo seguinte prezo total ofertado: Prezo total: 94.400,00 € IVE (10%): 9.440,00 € Total: 103.840,00 € De acordo co seguinte prezo unitario por desfibrilador: Prezo: 1.180,00 €/u IVE (10%): 118,00 €/u Total: 1.298,00 €/u • Prazo de garantía da batería (total anos co posible aumento): 4 anos. • Prazo de garantía do desfibrilador (total anos co posible aumento): 8 anos. (Durante este tempo, en caso de avaría, o equipo estragado cambiarase por un novo en 24 h., sen esperar á reparación do avariado e o cliente quedará co desfibrilador novo). • Tempo de resposta no mantemento: 1 hora. • Prazo de entrega da subministración: 2 días • Custo anual integral de mantemento despois do período de garantía: 110,00€/equipo. O contrato financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13/942.942.762.50 do vixente orzamento provincial. 4.20880.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “REMODELACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CAMPO DE FÚTBOL MONTE DA VILA (O GROVE)” A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 14/09/2012, prestou aprobación ó expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra “Remodelación de instalacións deportivas no campo de fútbol Monte da Vila (O Grove)”, con orzamento de 313.838,35 €, máis a cantidade de 65.906,05 € correspondentes ó IVE. O 7/11/2012 constituíuse a Mesa de Contratación do procedemento aberto convocado para a contratación da referida obra, procedendo a continuación á cualificación da documentación xeral (Sobre “A”) admitindo a todas as empresas presentadas. O 12/11/2012, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como non admitidas e admitidas, procedendo á apertura dos Sobres “B” destas últimas, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. O 16/05/2013, a Mesa de Contratación, á vista do informe emitido polo Director de Infraestruturas en funcións relativo á documentación técnica presentada polos licitadores, fixo pública a ponderación asignada ás propostas técnicas, contidas nos Sobres “B”, procedendo a continuación á apertura dos Sobres “C” das empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos. Tras valorar as propostas dos licitadores, atendendo ós criterios de adxudicación sinalados no prego, a proposta economicamente máis vantaxosa é a presentada pola empresa CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. que alcanza a máxima puntuación, de acordo co seguinte detalle: Empresa Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total Construccions, Obras e Viais, S.A. 38,41 45,57 83,98 Jesus Martinez Alvarez, S.A. 33,64 49,46 83,10 Desarrollos Boucas, S.L. 32,86 50,00 82,86 Narom, S.L. 33,77 47,84 81,61 Marconsa Grupo Empresa-Rial, S.L. 35,15 46,00 81,15 Copcisa,S.A. 34,00 46,83 80,83 Mondo Iberica, S.A. 34,59 44,02 78,61 Construcciones Crespo, S.A. 32,99 44,54 77,53 Gabrat, S.L. 31,86 45,58 77,44 Abilleira C.P.A., S.L. 31,35 46,18 77,33 Construcciones Abal, S.A. 32,56 44,25 76,81 Sercoysa Proyectos y Obras, S.A. 35,70 40,16 75,86 Oviga, S.L. 30,31 45,35 75,66 Construcciones E.C. Casas, S.L. 30,12 44,05 74,17 Eiriña, S.L. 33,19 18,44 51,63 Construcciones Ramirez, S.L.U. 33,58 8,75 42,33 Mediante resolución n.º 3249/13 requiriuse a CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. para que, segundo o establecido no art. 151 do R.d.l. 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o TRLCSP, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que tivese recibido o requirimento, presentase a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE (13.087,06 €), así como proceder ó ingreso, na Tesourería da Deputación Provincial da cantidade de 97,65 € correspondente á publicación do anuncio do procedemento no Boletín Oficial da Provincia. Resultando que a referida empresa atendendo ó requirimento presentou a documentación solicitada, e que acreditou o depósito da garantía definitiva mediante carta de pagamento n.º 201300056390, de data 23/05/2013, por importe de 13.087,06 €, así como o ingreso de 97,65 € correspondentes á publicación do anuncio do procedemento no BOP. Considerando que a disposición adicional segunda da referenciado R.d.l. 3/2011 TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar á empresa CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. (CIF A-36008886) o contrato para a execución da obra “Remodelación de instalacións deportivas no campo de fútbol Monte da Vila (O Grove)”, conforme ó seguinte detalle: Importe, sen IVE 261.741,18 € IVE 54.965,65 € Importe total 316.706,83 € Prazo de execución Un mes Melloras ofertadas 29.929,56 € Porcentaxe de control de calidade 3,00 % Dito importe librarase con cargo ás aplicacións 13/922.342-652.00.2012. 5.20881.- COMUNICACIÓNS A Xunta de Goberno queda enterada de: Comunicación da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de data 9/05/2013 (Rexistro de entrada núm. 2013039490 de data 21/05/2013), polo que resolve cancelar a inscrición no Rexistro de Entidades Locais da Mancomunidade do Condado (Pontevedra). FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 6.20882.- INFORME EN RELACIÓN COAS ESTRADAS PROVINCIAS SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO VIXENTE CORRESPONDENTES Ó SECTOR UDI-4 DO CONCELLO DE VILABOA Dada conta da comunicación do Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Vilaboa, de data 11 de febreiro de 2013 (rexistro de entrada núm. 14588, de data 12/02/13), pola que se remite Modificación Puntual nº 2 das Normas Subsidiarias de Planeamento vixente correspondentes ó Sector UDI-4 do Concello de Vilaboa, a efectos de informe por parte desta Deputación, en relación coas estradas provinciais, e, Considerando o disposto no artigo 15,4, da Lei 4/94, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia, en relación coas estradas provincias. Visto o informe do Director de Infraestruturas en funcións, de data 15 de maio de 2013, no que manifesta: “Recibida documentación relativa a “Modificación Puntual nº 2 das Normas Subsidiarias de planeamento do Concello de Vilaboa” para emisión de informe por parte de este Servicio; una vez examinada la misma, se emite el siguiente: INFORME  La documentación se corresponde con la “ORDENACIÓN DETALLADA DO SECTOR URBANIZABLE UDI-4 CONNORSA”.  Esta documentación afecta a una superficie de 42.600 m².  El acceso a la misma se realiza UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a través de la E.P. 0102 ACUÑA-PEDRA DAS NAVALLAS, donde finaliza en el muelle dos Caralletes.  De la documentación gráfica (planos) que se adjunta se puede apreciar que el tramo final de la carretera provincial 0102 linda con el ámbito de actuación.  En ese espacio lindante con la carretera provincial, el proyecto de ordenación contempla un aparcamiento en superficie; sin definir (no es objeto del citado proyecto) geométricamente la regulación del mismo.  (Entrada, salida, señalización vertical, señalización horizontal, retranqueos distancia al eje y/o bordes etc….).  Así mismo se aprecia en los planos una glorieta en el enlace entre la carretera provincial y el vial paralelo a la costa, el cual también carece de definición geométrica. Deberá desarrollarse posteriormente.  En lo que afecte a la Carretera Provincial deberá ajustarse a la Ordenanza Reguladora para el Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales (O.R.U.D.C.P) en vigor. Tras lo expuesto anteriormente y en lo que afecta al vial provincial, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el proyecto de ordenación.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión ó do Concello de Vilaboa. 7.20883.- INFORME EN RELACIÓN CO ESTUDO INFORMATIVO “PROLONGACIÓN DA AUTOVÍA A-57 NO TRAMO PILARTEIROS-BARRO E CONEXIÓN COA AP-9 EN CURRO, PROVINCIA DE PONTEVEDRA, CLAVE: EI-1PO-25, QUE REMITE A DEMARCACIÓN DE ESTRADAS DO ESTADO EN GALICIA DO MINISTERIO DE FOMENTO Dada conta da comunicación da Demarcación de Estrada do Estado en Galicia, de data 4 de marzo de 2013, recibida nesta Deputación o mesmo día (Rex. de entrada núm. 17953), remitindo Estudo informativo “Prolongación da Autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9 en Curro, provincia de Pontevedra”, ós efectos de emisión de informe por parte desta Deputación, e Resultando que o Director de Infraestruturas, con data 16 de maio de 2013, , emite informe no que manifesta: “Recibido estudio informativo en Fase B sobre “Prolongación de la Autovía A-57 en el tramo Pilarteiros – Barro y conexión con la AP-9 en Curro” redactado en cumplimiento de la Orden de Estudio con clave EI1-PO-25, de 5 de diciembre de 2007, licitado el estudio en 26 de marzo de 2009 y con Sometimiento a Información Pública en el B.O.E. con fecha 2 de marzo de 2013; se realiza el siguiente reporte: Pese a concluír en base a múltiples criterios, entre ellos los aspectos funcionales, ambientales, económicos y territoriales que la alternativa idónea es la CO-3; se considera que la alternativa más adecuada debiera ser la C-5, la cual comparte el 80 % del trazado de la alternativa escogida originalmente en Fase B. En este sentido, consideramos prioritario que el enlace de la A-57 en el tramo Pilarteiros – Barro se produzca en consonancia con el resto de vías de alta capacidad formando un nexo común en el cual el tronco de la A-57 continuaría con el de la Autovía del Salnés (AG-57) y se estableciera un enlace adecuado con la AP-9 en el ramal de doble carril que comunica esta con la AG-57 y el “macronudo” de Curro. Habría que resolver adecuadamente la conexión con la N-550 y habilitar un enlace con la carretera general PO-531. Las afecciones de esta alternativa (C-5) se ubican principalmente en el polígono industrial Outeda – Curro, afectando al depósito de abastecimiento (actualmente en servicio) y a la subestación eléctrica. Por ello, la modificación de la alternativa en su tramo final con el objeto de cumplir y satisfacer los enlaces comentados sería la solución considerada como más adecuada. En cuanto a las afecciones a las vías sujetas a competencia de la Diputación de Pontevedra en el tramo común entre alternativas: • E.P. 0018 XEVE – AMIL – ESPEDREGUEIRA P.K. 1+555, longitud 40 m , ancho 26 m → 1040 m2 Paso Bajo Autovía • E.P. 0011 GATO MORTO – LAS AGUAS (PONTILLÓN - CASTRO) P.K. 2+380, longitud 50 m , ancho 11,3 m → 565 m2 Paso Sobre Autovía La sección propuesta para la reposición de carretera en los pasos sobre autovía es adecuada en concordancia con las secciones transversales tipo presentes en las Estradas Provinciales competencia de la Diputación de Pontevedra. Sin embargo, habría que definir los gálibos disponibles en los pasos bajo autovías. Este solo es definido para los pasos tipo pérgola (gálibo vertical mínimo de 5,30 m). En los pasos de tablero con viga prefabricada tipo monocajón (caso del paso inferior en la E.P. 0018) el gálibo mínimo debe ser de 5,25 m. • E.P. 0508 CURRO – SAN AMARO P.K. medio 7+665, Rego de San Amaro Viaducto Tipo IV (Vigas cajón de canto variable) Los pasos resueltos mediante viaductos, por la característica intrínseca de los mismos, no remiten mayor requerimiento. Finalmente, la modificación planteada respecto de la alternativa inicialmente propuesta por el Estudio Informativo conllevaría un cruce con la E.P. 0506 CURRO – PORTELA resuelto con un paso bajo autovía ya planteado para las alternativas C-5 y C-6. Deberá hacerse una previsión de servicios y evitar en la medida de lo posible la alteración del trazado original de las carreteras, caso de la E.P. 0011 afectada además por la posible presencia de sendas áreas de servicio anexas. Se muestra finalmente una planta general del tramo con las alternativas expuestas así como las E.P. afectadas por el trazado de la nueva autovía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Demarcación de Estradas do Estado en Galicia. 8.20884.- PRÓRROGA DUNHA BOLSA DE LICENCIADO OU GRADUADO EN COMUNICACIÓN , PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS, PROTOCOLO OU DESEÑO GRÁFICO PARA O SERVIZO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno número 7.20388, en sesión celebrada o 16 de novembro de 2012, acordouse a adxudicación dunha bolsa de licenciado ou graduado en comunicación, publicidade e relacións públicas, protocolo ou deseño gráfico para o Servizo de Comunicación Institucional, a favor de Dª. Paloma Barreiro González, con efectos 22 de novembro de 2012 e por un período de seis meses. As Bases da Convocatoria publicadas no BOP nº 195 de data 09 de outubro de 2012, establecen que: “A bolsa terá unha duración de seis meses, contados dende a data na que o adxudicatario comece o seu labor en Comunicación Institucional, e poderá ser prorrogada por un único período de seis meses, ata un máximo dun ano, unha vez emitido o informe favorable do responsable do Servizo e o acordo da Xunta de Goberno”. Mediante escrito de data 20 de maio de 2013 a xefa de Comunicación Institucional solicita a prórroga da referida bolsa por seis meses, do 22 de maio de 2013 ata o 21 de novembro do 2013, informando que a bolseira leva a cabo o seu traballo de maneira satisfactoria. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de Intervención de data 23 de maio de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar a bolsa concedida a Dª.Paloma Barreiro González, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, por un período de seis meses con efectos do 22 de maio de 2013 ata o 21 de novembro do 2013. A dotación económica da bolsa ascende a 1.000,00 €/mes, o que supón para o período comprendido entre o 22 de maio de 2013 ata o 21 de novembro do 2013, un total de 6.000,00 €, sendo o custe de seguridade social de 34,72 €/mes, o que supón un total de 208,32 € para dito período. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 13/924.924.481.01 e 13/924.924.160.03, quedando retido crédito para tal fin mediante documento R.C. con número de operación 201300056205. 9.20885.- PRÓRROGA DE CATRO BOLSAS DE LICENCIADO EN HISTORIA OU GRADUADOS EN INFORMACIÓN-DOCUMENTACIÓN CON DESTINO Ó SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno desta Deputación Provincial con número 9.20294, en sesión celebrada o 05 de outubro de 2012, acordouse a convocatoria para a adxudicación de catro bolsas de Licenciados en Historia ou graduados en información-documentación, con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e por acordo adoptado na Xunta de Goberno con número 29.20519, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2012 adxudícanse ditas bolsas a favor de Dª Carla Muñóz López, Dª Paula Boullosa Rodríguez, D. Diego González Gómez e Dª Judith Chao Andrade, con efectos 1 de xaneiro de 2013 e por un período de seis meses. As Bases da Convocatoria publicadas no BOP nº 204 de fecha 23 de outubro de 2012, establecen que “As bolsas terán una duración de seis meses, contadas desde a data na que o adxudicatario comece o seu labor no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, e poderán ser prorrogadas por un único período de seis meses, unha vez emitido o informe favorable do responsable do Servizo e o acordo da Xunta de Goberno.” Mediante escrito de data 07 de maio de 2013 el xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico solicita a prórroga das referidas bolsas por un período de seis meses dende o 01 de xullo de 2013 ata o 31 de decembro de 2013 , informando que os bolseiros levan a cabo o seu traballo de forma satisfactoria. De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de Intervención de data 21 de maio de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as Bolsas concedidas a Dª Carla Muñóz López, Dª Paula Boullosa Rodríguez, D. Diego González Gómez e Dª Judith Chao Andrade, Licenciados en Historia ou Documentación, con efectos do 1 de xullo de 2013 e por un período de seis meses. A dotación económica da prórroga de ditas bolsas para o período comprendido entre o 01 de xullo de 2013 e o 31 de decembro de 2013 ascende a 1.000,00 €/mes, o que supón, un total de 24.000,00 €, sendo o custe da seguridade social de 34,72€/mes, o que supón un total de 833,28 €. Estas cantidades imputaranse ás aplicacións orzamentarias 13/332.330.481.01 e 13/332.330.160.03 do orzamento provincial, quedando retido o crédito para tal fin mediante documento R.C. con número de operación 201300054997. 10.20886.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE BUEU No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C013 Bueu: Unha bolsa para licenciados en arquitectura. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Novas Ferradas, María Bueu 01/06/13 C013 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 11.20887.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO INDUSTRIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CALDAS DE REIS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: Expediente C015 Caldas de Reis: Unha bolsa para enxeñeiros industriais. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Pérez Trigo, Lucía Caldas de Reis 01/06/13 C015 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 12.20888.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CANGAS DE MORRAZO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C023 Cangas de Morrazo: Unha bolsa para arquitectos técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, A Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Portela Sotelo, Juan Antonio Cangas de Morrazo 01/06/13 C023 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03: A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 13.20889.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA DO PLAN PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CANGAS DE MORRAZO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C029 Cangas de Morrazo: Unha bolsa para licenciados en arquitectura. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Gómez Malo, Óscar Cangas de Morrazo 01/06/13 C029 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 14.20890.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE COTOBADE No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C037 Cotobade: Unha bolsa para enxeñeiros de camiños, canais e portos. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Rodríguez Amoedo, Carlos Cotobade 01/06/13 C037 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 15.20891.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE CUNTIS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C041 Cuntis: Unha bolsa para arquitectos técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Riobó Budiño, Lara Cuntis 01/06/13 C041 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 16.20892.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL (ESPECIALIDADE MECÁNICA) DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE A ESTRADA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C045 A Estrada: Unha bolsa para enxeñeiros técnicos industriais (especialidade mecánica) Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Suárez Porto, Román A Estrada 01/06/13 C045 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 17.20893.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE FORCAREI No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C048 Forcarei: Unha bolsa para arquitectos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Estévez Gómez, Miguel Forcarei 01/06/13 C048 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 18.20894.- ADXUDICACIÓN DÚAS BOLSAS DE LICENCIADOS EN ARQUITECTURA E ARQUITECTOS TÉCNICOS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE GONDOMAR No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C051 Gondomar: Dúas bolsas para licenciados en arquitectura e arquitectos técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas ós seguintes aspirantes, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Mouriño Pérez, Rosa Gondomar 01/07/13 C051 2 González González, Rafael Gondomar 01/06/13 C051 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 19.20895.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE A LAMA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C070 A Lama: Unha bolsa para licenciados en arquitectura. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Estévez Fernández, Andrea A Lama 01/06/13 C070 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 20.20896.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MARÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C072 Marín: Unha bolsa de enxeñeiro de camiños, canais e portos. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Franza Ayude, Alejandro Marín 01/06/13 C072 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03: A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 21.20897.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO INFORMÁTICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MARÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: Expediente C073 Marín: Unha bolsa para enxeñeiros informáticos. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Meijomil Gutiérrez, Daniel Marín 01/06/13 C073 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03: A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 22.20898.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MARÍN No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: Expediente C075 Marín: Unha bolsa para licenciados en arquitectura. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Varela Amigo, Noelia Marín 01/06/13 C075 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 23.20899.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MEAÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C079 Meaño: Unha bolsa para arquitectos técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Fernández Lamas, María José Meaño 01/06/13 C079 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 24.20900.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO E ENSEÑEIRO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MORAÑA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C085 Moraña: Unha bolsa para arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Vilanova Rodríguez, Luis Moraña 01/07/13 C085 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 25.20901.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE MOS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C087 Mos: Unha bolsa para enxeñeiros técnicos industriais. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Arnez García, Noemí Mos 01/06/13 C087 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 26.20902.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE PONTEAREAS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C111 Ponteareas: Unha bolsa para enxeñeiros técnicos de obras públicas. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 González Fernández, Andrea Ponteareas 01/06/13 C111 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 27.20903.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO OU SUPERIOR EN CAMIÑOS, MINAS, OBRAS PÚBLICAS E CIVIL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE O PORRIÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C118 O Porriño: Unha bolsa para enxeñeiros técnicos ou superiores de camiños, minas, obras públicas e civil. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Díaz Díaz, María O Porriño 01/06/13 C118 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 28.20904.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE GRADUADO EN ENXEÑERÍA DE OBRAS PÚBLICAS E ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE PORTAS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C119 Portas: Unha bolsa de graduado en enxeñería de obras públicas e enxeñeiro técnico de obras públicas. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Oliveira Castro, María Portas 01/06/13 C119 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 29.20905.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE PORTAS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: Expediente C120 Portas: Unha bolsa para arquitectos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Gómez Aragón , Julia Elena Portas 01/06/13 C120 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03: A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 30.20906.- ADXUDICACIÓN DE TRES BOLSAS DE ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS E ENXEÑEIRO INDUSTRIAL DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE REDONDELA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C123 Redondela: Tres bolsas de enxeñeiro de camiños, enxeñeiro técnico de obras públicas e enxeñeiro industrial. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas ós seguintes aspirantes, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Ros Candeira, Vanessa Redondela 01/06/13 C123 2 Fernández Fernández, Alberto Redondela 01/06/13 C123 3 Rey Rodríguez, Rubén Redondela 01/07/13 C123 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 31.20907.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE GRADUADOS, LICENCIADOS E ENXEÑEIROS TÉCNICOS OU SUPERIORES EN INFORMÁTICA E TELECOMUNICACIÓNS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE REDONDELA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C124 Redondela: Dúas bolsas para graduados, licenciados e enxeñeiros, técnicos ou superiores informática e telecomunicacións. Por Resolución Presidencial de data 25 de abril de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 30 de abril de 2013. Finalizado dito proceso selectivo os aspirantes propostos renuncian ás bolsas. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio convócase ó aspirante admitido que non se presentou o día da entrevista. Rematada a entrevista e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar unha das referidas Bolsas ó seguinte aspirante,quedando a outra vacante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria, quedando a outra bolsa vacante. Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Comesaña Fernández, Luis Redondela 01/06/13 C124 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 32.20908.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO E ARQUITECTO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE O ROSAL No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C132 O Rosal: Unha bolsa para arquitectos ou arquitectos técnicos. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar as referidas Bolsas á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Pereira Estévez, Raquel O Rosal 01/06/13 C132 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 33.20909.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, ARQUITECTO TÉCNICO E ARQUITECTO SUPERIOR DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C135 Salceda de Caselas: Unha bolsa de enxeñeiro técnico de obras públicas, enxeñeiro de camiños, arquitecto técnico e arquitecto superior. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo, considerando a proposta do tribunal seleccionador e dado que o aspirante seleccionado renunciou, de conformidade co previsto na base sétima e décima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante suplente, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Fernández Álvarez, Laura Salceda de Caselas 01/06/13 C135 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03: A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 34.20910.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C137 Salvaterra de Miño: Unha bolsa de arquitecto. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Pereira Pino, Montserrat Salvaterra de Miño 01/06/13 C137 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 35.20911.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE SOUTOMAIOR No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: Expediente C146 Soutomaior: Unha bolsa de enxeñeiro técnico de obras públicas Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Santiago Limeres, Luis Jesús Soutomaior 01/07/13 C146 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 36.20912.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE TUI No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C153 Tui: Unha bolsa de arquitecto técnico. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Lomba López, Marta Tui 01/06/13 C153 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso 37.20913.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO E SUPERIOR DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VILABOA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C158 Vilaboa: Unha bolsa de arquitecto técnico e superior. Por Resolución Presidencial de data 07 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 13 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa ó seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 Alarcón Sabarís, Gabriel Vilaboa 01/06/13 C158 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 38.20914.- ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INFORMÁTICO DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA No Boletín Oficial da Provincia, número 1 de data 02 de xaneiro de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 195 Bolsas de Práctica Laboral para titulados universitarios nos Concellos da Provincia en temas relacionados coa prestación de servizos municipais, entre as que figura a seguinte: - Expediente C168 Vilagarcía de Arousa: Unha bolsa de enxeñeiro técnico informático. Por Resolución Presidencial de data 03 de maio de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e convocouse ós aspirantes admitidos que acadaron a máxima puntuación na fase de concurso para a realización da entrevista que tivo lugar o día 08 de maio de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal seleccionador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar a referida Bolsa á seguinte aspirante, cos efectos que se determinan a continuación e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Concello Efectos Nº expte. 1 García Rivera, Lucía Vilagarcía De Arousa 15/06/13 C168 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 39.20915.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 24 de maio de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas, de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias, desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas que figuran ca referencia 201300000927 e que contén catro facturas, sendo a primeira de Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., por importe de 6.929,69€ e a derradeira de Induslab Technologies, S.L., por importe 2.823,33 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 17.265,23 € Descontos do IRPF € Descontos do IVE soportado deducible € Descontos do Honorarios técnicos externos € Total líquido 17.265,23 € 40.20916.- AMPLIACIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTO E COLABORACIÓN MATERIAL NA REGULARIZACIÓN E ACTUALIZACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS, MEDIANTE PROCEDEMENTOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA, DAS TAXAS DELEGADAS POLOS CONCELLOS DE RIBADUMIA E CUNTIS (LOTE Nº4); E PORTAS, CATOIRA E CAMPO LAMEIRO (LOTE Nº5) Resultando que o día 20 de abril de 2012 tivo lugar, mediante acordo do Consello Reitor, a adxudicación do contrato dun “servizo de asesoramento e colaboración material na regularización e actualización dos padróns fiscais, mediante procedementos de inspección tributaria, das taxas delegadas polos Concellos de Arbo, Crecente, As Neves, Salvaterra de Miño, Tomiño, Ribadumia, Cuntis, Portas, Catoira e Campo Lameiro”, resultando adxudicatarias do contrato as empresas: LOTES CONCELLOS EMPRESA ADXUDICATARIA Nº 1 Arbo Soluciones de Recaudación Microibérica, S.L Nº 2 Crecente, As Neves, Salvaterra Longo Ansa y Asociados, S.L. Nº 3 Tomiño Longo Ansa y Asociados, S.L. Nº 4 Ribadumia Y Cuntis Asesoramiento Tributario Local, S.L. Nº 5 Portas, Catoira, Campo Lameiro Asesoramiento Tributario Local, S.L. Resultando que o prazo de execución do contrato é de 12 meses para os lotes nº 4 e nº 5, a contar desde o día seguinte á data de formalización do contrato (asinado en data 29 de maio de 2012), sendo o prazo máximo de entrega dos traballos o 29 de maio de 2013 (cláusula 5ª do contrato administrativo). Resultando que a empresa Asesoramiento Tributario Local, S.L. presenta sendos escritos, en data 8 de maio de 2013, no que solicita a prórroga do prazo de execución dos lotes nº 4 (Concellos de Ribadumia e Cuntis) e nº 5 (Concellos de Portas, Catoira e Campolameiro) por período de 3 meses máis, isto é, ata o próximo 29 de agosto de 2013, explicando que as particularidades esixidas no cumprimento do contrato provocou que non fose posible finalizar os traballos na data prevista, detallando os motivos e casuísticas de cada concello no informe, e comunicando a situación actual na que se atopa o desenvolvemento dos traballos, que é a seguinte: - Campo Lameiro: Entregado. Finalizados traballos, validados e entregado Padrón final e as fichas censuais. - Portas. Realizado o 50% do traballo de campo, atopándose paralizado o traballo de campo ata nova comunicación da Deputación de Pontevedra - ORAL. - Catoira. Finalizando o traballo de campo (previse finalizar o 31 de maio); pendente de codificación informática, comunicación e atención ó público. - Ribadumia. Finalizados os traballos de campo e en fase final de codificación informática. Pendente de envío de comunicacións e atención ó público. - Cuntis. Finalizados os traballos de campo e en fase de codificación informática. Pendente de envío de comunicacións e atención ó público. Estímase que, dada a cantidade de DITAS e MODIFICACIÓNS existentes neste concello, é posible que o período de atención ó público se teña que ampliar previa aprobación da Deputación-ORAL. Vistos os informes emitidos polo Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección, de data 14 de maio de 2013, no que se pon de manifesto que no caso do lote nº 4 (Concellos de Ribadumia e Cuntis): “As causas que provocaron o retraso nos concellos de Cuntis e Ribadumia son, por un lado, no concello de Cuntis a deficiente cartografía, data do 1989 e existe moito desfase coa realidade física, existen moitos diseminados que non aparecen na cartografía e esta ademais non foi aportada en tempo por quen corresponde e por outra banda, no Concello de Ribadumia, no núcleo de barrantes, e segundo manifesta a propia empresa, non existiu demasiada colaboración no vecindario para o acceso os edificios tendo que repetir moitas visitas. Nos consta tamén que pretendese simultanear a atención o público en ámbolos dous concellos. Polo anterior, informase favorablemente para que, en aras a unha boa e eficaz revisión dos padróns fiscais das taxas, amplíese o prazo de execución nos termos solicitados.” No caso do lote nº 5 (Concellos de Portas, Catoira e Campolameiro), cítase textualmente: “As causas que provocaron o retraso nos concellos de Portas e Catoira, son por un lado no concello de Portas a deficiente cartografía non aportada en tempo por quen corresponde e a orde de paralización emitida polo ORAL, pola revisión que desde o propio concello están a facer no censo de sumidoiros e por outra banda, no Concello de Catoira, o retraso na execución dos traballos ven dado pola petición de demora na realización dos mesmos que o propio Sr. Alcalde do Concello lles fai a adxudicataria o ter previsto mudar o nome das rúas do seu termo municipal, a súa pretensión e que nos padróns revisados figuren xa os nomes actualizados das rúas. Polo anterior, informase favorablemente para que, en aras a unha boa e eficaz revisión dos padróns fiscais das taxas, amplíese o prazo de execución nos termos solicitados.” Visto o informe favorable da Secretaría Xeral de data 23 de maio de 2013. Considerando que o art. 105 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, en relación ós supostos de modificación do contrato, o seu apartado primeiro prevé a prórroga do prazo de execución dos contratos, ben nos casos regulados na propia Lei, no caso de preverse nos pregos, no anuncio de licitación ou nos casos e cos límites establecidos no art. 107. Considerando que o art. 210 do TRLCSP determina que “1. Dentro dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados na presente Lei, o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalos por razóns de interese público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta.” Considerando que o TRLCSP, no seu art. 213.2) dispón, no caso de prórroga dos contratos, que “Se o retraso fose producido por motivos non imputables ó contratista e este ofrecera cumprir cos seus compromisos dándolle prórroga de tempo que se lle tivera sinalado, se concederá pola Administración un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor”. A ampliación do prazo de execución atópase debidamente xustificada como consecuencia de necesidades e causas imprevistas derivadas da complexidade e casuística deste contrato e de cada un dos concellos que o integran, como se pode constatar segundo o informe emitido polo Servizo de Xestión Tributaria e Inspección, non sendo imputable a demora á actividade realizada polo contratista. Considerando que o literal do art. 102 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, cita “Cando sexa necesario introducir algunha modificación no contrato, redactarase a oportuna proposta integrada polos documentos que xustifiquen, describan e valoren aquela. A aprobación polo órgano de contratación requirirá a previa audiencia do contratista e a fiscalización do gasto correspondente”. No caso que nos ocupa non é preciso remitir o expediente á Intervención Xeral ó non variar os aspectos económicos do contrato. Constan no expediente os restantes requisitos esixidos por este artigo. Por todo o exposto, en virtude do previsto na base 16ª das bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra, , a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Ampliar o prazo de execución do contrato de servizo de asesoramento e colaboración material na regularización e actualización dos padróns fiscais, mediante procedementos de inspección tributaria, das taxas delegadas polos Concellos de Ribadumia e Cuntis (lote nº 4) e dos Concellos de Portas, Catoira e Campolameiro (lote nº 5) e adxudicados, en data 20 de abril de 2012, á empresa Asesoramiento Tributario Local, S.L., CIF B-36.355.469, ata o próximo 29 de agosto de 2013 (3 meses máis) como consecuencia de necesidades e causas imprevistas derivadas da complexidade e casuística deste contrato e de cada un dos concellos que o integran, non sendo imputables ó contratista, dando conformidade o Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección ás argumentacións expostas pola propia empresa. 41.20917.- HERDANZA DE DNA. Mª ALICIA CRESPÍ GONZÁLEZ A FAVOR DO MUSEO DE PONTEVEDRA Vista a acta notarial de outorgamento de testamento da causante Dª. María Alicia Crespí González ante o notario D. Augusto Gómez-Martinho Faerna con domicilio na rúa Príncipe de Vergara nº 13 - 1ºB de Madrid de data 14/06/1995. Vista a acta da reunión celebrada polos herdeiros, legatarios, testamenteiros e contadores partidores da herdanza de Dna. María Alicia Crespí González de data 05/07/2012 cuxa copia obra no expediente. Vistas as taxacións dos inmobles que forman parte do caudal hereditario que se corresponden co seguinte cadro: Descrición VALOR Vivenda con trasteiro nº 7 e praza de garaxe nº 49. Calle Arroyofresno nº 23, escaleira 1, planta 2ª, letra A, Madrid (28035). 623.163,00 Vivenda piso 1º G esquerda. Calle Antonio López Aguado nº 1, Madrid. 275.000,00 Vivenda piso 8º D situada na Avenida del General Perón nº 6, Madrid. 310.000,00 Vivenda piso 3º A, situada na Avenida de Badajoz nº 7, Madrid. 290.000,00 Vivenda en Calle Riscos de Polanco nº 2, planta 3 Letra B en Madrid (28035). 252.309,31 Vivenda piso 1º esquerda situada en Pico de Alba nº 2. 130.000,00 Vivenda e garaxe nº 70 situados en urbanización Rueiros, Bloque 20, Planta 2ª Porta dereita. en A Toxa, concello de O Grove, Pontevedra (36991) 199.483,00 Prazas de Garaxe e Trasteiros 50.000,00 Finca Loureiro 130.000,00 Valores mobiliarios 837.940,80 Mobles e enseres 300.000,00 TOTAL 3.397.896,11 Vista a taxación dos mobles e enseres de valor artístico realizada a partir do inventario efectuado pola conservadora de fondos xerais do Museo de Pontevedra Dna. Ángeles Tilve Jar, polo director técnico do Museo, D. José Carlos Valle Pérez, o restaurador D. Ricardo Ferreira Silva e a citada conservadora. Visto o informe favorable no referido ós mobles e obxectos artísticos do Director técnico do Museo de Pontevedra, D. José Carlos Valle Pérez, de data 20/05/2013. Visto o informe do Director de xestión do Museo de 22/05/2013 propoñendo á Xunta de Goberno a adopción do acordo correspondente de aceptación da herdanza a beneficio de inventario e no que se fan constar as cargas existentes. Vistos os documentos de comprobación da situación xeográfica dos inmobles, así como as fichas catastrais destes incorporadas ó expediente. Vistos os acordos adoptados na reunión de data 21 de maio de 2013 celebrada na sala de comisións do Pazo Provincial da Deputación cuxo detalle consta no expediente. Vistos os demais documentos que obran no expediente relativos á comprobación de cargas dos bens inmobles. Vistos os informes de Secretaría Xeral e Intervención. Considerando o establecido no Artigo 15 (Modos de adquirir) e 20 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas (BOE do 4 de novembro de 2003), o artigo 9 e seguintes do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais (BOE do 7 de xullo de 1986), pola disposición adicional segunda, parágrafo segundo, do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e demais normativa concordante de aplicación, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - Aceptar a herdanza de Dª María Alicia Crespí González a beneficio de inventario na parte proporcional correspondente. - Aceptar o 12,5% como porcentaxe válida para a conmutación do usufruto das dúas terceiras partes da herdanza correspondente ó viúvo D. Ángel González Herrero. - Facultar a D. Joaquín Lede Martínez para a realización das xestións e desprazamentos relativos á partición da herdanza. 42.20918.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS NÚMERO 14/13 O Xefe de Servizo de Recursos Humanos e Formación mediante escrito de data 22 de maio de 2013 pon de manifesto que se previu realizar unha nova convocatoria de bolsas en titulacións non comprendidas no Plan de Práctica Laboral 2013 e adxudicar, por proposta dos Xefes de Servizo ou Centro, novas bolsas de estudo e formación a candidatos suplentes. Por iso propón a incoación dun expediente de transferencia de créditos nas aplicacións orzamentarias e polos importes seguintes: Aplicación que minora crédito Importe Aplicación que incrementa crédito 13/920.920.120.00 10.000,00 € 13/921.241.481.01 13/920.920.121.00 7.000,00 € 13/921.241.481.01 13/920.920.121.01 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.120.00 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.121.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/922.920.121.01 8.000,00 € 13/921.241.481.01 13/923.920.120.00 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/923.920.121.00 4.000,00 € 13/921.241.481.01 13/925.920.120.00 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/925.920.121.00 5.000,00 € 13/921.241.481.01 13/925.920.121.01 4.000,00 € 13/921.241.481.01 13/926.920.120.00 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/926.920.121.00 6.000,00 € 13/921.241.481.01 13/926.920.121.01 4.000,00 € 13/921.241.481.01 13/932.932.120.00 10.000,00 € 13/921.241.481.01 13/932.932.121.00 10.000,00 € 13/921.241.481.01 13/932.932.121.01 6.000,00 € 13/921.920.160.03 TOTAL 109.000,00 € Visto o informe de Intervención, de data 23 de maio de 2013, se deixa constancia de no que a proposta que efectúa a responsable do centro xestor cumpre os requisitos previstos na normativa aplicable e se razoa suficientemente as variacións de crédito. Visto así mesmo que nas aplicacións orzamentarias cuxos créditos se minoran se expediron os correspondentes documentos RC, con números de operación 201300056038, 201300056039, 201300056040, 201300056042, 201300056043, 201300056044, 201300056045, 201300056046, 201300056047, 201300056048, 201300056050, 201300056051, 201300056052, 201300056053 e que o órgano competente para aprobar o expediente é a Xunta de Goberno por tratarse de transferencias de crédito de persoal pertencente a distintos centros xestores (Basee 10ª apdo. 3.d). A Xunta de Goberno, de conformidade co disposto na Base 10ª apartado 3.d correspondente á execución do vixente orzamento provincial, acorda por unanimidade aprobar o expediente de transferencia de crédito número 14/13 por importe total de 109.000,00€, incoado polo Xefe de Servizo de Recursos Humanos e Formación, minorando créditos nos importes e as aplicacións orzamentarias que se indican e incrementando crédito polo importe e na aplicación orzamentaria que se detalla a continuación: APLICACIÓNS A MINORAR CRÉDITO Código Denominación Importe 13/920.920.120.00 Soldo. Servizo Central 10.000,00 13/920.920.121.00 Complemento destino. Servizo Central 7.000,00 13/920.920.121.01 Complemento específico. Servizo Central 6.000,00 13/922.920.120.00 Soldo. Contratación 6.000,00 13/922.920.121.01 Complemento destino. Contratación 5.000,00 13/922.920.121.01 Complemento específico. Contratación 8.000,00 13/923.923.120.00 Soldo. Asistencia Intermunicipal 6.000,00 13/923.923.121.00 Complemento destino. Asistencia Intermunicipal 4.000,00 13/925.920.120.00 Soldo. Sede Vigo 6.000,00 13/925.920.121.00 Complemento destino. Sede Vigo 5.000,00 13/925.920.121.01 Complemento específico. Sede Vigo 4.000,00 13/926.926.120.00 Soldo. Novas Tecnoloxías 6.000,00 13/926.926.121.00 Complemento destino. Novas Tecnoloxías 6.000,00 13/926.926.121.01 Complemento específico. Novas Tecnoloxías 4.000,00 13/932.932.120.00 Soldo. ORAL 10.000,00 13/932.932.121.00 Complemento destino. ORAL 10.000,00 13/932.932.121.01 Complemento específico. ORAL 6.000,00 TOTAL…………………………………… 109.000,00 APLICACIÓNS A INCREMENTAR CRÉDITO Código Denominación Importe 13/921.241.481.01 A familias, bolsas e pensións 103.000,00 13/921.920.160.03 Convenio XUNTA- Desempregados 6.000,00 TOTAL 109.000,00 43.20919.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Gráficas Salnés, S.L. A empresa Gráficas Salnés, S.L. (CIF B- 36.040.707), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Caixanova, por importe de mil trescentos sesenta e cinco euros con quince céntimos (1.365,15 €), para responder do contrato relativo a: Edición do libro “Vigo, la ciudad que se perdió”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 16/07/2008, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200800061665, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Caixanova, por importe de mil catrocentos quince euros con cincuenta e nove céntimos (1.415,59 €), para responder do contrato relativo a: Edición de 1.000 exemplares do libro “O Carballo Monumental de O Pelete”, que foi depositada a Tesourería Provincial o 6/11/2009, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200900092217, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas ó arquitecto D. Mauro Lomba Martínez O arquitecto D. Mauro Lomba Martínez (CIF 76.891.857 M), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de dous mil novecentos sesenta e cinco euros con cinco céntimos (2.965,05 €), para responder do contrato relativo a: Adecuación C. Deportivo e dotación de accesos na Pousada de Ribadumia, que foi depositada a Tesourería Provincial o 21/11/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100098646, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 3.- Devolución de garantías definitivas á empresa Tesagua Tecnologías, S.L. A empresa Tesagua Tecnologías, S.L. (CIF B- 36.885.531), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Pastor, por importe de nove mil cincocentos setenta e oito euros con dous céntimos (9.578,02 €), para responder do contrato relativo á obra: Saneamento do Gorgullón (Caldas de Reis), que foi depositada na Tesourería Provincial o 5/10/2010, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201000086460, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 4.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcciones Alfredo Vidal, S.L. A empresa Construcciones Alfredo Vidal, S.L. (CIF B- 36.168.755), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Santander, por importe de catro mil cento vinte e catro euros con sesenta e seis céntimos (4.124,66 €), para responder do contrato relativo á obra: Área recreativa de Moscoso, construción de vestiarios (Pazos de Borbén), que foi depositada na Tesourería Provincial o 18/01/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200003596, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 44.20920.- CORRECCIÓN DE ERROS TIPOGRÁFICOS NO ACORDO NÚM. 12.20310 ADOPTADO EN XUNTA DE GOBERNO DE DATA 11/10/2012 Visto o acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 11 de outubro de 2012 referente a devolución de garantías definitivas á empresa Probisa, produtos bituminosos, S.L. para responder do contrato: Aluguer de Maquinaria e Vehículos de Transporte e de Subministro de Materiais, ano 2011, detectáronse uns erros tipográficos. Considerando que o artigo 105.2 de la Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999 de 13 de xaneiro, permite ás administracións públicas rectificar os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Rectificar o acordo adoptado pola “Xunta de Goberno” na sesión do día 11 de outubro de 2012 relativo á devolución das garantías definitivas constituídas pola empresa Probisa, productos bituminosos, S.L.: Onde di: … • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de mil oitocentos setenta e cinco euros (1.875,00 €), para responder do contrato relativo ó: Subministración de emulsión C-67 BF-4 (ECM)- Lote 54, que foi depositada na Tesourería Provincial o 5/04/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100027286. ... Debe dicir: … • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Crédito y Caución, por importe de mil oitocentos setenta e cinco euros (1.875,00 €), para responder do contrato relativo á: Subministración de emulsión C-67 BF-4 (ECM)- Lote 54, que foi depositada na Tesourería Provincial o 5/04/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100027286, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. … 45.20921.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as once horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición