Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas e cinco minutos do día seis de setembro do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo e D. Fernando Guitián Guitián. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Non asiste o señor deputado D. Arturo Grandal Vaqueiro. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21271.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrado da acta da sesión ordinaria do día 9 de agosto do ano 2013. 2.21272.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, A EXECUCIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó PLAN DE INVERSIÓNS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PID 2012- DÉCIMA RELACIÓN DE PROXECTOS Como consecuencia da actual crise económica produciuse un descenso nos orzamentos municipais, manifestándose especialmente no capítulo de investimentos, o que impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público. Entre as competencias que as Deputacións teñen encomendadas, encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, segundo recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Co fin de permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Este proxecto conta cun investimento total de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes. Os concellos de Ponte Caldelas, O Porriño, Soutomaior, Silleda, Pazos de Borbén e Cangas do Morrazo solicitaron acollerse a este plan, achegando a documentación requirida na base sétima da convocatoria e os seguintes proxectos: Concello Proxecto Aprobación subvención Ponte Caldelas Colector Baltar- Xustáns 30 de novembro de 2012 Xunta de Goberno O Porriño Ampliación e reforzo do vial As Laxas 14 de decembro de 2012 Xunta de Goberno Soutomaior Prolongación paseo marítimo en Arcade 5 de decembro de 2012 Xunta de Goberno Silleda Instalación dun elevador na casa da Cultura 31 de decembro de 2012 Resolución Presidencial Silleda Mellora parque infantil. Humanización dun tramo da rúa Renque da Froita 28 de decembro de 2012 Resolución Presidencial Ponte Caldelas Colector en Taboadelo 19 de xullo de 2013 Xunta de Goberno Pazos de Borbén Creación de parques infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén) 7 de agosto de 2013 Xunta de Goberno Cangas do Morrazo Pavimentación camiño da Choupana - Darbo 19 de xullo de 2013 Xunta de Goberno Cangas do Morrazo Proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova 9 de agosto de 2013 Xunta de Goberno Silleda Mellora do parque infantil no entorno da igrexa 31 de decembro de 2012 Resolución Presidencial Visto o informe emitido polo Sr. Secretario, de data 4 de setembro de 2013, sobre o prego de cláusulas económico- administrativas particulares que rexerán nesta contratación, e visto así mesmo, o informe de fiscalización do expediente. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, faculta a esta Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de obras, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial do exercicio de 2013, concretamente na Base 16ª, a Xunta de goberno acorda por unanimidade: Primeiro.- Aprobar a seguinte relación de proxectos: 10ª RELACIÓN DE PROXECTOS PID 2012 Nº Expediente Concello Proxecto PID/12/00901/2012000485 Ponte Caldelas Colector Baltar- Xustáns PID/12/00794/2012000598 O Porriño Ampliación e reforzo do vial As Laxas PID/12/00988/2012000498 Soutomaior Prolongación paseo marítimo en Arcade PID/12/00714/2012000508 Silleda Instalación dun elevador na casa da Cultura PID/12/00714/2012000507 Silleda Mellora parque infantil. Humanización dun tramo da rúa Renque da Froita PID/12/00901/2013004802 Ponte Caldelas Colector de Taboadelo PID/12/00921/2013004891 Pazos de Borbén Creación de parques infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras PID/12/00945/2013004805 Cangas do Morrazo Pavimentación camiño da Choupana- Darbo PID/12/00945/2013004939 Cangas do Morrazo Proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova PID/12/00714/2012000506 Silleda Mellora do parque infantil no entorno da igrexa Segundo.- Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución das obras definidas na décima relación de proxectos PID 2012. O orzamento total para a execución destas obras ascende á cantidade de oito centos sesenta e dous mil sete centos oitenta e catro euros con dezaseis céntimos, sen IVE (862.784,16 €), máis a cantidade correspondente ó IVE de cento oitenta e un mil cento oitenta e catro euros con sesenta e sete céntimos (181.184,67 €), o que fai un importe total de un millón corenta e tres mil novecentos sesenta e oito euros con oitenta e catro céntimos (1.043.968,84 € ), realizándose a súa contratación coa distribución nas seguintes obras: Obra Concello Importe IVE Importe total 1 Colector Baltar- Xustáns Ponte Caldelas 72.432,46 15.210,82 87.643,28 2 Ampliación e reforzo do vial As Laxas O Porriño 126.997,82 26.669,54 153.667,36 3 Prolongación paseo marítimo en Arcade Soutomaior 104.690,25 21.984,95 126.675,20 4 Instalación dun elevador na casa da Cultura Silleda 25.770,91 5.411,89 31.182,80 5 Mellora parque infantil. Humanización dun tramo da rúa Renque da Froita Silleda 41.634,48 8.743,24 50.377,72 6 Colector de Taboadelo Ponte Caldelas 84.763,71 17.800,38 102.564,09 7 Creación de parques infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras Pazos de Borbén 91.505,43 19.216,14 110.721,57 8 Pavimentación camiño da Choupana- Darbo Cangas do Morrazo 101.032,78 21.216,88 122.249,67 9 Proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova Cangas do Morrazo 174.792,69 36.706,46 211.499,15 10 Mellora do parque infantil no entorno da igrexa Silleda 39.163,64 8.224,36 47.388,00 Así mesmo acorda: - Autorizar o gasto polo importe total de 1.043.968,84 € con cargo á aplicación orzamentaria 2013/942.942.652.45.2012, e distribuído en función das cantidades estipuladas para cada unha das obras. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental. - Iniciar o prazo de presentación de proposicións para dito procedemento a partir do día seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra por un prazo mínimo de 26 días naturais. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NA 10ª RELACIÓN DE PROXECTOS: • OBRA 1: PID/12/00901/2012000485 Colector Baltar- Xustáns (Ponte Caldelas) • OBRA 2: PID/12/00794/2012000598 Ampliación e reforzo do vial As Laxas (O Porriño) • OBRA3: PID/12/00988/2012000498 Prolongación paseo marítimo en Arcade (Soutomaior) • OBRA4: PID/12/00714/2012000508 Instalación dun elevador na casa da Cultura (Silleda) • OBRA 5: PID/12/00714/2012000507 Mellora parque infantil. Humanización dun tramo da rúa Renque da Froita (Silleda) • OBRA 6: PID/12/00901/2013004802 Colector en Taboadelo (Ponte Caldelas) • OBRA 7: PID/12/00921/2013004891 Creación de Parques Infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén) • OBRA 8: PID/12/00945/2013004805 Pavimentación camiño da Choupana- Darbo (Cangas do Morrazo) • OBRA 9: PID/12/00945/2013004939 Proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova ( Cangas do Morrazo) • OBRA 10: PID/12/00714/2012000506 Mellora do parque infantil no entorno da igrexa de Silleda (Concello de Silleda) 1. ANTECEDENTES A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se manifesta, entre outros capítulos, no de investimentos, o que lles impide ós concellos levaren a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as diferentes competencias que as deputacións teñen encomendadas polas leis estatais e autonómicas encóntrase a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, e así se recolle non artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de lles permitir ós concellos levar a cabo os seus proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da Corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 28 de setembro de 2012, acordou aprobar unhas bases reguladoras do Plan de Investimentos e Gastos Correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Por medio deste proxecto apróbase o investimento dunha cantidade de 18.000.000 de euros, que ten por obxecto aumentar o investimento público nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a súa licitación neste procedemento foron achegados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan de Investimento da Deputación, ano 2012, e presentaron a documentación esixida na base sétima da convocatoria. 2. OBXECTO O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas para satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. O citado proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos non artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en obras os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas elas, salvo que se estableza un número máximo de obras por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 2 do Anexo I deste prego. 3. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 3 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 3 do Anexo I deste prego, incluíndo na dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán descartadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá os seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou o Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50% do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non ofertase ningunha porcentaxe ou o ofertado é inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial, aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: as retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 4. RÉXIME XURÍDICO En todo o non previsto expresamente neste prego de condicións estarase ó disposto, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, no R. D. L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP) e as súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 5. PROCEDEMENTO O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I deste prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos non dito texto legal. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 9 do Anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. Para efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando desde o día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 4 do Anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obra en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra o órgano de contratación, terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, segundo proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Esta imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a dita documentación ó seguinte licitador, pola orde na que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no rexistro xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 15:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días naturais, contando desde o día seguinte ó da publicación do seu anuncio non BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: -Sobre (A, B ou C) Poñer a letra en función do sobre correspondente -Obra nº. … (Especificar o número da obra que se licita) -Nº. de expediente No caso que se coñeza -Denominación do contrato -Nome do licitador -CIF -Enderezo, e-mail e teléfono de contacto -Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) Dependendo de cada sobre incluirase a seguinte documentación: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN XERAL Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física, o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no Rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. En caso de concorrer á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas, designando á persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de ostentar a representación da unión temporal ante a administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán achegar tamén escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario publico cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Declaración responsable de conformidade co modelo do Anexo IV Esta declaración incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentala, antes da adxudicación, o empresario a cuxo favor se vaia efectuar esta. As empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio e que presenten distintas proposicións para concorrer individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na que fagan constar esta condición. Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, respecto dos socios que a integran. 4. Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois, de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ó licitante. 5. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 9 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos integrantes desta. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. Rexistro de licitadores: A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou da Comunidade Autónoma Galega eximirá ós licitadores inscritos, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como da acreditación da non concorrencia das prohibicións de contratar, sempre que consten naquel. O licitador deberá manifestar que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse no caso de resultar adxudicatario. Os datos que non consten no certificado non se entenderán acreditados. NOTAS IMPORTANTES EN RELACIÓN CO SOBRE A: Se un mesmo licitador se presenta a varias obras poderá presentar un único sobre A acreditando os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada unha das obras. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C, por cada unha das obras ós que se presente. As empresas que achegasen e acreditasen a documentación esixida no sobre A nas anteriores relacións do Plan de investimentos non terán que achegar de novo a documentación excepto o anexo IV, declaración responsable, e un escrito no que indiquen en que procedemento se achegou. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinado e selado polo representante legal da empresa 2. Memoria construtiva e programa de traballo 3. Melloras ofertadas 4. Memoria de seguridade e saúde 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4 e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha carilla dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no Anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre o orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. 11. MESA DE CONTRATACIÓN Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: O titular da Corporación ou membro en quen delegue Vogais: - O secretario xeral - O interventor - O director de Infraestruturas Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación a Mesa de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo criterios de valoración establecidos no apartado 8.1 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicaranse os criterios establecidos no apartado 8.2 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñeráselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor do licitador que contivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo III, daráselle audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde na que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles presente a seguinte documentación: - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva - Documento acreditativo do pagamento dos anuncios - Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. - Acreditación da aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato - Deberase presentar un programa de traballo cun diagrama de Gantt, onde se especifique con claridade as actuacións a desenvolver e o importe económico en relación co prazo. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ante o órgano de Contratación realizarase de acordo co seguinte: Obrigas tributarias: a) Orixinal ou copia cotexada da alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas ó devandito imposto, en relación coas que veña realizando na data de presentación da súa proposición, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non darse de baixa na matrícula do citado imposto. Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados b), e) e f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, deberán presentar resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, a alta no imposto, sen prexuízo da tributación que corresponda ás empresas integrantes desta. b) Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RXLCAP. Ademais, o proposto adxudicatario non deberá ter débedas de natureza tributaria. A Administración local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na súa propia Tesourería o cumprimento de dita obriga. Obrigas coa Seguridade Social: Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social que conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RXLCAP. 14. ADXUDICACIÓN O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio para considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo no que debe procederse á súa formalización. O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe e a porcentaxe con respecto á totalidade de execución da obra, e o nome ou o perfil empresarial, definindo por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar ós representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas segundo o disposto no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO Unha vez asinado o contrato o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1 Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto. Empresa: ATENEA SEGURIDADE E AMBIENTE (A82876905) Enderezo: rúa Médico Ballina, núm. 73, 36756 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 17.2 Elaboración do Plan de seguridade e saúde de obra: Realizarase en base ó estudo de seguridade e saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha avaliación de riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento do coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de Contratación antes do inicio da obra, co informe previo do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3 Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente, que é a Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo. Enderezo: rúa Concepción Arenal, núm. 8, 2º, 36202 Vigo Documentos necesarios para achegar xunto co modelo/impreso oficial: Plan de seguridade e saúde aprobado ou avaliación de riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción). 17.4 Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpoñer contra estas os recursos pertinentes, comunicándolle este extremo á administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládaselle o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5 Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior a dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización a acta de comprobación de replanteo deberá serlle remitida inmediatamente ó Servizo de Contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable a acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación destas, facendo constar na acta, e quedando obrigado a darlle conta inmediata á administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir da dita data o prazo de seis meses a que se fai referencia no artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio o órgano de Contratación ditará a resolución correspondente, que se lle notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. Non entanto, se a xuízo do órgano de Contratación as ditas reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación delas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato para os efectos da súa esixibilidade. 17.6 Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no rexistro xeral da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables nos cinco primeiros días de cada mes, coas súas facturas correspondentes. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes de seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade coa dirección da obra; no caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7 Solicitude de prorroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de Contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8 Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de Contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. PERFIL DO CONTRATANTE Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de internet (www.depo.es), ou seu perfil do contratante. 19. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, pago de licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que grave a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán por conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á administración de cumprir os devanditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere o expediente, así como os de carteis de obra, que serán colocados no lugar que lles indique a dirección de obra. Ademais, os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar o contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar o deseño dos ditos carteis. 20. RESPONSABLE DO CONTRATO A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que lle corresponden ó director facultativo das obras. 21. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e segundo as instrucións que en interpretación técnica deste lle desen ó contratista ou director facultativo e, se é o caso, o responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere o 10% do orzamento do contrato (art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se lles causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art. 214 do TRLCSP). EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que este non fora imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, segundo o establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel no que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para que a administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran neste prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA O contratista comunicaralle á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, para os efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras o director da obra con asistencia do contratista procederá a seguir a súa medición xeral, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obra que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas, tal e como se atopan no momento da recepción, para efectos de inventario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se xuntará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de Contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso se lle aboará a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución destas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderanse reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debéranse a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela no suposto de que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos art. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición Os anexos son como seguen: ANEXOS Nos I OBRA 1: Colector Baltar – Xustáns (Ponte Caldelas) Nº Expediente: Obra 1: PID/12/00901/2012000485 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Colector Baltar – Xustáns (Ponte Caldelas) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 72.432,46€ IVE (21%): 15.210,82 € Total con IVE: 87.643,28 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 87.643,28 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 6 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 2: Ampliación e reforzo do vial As Laxas (O Porriño) Nº Expediente: Obra 2. PID/12/00794/2012000598 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra Ampliación e reforzo do vial As Laxas (O Porriño) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 126.997,82 € IVE (21%): 26.669,54 € Total con IVE: 153.667,36 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 153.667,36 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 3: Prolongación paseo marítimo en Arcade (Soutomaior) Nº Expediente: Obra 3. PID/12/00988/2012000498 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Prolongación paseo marítimo en Arcade (Soutomaior). Para a súa execución haberá que cumprir coas condicións establecidas na autorización das obras concedida polo Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente en data 28 de decembro de 2012. 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 104.690,24€ IVE (21%): 21.984,95 € Total con IVE: 126.675,20 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 126.675,20 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 4: Instalación dun elevador na Casa de Cultura (Silleda) Nº Expediente: Obra 4. PID/12/00714/2012000508 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Instalación dun elevador na Casa de Cultura (Silleda) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 25.770,91 € IVE (21%): 5.411,89 € Total con IVE: 31.182,80 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 31.182,80 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 5: Mellora de parque infantil e humanización dun tramo da rúa Renque da Froita (Silleda) Nº Expediente: Obra 5. PID/12/00714/2012000507 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Mellora de parque infantil e humanización dun tramo da rúa Renque da Froita (Silleda) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 41.634,48 € IVE (21%): 8.743,24 € Total con IVE: 50.377,72 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 50.377,72 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 3 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 6: Colector en Taboadelo (Ponte Caldelas) Nº Expediente: Obra 6. PID/12/00901/2013004802 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Colector en Taboadelo (Ponte Caldelas) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 84.763,71 € IVE (21%): 17.800,38 € Total con IVE: 102.564,09 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 102.564,09 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 6 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 7: Creación de Parques Infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén) Nº Expediente: Obra 7. PID/12/00921/2013004891 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Creación de Parques Infantís nas parroquias de Borbén, Moscoso e Xunqueiras (Pazos de Borbén) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 91.505,43 € IVE (21%): 19.216,14 € Total con IVE: 110.721,57 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 110.721,57 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 2 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 8: Pavimentación camiño da Choupana- Darbo (Cangas do Morrazo) Nº Expediente: Obra 8. PID/12/00945/2013004805 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Pavimentación camiño da Choupana- Darbo (Cangas do Morrazo). 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 101.032,78 € IVE (21%): 21.216,88 € Total con IVE: 122.249,67 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 122.249,67 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en MES Y MEDIO, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 9: Proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova (Cangas do Morrazo) Nº Expediente: Obra 9. PID/12/00945/2013004939 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: proxecto de reposición de servizos e pavimentación da rúa Retrama e rúa Nova (Cangas do Morrazo) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 174.792,69 € IVE (21%): 36.706,46 € Total con IVE: 211.499,15 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 211.499,15 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 9 MESES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. OBRA 10: Mellora do parque infantil no entorno da igrexa de Silleda (Concello de Silleda) Nº Expediente: Obra 10. PID/12/00714/2012000506 ANEXO I CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1. DEFINICIÓN OBXECTO DO CONTRATO Contratación da obra: Mellora do parque infantil no entorno da igrexa de Silleda (Concello de Silleda) 2. PROCEDEMENTO División en lotes: no Cualificación contrato: obra CPV: 45000000 Trámite: ordinario Procedemento: aberto Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte ó da publicación do seu anuncio no BOP. 3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO A) TIPO DE LICITACIÓN: Formulación do prezo: Prezo tanto alzado: Importe sen IVE: 39.163,64 € IVE (21%): 8.224,36 € Total con IVE: 47.388,00 € B) FINANCIAMENTO: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación orzamentaria Importe 2013 2013/942.942.652.45.12 47.388,00 € Revisión de prezos: Non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en 1 MES, e a data contará desde o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 5. RÉXIME DE PAGAMENTOS. CERTIFICACIÓNS A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 6. GARANTÍAS Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: O adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 7. PENALIZACIÓNS No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista aplicarase o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: 8.1. Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (SOBRE B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 8.1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como as provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. NOTA MOI IMPORTANTE: na documentación que se presente no sobre B , e en especial, neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo e coa súa execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 8.1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/ou redución do prazo de execución, ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder varialas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias ou solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base á documentación achegada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 8.1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cál vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma na que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I, R. D. 1627/97) Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo, presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e as ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e a das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de cómo realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, e tamén haberá que definir cómo se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra Presentaranse as proteccións colectivas necesarias para utilizar na obra, determinando cómo se definirá a súa necesidade e cómo se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 8.1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizase nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE (77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizara o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme á certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizara o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do solo; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 8.2. Enumeración dos criterios de valoración automática (SOBRE C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa (contida no sobre A) e a análise técnica da documentación ( contida no sobre B). 9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO SOBRE A (SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA) Deberase achegar a documentación indicada no punto 10 do prego económico-administrativo e a acreditativa á SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA que a continuación se especifica: Clasificación: Non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación para presentar: a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos cinco últimos anos. b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos (debendo estar legalizados para aqueles que teñan a dita obriga) - Modelo 390 (Declaración resumo anual IVE) dos cinco últimos años e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos cinco últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos cinco últimos anos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Personas Físicas) dos últimos cinco anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica Para acreditar a solvencia técnica, o licitador deberá presentar os seguintes documentos: - Relación das obras executadas nos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. ANEXO II “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............................................, maior de idade, veciño de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI .................., expedido en data .............., actuando en nome propio ou en representación da empresa ................................. (CIF núm. .......................) e con domicilio en .................................., teléfono.................... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente á obra (especificar denominación da obra): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a executar a obra, con estrita suxeición ó proxecto aprobado e pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de _________________ (en letra e número) euros, máis __________ euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número):… - % do control de calidade ofertado:… - Prazo de execución total: … - Melloras ofertadas (descrición):…” ANEXO III “Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas (sobre C) Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. A) Valoración da oferta económica, ata un máximo de 45 puntos Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Se o orzamento ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 90% do Orzamento Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 90% do Orzamento Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula para empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere nun 5% a porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: • Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Orzamento base de licitación Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente Baixa media • Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade Baixa Media Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: B) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos Especificarase a porcentaxe sobre o Orzamento de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte desta da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5% a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo punto de corte porcentual de control de calidade neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor ou igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: www.depo.es Formulario en galego: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/TlnjrhRvHV.pdf Formulario en castelán: http://pdf.depontevedra.es/ga/148/JFxNtLgHSV.pdf ANEXO V 3.21273.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ANÁLISE E MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TIC NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E A POSTA EN MARCHA DO CPAM 2.0 (expte. nº2012000299) A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 01 de marzo de 2013 adoptou o acordo de aprobar o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de análise e mellora das infraestruturas TIC nos concellos da provincia de Pontevedra e a posta en marcha do CPAM 2.0, pola cantidade máxima dun millón trescentos corenta e cinco mil euros (1.345.000,00 €), IVE incluído. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Suplemento o Diario Oficial da Unión Europea o día 09 de marzo de 2013 (Anuncio de licitación 2013/S 049-079851), así mesmo publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 50 de data 12 de marzo de 2013 e no Boletín Oficial do Estado número 67 do 19 de marzo de 2013. Resultando que a cualificación da documentación correspondente o sobre “A” efectuouse o día 29 de abril de 2013, a cuxo efecto reuniuse a Mesa de Contratación para examinar a documentación xeral presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 02 de maio de 2013, faise pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento o estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP: Resultando que, polo Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías, se emite informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B). Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 16 de xuño de 2013, tras facer pública a puntuación asinada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, obténdose os seguintes resultados: Empresa Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Puntuación Total OSIATIS 33,34 41,581 74,921 EDNON 35,70 31,91 67,61 OESIA 30,78 26,183 56,963 Resultando que mediante Resolución Presidencial 2013017468 de data 19 de agosto de 2013, e á vista da puntuación total obtida e da proposta da Mesa de Contratación, requiriuse á empresa OSIATIS, S.A. (CIF: A-28816379), que formulou a proposición economicamente máis vantaxosa, para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel no que recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de haber constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato, excluído o IVE, por importe de 55.569,99 €, de acordo co disposto no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido la Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP). Resultando que a empresa OSIATIS, S.A. (CIF: A-28816379) presentou a documentación requirida, entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva por importe de 55.569,99 €, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300105970. Por todo isto, unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 15 do TRLCSP procede adxudicar o contrato, dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado RDL 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato privado, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para este tipo de contratos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato para a prestación do servizo de análise e mellora das infraestruturas TIC nos concellos da provincia de Pontevedra e a posta en marcha do CPAM 2.0 á empresa OSIATIS, S.A. (CIF: A-28816379), de acordo o seguinte detalle: - Prezo do contrato: Prezo total do contrato sen IVE 1.111.399,87 € 21 % IVE 233.393,97 € Prezo total do contrato IVE incluído 1.344.793,84 € - Número adicional de persoal permanente para o CAU, duración deste e horas semanais dedicadas. Valores máximos: Concepto Valor ofertado N1 (Técnico Nivel 1) 0 N2 (Técnico Nivel 2) 3 NA (Técnico de Soporte de aplicacións) 2 Mp (Número de meses adicionais de duración da actuación do CAU) 12 Hp (Número de horas semanais adicionais dedicadas polo persoal do CAU) 10 - Melloras métricas do CAU: Métricas Concepto Valor ofertado PP (Porcentaxe de chamadas perdidas) <2% PSE (Porcentaxe de chamadas sen espera) >98% TM (Tempo medio de espera para atender chamadas) <10 segundos 2.- O pago das obrigas derivadas deste contrato efectuarase con cargo á aplicación 2013/926.492.652.00.2012 do vixente orzamento provincial. 4.21274.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa EAJ48 Evolución Multimedia, S.L.U. A empresa EAJ48 Evolución Multimedia, S.L.U. (CIF B- 36.913.754), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de NCG Banco, por importe de sete mil euros con cinco céntimos (7.000,05 €), para responder do contrato relativo a: Prestación de servizos de publicidade na emisora Radio Vigo e no canle de televisión Localia Vigo, que foi depositada na Tesourería Provincial o 20/08/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200064386, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas á empresa T- Systems ITC Iberia, S.A.U. A empresa T-Systems ITC Iberia, S.A.U. (CIF B- 36.913.754), empresa que absorbeu á empresa TAO, S.A. (CIF A- 08.833.907), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de mil douscentos sete euros con corenta e un céntimos (1.207,41 €), para responder do contrato relativo a: Mantemento do software de Sical C/S, Sical Web e Recursos Humanos, que foi depositada na Tesourería Provincial o 8/07/2004, segundo mandamento de ingreso con número de operación 200400050150. 3.- Devolución de garantías definitivas á empresa Grupo Mas Costas Club Spain, S.L.U. A empresa Grupo Mas Costas Club Spain, S.L.U. (CIF B- 76.048.453), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de tres mil euros (3.000,00 €), para responder do contrato relativo a: Xestión, organización e desenvolvemento do programa social “Coñece a túa Provincia, 2012”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 1/03/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300024648. 4.- Devolución de garantías definitivas á empresa Publigal, S.L. A empresa Publigal, S.L. (CIF B- 36.620.151), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de dous mil novecentos noventa e cinco euros (2.995,00 €), para responder do contrato relativo a: Realización das accións de promoción e difusión da Feira do Cocido de Lalín, dentro do proxecto Depodeza, cofinanciado nun 70% polo FEDER, que foi depositada na Tesourería Provincial o 23/01/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300003994. 5.- Devolución de garantías definitivas á empresa Intervento 2, S.L. A empresa Intervento 2, S.L. (CIF B- 80.690.910), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de vinte e tres mil douscentos corenta e sete euros con corenta e tres céntimos (23.247,43 €), para responder do contrato relativo a: Deseño, subministración, instalación e mantemento de equipamentos museográficos para o edificio Sarmiento do Museo Provincial de Pontevedra, que foi depositada na Tesourería Provincial o 6/03/2013, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201300028007. • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de seis mil trescentos dous euros (6.302,00 €), para responder do contrato relativo a: Deseño, subministración, instalación e mantemento de equipamentos museográficos para o sexto edificio do Museo de Pontevedra, que foi depositada na Tesourería Provincial o 6/09/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200070306. 6.- Devolución de garantías definitivas á empresa Excavaciones y Construcciones M. Pérez Portela, S.L. A empresa Excavaciones y Construcciones M. Pérez Portela, S.L. (CIF B- 36.239.861), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de seis mil noventa e cinco euros con trinta e dous céntimos (6.095,32 €), para responder do contrato relativo á obra: Ampliación da rede de saneamento en Vilardematos (Tomiño), que foi depositada na Tesourería Provincial o 13/03/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200019505, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 7.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcciones Transportes y Aglomerados de Galicia, S.L. (COTRARGA) A empresa Construcciones Transportes y Aglomerados de Galicia, S.L.- COTRARGA (CIF:B-36.571.784), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de catro mil cincocentos vinte e un euros con dezanove céntimos (4.521,19 €), para responder do contrato relativo á obra: Pavimentación de camiños no rural de Marín (Marín), que foi depositada na Tesourería Provincial o 11/01/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200002549. 8.- Devolución de garantías definitivas á empresa Distribuciones Froiz, S.A. A empresa Distribuciones Froiz, S.A. (CIF A- 36.036.739), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de dous mil vinte e nove euros con cincuenta e catro céntimos (2.029,54 €), para responder do contrato relativo a: Subministración de produtos alimenticios para o Centro de Vacacións de A Lanzada, ano 2011, que foi depositada na Tesourería Provincial o 21/06/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100049856. • A garantía definitiva constituída en metálico, por importe de dous mil once euros con cincuenta e nove céntimos (2.011,59 €), para responder do contrato relativo a: Subministración de produtos alimenticios para os campamentos de verán do Centro de Vacacións de A Lanzada, ano 2012, que foi depositada na Tesourería Provincial o 22/06/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200046126. 9.- Devolución de garantías definitivas á empresa Servicio del Automatismo y Metal, S.L.U. A empresa Servicio del Automatismo y Metal, S.L.U. (CIF B- 36.336.154), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores mediante aval de Novagalicia Banco, por importe de mil trescentos oitenta e sete euros con vinte e cinco céntimos (1.387,25 €), para responder do contrato relativo a: Subministración de diverso equipamento medioambiental de mellora da accesibilidade en tres estruturas náuticas da provincia de Pontevedra no marco do proxecto NEA, cofinanciado polo FEDER, dentro do proxecto Depodeza, que foi depositada na Tesourería Provincial o 16/03/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200020764, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 10.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcións, obras e viais, S.A. (C.O.V.S.A.) A empresa Construcións, obras e viais, S.A.- C.O.V.S.A. (CIF B- 36.008.886), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade co establecido no artigo 102. 2 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banesto, por importe de vinte e nove mil cincocentos oitenta e seis euros con trinta e oito céntimos (29.586,38 €), para responder do contrato relativo á obra: Renovación rodamento e sinalización na E.P. 8001 Caldas Carracedo Catoira, que foi depositada na Tesourería Provincial o 16/02/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200011969, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 5.21275.- BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS DE MESTRES CANTEIROS CON DESTINO Á ESCOLA DE CANTEIROS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL Vista a proposta da directora da Escola de Canteiros, de data 12 de agosto de 2013, con fundamento no artigo 35.2 b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e en virtude do disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da referida Lei, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a convocatoria de dúas bolsas de mestres canteiros con destino á Escola de Canteiros da Deputación Provincial para adquirir experiencia profesional e completar a formación práctica recibida na escola a fin de garantir unha rápida e efectiva inserción no mercado laboral. Esta convocatoria rexerase polas bases que se achegan a este informe. Ditas bases son como seguen: “BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS DE MESTRES CANTEIROS CON DESTINO Á ESCOLA DE CANTEIROS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PRIMEIRA. OBXECTO Estas bases teñen por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade e publicidade, 2 bolsas de mestres canteiros, coa finalidade de completar á formación recibida na Escola. SEGUNDA. CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES Poderán ser beneficiarios destas bolsas as persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para obter axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos: 1. Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea. 2. Posuír o título de mestre canteiro na data en que remate o prazo de presentación de instancias. 3. Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes. 4. Non estar incapacitado fisicamente nin padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade obxecto da bolsa. 5. Non ter sido beneficiario dunha bolsa remunerada de duración superior a seis meses na Deputación de Pontevedra, nin nos extinguidos extinguidos organismos autónomos dependentes desta Institución. 6. Non ter experiencia laboral previa na profesión, entendendo por tal non haber estado contratado polo grupo de cotización correspondente o nivel formativo da titulación esixida ou non haber estado de alta como autónomo, por tempo superior a seis meses. 7. Non estar incurso nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. TERCEIRA. DOTACIÓN ECONÓMICA Estas bolsas teñen unha dotación económica de 600,00 €/mes por beneficiario, cantidade que se imputará ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01, e 13/921.241.160.03. O pagamento das bolsas realizarase a partir da data de incorporación da persoa beneficiaria, por mensualidades completas ou parte proporcional. Esta cantidade será incompatible con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza. CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1. As instancias dirixiranse ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación de Pontevedra e presentaranse en modelo oficial ANEXO II, no rexistro xeral da institución provincial no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Na instancia farase constar a bolsa solicitada. A mesma achegarase a seguinte documentación: a) Fotocopia do documento nacional de identidade ou calquera outro que o substitúa. b) Documento acreditativo da titulación esixida ou de estar en condicións de obtela na data que remate o prazo para presentar as solicitudes. c) Certificado do expediente académico para a súa valoración na fase de concurso. d) Declaración xurada na que a persoa interesada se compromete a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante a vixencia da bolsa. e) Certificado que acredite non estar incapacitado fisicamente nin padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada da persoa solicitante conforme cumpre este requisito. f) Certificado de vida laboral da Tesourería Xeral da Seguridade Social actualizado e de data posterior ó día en que se publica a convocatoria (entregar todas as páxinas). g) Declaración xurada de non ter sido beneficiario con anterioridade de ningunha outra bolsa remunerada na Deputación de Pontevedra, nin en calquera dos extinguidos organismos autónomos dependentes. 2. Para presentaren as instancias os solicitantes estarán ó disposto no artigo 23, apartados 3, 4 e 5 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, en todo o que sexa de aplicación, ademais do recollido no apartado primeiro desta cláusula. QUINTA. EMENDAS 1. Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, a Deputación ditará unha resolución na que declare aprobada a lista de admitidos e excluídos, especificando, no seu caso, os motivos de exclusión, que será publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios da Deputación de Pontevedra. 2. Os aspirantes excluídos ou omitidos disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da resolución, para poder emendar, no seu caso, o defecto que motivase a exclusión. No suposto de producírense reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou desestimándoas e aprobando a lista definitiva, que se publicará na web e no taboleiro de anuncios da Deputación. SEXTA. COMISIÓN DE SELECCIÓN Para a selección dos bolseiros constituirase unha comisión, que estará integrada polos seguintes membros: - Presidente: o da Deputación de Pontevedra ou o persoa en quen delegue. - Vogais: un deputado provincial ou persoa en quen delegue, a directora da escola de canteiros ou a persoa en quen delegue e un/ha funcionario/a técnico superior pertencente á Deputación de Pontevedra. - Secretario: o da Deputación de Pontevedra ou funcionario/a de carreira con titulación superior en quen delegue. SÉTIMA. SELECCIÓN DOS BOLSEIROS 1. O proceso de selección desenvolverase en dúas fases. A primeira, de concurso e valoración da documentación presentada polos aspirantes admitidos, e a segunda, de entrevista persoal cos candidatos que superen o corte establecido na primeira fase. 2. PRIMEIRA FASE: BAREMO DE MÉRITOS: Os méritos acreditados polos interesados serán valorados conforme ós seguintes criterios: a) Expediente académico: ata un máximo de 2,00 puntos. b) Por estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria: 0,25 puntos c) Por estar en posesión do título de bacharelato ou técnico: 0,50 puntos d) Por ter realizado cursos de formación e perfeccionamento relacionados co contido da bolsa convocada, ata un máximo de dous (2) puntos, computándose: - De 100 ou máis horas de duración 0,30 puntos/curso - De entre 60 e 99 horas de duración 0,25 puntos/curso - De entre 30 e 59 horas de duración 0,20 puntos/curso - De entre 10 e 29 horas de duración 0,15 puntos/curso Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas, ni aqueles de duración inferior a dez horas. As puntuacións outorgadas serán publicadas no taboleiro de anuncios da Deputación e na páxina web, con ó menos cinco días hábiles de antelación á data en que se celebrará a entrevista. 3. SEGUNDA FASE: ENTREVISTA PERSOAL: A entrevista terá lugar unha vez concluída a valoración de méritos e realizarase unicamente cos candidatos que acaden a maior puntuación total na fase de concurso nunha porcentaxe que represente o 50% dos aspirantes admitidos, podendo ampliarse esta porcentaxe de estimarse conveniente. Por Resolución da Presidencia convocarase ós candidatos para a entrevista persoal, nun único chamamento, quedando decaídos no seu dereito aqueles que non comparezan no lugar e día sinalado. A entrevista versará sobre o seu currículo e permitirá comprobar a preparación dos candidatos nas materias relacionadas coas actividades a desenvolver. A entrevista será valorada de cero a tres puntos. 4. En caso de empate nas puntuacións dos aspirantes, a orde de prelación determinarase pola maior puntuación acadada no expediente académico. 5. Despois de rematar as entrevistas e no prazo máximo dun mes, a comisión publicará no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación as puntuacións outorgadas e a proposta de adxudicación xunto coa relación de candidatos seleccionados por orde decrecente, indicando os candidatos seleccionados e os correspondentes suplentes. OITAVA. CONDICIÓNS XERAIS. Establécense as seguintes condicións xerais: 1. As bolsas terán unha duración de 6 meses, contados desde a data na que a persoa adxudicataria comece o seu labor na entidade correspondente, e poderán ser prorrogados por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno. 2. As bolsas serán incompatibles con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a súa natureza. 3. As persoas beneficiarias comprometeranse a observar o horario de traballo e a disciplina do centro. 4. O feito de aceptar e facer uso destas bolsas non xera ningunha relación laboral nin funcionarial coa Deputación de Pontevedra, polo que non implica, en consecuencia, ningún tipo de compromiso para un posterior contrato ou vinculación con este organismo provincial. 5. O pagamento do importe da bolsa realizarase por mensualidades vencidas. As cantidades correspondentes estarán suxeitas ás retencións que procedan, de conformidade co previsto no R.d. 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas, así como na orde ESS/56/2013, de 28 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas reguladoras da cotización a seguridade social para o ano 2013. NOVENA. XUSTIFICACIÓN DA BOLSA Antes de que transcorra o quinto mes do período de duración da bolsa, o beneficiario estará obrigado a presentar unha memoria sobre o conxunto dos traballos realizados. O titor, á vista da memoria presentada, emitirá un informe de avaliación para poderen valorar se procede ou non a prórroga. DÉCIMA. RENOVACIÓN DA BOLSA 1. A solicitude da prórroga da bolsa deberá dirixirse ó Presidente da Deputación de Pontevedra cun mes de antelación a súa finalización, xunto coa memoria e informe indicados na base anterior. 2. A concesión da prórroga corresponde a Xunta de Goberno da Deputación, previo informe do Servizo de RRHH e Intervención, e considerando as dispoñibilidades orzamentarias e o aproveitamento demostrado polo bolseiro. DÉCIMO PRIMEIRA. REVOGACIÓN E REINTEGRO DA BOLSA O Presidente da Deputación poderá, en calquera momento, mediante unha resolución motivada, revogar a bolsa a persoa adxudicataria se non cumpre debidamente as condicións esixidas nestas bases, ou as normas xerais de funcionamento do organismo, aténdose ó establecido nos artigos 36 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e suspendendo o aboamento da bolsa. De concorrer algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, corresponderá o reintegro total cando o beneficiario incumpra total e absolutamente as condicións impostas para a concesión e a execución da bolsa. DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN No caso de enfermidade moi grave, debidamente xustificada que impida o desenvolvemento da bolsa, acreditada mediante certificado médico, poderá acordarse a suspensión temporal desta. DÉCIMO TERCEIRA. RENUNCIA No caso de renuncia á bolsa, a persoa adxudicataria deberá presentar no Rexistro Xeral a correspondente solicitude dirixida ó Presidente da Deputación de Pontevedra, quen poderá adxudicar a bolsa que quede vacante ó candidato suplente polo período restante, segundo a orde de puntuación obtida no proceso de selección. DÉCIMO CUARTA. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN Transcorridos seis meses desde o final do proceso selectivo, a documentación presentada, excepto a instancia, será destruída, polo que se lles recomenda ós interesados que a retiren no referido prazo. DÉCIMO QUINTA. DEREITOS SUPLETORIOS A convocatoria, a selección das persoas candidatas e a realización dos traballos que dan dereito ás bolsas suxeitaranse ó previsto nestas bases, á Lei xeral de subvencións e á Lei de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común.” 6.21276.- PERMISO E AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A CURSOS Con data 26 de agosto de 2013, número de rexistro de entrada 2013070447, D. Pedro Mansilla Vázquez, Xefe de Servizo da Estación Fitopatolóxica do Areeiro expón que os días 15 e 16 de outubro de 2013, se celebrará en Logroño a “I Reunión do grupo especializado en Detección, Diagnóstico e Identificación da Sociedade Española de Fitopatoloxía (GEDDI-SEF)”. A esta reunión é fundamental a asistencia dun Técnico do Centro, pois nela se presentarán os últimos traballos en materia de diagnóstico fitopatolóxico, que se está a levar a cabo en España. Para iso solicita que se lle conceda permiso para asistir do 14 ó 17 de outubro de 2013 a Dna. Adela Abelleira Argibay, en representación do Centro, así como a indemnización dos gastos ocasionados pola devandita viaxe. A solicitude foi conformada pola Deputada Dna. Begoña Estévez Bernárdez que supervisa e controla a asistencia ós cursos de formación e co visto e prace do Xefe da Estación Fitopatolóxica de Areeiro, D. Pedro Mansilla Vázquez. Examinados os antecedentes que obran no expediente, non consta que á interesada se lle concedese Licenza para asistir a algún curso, congreso ou seminario durante o presente ano. Visto o programa da Reunión, achegado pola solicitante, e de acordo co establecido no apartado 8 do Acordo da Xunta de Goberno do 09 de marzo de 2007, n.º 9.14880, existe unha correlación directa entre o contido e obxecto deste e o traballo desenvolvido pola interesada no Servizo. A normativa reguladora das “Licenzas e Axudas Económicas para Asistencia a Cursos, Conferencias e Congresos, Xornadas e Reunións”, modificada pola Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o 09 de setembro de 2011, establece na súa Cláusula 11ª) que “a axuda económica que se poderá conceder ós solicitantes comprenderá: o 50% dos gastos de matrícula ou inscrición cun tope máximo de 300,00 € por solicitante. Os gastos de desprazamento e manutención do grupo ó que pertenza o funcionario, coa consideración de residencia eventual e sen que o importe total, por ambos os dous conceptos, poidan superar a cantidade de 400,00 € por solicitante. En todos os casos, e aínda cando non se superen os devanditos límites, non se aboarán os gastos de desprazamento en taxi entre o lugar de aloxamento e o centro onde se imparta o curso, xornada, congreso ou seminario, debendo utilizarse liñas de transporte regular (autobús, metro...). Exceptúanse do anterior, a asistencia a xornadas técnicas vinculadas a Programas ou Proxectos europeos, cuxo custo se inclúa no propio proxecto”. Ó abeiro do establecido na normativa reguladora das “Licenzas e axudas económicas para asistencia a cursos, conferencias e congresos, xornadas e reunións” e tendo en conta os importes fixados no R.d. 462/2002, do 24 de maio, sobre Indemnizacións por Razón do Servizo, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, en virtude das competencias que lle confire o artigo 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, conceder a Dna. Adela Abelleira Argibay, o permiso solicitado e unha axuda económica, por un importe de 566,47 € con cargo ó Proxecto XCETAL, de acordo coa seguinte desagregación: Desprazamento: Aplicación orzamentaria Proxecto XCETAL: 13/413.413.231.20 Concepto Total Desprazamentos Vehículo Propio: Pontevedra-Logroño-Pontevedra (1.370 km x 0,19 €) 260,30 € Dietas: Aplicación orzamentaria Proxecto XCETAL: 13/413.413.230.20 Concepto Importe Grupo II 14/10/2013 Importe Grupo II 15/10/2013 (Residencia Eventual 80 %) Importe Grupo II 16/10/2013 (Residencia Eventual 80 %) Importe Grupo II 17/10/2013 Total Dietas Manutención 37,40 € 82,70 € 82,70 € 37,40 € 306,17 € Aloxamento 65,97 € 0,00 € Así mesmo, de conformidade co establecido no apartado 14 do Acordo da Xunta de Goberno citado, unha vez finalizada a Reunión, para que se aboe a axuda económica proposta, a solicitante deberá presentar unha Memoria sobre o seu desenvolvemento e conclusións obtidas, debendo xustificar, igualmente, con suxeición á normativa establecida, a asistencia, co correspondente certificado ou diploma así como os gastos locomoción, nos termos e condicións establecidas no Real Decreto 462/2002, do 24 de maio. A xustificación dos devanditos gastos autorizados deberán presentarse no Servizo de Recursos Humanos e Formación no prazo de 10 días hábiles, conforme ó disposto no apartado 2.2.1 da Orde de 8 de novembro de 1994 sobre xustificación e anticipos de indemnizacións por razón do servizo. 7.21277.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº2013018174, POLA QUE SE ADXUDICA UNHA BOLSA PARA TÉCNICOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS OU EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2013 CON DESTINO Ó CONCELLO DE GONDOMAR No Boletín Oficial da Provincia, número 105 de data 03 de xuño de 2013, publicáronse as Bases da Convocatoria de 17 Bolsas de Práctica Laboral nas diferentes liñas de actuación que se desenvolven en Centros e Servizos dependentes deste organismo Provincial e Concellos da provincia, entre as que figura a seguinte: - Expediente C6 Gondomar Unha bolsa para técnicos superiores en Administración de Sistemas Informáticos ou en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas. Por Resolución Presidencial de data 15 de xullo de 2013 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos, a composición do tribunal e as datas da entrevista, que tiveron lugar o día 23 de xullo de 2013. Finalizado o correspondente proceso selectivo e considerando a proposta do tribunal cualificador, de conformidade co previsto na base sétima da convocatoria, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade ratificar a adxudicación da referida Bolsa por Resolución Presidencial de data 27/08/2013 (Rexistro de saída 2013018174 de data 28/08/2013), ó seguinte aspirante, con efectos do 01 de agosto e por un período de seis meses, podendo prorrogarse por outros 6 meses por acordo da Xunta de Goberno, cumprindo o disposto na cláusula novena destas bases e sempre que exista dotación orzamentaria: Apelidos e Nome Centro/Servizo Nºexp. 1 Sousa González, Xosé Hadrián Concello de Gondomar C6 A dotación económica ascende a un total de 800,00 €/mes por beneficiario sendo o custe da seguridade social de 34,72 €/mes por beneficiario, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13/921.241.481.01 e 13/921.920.160.03. A aceptación e disfrute destas Bolsas non establece relación laboral ni funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación dos bolseiros a esta Institución. 8.21278.- SOLICITUDE DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS DE PRÓRROGA PARA DISPOSICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO ANTICIPO 856/11 Dada conta da petición do Concello de Caldas de Reis mediante a cal solicita unha prórroga na disposición e xustificación do anticipo núm. 856/11 concedido polo Consello Reitor do extinguido Organismo Autónomo “Caixa de Anticipos de Cooperación”, (acordo data 16/03/2011), con destino ó financiamento de diversas inversións, entre as que se atopaba a “Construción de dúas pozas termais” e motivando a súa petición nos retrasos na licitación e execución do citado investimento por mor da necesidade de definir con claridade o proxecto construtivo. Visto o informe da xefa do Servizo de Cooperación e considerando o disposto na base décimo primeira das reguladoras para concesión de anticipos e na base 25ª.5.b.) das de execución dos orzamentos provinciais para o exercicio 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Conceder un aprazamento, con carácter improrrogable, na disposición e xustificación do anticipo núm. 856/11 ata o 31 de decembro de 2013. 9.21279.- DECRETO DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE PONTEVEDRA, DITADO EN AUTOS DA PEZA DE TAXACIÓN DE CUSTAS NÚM. 00221/2012 0001 MS (DIMANANTE DO P.O. 221/2012), PROMOVIDO POR DISMAREATE, S.L. (ORAL) Dáse conta que con data 6 de maio de 2013 notifícase Decreto de 29/04/2013 do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Pontevedra, ditado en autos da Peza de Taxación de Custas núm. 00221/2012 0001 MS (dimanante do P.O. 221/2012), promovido por Dismareate, S.L. contra a desestimación de recurso de reposición interposto contra as actas de inspección do ICIO do Concello de Baiona, valorado en 49.586,32 €, no que se fixan as custas procesais, ás que foi condenada a reclamante, en 5.271,91 €, e cuxa defensa foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL-Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 10.21280.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 214/2012, PROMOVIDOS POR DNA. MARÍA VICTORIA SESTELO SOUTO (ORAL) Dáse conta da Sentenza núm. 59/2013 de 05/03/2013 do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pontevedra, ditada en autos de proceso abreviado núm. 214/2012, promovidos por Dna. María Victoria Sestelo Souto, contra desestimación por silencio administrativo do recurso de reposición interposto contra desestimación da solicitude de devolución de ingresos indebidos do IBI-2004 e 2005, Concello de Salceda de Caselas, valorado en 220,68 €, na que se estima o recurso interposto, con imposición das custas xudiciais á demandada, e cuxa defensa foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL-Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 11.21281.- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE PONTEVEDRA, DITADA EN AUTOS DE PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 222/2012, PROMOVIDOS POR TOP OIL, S.A. (ORAL) Dáse conta da Sentenza núm. 81/2013 de 03/04/2013 do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pontevedra, ditada en autos de proceso abreviado núm. 222/2012, promovidos por TOP OIL, S.A., contra desestimación do recurso de reposición interposto contras as providencias de prema emitidas polo concepto: aproveitamento vía pública do Concello de Ponteareas, valorado en 19.008,27 €, na que se estima o recurso interposto, con imposición das custas xudiciais á demandada, e cuxa defensa foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL-Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido favorable da mesma. 12.21282.- SENTENZA DA SECCIÓN 4ª DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DITADA EN AUTOS DO RECURSO DE APELACIÓN NÚM. 15014/2013, PROMOVIDOS POR UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. (ORAL) Dáse conta da Sentenza núm. 306/2013 de 17/04/2013 da Sección 4ª da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ditada en autos do Recurso de Apelación núm. 15014/2013, promovidos por Unión Fenosa Distribucion S.A. interposto contra Sentenza núm. 8/2013 de 10/01/2013 do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pontevedra, ditada en autos de proceso ordinario núm. 121/2012, a desestimación do recurso contencioso-administrativo interposto contra as actas de inspección da taxa por aproveitamento do voo, solo e subsolo da vía pública, exercicios 2006 a 2009, Concello do Porriño, valorado en 9.416, 71 €, na que se desestima o recurso de apelación con imposición das custas xudiciais á apelante nun máximo de 1.000,00 €, e cuxa defensa foi levada polo Servizo Xurídico do ORAL-Deputación. A Xunta de Goberno queda enterada do contido da mesma. 13.21283.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 14.21284.- PRÓRROGA DE 20 BOLSAS DE DIPLOMADOS E GRADUADOS EN TURISMO CON DESTINO ÓS CONCELLOS DA PROVINCIA E Ó SERVIZO DE TURISMO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Por Acordo adoptado na Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2012, aprobáronse as Bases e a convocatoria de 195 bolsas de práctica laboral para os Concellos da provincia e 74 bolsas de práctica laboral para Centros e Servizos da Deputación de Pontevedra destinadas a mozos titulados universitarios, publicada no B.O.P. nº 1 do 02 de xaneiro de 2013. Por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o día 8 de marzo de 2013 modificado por R.P nº 003284 de data 11 de marzo de 2013 e ratificada no acordo da Xunta de Goberno de data 27 de marzo de 2013, adxudícanse 19 bolsas para os Concellos da provincia e 5 bolsas para o Servizo de Turismo da Deputación de Pontevedra ós aspirantes relacionados nos acordos referidos, con efectos de 12 de marzo de 2013 e por un período de seis meses, podendo ser prorrogadas por un único período de seis meses, cumprindo co disposto na cláusula novena das bases da convocatoria para os concellos, e sempre que exista dotación orzamentaria e por acordo da Xunta de Goberno. Mediante escritos presentados na Deputación de Pontevedra, os titores dos bolseiros relacionados a continuación, solicitan a prórroga das referidas bolsas, informando que os bolseiros teñen unha avaliación favorable das funcións desempeñadas. Apelidos e Nome Concello FERNÁNDEZ ARCOS, ALBA BAIONA GARCÍA RIVERA, ANDREA CAMBADOS RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, ARTURO A CAÑIZA PENAS REY, LORENA CUNTIS PROL DOMINGUEZ, SARA O GROVE DOMINGUEZ PADÍN, GEMMA O GROVE VAZQUEZ LAGO, BEGOÑA A GUARDA VARELA SOUTO, ANA BELEN LALÍN SOLIÑO FIGUEROA, NATALIA MONDARIZ GONZÁLEZ MOLIST, CARMEN MOS GONZÁLEZ MARTÍNS, SHEILA MARÍA OIA MEDINA GÓMEZ, VANESA PONTEAREAS GÓMEZ PALLARES, DANIEL SANXENXO LAGO RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA TUI BREA RIADIGOS, YOLANDA VILA DE CRUCES ACEVEDO PIÑEIRO, DAMARIS VILABOA CASTILLO GARCÍA, MERCEDES VILANOVA DE AROUSA Apelidos e Nome Servizo Deputación Pontevedra ALVAREZ VIDAL, LIDIA TURISMO GONZÁLEZ VELO, TANIA TURISMO OTERO FERNÁNDEZ, NEREA TURISMO De conformidade con todo o exposto, e en virtude das competencias conferidas polos artigos 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 105 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e demais normativa de concordante aplicación, considerando o informe de intervención de data 5 de setembro de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prorrogar as bolsas concedidas a: Dª. Fernández Arcos, Alba, Dª. García Rivera, Andrea, D. Rodriguez Rodríguez, Arturo, Dª. Penas Rey, Lorena, Dª. Prol Dominguez, Sara, Dª. Dominguez Padín, Gemma, Dª. Vazquez Lago, Begoña, Dª. Varela Souto, Ana Belen, Dª. Soliño Figueroa, Natalia, Dª. González Molist, Carmen, Dª. González Martíns, Sheila María, Dª. Medina Gómez, Vanesa, D. Gómez Pallares, Daniel, Dª. Lago Rodríguez, Estefanía, Dª. Brea Riadigos, Yolanda, Dª. Acevedo Piñeiro, Damaris, Dª. Castillo García, Mercedes, Dª. Alvarez Vidal, Lidia, Dª. González Velo, Tania e Dª. Otero Fernández, Nerea, con Diplomatura en Turismo. Que a referida prórroga se prevé con efectos dende o 12 de setembro de 2013 e por un período de 6 meses. O custe correspondente ó ano 2014 queda supeditado á existencia de consignación orzamentaria suficiente para tal fin en dito exercicio económico. A dotación económica destas bolsas ascende a un total de 800 €/mes en concepto de retribucións e 34,72 €/mes en concepto de seguridade social. No caso dos bolseiros destinados a concellos, isto supón un custe para este exercicio económico de 49.413,39 € en concepto de retribucións e de 2.144,55 € en concepto de seguridade social, que deberán imputarse ás partidas 13/921.241.481.01 e 13/921.241.160.03, respectivamente, nas que existe crédito dispoñible para tal fin. No caso dos bolseiros destinados ó Servizo de Turismo da Deputación o custe para este exercicio económico ascende a 8.720,01 € en concepto de retribucións e a 378,45 € en concepto de seguridade social, que deberán imputarse as partidas 13/433.432.481.01 e 13/433.432.160.03, respectivamente, nas que existe crédito dispoñible e quedando retido para tal fin por medio de RC nº 201300111679 (retribucións). 15.21285.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Visto o informe que formula a Intervención desta Deputación, de data 6 de setembro de 2013, para o recoñecemento extraxudicial das obrigas de gastos efectuados polos Centros Xestores e Dependencias desta Deputación e que se especifican na relación que se achega, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1, parágrafo cuarto das aprobadas para a execución do orzamento de 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar e declarar de aboamento: A relación de facturas que figuran ca referencia 201300001816 e que contén dúas facturas, sendo a primeira de R. Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., por importe de 91,48€, e a derradeira de Telefonía Móviles España, S.A., por importe de 7.126,97 €, obedecendo ó seguinte detalle: Importe total 7.218,45 € Descontos do IRPF 0,00 € Descontos do IVE soportado deducible 0,00 € Descontos de Honorarios técnicos externos 0,00 € Total líquido 7.218,45 € 16.21286.- REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE SERVIZOS FORMALIZADO COA EMPRESA EULEN SEGURIDAD S.A. PARA VIXILANCIA E SEGURIDADE NO MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA O Consello Reitor do OAL Museo Provincial de Pontevedra, en sesión extraordinaria do día 1 de xuño de 2012, adxudicou, mediante procedemento aberto, o contrato correspondente á prestación do servizo de vixilancia e seguridade no Museo Provincial de Pontevedra, coa empresa Eulen Seguridade, S.A., con (CIF A-28369395). O contrato adxudicouse polo prezo global de novecentos sesenta e nove mil novecentos sesenta euros (969.960,00 €), IVE incluído, coa seguinte desagregación: IMPORTE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO (2 ANOS) A) Prezo contrato 822.000,00 euros B) IVE (18%) 147.960,00 euros C) TOTAL (A+B) 969.960,00 euros PREZO ANUAL DO CONTRATO A) Prezo contrato 411.000,00 euros B) IVE (18%) 73.980,00 euros C) TOTAL (A+B) 484.980,00 euros PREZO MENSUAL DO CONTRATO A) Prezo contrato 34.250,00 euros B) IVE (18%) 6.165,00 euros C) TOTAL (A+B) 40.415,00 euros O contrato ten unha duración de dous anos, entrando en vigor trala súa formalización o día 1 de xullo de 2012, podendo prorrogarse a súa vixencia por mutuo acordo das partes antes da finalización da mesma, sen que a duración total do contrato, incluídas as posibles prórrogas expresas, poida exceder de catro anos. Resultando que a empresa Eulen Seguridad, S.A., mediante escrito de data 23 de xullo de 2013, presentado no rexistro desta Deputación provincial o día 24 do mesmo mes, solicita a revisión de prezos, incrementándose na mesma porcentaxe que experimente o IPC. Considerando que a base 22 do prego de cláusulas económico-administrativas que rexeu esta contratación establece que o prezo do contrato poderá revisarse de acordo coa variación que experimente o Índice de Prezos ó Consumo (IPC), unha vez transcorrido un ano dende a súa adxudicación e se executase o contrato polo menos nun 20%, quedando excluídas da revisión ambas acotacións. A revisión non poderá superar o 85% da variación experimentada polo índice adoptado. Considerando que segundo as instrucións do INE o Índice de Prezos ó Consumo a utilizar sería o IPC dos meses de xuño de 2012 a xuño de 2013, cunha porcentaxe de variación dun 2,1 % de variación para o contrato inicial, en base ás normas establecidas polo Instituto Nacional de Estatística para calcular a variación do IPC. O 85% da variación do IPC equivale ó 1,78 %. Visto o informe de fiscalización do servizo de Intervención, de data 03/09/13, no que se sinala que na aplicación orzamentaria 13/333.333.227.01 do vixente orzamento provincial existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte ó gasto correspondente ós meses de xullo 2013 a decembro de 2013 por importe de 4.426,08 € efectuándose a correspondente retención de crédito (nº de operación 201300111397), e respecto a cantidade correspondente ós meses de xaneiro 2014 a xuño 2014 esta queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no orzamento do exercicio 2014 Considerando que a Xunta de Goberno é o órgano de contratación que adxudicou este contrato e o que ten competencia para efectuar a revisión de prezos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar a revisión de prezos do contrato de servizos formalizado coa empresa Eulen Seguridad S.A (CIF A-28369395) para a á prestación do servizo de vixilancia e seguridade no Museo Provincial de Pontevedra por importe de 8.852,16 € anuais para facer fronte ó incremento de prezos dende o 1 de xullo de 2013 ata o 30 de xuño de 2014. A cuantificación do contrato será a seguinte: Desagregación anual: CONTRATO ANUAL IVE 21% TOTAL Prezo do contrato 411.000,00 € 86.310,00 € 497.310,00 € Revisión de prezos xuño 2013 – xuño 2014 (un 1,78%) 7.315,80 € 1.536,32 € 8.852,12 € TOTAL 418.315,80 € 87.846,32 € 506.162,12 € Desagregación mensual: CONTRATO MENSUAL IVE 21% TOTAL Prezo do contrato 34.250,00 € 7.192,50 € 41.442,50 € Revisión de prezos xuño 2013 – xuño 2014 (un 1,78%) 609,65 € 128,03 € 737,68 € TOTAL 34.859,65 € 7.320,53 € 42.180,18 € O incremento desta revisión de prezos cuantificase nas seguintes cantidades: a) Do 1 de xullo de 2013 ata o 31 de dec. de 2013 por un importe de 4.426,08 €, IVE incluído (737,68 € x 6 meses = 4.426,08 €). b) Do 1 de xaneiro de 2014 ata o 30 de xuño de 2014 por un importe de 4.426,08 €, IVE incluído, (737,68 € x 6 meses = 4.426,08 €). O que fai un importe total de 8.852,16 €, IVE incluído. 2.- Autorizar o gasto por importe de 8.852,16 €, IVE incluído, imputándose a cantidade de 4.426,08 €, á aplicación 13/333.333.227.01 do vixente orzamento provincial, e a cantidade restante de 4.426,08 euros á aplicación correspondente de exercicios futuros. 17.21287.- ADXUDICACIÓN DA OBRA DO “PROXECTO COMPLEMENTARIO DE ADECUACIÓN DO ESPACIO ANEXO Á POUSADA DE RIBADUMIA COMO CENTRO DEPORTIVO E DE OCIO” O proxecto “Pousadas”, presentouse dentro das axudas Feder do Eixe 5 de Desenvolvemento Local e Urbano aprobadas por Resolución do 7 de novembro de 2007, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial que aprobou a convocatoria para a presentación e aprobación de proxectos de desenvolvemento local e urbano a cofinanciar mediante axudas de Feder segundo o previsto no Marco Estratéxico Nacional de Referencia (aprobado por Decisión C(2007) 1990 de 7/5/2007 ), Eixe 5 Desenvolvemento Local e Urbano, para as actuacións destinadas ós municipios de tamaño pequeno e mediano (menores de 50.000 habitantes e que non sexan capitais de provincia). A Xunta de Goberno, en sesión de data 16 de marzo de 2012, adxudicou o contrato para a execución da obra “adecuación do espazo anexo á Pousada de Ribadumia como centro deportivo e de lecer, así como dotación de accesos deste espazo coa propia Pousada”, a empresa Construcciones Abal, S.A. polo prezo de 1.584.745,76 €, máis a cantidade de 285.254,24 €, correspondente ó IVE. O prazo de execución da obra estaba establecido no prazo de nove meses, que comezou a computarse o 6 de agosto do 2012, data da firma da acta de comprobación de replanteo. A Xunta de Goberno, en sesión de 12 de abril de 2013, acordou conceder unha prorroga na execución ata o 7 de agosto de 2013 como consecuencia das condicións atmosféricas que impediron o normal desenvolvemento das obras. Actualmente estanse executando as obras xurdindo unha serie de imprevistos que non figuran nin no proxecto nin no contrato inicial e que require da realización de obras complementarias para lograr a seguridade final da construción, tales como:  Ante a aparición dunha mina de auga na zona onde se sitúa a piscina é necesario evacuala polo que se proxecta un depósito de almacenamento para a súa utilización xa sexa en rego ou outros usos.  Mellorar a accesibilidade á planta soto dende o vial principal que permita un acceso directo ás instalacións. Para iso, é necesario escavar un espazo e acondicionalo con muros de formigón armado e a colocación dunha rexilla de seguridade desmontable que permita a ventilación. A dirección da obra foi adxudicada a Mauro Lomba Martínez, quen solicitou a autorización para a redacción dun proxecto complementario. Autorizouse pola Xunta de goberno, en data 28 de xuño de 2013, o director de obra para que redactase un proxecto complementario. Con data 24 de xullo de 2013 se presenta no rexistro Xeral da Deputación o proxecto complementario, o cal foi supervisado polo Servizo de Infraestruturas co resultado de favorable. A Xunta de Goberno, con data 2 de agosto de 2013, prestou aprobación ó proxecto complementario á obra: Adecuación do espazo anexo á Pousada de Ribadumia como centro deportivo e de ocio”, polo importe de 305.777,14 €, máis 64.123,00 € correspondentes ó IVE. Considerando que a Xunta de Goberno, en sesión de 09/08/2013 acordou: 1.- Aprobar o expediente de contratación, para a adxudicación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a execución da obra de “Proxecto complementario á obra: “Adecuación do espazo anexo á Pousada de Ribadumia como centro deportivo e de ocio”, por importe de 305.777,14 €, máis 64.213,20 € correspondentes ó IVE, o que fai un importe total de 369.990,34 €. 2.- Iniciar o procedemento de adxudicación da execución da mencionada obra invitando a empresa Construcciones Abal S.A a presentar unha oferta, o considerar que non é aconsellable separar as obras técnica ou economicamente do contrato orixinal sen causar inconvenientes á Administración no desenvolvemento e na seguridade da obra, e atoparse o contratista no ámbito de interacción máis próximo o executar a obra principal. Considerando que Construcciones Abal, S.A. presentou a oferta solicitada, aceptando os prezos descompostos do proxecto complementario comprometéndose a executar a obra de acordo co proxecto redactado ó efecto. Considerando que dita empresa, atendendo ó requirimento efectuado mediante resolución nº 2013017612, presentou a documentación relativa a xustificación de estar ó corrente das obrigas tributarias e da Seguridade Social, así como que procedeu a depositar unha garantía definitiva por importe de 15.288,86 €, segundo acredita mediante carta de pago nº 201300105953, de data 29/08/2013. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar a Construcciones Abal, S.A. a obra do “proxecto complementario da obra de adecuación do espazo anexo á Pousada de Ribadumia como centro deportivo e de ocio”, con arranxo ó seguinte detalle: Importe adxudicación 305.777,14 € IVE 64.213,20 € Total 369.990,34 € Prazo de execución Vinte días Control de calidade 1,00 % 2.- Designar Director de Obra ó Arquitecto, colexiado nº COAG 2096, a D. Mauro Lomba Martínez, con DNI 76891857M, ascendendo os honorarios a cantidade de 6.423,89€, IVE incluído, de acordo coa oferta que obra no expediente. 3.- Designar Director de Execución da obra ó Arquitecto Técnico, Enxeñeiro de Edificación, colexiado nº PR974, D. Vicente Fraga Fernández, con DNI 76828501Z, en nome e representación de DEESECE INGENIERIA, S.L.P., con CIF B-36292944, ascendendo os honorarios a cantidade de 3.854,33 €, IVE incluído, de acordo ca oferta que obra no expediente. 18.21288.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ASESORAMENTO E COLABORACIÓN MATERIAL NA REGULARIZACIÓN E ACTUALIZACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS, MEDIANTE OS PROCEDEMENTOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA, DAS TAXAS DELEGADAS POLOS CONCELLOS DE GONDOMAR, SILLEDA, PONTEAREAS E A MANCOMUNIDADE DO MORRAZO RESULTANDO que a Xunta de Goberno, en sesión de data 19 de abril de 2013, aprobou o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, dun “servizo de asesoramento e colaboración material na regularización e actualización dos padróns fiscais, mediante os procesos de inspección tributaria, das taxas delegadas polos Concellos de Gondomar, Silleda, Ponteareas e a Mancomunidade do Morrazo, consistentes na recollida de lixo (Gondomar, Silleda, Mancomunidade do Morrazo e Ponteareas rural) e vaos (Ponteareas e Silleda)”. RESULTANDO que o citado procedemento foi obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 84 de data 2 de maio de 2013, así como no perfil do contratante www.depo.es, e publicada unha rectificación de errores no BOP nº 93 de 15 de maio de 2013, ampliando o prazo de presentación de proposicións. RESULTANDO que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 4 de xuño de 2013, a cuxo efecto constituíuse a Mesa de Contratación para examinar a documentación achegada polas empresas presentadas: EMPRESAS CIF LOTES 1 2 3 4 Catoure, S.L. B-32.116.188 Cartografía e Medicións, S.L. B-15.459.670 Eibisa Norte, S.L. B-15.419.906 Longo Ansa y Asociados, S.L. B-33.473.489 Servicios de Colaboración Integral, S.L B-96.067.400 Asesoramiento Tributario Local, S.L. B-36.355.469 Lagares Oca, S.L. B-36.813.715 RESULTANDO que en data 7 de xuño de 2013, reúnese a Mesa de Contratación, en acto público, informando ós presentes que todas as empresas foron admitidas, salvo a candidatura da empresa Cartografía e Medicións, S.L. debido a que na documentación obrante no sobre A, incluíu información que debería estar incorporada no sobre C, e relativa á “Mellora 1. - Ampliación do equipo de traballo”, polo que a Mesa acorda a súa inadmisión. Neste mesmo acto, procédese á apertura dos sobres "B" (criterios non avaliables mediante fórmulas) das empresas admitidas, acordando a Mesa que as proposicións pasasen a informe técnico e valorativo. RESULTANDO que informe de valoración da proposta técnica foi emitido o día 18 de xuño de 2013, polo Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección. A continuación resúmense as puntuacións obtidas nesta fase polos licitadores admitidos ó procedemento: VALORACIÓN LOTE Nº 1: MANCOMUNIDADE DO MORRAZO A.T.L. EIBISA NORTE S.C.I. Melloras que garden relación directa co contrato (16 puntos) 13 10 11 Sistema organizativo e metodoloxía (12 puntos) 11 9 6 Prazo de execución e cronograma (6 puntos) 3,5 4,5 3 Metodoloxía en atención ó público (6 puntos) 5 4 2,5 TOTAL 32,50 puntos 27,50 puntos 22,50 puntos VALORACIÓN LOTE Nº 2: CONCELLO DE GONDOMAR A.T.L. CATOURE LAGARES LAYA S.C.I. Melloras (16 ptos) 13 0 5 10 11 Sistema organizativo e metodoloxía (12 ptos) 11 4 3 10 5 Prazo execución (6 ptos) 2 2 2,5 5,50 3 Metodoloxía en atención ó público (6 ptos) 5 0 1 4 2,5 TOTAL 31 puntos 6 puntos 11,50 puntos 29,50 puntos 21,50 puntos VALORACIÓN LOTE Nº 3: CONCELLO DE PONTEAREAS LAGARES LAYA S.C.I. Melloras que garden relación directa co contrato (16 puntos) 5 10 11 Sistema organizativo e metodoloxía (12 puntos) 5 10 5 Prazo de execución e cronograma (6 puntos) 5,5 4 3 Metodoloxía en atención ó público (6 puntos) 1 4 2,5 TOTAL 16,50 puntos 28 puntos 21,50 puntos VALORACIÓN LOTE Nº 4: CONCELLO DE SILLEDA EIBISA NORTE LAGARES S.C.I. Melloras que garden relación directa co contrato (16 puntos) 10 5 11 Sistema organizativo e metodoloxía (12 puntos) 9 5 5 Prazo de execución e cronograma (6 puntos) 3,5 5,5 3 Metodoloxía en atención ó público (6 puntos) 4 1 2,5 TOTAL 26,50 puntos 16,50 puntos 21,50 puntos RESULTANDO que o día 28 de xuño de 2013 reuniuse novamente a Mesa de Contratación, en acto público, para facer pública a puntuación obtida por cada unha das empresas na proposta técnica. A continuación procedeuse á apertura dos sobres “C” das empresas que superaron a puntuación mínima esixida de 25 puntos e correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas. Non se procedeu a apertura dos sobres C das seguintes empresas: Servicios de Colaboración Integral, S.L. (lotes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4), Catoure, S.L. (lote nº 2), e Lagares Oca, S.L. (lotes nº 2, nº3 e nº 4). RESULTANDO que o informe da valoración económica (sobre C) foi emitido en data 5 de agosto de 2013. Resúmense a continuación os resultados obtidos polos licitadores admitidos unha vez aplicadas as fórmulas e puntuacións que figuran na cláusula 17ª.2 do prego administrativo: LOTE Nº 1 MANCOMUNIDADE DO MORRAZO EMPRESAS Puntos sobre B Proposta técnica Puntuación sobre C. Proposta económica Puntuación total obtida Asesoramiento Tributario Local, S.L. 32,50 puntos 54,606 puntos 87,106 puntos Eibisa Norte, S.L. 27,50 puntos 41,378 puntos 68,878 puntos Servicios de Colaboración Integral SL Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) LOTE Nº 2 GONDOMAR EMPRESAS Puntos sobre B Proposta técnica Puntuación sobre C. Proposta económica Puntuación total obtida Asesoramiento Tributario Local, S.L. 31,00 puntos 45,817 puntos 76,817 puntos Longo Ansa y Asociados, S.L. 29,50 puntos 43,843 puntos 73,343 puntos Servicios de Colaboración Integral SL Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Lagares Oca, S.L. Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Catoure, S.L. Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) LOTE Nº 3 PONTEAREAS EMPRESAS Puntos sobre B Proposta técnica Puntuación sobre C. Proposta económica Puntuación total obtida Longo Ansa y Asociados, S.L. 28,00 puntos 33,03 puntos 61,03 puntos Servicios de Colaboración Integral SL Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Lagares Oca, S.L. Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Cartografía e Medicións, S.L. Inadmitida LOTE Nº 4 SILLEDA EMPRESAS Puntos sobre B Proposta técnica Puntuación sobre C. Proposta económica Puntuación total obtida Eibisa Norte, S.L. 26,50 puntos 34,809 puntos 61,309 puntos Servicios de Colaboración Integral SL Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Lagares Oca,S.L. Non se abriu o sobre C (non supera mínimo esixido no sobre B) Á vista de la puntuación total acadada, a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 14 de agosto de 2013, propón a adxudicación do contrato ás empresas que de seguido se detallan, ó considerar que realizaron as ofertas economicamente máis vantaxosas: LOTES CONCELLOS A REVISAR EMPRESAS ADXUDICATARIAS Nº 1 Mancomunidade do Morrazo Asesoramiento Tributario Local, S.L. CIF B-36.355.469 Nº 2 Concello de Gondomar Asesoramiento Tributario Local, S.L. CIF B-36.355.469 Nº 3 Concello de Ponteareas Longo ansa y Asociados, S.L. CIF B-33.473.489 Nº 4 Concello de Silleda Eibisa Norte, S.L. CIF B-15.419.906 RESULTANDO que mediante Resolución nº 18160, de data 27 de agosto de 2013, a Presidencia da Deputación de Pontevedra efectúa requirimento ás devanditas empresas para que aportasen a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer dos medios comprometidos a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de ter constituídas as garantías definitivas, equivalentes ó 5% do orzamento base de licitación para cada un dos lotes, excluído o IVE, con motivo de ter formulado as ofertas economicamente máis vantaxosas de todas as presentadas ó presente procedemento. Así mesmo, requírese para que ingresen na Tesourería da Deputación de Pontevedra os gastos dos anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. RESULTANDO que todas as empresas achegaron a documentación requirida, ente a que se atopa a constitución das garantías definitivas na Tesourería desta Deputación, e aboaron os gastos dos anuncios polos seguintes importes: LOTES EMPRESAS GARANTÍAS DEFINITIVAS GASTOS NO BOP Nº 1 Asesoramiento Tributario Local, S.L. 8.262,31 € Nº operación 201300110378 52,32 € Nº 2 Asesoramiento Tributario Local, S.L. 2.159,00 € Nº operación 201300110377 52,32 € Nº 3 Longo ansa y Asociados, S.L. 2.236,36 € Nº operación 201300111437 52,32 € Nº 4 Eibisa Norte, S.L. 1.682,78 € Nº operación 201300111670 52,32 € Polo tanto, unha vez cumpridos todos os trámites esixidos, procede efectuar a adxudicación deste contrato de conformidade co disposto no artigo 151.3 do R.D. Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o Texto refundido la Lei de Contratos do Sector Público. CONSIDERANDO que a disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Presidencia para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de servizos, tendo en conta o disposto no art. 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, reguladora das Facendas Locais e o establecido na base 16ª.2) das vixentes bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra, onde figura que lle comete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición de gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Adxudicar o contrato dun “servizo de asesoramento e colaboración material na regularización e actualización dos padróns fiscais, mediante os procesos de inspección tributaria, das taxas delegadas polos Concellos de Gondomar, Silleda, Ponteareas e a Mancomunidade do Morrazo”, ás seguintes empresas, ó tratarse das ofertas economicamente máis vantaxosas para cada un dos lotes que integran o contrato: LOTES CONCELLOS A REVISAR EMPRESAS ADXUDICATARIAS Nº 1 Mancomunidade do Morrazo Asesoramiento Tributario Local, S.L. CIF B-36.355.469 Nº 2 Concello de Gondomar Asesoramiento Tributario Local, S.L. CIF B-36.355.469 Nº 3 Concello de Ponteareas Longo ansa y Asociados, S.L. CIF B-33.473.489 Nº 4 Concello de Silleda Eibisa Norte, S.L. CIF B-15.419.906 Os prezos unitarios e os importes máximos de adxudicación son os que a continuación se detallan: LOTE Nº 1: Mancomunidade do Morrazo Empresa: ASESORAMIENTO TRIBUTARIO LOCAL, S.L. CIF.: B 36.355.469 PREZO OFRECIDO POR UNIDADE CENSAL, IVE non incluído LIXO (altas)- unidades estimadas 0,50 € LIXO (conformes, modificados e baixas) – unidades reais 4,60 € DOMICILIACIÓNS 0,10 € CONCELLO A REVISAR Importe total, sen IVE IVE (21%) Importe total, IVE incluído BUEU 30.351,20 € 6.373,75 € 36.724,95 € CANGAS 68.257,40 € 14.334,05 € 82.591,45 € MOAÑA 40.027,60 € 8.405,80 € 48.433,40 € TOTAL 138.636,20 € 29.113,60 € 167.749,80 € LOTE Nº 2: Concello de Gondomar Empresa: ASESORAMIENTO TRIBUTARIO LOCAL, S.L. CIF.: B 36.355.469 PREZO OFRECIDO POR UNIDADE CENSAL, IVE non incluído LIXO “novo padrón” 4,60 € DOMICILIACIÓNS 0,10 € Importe total, sen IVE IVE (21%) Importe total, con IVE GONDOMAR 38.680,00 € 8.122,80 € 46.802,80 € LOTE Nº 3: Concello de Ponteareas Empresa: LONGO ANSA Y ASOCIADOS, S.L. CIF.: B 33.473.489 PREZO OFRECIDO POR UNIDADE CENSAL, IVE non engadido LIXO (altas)- unidades estimadas 5,52 € LIXO (conformes, modificados e baixas) – unidades reais 4,23 € VAOS (altas) - unidades estimadas 2,76 € VAOS (conformes, modificados e baixas) - – unidades reais 2,30 € DOMICILIACIÓNS 0,92 € Importe total, sen IVE IVE (21%) Importe total, con IVE PONTEAREAS 41.140,11 € 8.639,42 € 49.779,53 € LOTE Nº 4: Concello de Silleda Empresa: EIBISA NORTE, S.L. CIF.: B 15.419.906 PREZO OFRECIDO POR UNIDADE CENSAL, IVE non engadido LIXO (altas)- unidades estimadas 5,00 € LIXO (conformes, modificados e baixas) – unidades reais 4,30 € VAOS (altas) - unidades estimadas 2,50 € VAOS (conformes, modificados e baixas) - – unidades reais 2,30 € DOMICILIACIÓNS 0,80 € Importe total, sen IVE IVE (21%) Importe total, con IVE SILLEDA 30.445,10 € 6.393,47 € 36.838,57 € 2.- O “prazo de execución” ofrecido polas empresas para cada un dos lotes é o seguinte: LOTES EMPRESAS Prazo execución Nº 1 Asesoramiento Tributario Local, S.L. 15 meses Nº 2 Asesoramiento Tributario Local, S.L. 12 meses Nº 3 Longo Ansa y Asociados, S.L. 10 meses Nº 4 Eibisa norte, S.L. 10 meses 3.- O aboo do prezo será satisfeito en base ós prezos unitarios adxudicados, e en proporción ó total de empadroados que se deriven da revisión de cada Concello. Unicamente aboaranse aquelas unidades censais susceptibles ser obxecto de imposición das correspondentes taxas e que se atopen debidamente validadas polo Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección, de conformidade co disposto na cláusula 2ª.4 do prego administrativo. 4.- Non procede revisión de prezos. 5.- O adxudicatario deberá cumprir coas melloras ofrecidas na memoria técnica do contrato e se achegan como anexo. 6.- O prazo de garantía será de 18 meses a partir do día seguinte á sinatura da acta do recepción do contrato. 19.21289.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “CAMPO DE FÚTBOL E EDIFICACIÓN ANEXA EN MORAÑA” Resultando que pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 16/12/2011, se aprobou un convenio de colaboración co Concello de Moraña para a instalación de herba artificial no campo de fútbol de “O Buelo” e obras en edificación anexa. Resultando que polo mesmo Órgano, en sesión de 17/02/2012, se aprobou o proxecto, así como o inicio do expediente de contratación, da obra “Campo de fútbol e edificación anexa en Moraña”, con orzamento de 847.085,79 €, máis a cantidade de 152.475,44 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 999.561,23 €. Resultando que, en sesión de 02/03/2012, se prestou aprobación ó expediente de contratación da referida obra, mediante procedemento aberto, con presuposto de 847.085,79 €, máis a cantidade de 152.475,44 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 999.561,23 €. Resultando que, en sesión de 07/12/2012, se adxudicou a obra a Construcciones Eiriña, S.L. cantidade de 718.921,71 €, máis 129.405,91 € correspondentes ó IVE, cun prazo de execución de tres meses. Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 22/02/2013, concedeu unha prórroga no prazo de execución da obra ata o 18/05/2013. Resultando que con data 17/06/2013 se procedeu á suspensión temporal parcial da obra como consecuencia da execución, por parte do Concello de Moraña, dunha acometida para adaptar o sistema de saneamento a un por impulsión para os aseos dos vestiarios. Resultando que pola dirección de obra se redacta un proxecto modificado co obxecto de recoller as modificacións de obra que se fai preciso realizar para adecuar as discrepancias existentes entre a realidade desta (xurdidas durante a súa execución), con respecto ó proxecto inicial, en canto a reformulación, novas necesidades xurdidas e outros condicionantes relativos á propia execución, pretendendo desta forma que as obras se poidan levar a bo termo, todo iso sen custo adicional sobre o orzamento inicial. Resultando que polo Servizo de Infraestruturas se procedeu á supervisión do proxecto modificado de forma favorable. A Xunta de Goberno acorda prestar aprobación ó proxecto modificado de “Campo de fútbol e edificación anexa en Moraña”, toda vez que non supón incremento sobre o orzamento inicial da obra, agás no que atinxe ó IVE debido ó incremento do tipo impositivo, manténdose a adxudicación efectuada no seu día a favor de Construcciones Eiriña, S.L. Así mesmo, amplíase o prazo de execución da obra por un período de dous meses contado dende a recepción deste acordo. 20.21290.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE “A ESTRADA” PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA E.P. 7017 TRAMO CALLOBRE - BALBOA (A ESTRADA)” Os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de interese común, tal e como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común. Con tal motivo preténdese asinar un convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de A Estrada para levar a cabo as obras de “Trazado e mellora da seguridade vial na E.P. 7017, tramo Callobre-Balboa”. O custe total do convenio ascende á cantidade de un millón seiscentos noventa e oito mil catrocentos setenta e un euros con oitenta e seis céntimos (1.698.471,86 €). Polo Secretario emítese informe favorable do proxecto do convenio de colaboración. Por Intervención emítese informe no que se participa que existe crédito suficiente para levar a cabo estas actuacións nas aplicacións. Por todo o exposto, e visto o informe de intervención, de data 06/09/2013, e sendo a Xunta de Goberno o órgano competente para aprobar o presente convenio en aplicación da base 16.2 das aprobadas para a execución do orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de A Estrada para levar a cabo as obras de”Trazado e mellora da seguridade vial na E.P. 7017, Tramo Callobre-Balboa (A Estrada)”. Así mesmo facúltase ó Presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. O texto do convenio é o seguinte: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE A ESTRADA PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA E.P. 7017 TRAMO CALLOBRE – BALBOA (A ESTRADA). No Pazo Provincial, a …. de setembro de 2013 REUNIDOS O Sr. D. Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude da competencia que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. O Sr. D. José Carlos López Campos, Alcalde-Presidente do Concello de A Estrada, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Ambas partes recoñécense con capacidade para formalizar o presente convenio, en base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas. MANIFESTAN I.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 57 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 198 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. II.- Que segundo dispoñen os artigos 25 e 26.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e os artigos 80 e 81 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administación Local de Galicia, os municipios deberán prestar ós seus cidadáns os servizos públicos. III.-Que a lexislación vixente en materia de Réxime Local encomenda ás deputacións a que dirixan a súa actividade a asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, a tal efecto, e co fin de posibilitar a consecución real e efectiva dos mesmos, é polo que instrumenta dito convenio dirixido ó cumprimento das obrigacións impostas pola normativa vixente. IV.- Con fundamento en canto queda exposto, e sendo patente a vontade de colaboración das Entidades comparecentes, ámbalas dúas partes acordan a subscrición do presente convenio, consonte ás seguintes: CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto. O obxecto do presente convenio, no marco da cooperación da Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de A Estrada é a execución da obra “Trazado e mellora da seguridade vial na E.P. 7017 tramo Callobre – Balboa (A Estrada)”. Segunda.- Importe. O importe a que se refire o presente convenio ascende á cantidade total de un millón seiscentos noventa e oito mil catrocentos setenta e un euros con oitenta e seis céntimos (1.698.471,86 €). Así mesmo, comprenderá todos os gastos que derivan da obra a realizar, incluídos os gastos de dirección de obra e de seguridade e saúde. Terceira.-Financiamento. Os investimentos necesarios para a realización das mencionadas obras serán financiados coa colaboración da Deputación de Pontevedra e o Concello de A Estrada, mediante a achega das cantidades relacionadas de seguido: 2013 2014 2015 TOTAL Deputación Provincial de Pontevedra 1.019.083,12 - - 1.019.083,12 Concello de A Estrada 179.388,74 250.000,00 250.000,00 679.388,74 Investimento total 1.698.471,86 A achega da Deputación Provincial farase con cargo á aplicación 13/456.453-612.02. A achega do Concello de A Estrada, con cargo á anualidade do ano 2013, por importe de 179.388,74 €, realizarase con cargo o Plan de Obras e Servizos 2013, concorrencia competitiva, que será imputable á aplicación 13/942.942.652.45 do orzamento provincial, transferíndose crédito despois da súa concesión. As cantidades restantes, correspondentes ás anualidades de 2014 por importe de 250.000,00 € e de 2015 por 250.000,00 €, achegaranse con cargo a fondos propios do concello, son un ingreso de dereito público e xerarán crédito, no seu caso, na aplicación 456.453.612.02 debendo ingresar as cantidades correspondentes no primeiro trimestre dos exercicios correspondentes, e en todo caso, unha vez notificado, nos prazos de pago que establece o artigo 62 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. No caso de falta de ingreso destas cantidades ou incumprimento de achegar a documentación requirida, a Deputación poderá reter ou compensar con calquera saldo a favor do Concello que houbese na entidade provincial. Cuarta.- Modificacións do proxecto. Calquera incidencia que poida xurdir no desenvolvemento das obras, por causas imprevistas, e que obriguen a unha modificación do proxecto, ou se produza un incremento ou diminución do seu custo, será financiado por ambas Institucións na mesma proporción. Quinta.-Obrigas da Deputación. Á Deputación Provincial de Pontevedra correspóndelle a licitación, dirección, execución e recepción das obras contempladas no proxecto técnico que serán financiadas, con cargo á aplicación 13/456.453.612.02 do vixente orzamento provincial. Sexta.- Obrigas do Concello de A Estrada. 1.- O Concello de A Estrada obrígase a poñer a disposición da Deputación Provincial de Pontevedra, os terreos necesarios, para poder levar a cabo a execución das obras relacionadas na cláusula primeira. 2.- Así mesmo, deberá obter a correspondente licenza municipal se fora preciso. 3.- O Concello comprométese ó mantemento das beirarrúas e dos distintos servizos obxecto deste convenio, tendo a asunción de dita responsabilidade dende o día seguinte ó da formalización da acta de recepción de obras. 4.- A entidade deberá dar ó convenio a conveniente publicidade. Sétima.- Comisión de seguimento e control. Para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como para aclarar as dúbidas que suscite a súa interpretación, constitúese unha Comisión de Coordinación da que forman parte os Presidentes, ou persoas en quen deleguen, e un Técnico de cada entidade. As súas funcións, entre outras, serán as seguintes: - Impulsar e avaliar o cumprimento do presente convenio, propoñendo as actuacións que se consideren precisas. - Propoñer a interpretación, en caso de dúbida, do contido do mesmo. - En caso de que xurdiran controversias na aplicación do convenio, propoñer ás partes a resolución das mesmas. Esta comisión reunirase dentro do prazo de tres días, a contar dende a petición expresa realizada por calquera delas. Oitava.- Entrada en vigor. O presente convenio entrará en vigor na data do seu asinamento e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2015. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervenientes, no caso de que non se rematasen as obras obxecto do mesmo. Novena.- Causas de resolución. Serán causas de resolución o incumprimento das obrigas derivadas deste convenio. Décima.- Natureza do contrato. O presente convenio ten natureza administrativa, rexéndose polas cláusulas establecidas nel, pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, o RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, e polas restantes normas de dereito administrativo. E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por duplicado e a un só efecto no lugar e data reseñada no seu encabezamento. Pola Deputación Provincial de Pontevedra, Polo Concello de A Estrada, Asdo. D. Rafael Louzán Abal Asdo. D. José Carlos López Campos” 21.21291.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nº 10 DA OBRA: CAMPO DE FÚTBOL E EDIFICACIÓN ANEXA EN CUNTIS Vista a certificación nº 10 da obra: “Campo de fútbol de fútbol e edificación anexa en Cuntis” adxudicada no seu día á empresa Construcciones Obras y viales S.A. e visto o informe favorable do Servizo de Intervención de data 29/08/2013 e así mesmo de acordo coa Base 17ª da execución do orzamento provincial 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o recoñecemento da obriga e o pago da mesma co detalle seguinte: Certificación nº 10: EMPRESA Aplicación orzamentaria Importe CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. (CIF A-36.008.886) 13/942.942.652.45.2009 247.823,18 € SUBTOTAL 247.823,18 € Taxa Técnicos Directores (4%) Id. 6.884,46 € Control de calidade (3%) Id. 5.163,34 € Seguridade e saúde (0,5%) Id. 860,56 € Total descontos 12.908,36 € TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR 234.914,82 € Respecto á liquidación dos honorarios que se formulan pola dirección de obra, que comprende os do técnico superior e medio, considéranse procedentes en principio, por tratarse da prestación do servizo ó contratista pola Administración a través dos seus técnicos, que debe soportar aquel de acordo co ordenamento xurídico xeral e en concreto da cláusula 13 do “Prego de cláusulas administrativas xerais para a contratación das obras do Estado”. A Liquidación practicada axústase ó regulado ó efecto na Ordenanza reguladora da taxa por traballos de inspección e dirección das obras. Os honorarios correspondentes os técnicos ingresaranse provisionalmente no concepto non orzamentario correspondente. Os relativos a funcionarios desta Deputación formalizaranse ingresándoo no concepto orzamentario que proceda, e os dos técnicos non funcionarios aboaranse cando se formalice o ingreso na conta non orzamentaria. 22.21292.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN 1- FINAL DA OBRA: REMODELACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CAMPO DE FÚTBOL MONTE DA VILA, O GROVE Vista a certificación 1-final da obra: “Remodelación de instalacións deportivas no campo de fútbol Monte da Vila, O Grove” adxudicada no seu día á empresa Construcciones Obras y Viales S.A., e visto o informe favorable do Servizo de Intervención de data 05/09/2013 e así mesmo de acordo coa Base 17ª da execución do orzamento provincial 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o recoñecemento da obriga e o pago da mesma co detalle seguinte: Certificación 1-final: EMPRESA Aplicación orzamentaria Importe CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. (CIF.A-36.008.886) 13/922.342.652.00.2012 316.706,83 € SUBTOTAL 316.706,83 € Taxa Técnicos Directores (4%) Id. 8.798,02 € Control de calidade (3%) Id. 6.598,52 € Seguridade e saúde (0.5%) Id. 1.099,75 € Total descontos 16.496,29 € TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR 300.210,54 € Respecto á liquidación dos honorarios que se formulan pola dirección de obra, que comprende os do técnico superior e medio, considéranse procedentes en principio, por tratarse da prestación do servizo ó contratista pola Administración a través dos seus técnicos, que debe soportar aquel de acordo co ordenamento xurídico xeral e en concreto da cláusula 13 do “Prego de cláusulas administrativas xerais para a contratación das obras do Estado”. A Liquidación practicada axústase ó regulado ó efecto na Ordenanza reguladora da taxa por traballos de inspección e dirección das obras. Os honorarios correspondentes os técnicos ingresaranse provisionalmente no concepto non orzamentario correspondente. Os relativos a funcionarios desta Deputación formalizaranse ingresándoo no concepto orzamentario que proceda, e os dos técnicos non funcionarios aboaranse cando se formalice o ingreso na conta non orzamentaria. 23.21293.- VALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº2013018294, RELATIVA A APROBACIÓN E RECOÑECEMENTO DA OBRIGA E O PAGO DA CERTIFICACIÓN Nº 1-FINAL DA OBRA “MELLORA DA SEGURIDADE VIAL EP 9703 VILANOVA-PONTEARNELAS PO 0+000 A 0+550 VILANOVA DE AROUSA” Por medio de Resolución da deputada delegada, de data 29 de agosto de 2013, aprobouse o recoñecemento da obriga e o pago da certificación nº 1-final da obra: Mellora da seguridade vial EP 9703 Vilanova-Pontearnelas PO 0+000 a 0+550 Vilanova de Arousa” (Fondos Propios 2013000348), polo importe de 241.500,00 €. Resultando que durante a época estival a Xunta de Goberno non celebrou todas as sesións previstas inicialmente e sendo necesario a dita certificación foise aprobada á maior brevidade posible, é polo que a Presidencia, en uso das facultades que lle confire a disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e disposicións concordantes resolveu aprobar e recoñecer o pago de dita certificación, condicionando la eficacia do acto ó feito de que a Xunta de Goberno tivese coñecemento do mesmo para a súa ratificación. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Validar a RP número de rexistro 2013018294, de data 29 de agosto de 2013, no que se aprobou o recoñecemento da obriga e o pago da certificación nº 1-final da obra: Mellora da seguridade vial EP 9703 Vilanova-Pontearnelas PO 0+000 a 0+550 Vilanova de Arousa” (Fondos Propios 2013000348) debendo librarse o seu importe con cargo á aplicación que se cita e co seguinte detalle: EMPRESA Aplicación orzamentaria Importe CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. (CIF A-36008886) 2013/456.453.612.02 241.500,00 € SUBTOTAL 241.500,00 € Taxa Técnicos Directores (4%) Id. 6.708,80 € Control de calidade (1%) Id. 1.677,20 € Seguridade e Saúde (0,5%) Id. 838,60 € TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR 232.275,40 € 24.21294.- VALIDACIÓN DAS RESOLUCIÓNS PRESIDENCIAIS NOS 2013015607 E 2013017610, RELATIVAS Á APROBACIÓN DO EXPEDIENTE E ADXUDICACIÓN DO CONTRATO CORRESPONDENTE A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIÓNS PUBLICITARIAS NAS EMISORAS RADIO PONTEVEDRA E RADIO AROUSA Por Resolución Presidencial con número de rexistro 2013015607, aprobouse o expediente de contratación, para a realización de diversas actuacións publicitarias nas emisoras Radio Pontevedra OM-FM e Radio Arosa de acordo ó seguinte detalle:  Patrocinio do programa “La Opinión”  Paquete de 760 espazos publicitarios distribuídos en: - 1 páxina de publicidade. - 15 cuñas publicitarias “A vivir Galicia” - 200 Microespazos - 500 Cuñas publicitarias - 60 Microprogramas Resultando que por Resolución Presidencial número 2013017610 de data 20 de agosto de 2013, se adxudicou á empresa Radio Pontevedra SA (CIF A-36.005.346), o contrato para a realización de diversas actuacións publicitarias nas emisoras Radio Pontevedra OM-FEMTÓMETRO e Radio Arosa por importe de 74.380,00 € sen IVE mais a cantidade correspondente ó IVE por importe de 15.619,80 €. Resultando que durante a época estival a Xunta de Goberno non celebrou todas as sesións previstas inicialmente e sendo necesario que os servizos obxecto deste contrato se puidesen comezar a prestar á maior brevidade posible, é polo que a Presidencia, en uso das facultades que lle confire a disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e disposicións concordantes resolveu adxudicar este contrato, condicionando a eficacia do acto ó feito de que a Xunta de Goberno tivese coñecemento deste para a súa ratificación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado R.D.L. 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilustrísimo Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade validar as Resolucións Presidenciais n.º de rexistro 2013015607 e número 2013017610 relativas, respectivamente, á aprobación do expediente e adxudicación á empresa Radio Pontevedra da realización de diversas actuacións publicitarias nas emisoras Radio Pontevedra e Radio Arosa, cuxos contidos literais son os seguintes: R.P. nº 2013015607: “La Diputada delegada en materia de contratación, en virtud de las competencias delegadas de la Presidencia, dicta la siguiente RESOLUCIÓN. Visto el escrito de la Jefa de Comunicación Institucional, mediante el que expone que, la Diputación de Pontevedra patrocinará el programa La Opinión y realizará diversas actuaciones publicitarias en la empresa Radio Pontevedra, S.A., de acuerdo al siguiente detalle:  Patrocinio del programa “La Opinión”  Paquete de 760 espacios publicitarios distribuidos en: - 1 página de publicidad. - 15 cuñas publicitarias “A vivir Galicia” - 200 Microespacios - 500 Cuñas publicitarias - 60 Microprogramas El presupuesto estimado de esta actuación se establece en la cantidad máxima de 74.380,00 euros, más la cantidad correspondiente al 21% de IVA (15.619,80 euros). Resultando que por el Servicio de Intervención se emite el documento RC con número de operación 201300083361 por el que se certifica la existencia de consignación presupuestaria, para hacer frente a las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/900.912.226.02 del vigente Presupuesto Provincial. Resultando que por el Servicio de Contratación, Hacienda y Patrimonio, se confeccionó el proyecto de pliego de condiciones administrativas que han de regir en el correspondiente expediente de contratación, cuya adjudicación se propone que sea mediante procedimiento negociado sin publicidad y exclusividad de acuerdo a las consideraciones que figuran en el informe del Técnico Adjunto del Servicio de Contratación. Resultando que con fecha 5 de julio, el Sr. Secretario General informa el citado proyecto de pliego de condiciones económico administrativas, por lo que con idéntica fecha se elabora el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá en la contratación. Resultando que por el Sr. Interventor se emite informe de fiscalización del expediente en fecha 10 de julio de 2013. Vistos los informes de la Jefa de Comunicación Institucional de fecha 18 de julio de 2013 y el informe emitido por el Técnico Adjunto del Servicio de Contratación de 23 de julio. Considerando que por Resolución de la Presidencia de fecha 29 de mayo de 2013, se faculta a esta Diputada para actuar como órgano de contratación respecto a este contrato, ejerciendo las competencias que la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP le atribuye, y teniendo en cuenta lo establecido en la Base 16ª de las de ejecución del vigente presupuesto provincial, RESUELVE: 1. Aprobar el expediente de contratación, para la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad y exclusividad para el patrocinio del programa “La Opinión” y la realización de diversas actuaciones publicitarias en la empresa Radio Pontevedra, S.A: Patrocinio del Programa: ACTUACIÓN Precio unitario (sin IVA) Precio Total (Sin IVA) Precio total (IVA incluído) Patrocinio de 22 programas 1.750,00€ 38.500,00€ 46.585,00€ Paquete de 760 espacios publicitarios: ACTUACIÓN Precio unitario (sin IVA) Precio total (sin IVA) Precio total (IVA incluído) 1 página de publicidad (Guía de verano) 2.050,00€ 2.050,00€ 2.480,50€ 15 cuñas “A vivir Galicia” 30,00€ 450,00€ 544,50€ 200 Microespacios 45,00€ 9.000,00€ 10.890,00€ 500 Cuñas 30,00€ 15.000,00€ 18.150,00€ 60 Microprogramas 156,40€ 9.380,00€ 11.349,80€ 2.- El presupuesto estimado de esta actuación se establece en la cantidad máxima de 74.380,00 euros, más la cantidad correspondiente al 21% de IVA (15.619,80 euros). 3.- Aprobar los pliegos de cláusulas económico-administrativas y de prescripciones técnicas que regirán en dicho procedimiento negociado. 4.- Autorizar el gasto por importe de 89.999,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/900.912.226.02 del vigente presupuesto provincial. 5.- Iniciar el procedimiento de adjudicación para llevar a cabo el patrocinio publicitario del programa “La Opinión” y llevar a cabo diversas actuaciones publicitarias en la empresa Radio Pontevedra, S.A. dando traslado de esta resolución a la que se acompañará una copia del pliego de condiciones económico-administrativas, concediendo el plazo de 10 días naturales para la presentación de proposición, contados a partir del día siguiente a la recepción de la invitación a participar en el procedimiento negociado.” R.P. nº 2013017610: La Diputada Delegada en materia de contratación, en virtud de las competencias delegadas de la Presidencia, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: Por Resolución Presidencial de fecha 24 de julio de 2013, con nº de registro 2013015607, se aprobó el expediente de contratación, para la realización de diversas actuaciones publicitarias en las emisoras Radio Pontevedra OM-FM y Radio Arosa de acuerdo al siguiente detalle:  Patrocinio del programa “La Opinión”  Paquete de 760 espacios publicitarios distribuidos en: - 1 página de publicidad. - 15 cuñas publicitarias “A vivir Galicia” - 200 Microespacios - 500 Cuñas publicitarias - 60 Microprogramas Resultando que en la citada Resolución Presidencial también se acordó iniciar el procedimiento de adjudicación mediante la solicitud de oferta a la empresa Radio Pontevedra SA al ser la empresa que goza de exclusividad para la realización de este contrato, la cual ha presentado la misma en el Registro General de esta Diputación con fecha 02/08/2013. Resultando que la Jefa de Comunicación Institucional, con fecha 06/08/2013, emite informe en donde deja constancia de que la oferta presentada por la empresa Radio Pontevedra SA, cumple con lo estipulado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen este contrato. Resultando que mediante Resolución Presidencial con num de registro 201300172587, se requirió a la empresa Radio Pontevedra SA (CIF A-36.005.346), para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituído la garantía definitiva equivalente al 5% del precio del contrato excluído el IVA. Resultando que la empresa Radio Pontevedra SA (CIF A-36.005.346), presentó la documentación requerida, entre la que se encuentra la constitución de una garantía definitiva por importe de 3.000,00 €, que figura depositada en la Tesorería de esta Diputación con número de operación 201300102485 por lo que una vez cumplimentados los trámites exigidos en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), procede adjudicar el contrato por el mismo órgano dentro del plazo de cinco días hábiles. Considerando que por Resolución de la Presidencia de fecha 29/05/2013 (BOP 31/05/2013), se faculta a esta Diputada, para actuar como órgano de contratación con respecto a este contrato ejerciendo las competencias que la disposición adicional segunda del TRLCSP le atribuye, RESUELVO: Adjudicar a la empresa Radio Pontevedra SA (CIF A-36.005.346), el contrato para la realización de diversas actuaciones publicitarias en las emisoras Radio Pontevedra OM-FM y Radio Arosa por importe de 74.380,00 € sin iva mas la cantidad correspondiente al iva por importe de 15.619,80 €., de acuerdo con el siguiente desglose: ACTUACIÓN Precio unitario (sin IVA) Prezo total (sin IVA) Precio total (IVA incluído) 1 página de publicidade (Guía de verán) 2.050,00 € 2.050,00 € 2.480,50 € 15 cuñas “A vivir Galicia” 30,00 € 450,00 € 544,50 € 22 programas “La Opinión) 1.750,00 € 38.500,00 € 46.585,00 € 200 Microespazos 45,00 € 9.000,00 € 10.890,00 € 500 Cuñas 30,00 € 15.000,00 € 18.150,00 € 60 Microprogramas 156,33 € 9.380,00 € 11.349,80 € Total 74.380,00 € 89.999,80 € Dicho importe se librará con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/900.912.226.02 del vigente presupuesto provincial”. 25.21295.- ACLARACIÓN E CORRECCIÓN DE ERROS NO ACORDO NÚM. 26.21257 ADOPTADO EN XUNTA DE GOBERNO DE DATA 09/08/2013, RELATIVO Ó PREGO QUE REXE A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA EN DIVERSOS CENTROS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión ordinaria de data 09 de agosto de 2013, adoptou aprobar o expediente e os pregos que rexen a contratación do “Servizo de limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra”. A publicación da licitación realizouse co envío ó Diario Oficial das Comunidades Europeas con data 16 de agosto do 2013 e o Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia número 162 de data 26 de agosto de 2013. Considerando as consultas recibidas por parte dos licitadores interesados no procedemento de referencia sobre a fórmula a aplicar na valoración da oferta de bolsa de horas detallada no punto B) do Anexo III: P = (M*(O-C) / (B-C)) Onde: • P: Puntuación • O: Oferta licitador • B: Mellor oferta • C: Peor oferta • M: Puntuación máxima establecida para a oferta de bolsa de horas. Aclárase que para aplicar a fórmula de valoración da bolsa de horas, o dato que se corresponde coa nomenclatura C:peor oferta é o valor 0. Así mesmo se detectan dous erros no Anexo VII.- Relación do persoal dependente dos centros, do Prego de cláusulas económico-administrativas: 1) Anexo VII, Lote 1, punto 4.- Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico:  Onde di que a antigüidade laboral da limpadora é dende 05/03/2011: Categoría Profesional Xornada Laboral Antigüidade Plus 1 Limpadora 20.00 hr/semana 05/03/2011 -------  Debe dicir que a antigüidade laboral da limpadora é dende 05/03/2001: Categoría Profesional Xornada Laboral Antigüidade Plus 1 Limpadora 20.00 hr/semana 05/03/2001 ------- 2) Anexo VII, Lote 2, punto 2.- Oficinas Periféricas do Oral:  Onde di que a xornada laboral é de horas/día: Direccións Categoría Profesional Antigüidade Xornada Laboral Caldas de Reis 1 Limpadora 06/05/2003 2.25 hr/día (2 días) Comarca do Deza 1 Limpadora 01/03/1994 5.00 hr/día (5 días) Comarca do Val Miñor 1 Limpadora 01/06/2008 3.75 hr/día (5 días) A Estrada 1 Limpadora 15/05/2007 5.00 hr/día (5 días) Moaña 1 Limpadora 23/04/2005 1.00 hr/día (1 día) Ponteareas 1 Limpadora 01/04/1995 4.00 hr/día (2 días) O Porriño 1 Limpadora 11/12/2009 4.00 hr/día (2 días) Sanxenxo 1 Limpadora 02/07/2008 3.00 hr/día (2 días) Tui 1 Limpadora 02/11/2006 4.00 hr/día (5 días) Cambados 1 Limpadora 01/03/2007 2.00 hr/día (1 día) Vilanova de Arousa 1 Limpadora 07/11/2008 3.00 hr/día (3 días) Limpeza de cristais: o tempo que se estime necesario para cada oficina  Debe dicir que a xornada laboral é de horas/semana: Direccións Categoría Profesional Antigüidade Xornada Laboral Caldas de Reis 1 Limpadora 06/05/2003 2.25 hr/semana (2 días) Comarca do Deza 1 Limpadora 01/03/1994 5.00 hr/semana (5 días) Comarca do Val Miñor 1 Limpadora 01/06/2008 3.75 hr/semana (5 días) A Estrada 1 Limpadora 15/05/2007 5.00 hr/semana (5 días) Moaña 1 Limpadora 23/04/2005 1.00 hr/semana (1 día) Ponteareas 1 Limpadora 01/04/1995 4.00 hr/semana (2 días) O Porriño 1 Limpadora 11/12/2009 4.00 hr/semana (2 días) Sanxenxo 1 Limpadora 02/07/2008 3.00 hr/semana (2 días) Tui 1 Limpadora 02/11/2006 4.00 hr/semana (5 días) Cambados 1 Limpadora 01/03/2007 2.00 hr/semana (1 día) Vilanova de Arousa 1 Limpadora 07/11/2008 3.00 hr/semana (3 días) Limpeza de cristais: o tempo que se estime necesario para cada oficina Considerando que o artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999 de 13 de xaneiro, permite ás administración públicas rectificar os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado RDL 3/2011, no seu apartado 1, faculta o Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. Á Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar a corrección dos erros relativos o Anexo VII Relación do persoal dependente dos centros, do Prego de cláusulas económico-administrativas. 2.- A publicación da aclaración realizada sobre a fórmula a aplicar na valoración da oferta de bolsa de horas detallada no punto B) do Anexo III. 26.21296.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚM. 10.21241 ADOPTADO EN XUNTA DE GOBERNO DE DATA 09/08/2013, RELATIVO Á CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE ACCIÓN MUNICIPAL 2013, SECCIÓN ACTIVIDADES Resultando que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 9 de agosto de 2013 concedeu ó concello de O Rosal unha subvención 10.000,00 € sobre un orzamento de 32.770,16 €. Resultando que con anterioridade á adopción de dito acordo, o concello de O Rosal, de conformidade co disposto no artigo 27 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de subvencións, reformulou a súa petición presentando un novo orzamento de gastos por importe de 20.000,00 €. Polo que ó abeiro do establecido no artigo 105.1 da Lei 30/92 de 26 de novembro, da Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade corrixir o erro detectado no acordo núm. 10.21241 adoptado pola Xunta de Goberno o día 9 de agosto de 2013, de xeito que: ONDE DI: Orzamento Orzamento Reformulado Solicitado Solicitado Reformulado Proposto Concesión CONCELLO DE O ROSAL 32.770,16 € 32.770,16 € 10.000,00 € Concorrencia 2013001081.- Feira do Viño do Rosal DEBE DICIR: Orzamento Orzamento Reformulado Solicitado Solicitado Reformulado Proposto Concesión CONCELLO DE O ROSAL 32.770,16 € 20.000,00 32.770,16 € 20.000,00 € 10.000,00 € Concorrencia 2013001081.- Feira do Viño do Rosal 27.21297.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e corenta minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición