Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as nove horas e dez minutos do día trinta de outubro do ano dous mil trece, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, D. José Luis Pérez Estévez, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. Moisés Rodríguez Pérez, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. José María Bello Maneiro, D. Horacio Gil Expósito, D. Fernando Guitián Guitián, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Severino Reguera Varela, D. Alejandro Rodríguez Rodríguez e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.21455.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar do borrador da acta da sesión ordinaria do 18 de outubro do ano 2013. 2.21456.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA PARA A REALIZACIÓN DA OBRA NÚM. 2012005394, DENOMINADA “MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO, AUGA E ACCESIBILIDADE DA RÚA HORTAS E RÚA AROMA DE LENDA”, INCLUÍDA NO PLAN DE INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES DA DEPUTACIÓN Á vista da solicitude e toda a documentación necesaria para a válida concesión da subvención, con cargo á cantidade que se reserva á Presidencia para a súa concesión directa, e a tramitación do correspondente procedemento de contratación da obra núm. 2013005394, denominada “Mellora das redes de saneamento, auga e accesibilidade da rúa Hortas e rúa Aroma de Lenda”, dos informes favorables do Servizo de Infraestruturas e da Intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: - CONCEDER ó Concello de Vilanova de Arousa con CIF núm. P3606100J, a cantidade de douscentos mil euros (200.000,00 €), para a realización do investimento núm. 2013005394, denominado “Mellora das redes de saneamento, auga e accesibilidade da rúa Hortas e rúa Aroma de Lenda”, cun orzamento polo mesmo importe. Esta subvención, contabilizarase con cargo á aplicación 13/942.942.652.45.2012 do Orzamento Provincial para o presente exercicio 2013, na que existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. - INICIAR o expediente de contratación do investimento anterior, de conformidade co artigo 109 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público e demais normativa de desenvolvemento. 3.21457.- ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS CORRESPONDENTES Á 5ª RELACIÓN DE PROXECTOS DO PID 2012 A actual crise económica provocou un descenso nos orzamentos municipais que se pon de relevo, entre outros capítulos, nos de investimentos, o que lles impide ós concellos levar a cabo diversas actuacións de interese público dentro do seu marco de competencias. Entre as atribucións que as leis estatais e autonómicas lles encomendan ás Deputacións atópanse a cooperación no fomento do desenvolvemento económico-social e, en xeral, a administración dos intereses peculiares da provincia, como se recolle no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Co fin de permitir que os concellos leven a cabo proxectos e actuacións de interese público, ademais de reactivar a economía da provincia impulsando medidas que atenúen a crise, o Pleno da corporación provincial, na súa sesión ordinaria do 28 de setembro de 2012, acordou aprobar as bases reguladoras do Plan de investimentos e gastos correntes da Deputación de Pontevedra para o ano 2012. Por medio deste proxecto apróbase o investimento de 18.000.000 €, que ten por obxecto aumentar o gasto público nos concellos da provincia cunha poboación de entre 1.000 a 50.000 habitantes, tentando dinamizar a curto prazo a actividade económica para incidir directamente na creación de emprego. Os proxectos que se establecen para a súa licitación neste procedemento foron entregados polos concellos que solicitaron acollerse a este Plan de investimentos da Deputación do ano 2012, presentando a documentación esixida na base sétima da convocatoria. A Xunta de Goberno, na sesión do 7 de xuño de 2013, aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da execución das obras correspondentes á quinta relación de proxectos do PID 2012, que se sinalan a continuación: Núm. Obra Orzamento Prazo 1 Dotación de servizos básicos a núcleos rurais (Bueu) 169.427,38 € 3 meses 2 Mellora pavimentación no Camiño dos Santos Reis, dos Pozos do Monte e Camiño de Seixo (Mos) 177.462,59 € 5 semanas 3 Reforma e ampliación do edificio multiusos do Concello para o seu uso como consultorio médico (Cotobade) 191.697,24 € 6 meses 4 Ampliación rede de sumidoiros Bugariña e renovación rodadura zona afectada (Covelo) 119.555,19 € 3 meses 5 Rede saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo (A Estrada) 89.999,99 € 3 meses 6 Ponte sobre o regato Caldeirón- Barcala (A Estrada) 150.000,00 € 3 meses 7 Pavimentación das rúas Semoíño, Alcalde Manuel de Graña, Niño de Agre e Carballos (Illa de Arousa) 67.988,95 € 1 mes 8 Abastecemento de augas en Castro de Arribas, Senín, Puxallos e Castelo (Lalín) 130.000,00 € 2 meses 9 Actuacións de saneamento do río Tea (Salvaterra de Miño) 73.282,80 € 2 meses 10 Mellora de vieiros nos núcleos da Bandeira, Sachocos, Silleda, O Barral e Ponte (Silleda) 95.256,21 € 1 mes 11 Parque Infantil praza Miguel Hernández (Vilagarcía de Arousa) 69.989,07 € 2 meses O anuncio do procedemento aberto para a licitación destas obras aparece publicado no BOP número 111, de 11 de xuño de 2013. O 12 de xullo de 2013 constituíuse a Mesa de Contratación do procedemento aberto convocado para a contratación destas obras, procedendo a continuación á cualificación da documentación xeral (sobre A), admitindo a todas as empresas presentadas. O 15 de xullo de 2013 este mesmo órgano, nun acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como non admitidas e admitidas, procedendo á apertura dos sobres B destas últimas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables a través de fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público (LCSP). O 9 de outubro de 2013 a Mesa de Contratación, á vista dos informes emitidos polo Servizo de Infraestruturas sobre a documentación técnica presentada polos licitadores, fixo pública a ponderación asignada ás propostas técnicas, contidas nos sobres B, procedendo a continuación á apertura dos sobres C das empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos, co seguinte resultado: OBRA 1: Dotación de servizos básicos a núcleos rurais (Bueu): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. 122.110,00 € 3,00 % CONSTRUCCIONES CRESPO SA 133.595,59 € 3,00 % COTRARGA SL 126.048,37 € 3,00 % NAROM SL 119.383,29 € 5,00 % CANALIZACIONES Y CONTRUCCIONES SALNÉS SL 126.020,37 € 3,00 % OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS SA 129.490,00 € 5,00 % EIRIÑA SL 134.113,68 € 3,00 % EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 125.320,25 € 3,00 % PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SL 118.305,12 € 5,00 % ESPINA Y DELFIN SL 124.480,12 € 5,00 % CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 124.760,17 € 2,00 % Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. 37,13 46,53 83,66 NAROM SL 33,33 49,30 82,63 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 37,02 44,45 81,47 PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SL 30,85 50,00 80,85 CANALIZACIONES Y CONTRUCCIONES SALNÉS SL 32,77 44,00 76,77 ESPINA Y DELFIN SL 30,57 46,00 76,57 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 33,03 43,32 76,35 COTRARGA SL 30,01 43,92 73,93 OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS SA 32,81 35,09 67,90 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 33,71 22,36 56,07 EIRIÑA SL 32,78 20,88 53,66 OBRA 2: Mellora pavimentación no Camiño dos Santos Reis, dos Pozos do Monte e Camiño de Seixo (Mos): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES CRESPO SA 126.511,76 € 3,00 % CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 128.770,00 € 3,00 % EIRIÑA SL 131.996,97 € 3,00 % CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 127.963,73 € 2,00 % NAROM SL 104.967,28 € 5,00 % EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 130.940,99 € 3,00 % Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total NAROM SL 34,00 50,00 84,00 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 37,79 44,60 82,39 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 34,29 45,01 79,30 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 34,16 44,20 78,36 EIRIÑA SL 33,00 44,00 77,00 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 33,05 43,25 76,30 Á vista da puntuación obtida obsérvase que Narom, S.L. consegue a máxima puntuación, aínda que a súa oferta podería conter valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo, polo que a Mesa acorda requirirlle que no prazo improrrogable de cinco días hábiles xustifique a oferta e precise as súas condicións, en particular no que se refire ó aforro económico, ás solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoñan para executar a prestación. Non presentada a documentación requirida a Narom, S.L., polo que queda excluída do procedemento. Deseguido realízase unha nova valoración das ofertas obténdose o seguinte resultado: Licitador Sobre B Sobre C Total (B+C) CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 37,79 46,94 84,73 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 34,29 49,00 83,29 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 33,05 46,18 79,23 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 34,16 44,96 79,12 EIRIÑA SL 33,00 44,00 77,00 Tras efectuar unha nova valoración obtén a máxima puntuación a empresa Construcións Obras e Viais, S.A. OBRA 3: Reforma e ampliación do edificio multiusos do Concello para o seu uso como consultorio médico (Cotobade): Empresa licitadora Oferta Control de calidade ORECO SA 142.267,87 € 3,00% CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE SAU 149.951,60 € 3,00% CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 154.470,00 € 3,00% PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SL 133.855,37 € 5,00% CASDIBOCA SL 129.720,41 € 5,00% COPCISA SA 139.146,85 € 5,00% CONSTRUCCIONES ABAL SA 129.894,41 € 3,50% CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL 141.000,00 € 5,00% ELSAMEX SA 139.330,74 € 5,00% CONSTRUCTORA EDISERPO SL 130.500,00 € 3,00% UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SA UNIPERSONAL 144.627,58 € 5,00% BESPI CONSTRUCCIONES SL 142.016,04 € 5,00% CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU 142.616,41 € 3,05% COTOBAD CONTRATAS SLU 141.000,45 € 1,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL 34,89 45,62 80,51 CASDIBOCA SL 30,24 50,00 80,24 PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SL 31,40 48,39 79,79 CONSTRUCCIONES ABAL SA 30,40 49,18 79,58 CONSTRUCTORA EDISERPO SL 30,27 48,70 78,97 ELSAMEX SA 32,44 46,26 78,70 COPCISA SA 31,96 46,34 78,30 BESPI CONSTRUCCIONES SL 32,36 45,22 77,58 CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU 32,52 43,94 76,46 ORECO SA 30,88 44,12 75,00 COTOBAD CONTRATAS SLU 32,23 41,62 73,85 UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SA UNIPERSONAL 33,73 39,84 73,57 CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE SAU 36,74 25,40 62,14 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 32,60 13,99 46,59 OBRA 4: Ampliación rede se sumidoiros Bugariña e renovación rodadura zona afectada (Covelo): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 93.230,00 € 3,00% CONSTRUCCIONES CRESPO SA 88.431,32 € 3,00% COTRARGA SL 88.945,11 € 3,00% NAROM SL 84.380,28 € 5,00% CONSTRUCCIONES RAFER SL 87.937,29 € 2,00% CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 84.972,97 € 4,00% CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS SL 88.925,35 € 3,00% CALDEVERGAZO SL 93.800,00 € 5,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total NAROM SL 33,26 50,00 83,26 CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 32,97 48,85 81,82 CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS SL 35,03 44,00 79,03 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 32,17 44,54 76,71 CONSTRUCCIONES RAFER SL 31,52 43,59 75,11 COTRARGA SL 30,50 43,92 74,42 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 31,93 26,57 58,50 CALDEVERGAZO SL 30,39 25,27 55,66 OBRA 5: Rede saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo (A Estrada): Empresa Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 65.230,00 € 3,00% CONSTRUCCIONES CRESPO SA 65.253,71 € 3,00% CONSTRUCCIONES RAFER SL 64.338,83 € 2,00% COTRARGA SL 63.957,02 € 3,00% EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 66.867,76 € 5,00% CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 62.478,64 € 4,00% ELSAMEX SA 64.710,74 € 5,00% CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS SL 66.942,14 € 3,00% NAROM SL 64.948,75 € 5,00% OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS SL 58.760,33 € 1,00% Puntuacións obtidas: Empresa Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Total (B+C) CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 32,30 47,23 79,53 OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS SL 33,00 46,00 79,00 NAROM SL 31,82 46,22 78,04 ELSAMEX SA 31,66 46,36 78,02 CONSTRUCCIONES RAFER SL 33,64 44,09 77,73 EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 32,10 45,05 77,15 COTRARGA SL 31,25 45,82 77,07 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 31,74 45,03 76,77 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 31,35 45,05 76,40 CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS SL 32,08 44,00 76,08 OBRA 6: Ponte sobre o regato Caldeirón- Barcala (A Estrada): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L. 105.371,90 € 5,00% CONSTRUCCIONES CRESPO SA 106.152,89 € 3,00% ELSAMEX SA 110.330,58 € 5,00% NAROM SL 107.652,89 € 5,00% OVIGA- OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 96.214,88 € 5,00% OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS SL 99.173,55 € 1,00% CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 110.876,00 € 3,00% EIRIÑA SL 105.520,66 € 5,00% CIVIS GLOBAL SL 110.864,00 € 3,00% UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SA UNIPERSONAL 97.710,82 € 5,00% ATLANTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE SL 106.537,19 € 3,10% CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 107.107,44 € 2,50% CONSTRUCCIONES VENCE VAZQUEZ SL 111.570,25 € 1,31% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SA UNIPERSONAL 32,40 49,51 81,91 OVIGA-OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 31,52 50,00 81,52 EIRIÑA SL 33,88 46,97 80,85 NAROM SL 34,50 46,28 80,78 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 34,42 45,76 80,18 OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS SL 34,78 45,04 79,82 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 34,40 44,70 79,10 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L. 31,60 47,02 78,62 ATLANTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE SL 32,55 45,69 78,24 CIVIS GLOBAL SL 33,38 44,23 77,61 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 32,51 44,23 76,74 ELSAMEX SA 30,25 45,40 75,65 CONSTRUCCIONES VENCE VAZQUEZ SL 32,68 41,46 74,14 Á vista da puntuación obtida obsérvase que a empresa Unika Proyectos y Obras S.A. Unipersonal alcanza a máxima puntuación, aínda que a súa oferta podería conter valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo, polo que a Mesa acorda requirirlle que no prazo improrrogable de cinco días hábiles xustifique a oferta e precise as súas condicións, en particular no tocante ó aforro económico, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación. Unha vez presentada por Unika Proyectos y Obras S.A. Unipersonal a documentación requirida o xefe do Servizo de Infraestruturas en funcións emite un informe no que se reflicte que non se atopan suficientemente xustificadas as ofertas económicas realizadas. Deseguido realízase unha nova valoración das ofertas obténdose o seguinte resultado: Empresa Sobre B Sobre C Total (B+C) EIRIÑA SL 33,88 49,88 83,76 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 34,42 48,37 82,79 NAROM SL 34,50 48,16 82,66 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLERIA, S.L. 31,60 50,00 81,60 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 34,40 46,85 81,25 ATLANTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE SL 32,55 48,11 80,66 CIVIS GLOBAL SL 33,38 44,57 77,95 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 32,51 44,56 77,07 ELSAMEX SA 30,25 46,00 76,25 CONSTRUCCIONES VENCE VAZQUEZ SL 32,68 41,46 74,14 Tras efectuar unha nova valoración obtén a máxima puntuación a empresa Eiriña, S.L. OBRA 7: Pavimentación das rúas Semoíño, Alcalde Manuel de Graña, Niño de Agre e Carballos (Illa de Arousa): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES CRESPO SA 49.969,06 € 3,00% COTRARGA SL 50.581,53 € 3,00% CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 53.380,00 € 3,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total CONSTRUCCIONES CRESPO SA 34,78 49,00 83,78 COTRARGA SL 34,00 43,92 77,92 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 36,23 24,00 60,23 OBRA 8: Abastecemento de augas en Castro de Arribas, Senín, Puxallos e Castelo (Lalín): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES CRESPO SA 95.609,09 € 3,00% ESPINA Y DELFIN SL 95.834,71 € 5,00% EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 93.041,32 € 5,00% CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DEL DEZA SL 93.378,17 € 1,25% CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 92.396,89 € 4,00% TA ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO SL 85.950,42 € 1,50% HORDESCON SL 91.085,95 € 5,00% CONSTRUCCIIONES RAFER SL 95.619,83 € 2,00% LUIS TABOADA SL 93.685,95 € 2,50% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total CONSTRUCCIONES RAFER SL 38,18 43,00 81,18 HORDESCON SL 30,25 47,61 77,86 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 30,89 46,70 77,59 CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 31,05 46,50 77,55 TA ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO SL 30,33 46,75 77,08 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 32,11 44,51 76,62 ESPINA Y DELFIN SL 30,42 45,40 75,82 CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DEL DEZA SL 32,81 42,92 75,73 LUIS TABOADA SL 30,16 44,65 74,81 OBRA 9: Actuacións de saneamento do río Tea (Salvaterra de Miño): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES CRESPO SA 53.435,88 € 3,00% CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 54.500,00 € 3,00% EIRIÑA SL 53.236,02 € 5,00% NAROM SL 52.024,74 € 5,00% EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 53.902,23 € 3,00% CONSTRUCCIONES RAFER SL 52.539,53 € 2,50% AQUAGEST SA 51.667,40 € 3,00% CONSTRUCCIONES VALE SL 49.518,76 € 3,50% OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS SA 45.175,00 € 5,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 38,76 44,32 83,08 OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS SA 32,78 50,00 82,78 AQUAGEST SA 35,50 45,52 81,02 NAROM SL 32,79 46,33 79,12 CONSTRUCCIONES VALE SL 31,50 46,92 78,42 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 33,51 44,57 78,08 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 33,76 44,00 77,76 EIRIÑA SL 31,86 45,68 77,54 CONSTRUCCIONES RAFER SL 31,41 44,30 75,71 OBRA 10: Mellora de vieiros nos núcleos da Bandeira, Sachocos, Silleda, O Barral e Ponte (Silleda): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 69.355,97 € 3,00% CONSTRUCCIONES CRESPO SA 70.717,89 € 3,00% CONSTRUCCIONES RAFER SL 70.261,29 € 1,50% COTRARGA SL 70.867,47 € 3,00% LUIS TABOADA SL 68.844,26 € 2,50% CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 66.915,37 € 4,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 30,82 49,50 80,32 CONSTRUCCIONES RAFER SL 35,08 42,50 77,58 LUIS TABOADA SL 31,31 45,80 77,11 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 30,68 45,90 76,58 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 31,61 44,17 75,78 COTRARGA SL 31,00 43,92 74,92 OBRA 11: Parque Infantil praza Miguel Hernández (Vilagarcía de Arousa): Empresa licitadora Oferta Control de calidade CASDIBOCA SL 52.057,99 € 5,00% CONSTRUCICONES CARLOS VALIÑAS SL 55.239,31 € 3,00% ORECO SA 51.942,30 € 3,00% LAPPSET ESPAÑA VR SL 55.732,61 € 5,00% Puntuacións obtidas: Empresa licitadora Puntuación do sobre B Puntuación do sobre C Puntuación total ORECO SA 31,08 49,00 80,08 CASDIBOCA SL 30,07 45,00 75,07 LAPPSET ESPAÑA VR SL 38,00 19,59 57,59 CONSTRUCICONES CARLOS VALIÑAS SL 30,87 22,00 52,87 Á vista das puntuacións obtidas as empresas que alcanzan a máxima puntuación son as que se relacionan a continuación, polo que son propostas como adxudicatarias das obras: Nº obra Obra Empresa 1 Dotación de servizos básicos a núcleos rurais (Bueu) Construcciones Obras y Viales SA 2 Mellora pavimentación no Camiño dos Santos Reis, dos Pozos do Monte e Camiño de Seixo (Mos) Construcciones Obras Y Viales SA 3 Reforma e ampliación do edificio multiusos do Concello para o seu uso como consultorio médico (Cotobade) Construcciones y Proyectos Abilleira SL 4 Ampliación rede de sumidoiros Bugariña e renovación rodadura zona afectada (Covelo) Narom SL 5 Rede saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo (A Estrada) Construcción Publica Gallega SL 6 Ponte sobre o regato Caldeirón- Barcala (A Estrada) Eiriña SL 7 Pavimentación das rúas Semoíño, Alcalde Manuel de Graña, Niño de Agre e Carballos (Illa de Arousa) Construcciones Crespo SA 8 Abastecemento de augas en Castro de Arribas, Senín, Puxallos e Castelo (Lalín) Construcciiones Rafer SL 9 Actuacións de saneamento do río Tea (Salvaterra de Miño) Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela Sl 10 Mellora de vieiros nos núcleos de Bandeira, Sachocos, Silleda, O Barral e Ponte (Silleda) Construcción Pública Gallega SL 11 Parque Infantil praza Miguel Hernández (Vilagarcía de Arousa) Oreco SA Mediante resolución requiríuselle ás empresas mencionadas que (segundo o establecido no art. 151 do R.d.l. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o TRLCSP) dentro do prazo de dez días hábiles, contando dende o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presentase a documentación xustificativa de se atoparen ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de constituír a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, así como proceder ó ingreso, na Tesourería da Deputación, da cantidade correspondente á publicación do anuncio do procedemento no BOP. As referidas empresas presentaron a documentación solicitada e acreditaron o depósito das garantías definitivas mediante as cartas de pagamento nas datas e polos importes correspondentes, así coma o ingreso pola publicación do citado anuncio. Nº obra Licitador Número de carta de pagamento Data 1 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 201300140071 25 de outubro de 2013 2 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA 201300140073 25 de outubro de 2013 3 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLERIA SL 201300141239 25 de outubro de 2013 4 NAROM SL 201300141238 25 de outubro de 2013 5 CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 201300140758 25 de outubro de 2013 6 EIRIÑA SL 201300142316 29 de outubro de 2013 7 CONSTRUCCIONES CRESPO SA 201300140069 25 de outubro de 2013 8 CONSTRUCCIONES RAFER SL 201300139963 24 de outubro de 2013 9 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL 201300139383 24 de outubro de 2013 10 CONSTRUCCIÓN PUBLICA GALLEGA SL 201300140770 25 de outubro de 2013 11 ORECO SA 201300140803 25 de outubro de 2013 Considerando que a disposición adicional segunda do referido R.d.l. 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, no seu apartado 1, faculta o Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto destes contratos de obras e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na base 16ª. 2 a), onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e a autorización dos gastos necesarios para a contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1. Adxudicarlle á empresa Construcións Obras e Viais, S.A. (CIF A 36008886) o contrato para a execución da obra “ Dotación de servizos básicos a núcleos rurais (Bueu)”. Importe da adxudicación sen IVE 122.110,00 € IVE 25.643,10 € Importe total da adxudicación 147.753,10 € Prazo de execución 1,5 meses Control de calidade 3,00 % Melloras ofertadas Redución do prazo de execución 1,5 meses. Aumento dun centímetro de espesor da capa de rodamento da calzada con mestura bituminosa en quente valorado en 10.500,00 €. 2. Adxudicarlle Á Empresa Construcións Obras e Viais, S.A. (CIF A 36008886) o contrato para a execución da obra “ Mellora pavimentación no Camiño dos Santos Reis, dos Pozos do Monte e Camiño de Seixo (Mos)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 128.770,00 € IVE 27.041,70 € Importe total da adxudicación 155.811,70 € Control de calidade 3,00 % Prazo de execución 3 semanas Melloras ofertadas Redución do prazo de execución 2 semanas. Aumento do espesor da capa de rodamento da calzada con mestura bituminosa en quente valorado en 20.138,20 €. 3. Adxudicarlle á empresa Construcciones y Proyectos Abilleira S.L. (CIF B- 36162030) o contrato para a execución da obra “Reforma e ampliación do edificio multiusos do Concello para o seu uso como consultorio médico (Cotobade)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 141.000,00 € IVE 29.610,00 € Importe total da adxudicación 170.610,00 € Control de calidade 5,00 % Prazo de execución 4 meses Melloras ofertadas 6 % do orzamento de execución material 7.987,94 € 4. Adxudicarlle á empresa Narom SL (CIF B-36163418) o contrato para a execución da obra “Ampliación rede de sumidoiros Bugariña e renovación rodadura zona afectada (Covelo)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 84.380,28 € IVE 17.719,86 € Importe total da adxudicación 102.100,13 € Prazo de execución 2 meses Control de calidade 5,00 % Melloras ofertadas 20.618,44 € 5. Adxudicarlle á empresa Construcción Publica Gallega, S.L. (CIF B- 15651060) o contrato para a execución da obra “Rede saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo (A Estrada)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 62.478,64 € IVE 13.120,51 € Importe total da adxudicación 75.599,15 € Prazo de execución 2 meses Control de calidade 4,00 % Melloras ofertadas 5.000,34 € onde a dirección de obra estime oportuno executar 6. Adxudicarlle á empresa Eiriña, S.L. (CIF B- 36005411) o contrato para a execución da obra “Ponte sobre o regato Caldeirón- Barcala (A Estrada)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 105.520,66 € IVE 22.159,34 € Importe total da adxudicación 127.680,00 € Prazo de execución 1,5 meses Control de calidade 5,00 % Melloras ofertadas 18.150,00 € importe de execución material Antes da sinatura da Acta de comprobación de replanteo onde se establece a data de comezo da obra, deberase dispoñer das autorizacións sectoriais pertinentes. 7. Adxudicarlle á empresa Construcciones Crespo, S.A. (CIF A- 36001063) o contrato para a execución da obra “Pavimentación das rúas Semoíño, Alcalde Manuel de Graña, Niño de Agre e Carballos (Illa de Arousa)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 49.969,06 € IVE 10.493,50 € Importe total da adxudicación 60.462,56 € Prazo de execución 15 días Control de calidade 3,00 % Melloras ofertadas Un importe de execución material por 4.100,00 € en unidades de obra a definir pola dirección facultativa e valoradas a prezo de proxecto 8. Adxudicarlle á empresa Construcciones Rafer, S.L. (CIF B -36 052702) o contrato para a execución da obra “Abastecemento de augas en Castro de Arribas, Senín, Puxallos e Castelo (Lalín)“ polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 95.619,83 € IVE 20.080,16 € Importe total da adxudicación 115.699,99 € Prazo de execución 1,5 meses Control de calidade 2,00 % Melloras ofertadas Redución de 15 días no prazo de execución. Aumento de espesor na reposición de firme con capa de formigón e pavimento de aglomerado en frío e formación de 5 arquetas 10.304,00 € 9. Adxudicarlle á empresa Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela, S.L. (CIF B -36239861) o contrato para a execución da obra “Actuacións de saneamento do río Tea (Salvaterra de Miño)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 53.902,23 € IVE 11.319,47 € Importe total da adxudicación 65.221,70 € Prazo de execución 1 mes Control de calidade 3,00 % Melloras ofertadas Estendido e compactado dunha capa de xabre de achega nas zonas de senda peonil que o necesiten por 7.650,00 € 10. Adxudicarlle á empresa Construcción Pública Gallega, S.L. (CIF B -15651060) o contrato para a execución da obra “Mellora de vieiros nos núcleos da Bandeira, Sachocos, Silleda, O Barral e Ponte (Silleda)”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 66.915,37 € IVE 14.052,23 e Importe total da adxudicación 80.967,60 € Prazo de execución 3 semanas Control de calidade 4,00 % Melloras ofertadas 5.292,00 € onde a dirección de obra estime oportuno executar 11. Adxudicarlle á empresa Oreco, S.A. (CIF A-36614691) o contrato para a execución da obra “Parque Infantil praza Miguel Hernández (Vilagarcía de Arousa )”, polo seguinte importe: Importe da adxudicación sen IVE 51.942,30 € IVE 10.907,88 e Importe total da adxudicación 62.850,18 € Prazo de execución 1 mes Control de calidade 3,00 % Melloras ofertadas Redución de prazo de execución 1 mes. 50 metros de valla de madeira de cores para delimitar a superficie do parque infantil por importe de 3.385,00 € Estes importes libraranse con cargo á aplicación 2013/942.942.652.45.12 do orzamento provincial. 4.21458.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “INSTALACIÓN DE HERBA ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE SANTO TOMÉ DE PIÑEIRO (MARÍN) (EXPTE. Nº 2013005295) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 20/09/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra, o Concello de Marín, a Comunidade de Montes en Man Común de Santo Tomé de Piñeiro e a Asociación Deportiva Santo Tomé co obxecto de levar a cabo as obras de instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tomé de Piñeiro, e que foi modificado en sesión de 04/10/2013, e no que se establece que lle corresponde á Deputación a licitación da obra, cun orzamento de 675.992,47 €. Resultando que pola Xunta de Goberno, en sesión de 11/10/2013, acordouse aprobar o correspondente proxecto por importe de 558.671,47 €, máis a cantidade de 117.321,01 € correspondente ó IVE. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 01/10/2013, no que expón que considerando o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado ca cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado RDL 3/2011. Resultando polo Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado RDL 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a adxudicación da contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tomé de Piñeiro (Marín)”. O orzamento deste contrato é de 558.671,47 €, máis a cantidade de 117.321,01 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 675.992,48 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: • Autorizar o gasto por importe de 675.992,48 €. • Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. • Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 13/922.342-658.00 do vixente orzamento provincial. A adxudicación da obra queda condicionada á previa formalización do convenio entre a Deputación de Pontevedra, o Concello de Marín, a Comunidade de Montes en Man Común de Santo Tomé de Piñeiro e a Asociación Deportiva Santo Tomé. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “INSTALACIÓN DE HERBA ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE SANTO TOME DE PIÑEIRO (MARÍN)” (EXPEDIENTE Nº 2013005295) 1. OBXECTO: O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN: Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I ó presente prego, incluíndo en dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado fose inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial: aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO: En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009 de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión ós presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO: O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos en dito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE: Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR: Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN: O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO: Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA: O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES, DOCUMENTACIÓN: 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8.30 a 14.30 horas e de 17.00 a 19.00 horas, de luns a venres e os sábados de 9.00 a 13.00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986804126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Lote nº … (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Nº Expediente No caso que se coñeza. - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, correo electrónico e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación a engadir en ditos sobres detállase no apartado IV do anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN: Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: -O titular da corporación ou membro en quen delegue. Vocais: - O Secretario Xeral. - O Interventor. - O Director de Infraestruturas. Secretario: -O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no Sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo IV, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA. O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó amparo dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN: O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN: O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ó ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas, considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO: A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ó seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO: Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1.Control de seguridade e saúde. Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: - Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) - Enderezo: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra - Teléfono 986 873 176 - Correo electrónico: delegacion.galicia@ateneasa.com 17.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra. Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente: Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo - Enderezo: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo - Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: - Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. - Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 17.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos. O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á firma da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos da súa esixibilidade. 17.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez este conformada a certificación, en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable só se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días dende a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO. Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO: A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA: As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (Art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (Art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (Art. 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA: O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxusta ó prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS: O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de invendario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS: O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA: Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA: A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN: A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO: O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE: As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” Ditos anexos son como seguen: ANEXO I “1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. 1.1.- Definición obxecto do contrato. execución da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Santo Tome de Piñeiro (Marín)”. 1.2.- Procedemento: - División en lotes: non - Cualificación contrato: obra - CPV: 45000000 - Trámite: ordinario - Procedemento: aberto - Órgano de contratación: Xunta de Goberno - Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3 Tipo de licitación, orzamento máximo estimado do contrato e financiamento: A) Tipo de licitación: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 558.671,47 € IVE (21%): 117.321,01 € Total con IVE: 675.992,48 € B) Financiamento: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/922.342-658.00 675.992,48 € Revisión de prezos: non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4.- Prazo de execución: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en seis meses, e a data contará dende o día seguinte a firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5.- Réxime de pagos. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6.- Garantías: Provisional: non procede Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 1.7.- Penalizacións: No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA. (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría D. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira. Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 3.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B) : máximo de 50 puntos: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (Sobre C): máximo de 50 puntos: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto acareará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e demáis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Este sobre conterá os seguintes documentos: 1. Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2. Presentación da empresa e declaración responsable de cumprimento de requisitos previstos subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo 2. 3. Declaración responsable (de acordo co modelo que se inclúe como anexo 3. 4. Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5. As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ó foro xurisdicional estranxeiro que puideran corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varios lotes. No caso de que o contrato se divida en lotes, se un mesmo licitador se presenta a varios lotes poderá presentar un único sobre A no que acredite os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada un dos lotes. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada un dos lotes ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de Contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación.” ANEXO II “PRESENTACIÓN DA EMPRESA E DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVIOS (SOBRE A) Datos da empresa: - Nome e apelidos do representante ou do licitador persoa física: - Teléfono do licitador: - Dirección sinalada polo licitador a efectos de notificación: - Dirección de correo electrónico sinalada polo licitador a efectos de notificación: - Número de inscrición da empresa nun rexistro de contratistas (se é o caso): D/Dna ……………………………………….., en nome propio o en representación da empresa ………………………………………………………………………………, con CIF…………………………… manifesta a súa vontade de participar no procedemento aberto convocado para la contratación de (especificar denominación do contrato): Declara baixo a súa responsabilidade: 1. Que a empresa cumpre coas condicións establecidas legalmente no TRLCSP para contratar coa Deputación de Pontevedra, obstentando plena capacidade xurídica e de obrar. 2. Que a persoa que asina a proposta ten poder bastante para representar a empresa nese procedemento de contratación. 3. Que a empresa conta coa solvencia (ou no se caso clasificación) esixida para este contrato e que se especifica no presente prego. 4. Que no caso de que a súa oferta resulte a mais vantaxosa presentará, previamente a adxudicación do contrato, os documentos que se sinalan nos pregos. 5. Que se compromete a achegar a documentación ou, se é o caso, a facilitar canta información lle sexa solicitada no caso de pertencer a un grupo de empresas. (Data e sinatura do licitador)” ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO IV: FÓRMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (Sobre C). Nota Importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais a porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorre en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor de dito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO V: “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don................., maior de idade, veciño de..........., con domicilio en ............, titular do DNI........., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa .............. (CIF núm. .............) e con domicilio en ..............., teléfono...................., segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de …………..…… (en letra e número) euros, máis ……………...euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número): - Melloras ofertadas (descrición):…” 5.21459.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPEDE SINTÉTICO EN CARBALLEDO (COTOBADE)” (EXPTE. 2013005299) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 20/09/2013, prestou aprobación a un convenio de colaboración entre a Deputación de Provincial de Pontevedra e o Concello de Cotobade co obxecto de levar a cabo a execución das obras de instalación de herba artificial no campo de fútbol de Carballedo, con orzamento de 488.311,79 €, no que se establece que a Deputación licitará a obra. Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 11/10/2013, aprobou o proxecto de “Instalación e herba artificial no campo de fútbol de Carballedo”, cuxo importe ascende á suma de 403.563,46 €, máis a cantidade de 84.748,33 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 488.311,79 €. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 01/10/2013, no que expón que considerando o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado RDL 3/2011. Resultando que con data 16/10/2013, o Sr. Secretario Xeral emite informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que o estima correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado RDL 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª.2a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a adxudicación da contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Instalación de herba artificial no campo de fútbol de Carballedo (Cotobade)”. O orzamento deste contrato é de 403.563,46 €, máis a cantidade de 84.748,33 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 488.311,79 €. Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 488.311,79 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase coas achegas da Deputación, por importe de 341.818,26 €, e do Concello de Cotobade, por importe de 146.493,53 €, segundo ó seguinte detalle: Na aplicación 13/922.342-652.00 existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte á achega da Deputación. A achega do Concello de Cotobade, por importe de 146.493,53 €, finánciase da seguinte maneira: 120.000,00 € con cargo a fondos propios do concello, e os 26.493,53 € restantes financiaranse con cargo a unha subvención da Deputación a través do Plan de Obras e Servizos 2013 (13/942.942-652.45-concurrencia). A achega municipal, que supón un ingreso de dereito público, xerará crédito na aplicación correspondente, unha vez se produza o acto formal do compromiso firme da achega ou do recoñecemento do dereito. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “CAMPO DE FUTBOL DE CESPEDE SINTETICO DE CARBALLEDO (COTOBADE)” (EXPEDIENTE Nº 2013005299) 1.OBXECTO: O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN: Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I ó presente prego, incluíndo en dita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o orzamento base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: • A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. • Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. • Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado fose inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO: En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009 de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión ós presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO: O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos en dito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE: Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es. 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR: Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN: O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO: Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GRANTÍA DEFINITIVA: O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES, DOCUMENTACIÓN: 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar tres sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Lote nº: (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Nº Expediente No caso que se coñeza. - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, e-mail e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado IV do anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN: Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O titular da corporación ou membro en quen delegue. Vogais: - O secretario xeral. - O interventor. - O director de Infraestruturas. Secretario: - O técnico adxunto ó Servizo de Contratación. 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo IV, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA. O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó amparo dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN: O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar dende a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando dende a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN: O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ó ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas, considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. FORMALIZACIÓN CONTRATO: A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO. Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1.Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto: - Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A82876905) - Enderezo: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra - Teléfono: 986 873 176 - Correo electrónico: delegacion.galicia@ateneasa.com 17.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra. Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá a súa tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente. Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo. Enderezo: Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial. Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 17.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa sinatura da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes desde a sinatura do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos do seu esixibilidade. 17.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO: Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO: A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA: As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (Art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (Art. 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA: O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS: O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de invendario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS: O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA: Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O órgano de contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA: A obra terá un período de garantía desde o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN: A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO: O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos arts. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE: As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición.” Os anexos son como seguen: ANEXO I “1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO: 1.1.- Definición obxecto do contrato. Execución da obra “Campo de fútbol de céspede sintético de Carballedo (Cotobade)”. 1.2.- Procedemento: - División en lotes: non - Cualificación contrato: obra - CPV: 45000000 - Trámite: ordinario - Procedemento: aberto - Órgano de contratación: Xunta de Goberno - Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3.- Tipo de licitación, orzamento máximo estimado do contrato e financiamento. a) Tipo de licitación: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 403.563,46 € IVE (21%): 84.748,33 € Total con IVE: 488.311,79 € b) Financiamento: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/922.342-652.00 488.311,79 € Revisión de prezos: non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4.- Prazo de execución: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en tres meses, e a data contará dende o día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5.- Réxime de pagos. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6.- Garantías: - Provisional: non procede - Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído) - Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 1.7.- Penalizacións: No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA: (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo) Clasificación: non se precisa. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica: A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obriga). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica: Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 3.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato:  Criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): máximo de 50 puntos - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos.  Criterios de valoración automática (Sobre C): máximo de 50 puntos. - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1.-Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos: Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: Na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto carrexará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos: 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C): Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Presentación da empresa e declaración responsable de cumprimento de requisitos previstos subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo 2. 3.-Declaración responsable (de acordo co modelo que se inclúe como anexo 3. 4.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 5.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto poidan xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varios lotes. No caso de que o contrato se divida en lotes, se un mesmo licitador se presenta a varios lotes poderá presentar un único sobre A no que acredite os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada un dos lotes. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada un dos lotes ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1. Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2. Memoria construtiva e programa de traballo. 3. Melloras ofertadas. 4. Memoria de seguridade e saúde. 5. Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertado. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptaran aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación.” ANEXO II: “PRESENTACIÓN DA EMPRESA E DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVIOS (SOBRE A) Datos da empresa: -Nome e apelidos do representante ou do licitador persoa física: -Teléfono do licitador: -Dirección sinalada polo licitador a efectos de notificación: -Dirección de correo electrónico sinalada polo licitador a efectos de notificación: -Número de inscrición da empresa nun rexistro de contratistas (se é o caso): D/Dna.……………………………………….., en nome propio o en representación da empresa ………………………………………………………, con CIF…………………………… manifesta a súa vontade de participar no procedemento aberto convocado para la contratación de (especificar denominación do contrato): Declara baixo a súa responsabilidade: 1. Que a empresa cumpre coas condicións establecidas legalmente no TRLCSP para contratar coa Deputación de Pontevedra, obstentando plena capacidade xurídica e de obrar. 2. Que a persoa que firma a proposta ten poder bastante para representar a empresa nese procedemento de contratación. 3. Que a empresa conta coa solvencia (ou no se caso clasificación) esixida para este contrato e que se especifica no presente prego. 4. Que no caso de que a súa oferta resulte a mais vantaxosa presentará , previamente a adxudicación do contrato, os documentos que se sinalan nos pregos. 5. Que se compromete a achegar a documentación ou, se é o caso, a facilitar canta información lle sexa solicitada no caso de pertencer a un grupo de empresas. (Data e sinatura do licitador)” ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO IV FÓRMULA DE VALORACIÓN. Enumeración dos criterios avaliables mediante formulas (Sobre C). Nota importante: só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta Presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados (baixa temeraria): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor de dito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO V MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don............., maior de idade, veciño de..........., con domicilio en .........., titular do DNI.........., expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa ................ (CIF núm. ..........) e con domicilio en .........., teléfono.......... segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de … (en letra e número) euros, máis …..euros (en letra e número) correspondente ó IVE. - Prezo total (en letra e número): ……………………………………………………. - Melloras ofertadas (descrición)”: ……………………………………………….……” 6.21460.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA OBRA “ADECUACIÓN DE VIAIS E INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN Ó ÁMBITO DEPORTIVO (RIBADUMIA)” (EXPTE. 2013005310) Resultando que a Xunta de Goberno, en sesión de 20/09/2013, aprobou un convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Ribadumia co obxecto de levar a cabo as obras de adecuación de viais e integración de instalación ó ámbito deportivo, cun orzamento de 999.345,86 €, establecéndose no mesmo que a Deputación asumiría a licitación da obra. Resultando que pola Xunta de Goberno, en sesión de 27/09/2013, aprobouse o correspondente proxecto por importe de 825.905,67 €, máis a cantidade de 173.440,19 € correspondente ó IVE, o que fai un total de 999.345,86 €. A Deputación non conta con medios humanos e técnicos suficientes para levar por se mesma a execución desta actuación, polo que resulta necesario a súa contratación. Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación, de data 01/10/2013, no que expón que considerando o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 6 tipifica este contrato como de obra ó ter por obxecto o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I. Tamén informa que o procedemento aberto e a forma ordinaria que debe utilizarse para a adxudicación destes contratos, tal e como establece o artigo 138.2 do citado RDL 3/2011. Resultando que polo Sr. Secretario Xeral emitiuse informe relativo ó prego de condicións que rexerá no procedemento, no que estima que é correcto xuridicamente para os fins propostos. Resultando que polo Sr. Interventor emítese informe de fiscalización do expediente certificando a existencia de crédito suficiente para levar a cabo esta actuación. Considerando que a disposición adicional segunda do referenciado RDL 3/2011, no seu apartado 1, faculta ó Ilmo. Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente para a adxudicación da contratación, mediante procedemento aberto, da execución da obra “Adecuación de viais e integración de instalacións ó ámbito deportivo (Ribadumia)”. O orzamento deste contrato é de 825.905,67 €, máis a cantidade de 173.440,19 € correspondente o IVE, o que fai un importe total de 999.345,86 €. Así mesmo, a Xunta de Goberno acorda: - Autorizar o gasto por importe de 999.345,86 €. - Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán como lei fundamental do contrato. - Conceder un prazo de vinte e seis días naturais para a presentación de proposicións, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio desta contratación no Boletín Oficial da Provincia. O expediente finánciase con cargo á aplicación 13/922.342-652.00 do vixente orzamento provincial. O prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES XERAIS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DA OBRA “ADECUACIÓN DE VIAIS E INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN NO ÁMBITO DEPORTIVO (RIBADUMIA)”. (EXPEDIENTE Nº 2013005310). 1. OBXECTO: O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego, é a execución das obras descritas no/s apartado/s 1 do/s Anexo/s I, e definidas no/s correspondente/s proxecto/s aprobado/s pola Administración, que recolle as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato e os factores de toda orde a ter en conta. No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes, haberá un anexo I por cada uns dos lotes. Dito proxecto, segundo resulta da resolución da súa aprobación, consta de cantos documentos son esixidos no artigo 123 do TRLCSP despois de contemplarse na súa elaboración os preceptos do Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª do RXLCAP. A Memoria, os planos, os cadros de prezos, o prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual. Se o contrato está dividido en lotes, os licitadores poderán optar a un lote, a varios ou a todos eles, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, para o que se estará ó estipulado no apartado 1 do Anexo I deste prego. 2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN: Este contrato será financiado do xeito que se establece no apartado 1 do Anexo I e distribuído nas anualidades previstas. O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no apartado 1 do Anexo I ó presente prego, incluíndo na devandita contía todos os factores de valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación vixente son de conta do adxudicatario, así como os tributos de calquera índole. En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). As proposicións que se presenten superando o presuposto base de licitación serán desbotadas automaticamente. O orzamento de execución por contrata comprende os seguintes conceptos: 1. Gastos xerais da empresa, correspondéndolle a porcentaxe do 13% sobre o orzamento de execución material e comprenderá dos seguintes aspectos: - A dirección técnica das obras, sendo o 4% do orzamento de execución material, de acordo coa taxa por servizos facultativos que se prestan en obras provinciais e que aprobou ou Pleno da Deputación Provincial na sesión do 27 de febreiro de 1998. - Gastos referentes á coordinación da seguridade e saúde, 0,50 % do orzamento de execución material. - Porcentaxe ofertada relativa ó control de calidade. Se non se oferta ningunha porcentaxe ou o ofertado fose inferior ó 1%, reterase o 1% do orzamento de execución material. 2. Beneficio industrial; aplicarase o 6% sobre o orzamento de execución material. 3. IVE, que se aplicará sobre a suma do orzamento de execución material, beneficio industrial e dos gastos xerais da empresa. Dentro do citado importe inclúense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto municipais, provinciais, autonómicas coma estatais. Importante: As retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material da adxudicación. Nos casos nos que se oferten porcentaxes de retención sobre o orzamento global de adxudicación ou sobre calquera outro parámetro traducirase a porcentaxe que corresponda sobre o orzamento de execución material. 3. RÉXIME XURÍDICO: En todo o non previsto nos pregos, estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e á súa internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009 de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RXLCAP) en todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos anexos que forman parte deste, non eximirá ó contratista da obriga do seu cumprimento. O contratista acepta de forma expresa a submisión ós presentes pregos e á lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. O adxudicatario obrigarase ó cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 4. PROCEDEMENTO: O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, segundo o disposto no apartado 1 do anexo I do presente prego e en aplicación do artigo 150 do TRLCSP, conforme ós termos e requisitos establecidos no devandito texto legal. 5. PERFIL DO CONTRATANTE: Co fin de asegurar a transparencia e ou acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos pola TRLCSP ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación difundirá, a través de Internet (www.depo.es),o seu perfil de contratante. Neste perfil publicaranse todas as noticias, avisos e documentación relativos a este contrato. Calquera dúbida existente a cerca dos pregos que rexen esta contratación será dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico contratacion@depo.es 6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR: Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do anexo I, nos termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma. A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e máis as circunstancias das que constitúan a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); as ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela a un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagamentos dunha contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto realizar actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispor dunha organización dotada dous elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato. 7. PRAZO DE EXECUCIÓN: O prazo máximo estimado para a execución das obras, contando dende ou día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo, estímase no apartado 1 do anexo I. O contratista deberá presentar antes da formalización do contrato un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das unidades de obras en relación co prezo, que se van realizar en cada prazo. Estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Dito prazo só se prorrogará cando o órgano de contratación así o aprobe, sempre que concorran os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e previa petición do contratista co informe favorable do director de obra. No caso de prórroga, proposta pola dirección da obra, o órgano de contratación terá que aprobar o expediente pertinente que implica a modificación. 8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO: Unha vez incumprido o prazo, o contratista incorre automaticamente en demora, podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5 por cento do prezo do contrato. As penalidades diarias serán cuantificadas na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación. Poderase facer efectivo por algún dos seguintes procedementos: retención ou dedución nas certificacións de obra, con cargo á garantía definitiva, ou pola vía executiva, unha vez finalizado o prazo de ingreso voluntario. Coa imposición de penalidades ampliarase o prazo de execución da obra, á proposta do enxeñeiro director da obra, para a súa correcta finalización. Dita imposición non exclúe e é compatible coa indemnización de danos e perdas causados á Deputación pola demora na execución imputable ó contratista. 9. GARANTÍA DEFINITIVA: O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos arts. 95 e 96 do TRLCSP. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días hábiles seguintes, contados dende o seguinte ó da recepción do correspondente requirimento. En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES, DOCUMENTACIÓN. 10.1. Lugar e prazo de presentación: As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, (sede de Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de vinte e seis días, a contar desde o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 10.2. Formalidades: Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a súa lectura, o seguinte: - Sobre (A, B ou C). Poñer a letra en función do sobre correspondente. - Lote nº: (Especificar o número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se divida en lotes). - Nº Expediente No caso que se coñeza - Denominación do contrato - Nome do licitador - CIF - Enderezo, e-mail e teléfono de contacto - Número de inscrición no rexistro de contratistas (se é o caso) A documentación a incluír en ditos sobres detállase no apartado IV do anexo I do presente prego. 11. MESA DE CONTRATACIÓN: Estará integrada da seguinte maneira: Presidente: - O Titular da corporación ou membro en quen delegue. Vogais: - O Secretario Xeral. - O Interventor. - O Director de infraestruturas. Secretario: - O técnico adxunto ó servizo de contratación. 12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada polos licitadores no sobre A. No caso de que se precise o arranxo de erros ou omisións na documentación, a mesa de contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes defectos. Posteriormente, a mesa ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas, en acto público, sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas, e procederá á apertura do sobre B correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé ou artigo 27 do Real decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. Dita documentación será trasladada ós técnicos que se consideren oportunos, os cales a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez avaliada esta documentación técnica, sinalarase no perfil do contratante da Deputación de Pontevedra, a data e hora na que se procederá, en acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. Neste acto, darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os puntos indicados no apartado 3 do Anexo I. Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplicásense os criterios establecidos no apartado 3 do Anexo I. Unha vez aplicados estes criterios, clasifícanse as propostas en orde decrecente de valoración e propoñerase ó órgano de contratación a adxudicación a favor do licitador que obtivera a oferta economicamente máis vantaxosa. Cando a mesa de contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade co criterio establecido no Anexo IV, se dará audiencia ó contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible cumprimento. Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 13. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA. O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde decrecente e requirirá á empresa coa oferta máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos: De conformidade co disposto no TRLCSP (modificada pola Lei 14/2013 de 27 de setembro de apoio ó emprendedor) deberá presentarse a seguinte documentación: 1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP). Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros). Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de contratos coas administracións públicas. No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión temporal ante a Administración. 2. Poder debidamente bastanteado: Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un fedatario público cunha antigüidade non superior a 6 meses. 3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego. No mesmo apartado especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios acumularanse as características acreditadas por cada un dos seus integrantes. Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón efectivamente deses medios. 13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato: O licitador coa oferta economicamente máis vantaxosa deberá presentar a seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 1.- Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ó amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ó amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ó corrente do pagos das súas obrigas tributarias. 3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente ó obxecto do contrato, referida ó exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 4.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios persoais e materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 5.- Deberá indicarse a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial. 6.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 7.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios. 14. ADXUDICACIÓN. O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa no seu conxunto, se se atende unha pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando este sexa o único criterio a considerar. A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, e no prazo máximo de quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio de valoración sexa o prezo. Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R.D. 817/2009, para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. A adxudicación notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación, indicándose o prazo en que debe procederse á súa formalización. O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 15. SUBCONTRATACIÓN. O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 227 do TRLCSP. Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando a súa porcentaxe co respecto á totalidade do contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas ós que se lles vaia encomendar a súa realización. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. En todo caso, no proceso de subcontratación deberán cumprirse as normas xerais sobre subcontratación establecidas na Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e as súas normas de desenvolvemento, cuxas infraccións, segundo o indicado no seu artigo 11, serán sancionadas con arranxo ó disposto no Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ó ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pagamento legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas, considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos. 16. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. A administración e o contratista deberán formalizar o contrato en documento administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar dende o día seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato elévese a escritura pública, correndo o seu cargo os correspondentes gastos. Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, a administración poderá acordar a súa resolución. Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 17. OBRIGAS DO CONTRATISTA TRAS A SINATURA DO CONTRATO. Unha vez asinado o contrato, o contratista terá a obriga de realizar as seguintes actuacións: 17.1.Control de seguridade e saúde: Deberá contactar coa empresa encargada do control da seguridade e saúde das obras da Deputación. Datos de contacto Empresa: Atenea Seguridade e Ambiente (A-82876905) eNDEREZO: rúa Médico Ballina 73, 36005 Pontevedra Teléfono: 986 873 176 e-mail: delegacion.galicia@ateneasa.com 17.2. Elaboración do Plan de Seguridade e Saúde de obra: Realizarase en base ó Estudo de Seguridade e Saúde ou, no seu caso, Estudo Básico de Seguridade e Saúde do proxecto (artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción). En obras sen proxecto elaborarase unha Avaliación de Riscos aplicable á obra, sendo necesaria para a posterior comunicación de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traballo). Entrega destes documentos a Atenea, que procederá á tramitación ante a Deputación de Pontevedra de: a) Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra. b) Nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado polo órgano de contratación antes do inicio da obra, co previo informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, ou do director, no seu caso. 17.3. Comunicación de apertura do centro de traballo: Previo ó comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo ante a autoridade laboral competente: Consellería de Traballo e Benestar. Servizo de Relacións Laborais de Vigo Enderezo: rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º - 36.202 Vigo Documentos necesarios a achegar xunto ó modelo/impreso oficial: Plan de Seguridade e Saúde aprobado ou Avaliación de Riscos. Habilitación do Libro de Subcontratación ante a autoridade laboral competente (artigo 13 do Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción). 17.4. Solicitude de licenzas, autorizacións e impostos: O contratista, como substituto da Administración, está obrigado a xestionar o outorgamento de cantas licenzas, impostos, autorizacións e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais e de calquera outro organismo público ou privado sexan necesarios para o inicio, execución e entrega ó uso ou servizo das obras, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios, sen prexuízo da actuación que a esta última lle corresponda. Así mesmo, o contratista estará obrigado a aboar nos prazos voluntarios establecidos o importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos referidos anteriormente e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir os devanditos trámites. Se se entenden que as liquidacións practicadas non se axustan a Dereito, o contratista quedará lexitimado para interpor contra estas os recursos pertinentes, comunicando este extremo á Administración contratante. O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta económica e conforme a esta estipulación contractual trasládase o deber de pagamento ó adxudicatario do contrato asinado. 17.5. Inicio das obras: A execución da obra comezará coa firma da acta de comprobación de replanteo. A data de formalización desta acta non poderá ser maior dun mes dende a sinatura do contrato. Tras a súa formalización, a acta de comprobación de replanteo deberá ser remitida inmediatamente ó servizo de contratación da Deputación de Pontevedra. Non se tramitará ningunha certificación ata o mes seguinte da entrega na Deputación da acta de comprobación de replanteo. Naqueles casos nos que non resulten acreditadas as circunstancias que permitan considerar favorable o acta ou o director da obra considere necesaria a modificación das obras proxectadas, quedará suspendida a iniciación das mesmas, facéndose constar na acta, e quedando obrigado a dar conta inmediata á Administración, que resolverá o que proceda. En tanto sexa ditada a resolución, quedará suspendida a iniciación das obras desde o día seguinte á sinatura da acta, computándose a partir de dita data o prazo de seis meses a que fai referencia o artigo 238 do TRLCSP. Desaparecida a causa que motivou a falta de inicio, o órgano de contratación ditará a resolución correspondente, que se notificará o contratista. O prazo de execución empezará a contarse desde o día seguinte á recepción da notificación do acordo de autorización de inicio das obras. O disposto anteriormente aplicarase igualmente cando o contratista formulase reservas no acto de comprobación do replanteo. No entanto, se a xuízo do órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, non quedará suspendida a iniciación das obras nin, en consecuencia, será necesario ditar novo acordo para que se produza a iniciación das mesmas e se modifique o cómputo do prazo para a súa execución. A acta de comprobación do replanteo formará parte integrante do contrato ós efectos do seu esixibilidade. 17.6. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. Emitirase a certificación aínda que o seu importe sexa 0. Deberán presentarse no Rexistro da Deputación coa conformidade da dirección de obra e técnicos responsables, nos cinco primeiros días de cada mes. A factura deberase remitir unha vez este conformada a certificación en todo caso antes dos 30 días da realización do obxecto do contrato, no rexistro de facturas contable so se rexistrará a factura. Aquelas certificacións que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. Aquelas certificacións e facturas que se presenten con data posterior, quedará a potestade da administración non tramitalas ata o mes seguinte. Non se admitirán as facturas que teñan unha data anterior a cinco días desde a súa entrada no rexistro. As certificacións de obra axustaranse ós modelos de certificación común e anticipada para obras da Deputación que foron aprobadas pola Resolución presidencial, de 13 de xullo de 2007, e que se atopan inseridos na área de descargas da páxina web www.depontevedra.es. O técnico director deberá practicar nas certificacións de obra as retencións correspondentes ás porcentaxes seguridade e saúde, taxa por dirección de obra e a ofertada polo adxudicatario en concepto de control de calidade. Estas retencións aplicaranse sobre o orzamento de execución material do orzamento de adxudicación. As certificacións de obra que recollan unha execución en mora, teñen que ir acompañadas da xustificación da mora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da dirección da obra; en caso contrario, será necesario que a certificación recolla a retención correspondente ás penalidades. 17.7. Solicitude de prórroga no prazo de execución: As obras executaranse con estrita suxeición ós pregos de condicións, proxecto e o prazo ofertado. A prórroga é un instrumento excepcional que deberá ser expresamente concedido polo órgano de contratación, tras a previa petición do contratista ó que deberá de acompañarse dun informe favorable do director de obra. 17.8. Modificación do proxecto: A consideración da necesidade da modificación do proxecto recae exclusivamente no director de obra, quen solicitará de forma inmediata autorización do órgano de contratación para iniciar o correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado. • Cumprimento das obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. O contratista deberá cumprir coas normativas vixentes nestas materias. 18. OUTROS GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO: Ademais dos anteriormente sinalados (gastos dos anuncios, ou pago licenzas obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos; O importe dos gastos e exaccións derivados dos impostos, licenzas, autorizacións e requirimentos e calquera que graven a execución e posterior ocupación da obra, gastos que serán de conta do contratista dando coñecemento inmediatamente á Administración de cumprir ditos trámites). Serán a cargo do adxudicatario os gastos que xere ou expediente, así como os de carteis de obra e que serán colocados non lugar que lles indique a Dirección de Obra. Ademais os adxudicatarios estarán obrigados a colocar toda a sinalización necesaria que garanta a plena seguridade da obra, e a designar un xefe de obra coa cualificación técnica, capacidade e experiencia suficiente para representar ó contratista durante toda a execución da obra. Na área de descargas de documentos da páxina web poderase atopar ou deseño de ditos carteis. 19. RESPONSABLE DO CONTRATO. A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada. Estas facultades do responsable do contrato entenderanse sen prexuízo das que corresponden ó director facultativo das obras. 20. EXECUCIÓN DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA. As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego, ó proxecto que serve de base ó contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste desen ó contratista ou director facultativo, e se é ou caso, ou responsable do contrato, nos ámbitos da súa respectiva competencia. (art. 230 do TRLCSP). As instrucións de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve espazo posible para que sexan vinculantes para as empresas. No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista, referente ós materiais ou medios persoais (por exemplo, dedicación dun número determinado de medios humanos ou unhas características especiais dos traballadores ou técnicos ofertados), a administración poderá penalizar ó contratista ata un importe que non supere ou 10% do orzamento do contrato (Art. 212.1 do TRLCSP). O contratista indemnizará todos os danos e perdas que se causen a terceiros como consecuencia da realización das obras contratadas. (art, 214 do TRLCSP). 21. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Se as obras sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, concederase polo órgano de contratación un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no artigo 213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do RXLCAP. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de quince días dende aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, ós efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. Cando o contratista, por causas imputables ó mesmo, incorrese en demora respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente prego. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. Neste último suposto, o órgano de contratación concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización a que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionados con motivo do atraso imputable ó contratista. 22. RECEPCIÓN E CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS. O contratista comunicará á dirección da obra a data prevista para a terminación da execución do contrato, ós efectos de que se poida realizar a recepción. Na recepción concorrerán o responsable do contrato ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo. Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. Recibidas as obras procederase a seguir á súa medición xeral polo director de obra con asistencia do contratista, formulándose sobre o resultado a correspondente relación valorada e tramitándose, antes do transcurso de tres meses desde a recepción, a correspondente certificación final. Os excesos de obras que non superen o 10% do contrato, excluído o IVE, deberán ser certificados ó final acompañados dun informe do director de obra xustificándoos. A dirección da obra achegaralle á acta de recepción un estado de dimensións e características da obra executada que defina con detalle as obras realizadas tal e como se atopan no momento da recepción, a efectos de invendario. 23. XUSTIFICACIÓN DAS MELLORAS: O técnico director acompañará á certificación final, tras a recepción da obra, a xustificación da aplicación das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante informe ó que se acompañará unha relación valorada das distintas unidades de obra con indicación para cada unha delas dos prezos unitarios e totais. Na valoración das melloras non se terán en conta as porcentaxes de gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21%). 24. LIQUIDACIÓN DA OBRA: Transcorrido o prazo de garantía, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose favorable, formularase no prazo dun mes a proposta de liquidación das realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as condicións económicas establecidas no contrato. O Órgano de Contratación aprobará a liquidación da obra, podendo existir unha variación no saldo do contratista en contra ou a favor, en cuxo último caso, aboarase a cantidade endebedada ó contratista. 25. GARANTÍA DA OBRA: A obra terá un período de garantía dende o día seguinte á data de formalización da acta de recepción, neste tempo o contratista estará obrigado á súa conservación e policía, e á reparación dos danos producidos pola defectuosa execución das mesmas. Se se producise un incumprimento dos deberes accesorios propias da garantía, non podendo resolverse o contrato, poderase incautar a garantía, e se non fose suficiente, poderase reclamar danos e perdas pola vía de prema. Dentro do prazo de quince días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fóra favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo de garantía, o director da obra procederá a ditar as oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía. 26. DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN: A documentación incluída non Sobre A dous licitadores que non resultasen adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó servizo de contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico non e-mail contratacion@depo.es, transcorridos tres meses contados desde ou día seguinte á notificación do acordo de adxudicación ós licitadores, e durante ou prazo de 30 días naturais, salvo que a administración considere oportuno retela non suposto que teñan interposto reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta administración disporá da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO: O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas nos Arts. 223 e 237 do TRLCSP. 28. XURISDICIÓN COMPETENTE: As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e efectos do presente contrato, serán resolvidas polo órgano de contratación cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, contenciosa administrativa, a teor do disposto na Lei Reguladora de dita Xurisdición. Os anexos son como seguen: ANEXO I “1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 1.1.- Definición obxecto do contrato: Execución da obra “Adecuación de viais e integración de instalación no ámbito deportivo (Ribadumia)”. 1.2.- Procedemento: - División en lotes: non - Cualificación contrato: obra - CPV: 45000000 - Trámite: ordinario - Procedemento: aberto - Órgano de contratación: Xunta de Goberno - Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais (artigo 159.2 do RDL 3/2011), a contar dende o día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 1.3 Tipo de licitación, orzamento máximo estimado do contrato e financiamento: a) Tipo de licitación: Formulación do prezo: Importe sen IVE: 825.905,67 € IVE (21%): 173.440,19 € Total con IVE: 999.345,86 € b) Financiamento: Cadro de financiamento: Anualidade Aplicación Orzamentaria Importe 2013 13/922.342-652.00 999.345,86 € Revisión de prezos: non procede por ter un prazo de execución inferior a un ano. 1.4.- Prazo de execución: O prazo máximo para a execución da obra de referencia establécese en oito meses, e a data contará dende o día seguinte a firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista razón fundada que impida o seu comezo. 1.5.- Réxime de pagos. Certificacións: A dirección de obra realizará mensualmente a medición das unidades de obra executadas, redactando unha relación valorada, na que tomará como referencia os prezos contratados, e sobre a que expedirá a correspondente certificación de obra. 1.6.- Garantías: Provisional: non procede. Definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído). Prazo de garantía mínimo: o adxudicatario deberá garantir a lo menos por un ano a execución da obra. 1.7.- Penalizacións: No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato ofertados polo contratista se aplicará o disposto no artigo 212 do TRLCSP. 2.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIEIRA E TÉCNICA (Documentación a presentar na fase de requirimento, segundo figura na cláusula 13.1 do prego económico administrativo). Clasificación: Grupo C, categoría E. Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. A) Solvencia económica e financeira: Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos traballos realizados pola empresa nos últimos cinco anos, igual ou superior á do presuposto total do contrato, IVE incluído. Documentación a presentar: a) No caso de Entidades con personalidade xurídica propia (sociedades mercantís): - Contas Anuais (Conta de Perdas e Ganancias) dos cinco últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. b) No caso de Titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): b.1) Empresarios e profesionais con tributación del IRPF mediante o método de estimación directa normal ou simplificada: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos. (Debendo estar debidamente legalizados para aqueles que teñan dita obrigas). - Modelo 390 (Declaración resumen anual IVE) dos tres últimos anos e/ou modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos tres últimos anos. b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o método de estimación obxectiva: - Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/o modelo 100 (Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. - Declaración responsable asinada polo representante legal que acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. En caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da actividade económica da empresa. B) Solvencia técnica. Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo. O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó orzamento deste contrato, IVE incluído. C) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 3.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO Pluralidade de criterios: si Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato: - Criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): máximo de 50 puntos - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. - Criterios de valoración automática (Sobre C): máximo de 50 puntos. - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1.- Enumeración dos criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B): Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoráranse cun máximo de 50 puntos, de conformidade cos seguintes criterios: - Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. - Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/a redución do prazo de execución da obra, ata un máximo de 15 puntos. - Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. - Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios ponderaranse da seguinte forma: 1.1) Memoria construtiva e programa de traballo, ata un máximo de 25 puntos. Valorarase o coñecemento do proxecto e do terreo onde será executada a obra, debéndose explicar a metodoloxía a empregar na súa execución, así como das provisións a empregar, e dos medios materiais e humanos que se compromete a adscribir. Os licitadores presentarán un programa de execución da obra que contemple os prazos parciais, debendo existir unha coherencia entre a planificación e os medios adscritos. Nota moi importante: na documentación que se presente no sobre B, e en especial neste apartado, non se poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo licitador. Toda referencia económica en relación co programa de traballo, e su execución por anualidades, no seu caso, presentarase única e exclusivamente no sobre C. O incumprimento deste precepto conlevará a exclusión da oferta no proceso de licitación. 1.2.) Melloras na calidade e/ou cantidade global das obras proxectadas ou dalgunha das súas unidades, que redunden nunha maior calidade construtiva, e/o redución do prazo de execución ata un máximo de 15 puntos. Deberase detallar e presentar unha memoria valorada, na que non se terán en conta os gastos xerais (13%), o beneficio industrial (6%) nin o IVE (21 %), e na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. O responsable do contrato ou a dirección de obra decidirán sobre a execución das melloras, reservándose o dereito de poder variar as mesmas en beneficio do interese público, e sempre sen que poida superar o valor económico das ofertadas. Poderase ofertar como melloras unha redución no prazo de execución da obra, debéndose xustificar adecuadamente as circunstancias o solucións técnicas que permitan a mesma. Os técnicos, en base a documentación aportada, decidirán sobre a viabilidade ou non desta redución, reservándose o dereito de non valorala cando o consideren de imposible cumprimento. 1.3) Memoria de seguridade e saúde, ata un máximo de 5 puntos. 1. Definición da problemática principal en relación coa seguridade e saúde dos traballos. Describiranse as actividades de maior problemática na súa execución en relación coa seguridade e saúde, e definiranse as actuacións preventivas a desenvolver a través de procedementos construtivos que integren a prevención de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na execución da correspondente unidade de obra. 2. Análise da organización preventiva e o sistema de xestión da prevención a desenvolver na obra. Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestión da prevención de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinación preventiva necesarios, de acordo co Real Decreto 171/2004, en materia de Coordinación de Actividades Empresariais, así como a forma en que se vai realizar a información de riscos e medidas preventivas ós traballadores na obra, a supervisión das avaliacións de riscos e medidas preventivas específicas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc. Así mesmo, presentarase o sistema de selección de empresas subcontratistas en relación con aspectos a considerar en materia de prevención de riscos laborais. 3. Análise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo I. R.D. 1627/97). Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descrición das actividades de especial perigosidade a executar na obra, así como a designación dos recursos preventivos para realizar a supervisión e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase que as persoas asignadas reúnan os coñecementos, cualificación e experiencia necesarias, así como que conten coa formación mínima de nivel básico en prevención de riscos laborais, todo iso de acordo co establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 4. Análise da proposta de información e estudo dos índices de sinistralidade da obra. Neste apartado analizarase a proposta de presentación dos distintos índices de sinistralidade, así como a súa análise en comparación cos do sector da construción. Así mesmo presentaranse as propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra. 5. Relación de maquinaria, ferramentas e medios auxiliares a utilizar na obra. Neste apartado solicitarase a documentación acreditativa de que toda a maquinaria e ferramentas auxiliares cumpren a normativa vixente en materia de seguridade e saúde, e máis e das revisións e mantementos de cada unha das máquinas xunto co protocolo de seguimento destas revisións e mantementos. Tamén se incluirán os documentos de autorización de uso de cada máquina ou equipo de traballo, cos nomes dos traballadores autorizados para o seu uso. 6. Documentación acreditativa da formación, información e entrega de EPI´s. Presentarase a proposta de como realizar a formación dos traballadores en obra, así como de información dos riscos a que están sometidos nas mesma. Reflectirase o sistema de revisión e seguimento dos mencionados aspectos de formación e información. Presentarase o protocolo de entrega dos equipos de protección individual, da súa correcta utilización, mantemento, e sobre os riscos dos que o protexen, así como se haberá de definir como se verificará a utilización dos mesmos por parte dos traballadores. 7. Relación de proteccións colectivas a empregar na obra. Presentaranse as proteccións colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se definirá a súa necesidade e como se verificará a súa correcta utilización, estado e reposición. 1.4) Programa de actuacións medioambientais, ata un máximo de 5 puntos: Para este Programa valoraranse as propostas de medidas de xestión medioambiental e dos produtos a utilizar na obra, con inclusión dos certificados e demais documentos acreditativos destes requirimentos. Especialmente cualificarase a precisión na identificación de unidades de obra que poidan xerar impactos, a dispoñibilidade de instrucións de traballo, a organización física da obra, a localización de vertedoiros, a identificación de requirimentos legais e os sistemas de boa xestión medio ambiental propostos. As medidas medioambientais valoraranse de acordo cos seguintes criterios: a) Se a execución da obra se realizada nun marco de xestión medioambiental de acordo ó regulamento comunitario CEE1836/93, ou ben ás normas internacionais ISO (serie 1S014000) europeas EN ou españolas UNE(77/801-94 e 77/802-94). b) Se os materiais que utilizará o licitador proveñen dun proceso de reciclado ou reutilización en máis dun 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. c) Se os materiais que utilizará o licitador son reutilizables ou teñen un grao de reciclabilidade superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio ou organización que non forme parte do mesmo grupo de empresas ó que pertenza o ofertante. Estes materiais deberán cumprir as especificacións técnicas do proxecto, así como o prego de prescricións técnicas e calquera outra norma técnica de obrigado cumprimento. d) Se na execución da obra se contempla algunha das seguintes medidas: xestión ambiental de terras e materiais de obra, restauración paisaxística; redución na xeración de residuos; diminución da contaminación por vertidos, acústica, atmosférica ou do chan; redución do impacto visual, cultural ou sociolóxico; limitación de impacto sobre fauna e flora local; diminución do uso de combustibles fósiles ou utilización de enerxías renovables. 2.- Enumeración dos criterios de valoración automática (Sobre C): Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: -Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Estes criterios valoraranse en función da fórmula establecida no anexo III. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Este sobre conterá os seguintes documentos: 1.- Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre. 2.- Presentación da empresa e declaración responsable de cumprimento de requisitos previstos subscrita pola persoa que asine a proposición, de acordo co modelo que se adxunta no Anexo 2. 3.- Declaración responsable (de acordo co modelo que se inclúe como anexo 3. 4.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ó contrato os medios persoais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, ós que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP. 5.- Sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación do contrato. 6.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidera xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ó castelán ou galego. Presentación do sobre A no caso de licitar a varios lotes. No caso de que o contrato se divida en lotes, se un mesmo licitador se presenta a varios lotes poderá presentar un único sobre A no que acredite os requisitos de capacidade e solvencia requiridos para cada un dos lotes. Pola contra, deberá presentar un sobre B e outro C por cada un dos lotes ós que se presente. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS. Presentarase pechado e contendo os seguintes documentos: 1.- Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos, asinada e selado polo representante legal da empresa. 2.- Memoria construtiva e programa de traballo. 3.- Melloras ofertadas. 4.- Memoria de seguridade e saúde. 5.- Programa de actuacións medioambientais. Toda a documentación relativa a este sobre deberá presentarse en formato A4, e cun límite máximo de 100 follas. Enténdese por folla unha cara dun folio. Poderase rexeitar unha proposición por incumprir esta condición. SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS Presentarase pechado e contendo o seguinte documento: Modelo de proposición, seguindo o modelo determinado no anexo II do prego de condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se realice e ou porcentaxe de control de calidade ofertada. En relación ó control de calidade, a porcentaxe que se lle aplicará deberá expresarse con dous decimais aplicado sobre ou orzamento de execución material da obra, e determinado no apartado destinado para iso no modelo de proposición. A Deputación reservarase o dereito de aprobar a empresa que vaia realizar o control de calidade. Así mesmo, esa empresa deberá acreditar a disposición dun certificado de calidade. Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser desbotada pola Mesa de contratación. Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das fórmulas establecidas nos pregos. Os licitadores poderán optar a unha obra, a varias ou a todas as mencionadas na referida relación.” ANEXO II “PRESENTACIÓN DA EMPRESA E DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DE REQUISTOS PREVIOS (SOBRE A) Datos da empresa: -Nome e apelidos do representante ou do licitador persoa física: -Teléfono do licitador: -Dirección sinalada polo licitador a efectos de notificación: -Dirección de correo electrónico sinalada polo licitador a efectos de notificación: -Número de inscrición da empresa nun rexistro de contratistas (se é o caso): D/Dna …………., en nome propio o en representación da empresa …………………………, con CIF…………………… manifesta a súa vontade de participar no procedemento aberto convocado para la contratación de (especificar denominación do contrato): Declara baixo a súa responsabilidade: 1. Que a empresa cumpre coas condicións establecidas legalmente no TRLCSP para contratar coa Deputación de Pontevedra, obstentando plena capacidade xurídica e de obrar. 2. Que a persoa que asina a proposta ten poder bastante para representar a empresa nese procedemento de contratación. 3. Que a empresa conta coa solvencia (ou no se caso clasificación) esixida para este contrato e que se especifica no presente prego. 4. Que no caso de que a súa oferta resulte a máis vantaxosa presentará , previamente a adxudicación do contrato, os documentos que se sinalan nos pregos. 5. Que se compromete a achegar a documentación ou, se é o caso, a facilitar canta información lle sexa solicitada no caso de pertencer a un grupo de empresas. (Data e sinatura do licitador)” ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. Nota: este modelo pode descargarse en formato pdf para a súa cumprimentación na área de descargas da seguinte dirección web: http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 ANEXO IV FORMULA DE VALORACIÓN Enumeración dos criterios avaliables mediante fórmulas (Sobre C). Nota importante: Só se procederá á apertura e valoración das propostas do sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos. Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos de conformidade cos seguintes criterios: - Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. - Plan de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. 1) Valoración oferta económica, ata un máximo de 45 puntos. Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas unha vez realizados o exame da documentación administrativa contida no sobre A, e a análise técnica da documentación contida no sobre B. Para a valoración das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente consideraranse dous posibles casos: CASO 1. A oferta máis baixa OMB das admitidas administrativa e tecnicamente é inferior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, 1.1. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior ou igual á Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente, e menor ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta 1.2. Si o presuposto ofertado pola empresa (Pro) é maior estritamente ó 85% do Presuposto Base de Licitación PBL e menor ou igual ó Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, Si : a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta CASO 2. A Oferta Máis Baixa (OMB) das admitidas administrativa e tecnicamente é maior ou igual ó 85% do Presuposto Base de Licitación (PBL), é dicir, a fórmula a empregar é a seguinte: Puntos oferta PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA): Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación (baixa temeraria) as proposicións cuxa porcentaxe de baixa supere en 5 puntos porcentuais o porcentaxe de baixa media de todas as ofertas admitidas administrativamente e tecnicamente. Para calcular a Baixa Media (BM) e a Baixa Media Permitida (sen incorrer en temeridade) (BMP) utilízanse as seguintes ecuacións: a. Cálculo da Baixa Media (BM): A baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A porcentaxe de baixa da oferta económica da empresa i calcularase como: A baixa media de todas as porcentaxes das baixas das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente é: sendo: Oferta económica da empresa i. n: Número de ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Presuposto base de licitación. Porcentaxe de baixa de cada unha das ofertas admitidas administrativa e tecnicamente. Baixa media. b. Cálculo da Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade (BMP): sendo: Baixa Máxima Permitida, sen incorrer en temeridade. Baixa Media. Polo que se considerará temeraria unha oferta que incorra en: 2) Proxecto de control de calidade da obra, ata un máximo de 5 puntos. Especificarase a porcentaxe sobre o Presuposto de Execución Material (PEM) que a empresa asigne para tal efecto, así como a acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade reservándose para si a Deputación a aprobación do laboratorio homologado. Esta porcentaxe será obrigatoriamente maior ou igual ó 1% e menor ou igual ó 5%. No caso de que sexa inferior ó 1% ou non se defina, a Deputación establecerá un valor do 1%, e no caso de que sexa superior ó 5%, a Deputación establecerá un valor do 5%. Para a valoración das ofertas admitidas consideraranse dous posibles tramos, separados polo Punto de Corte Porcentual de control de calidade , neste caso o valor do devandito punto é de 3%. Tramo 1. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior ou igual ó 1% e menor o igual ó PC%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo1: sendo: Puntuación do control de calidade ofertada. Tramo 2. A porcentaxe do control de calidade sobre o PEM ofertado é maior estritamente co PC% e menor o igual ó 5%. Todos estes valores estudaranse en porcentaxe, e a puntuación do control de calidade ( ) será o resultado da seguinte fórmula: Tramo 2: ANEXO V “MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) Don..........., maior de idade, veciño de........., con domicilio en ............., titular do DNI........, expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da empresa .............. (CIF núm. .............) e con domicilio en ..........., teléfono............. segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado. Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos en todas as súas partes, coas seguintes condicións: - Polo prezo de … (en letra e número) euros, máis … euros (en letra e número) correspondente ó IVE - Prezo total (en letra e número):… - Melloras ofertadas (descrición):…” 7.21461.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 8.21462.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DA ESTRADA COMO ACHEGA Ó CONVENIO PARA O TRAZADO E MELLORA DA SEGURIDAE VIAL NA E.P. 7017 TRAMO CALLOBRE-BALBOA (A ESTRADA)”, INCLUÍDO NO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS 2013 Resultando que, a vista do proxecto técnico, da documentación obrante no expediente e dos informes do Secretario e da Intervención Provincial, a Xunta de Goberno na sesión ordinaria celebrada o día 6 de setembro de 2013 aprobou o “Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de A Estrada para a execución da obra trazado e mellora da seguridade vial na E.P. 7017 tramo Callobre-Balboa (A Estrada)”. Resultando que, segundo se desprende do texto do convenio, a achega do Concello no presente exercicio realizarase con cargo á cantidade que ten asignada, por concorrencia competitiva, no Plan de Obras e Servizos 2013 (POSP/13). Polo exposto, á vista da petición do Concello de A Estrada e da documentación necesaria para a válida concesión dunha subvención con cargo ó crédito imputable á concorrencia competitiva no Plan de Obras e Servizos Provinciais 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Conceder ó Concello de A Estrada con CIF núm. P3601700B, a cantidade de cento setenta e nove mil trescentos oitenta e oito euros con setenta e catro céntimos (179.388,74€), como achega o convenio de colaboración para o “Trazado e mellora da seguridade vial na E.P. 7017 Tramo Callobre-Balboa (A Estrada)”, contra á aplicación 13/942.942.652.45 do orzamento provincial, na que existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. 2.- Dispoñer que, unha vez efectuados os trámites pertinentes, se transfira o crédito á aplicación onde se contempla a achega da Deputación dito convenio. 9.21463.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO E DEVOLUCIÓN DOS IMPORTES CORRESPONDENTES A 20 FACTURAS DA EMPRESA FARO DE VIGO, S.A.U. Con fecha 4 de febrero de 2013 la mercantil FARO DE VIGO, S.A.U. presenta reclamación previa a la vía judicial-civil solicitando que se tengan por “nulas y sin efecto alguno” las adjudicaciones de las parcelas D-01 a D-10, ambas inclusive, del Plan de Sectorización del SRAU Industrial Outeda Curro, municipio de Barro (Pontevedra) realizadas a favor de la citada mercantil. Por Resolución Presidencial nº 7536 de 2 de mayo de 2013 se inadmite la reclamación previa al ser el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer de cualesquiera controversias en relación con el contrato de compra-venda de las citadas parcelas. Posteriormente, en fecha 10 de junio de 2013 tuvo entrada en el registro de la Diputación de Pontevedra con el nº 45750 escrito de interposición por parte de FARO DE VIGO, S.A.U. de recurso potestativo de reposición contra la citada Resolución de 2 de mayo, basándose en distintos motivos de impugnación, siendo desestimado dicho recurso por Resolución Presidencial nº 12895 de 25 de junio de 2013 en base a una serie de fundamentos de derecho. Pues bien, el 17 de septiembre de 2013, en escrito con registro de entrada nº 84425, D. Jaime Abella Fernández, mayor de edad, DNI nº 32.785.154-J, en nombre y representación de la entidad FARO DE VIGO, S.A.U., CIF nº A-36.500.815, solicita que “se le tenga expresamente por renunciado respecto a la reclamación previa a la vía judicial presentada el 4 de febrero de 2013, así como a los recursos que procedan contra su inadmisión, tenga por desistida a FARO DE VIGO S.A.U. de la adjudicación de las parcelas D-01 a D-10, ambas inclusive, acordando en definitiva la resolución del contrato con devolución del importe pagado a cuenta del precio de las referidas parcelas, esto es tres millones quinientos dos mil ciento ochenta y cuatro euros con veinte céntimos (3.502.184,20€), previa deducción de doscientos diez mil ciento treinta y un euros con cinco céntimos (210.131,05€), en concepto del 6% equivalente a la garantía definitiva devuelta por el IPESPO, procediendo, en consecuencia, la devolución a FARO DE VIGO, S.A.U. de un total neto de tres millones doscientos novenda y dos mil cincuenta y tres euros con quince céntimos (3.292.053,15 €), sin ningún tipo de revisión al alza, tal y como estable la cláusula 10º del pliego de condiciones económico administrativas”. El 30 de septiembre de 2013 el Técnico-Colaborador del Polígono Industrial Outeda-Curro (Barro) emite informe al respecto que dice literalmente: “En fecha 17 de septiembre de 2013, FARO DE VIGO, S.A.U. ha presentado un escrito ante la Diputación Provincial de Pontevedra por medio del cual: 1. Renuncia a la reclamación previa a la vía judicial presentada el 4 de febrero de 2013, así como a los posibles recursos que procediesen en caso de su inadmisión. 2. Desiste de la adjudicación de las parcelas D-01 a D-10, ambas inclusive, realizada por el Consejo Rector del IPESPO el 22 de junio de 2007, tras la tramitación del procedimiento de licitación pública, convocado el 30 de marzo de 2007, para la enajenación de parcelas emplazadas en el ámbito del Proyecto de Parcelación del Plan de Sectorización SRAU-Industrial Outeda- Curro, en el término municipal de Barro (Pontevedra). 3. Solicita que se resuelva el contrato con devolución del importe pagado a cuenta de las referidas parcelas, esto es, 3.502.184,20 euros, previa deducción de 210.131,15 euros, en concepto de 6% equivalente a la garantía definitiva devuelta por el IPESPO. FARO DE VIGO, S.A.U. aduce la imposibilidad de formalizar el contrato de adjudicación y la escritura pública de compravenda de las parcelas por razones de índole empresarial. Pues bien, el apartado 3 de la Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas económico-administrativas que rigieron la enajenación, dispone lo siguiente: “Efectos de la falta de formalización del contrato y de la firma de la escritura: Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato ni firmarse la escritura pública de compravenda, en el plazo señalado por el IPESPO, la Administración podrá acordar la resolución del contrato, con incautación de la garantía definitiva, devolviéndose al adjudicatario lo ingresado por precio de parcela sin ningún tipo de revisión al alza (IPC, intereses...)” Es decir, el Pliego prevé la posibilidad de resolver el contrato cuando, como en el presente supuesto, no se produzca su formalización ni la firma de la escritura por causas imputables al adjudicatario, previendo dos consecuencias: 1. La devolución de lo ingresado por el precio de parcela sin ningún tipo de revisión al alza. 2. La incautación de la garantía definitiva. La garantía definitiva se encuentra regulada en la Cláusula Tercera del Pliego, que dispone: “Asimismo, los adjudicatarios deberán constituir garantía definitiva por importe del 6% del precio de adjudicación, en el plazo de quince días contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato, y que será devuelta una vez transcurridos cinco años desde el inicio de la actividad.” En fecha 20 de octubre de 2010 se acordó la devolución de los avales solidarios que habían sido constituidos por la sociedad en concepto de garantía definitiva, previa aceptación de las condiciones exigidas por el IPESPO y que consistían en que dicho importe se deduciría del precio abonado por el precio de las parcelas. El escrito remitido por FARO DE VIGO, S.A.U. no cuestiona la procedencia de la incautación de la garantía definitiva, si bien, a la hora de determinar su importe, realiza, a nuestro criterio, una interpretación errónea y en contra del tenor literal del Pliego. Así, en el apartado 3º de sus antecedentes, dispone lo siguiente: “Como consecuencia de la devolución de los Avales, la incautación de la garantía definitiva a que se refiere la citada Cláusula “DÉCIMA”. Punto 3, del Pliego de condiciones económico-administrativas, del importe del 6% del precio pagado, ha de hacerse en este caso, por su equivalente económico, deduciéndose de la devolución del importe ingresado por precio de las parcelas.” FARO DE VIGO, S.A.U. afirma que el importe de la garantía definitiva es del 6% del precio pagado cuando de una lectura de la Cláusula Tercera del Pliego puede observarse de manera clara y sin margen de duda alguna que el importe de la garantía definitiva es del 6% del precio de adjudicación. Nótese que los Pliegos de Cláusulas Administrativas constituyen la ley del contrato, debiendo observarse un respeto escrupuloso hacia sus bases, que tienen carácter vinculante para las partes. En este sentido se pronunció la Audiencia Nacional en su Sentencia de 25 de febrero de 2013 (JUR\2013\99857): “Como se ha recordado en Sentencia de 7 de diciembre de 2010 (JUR 2010, 416637) -recurso de apelación 9/10- de esta Sala, es pacífico en la doctrina científica y reiterado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para las partes contratantes. Bien lo expresa el Alto Tribunal, así en su sentencia de 9 de julio de 1988 : "la contratación administrativa, no obstante sus especiales características, tiene como nota o fondo común con la ordinaria, civil o mercantil, la de ser, ante todo, un concierto de voluntades, en el que las normas fundamentales y en primer término aplicables, son las acordadas por la Administración y el contratista, es decir, las cláusulas del pliego de condiciones aceptado por éste, por lo que los derechos y obligaciones derivados de estos contratos se regulan, ante todo, por lo previsto en el pliego de condiciones publicado para su celebración, como "ley primordial del contrato", resultando obligado, en consecuencia de ello, para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de un contrato administrativo, el remitirse a lo establecido en el correspondiente pliego."” Y la Sentencia de 10 de noviembre de 2011 del Tribunal Supremo (RJ\2012\2105): “Para la resolución de las cuestiones suscitadas ha de partirse de lo dispuesto en el art. 86.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (RCL 2000, 1380), en cuya virtud en los pliegos de cláusulas administrativa particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación tales como el precio y la Jurisprudencia tiene reiteradamente manifestado, en relación con el precepto legal (por todas, STS, 3ª, Sección 4ª de 15 de febrero de 2006 (RJ 2006, 1754) - rec. núm. 6060/2003 -), que el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares es la ley del concurso, de forma que ha de observarse un respeto escrupuloso hacia sus bases con verdadera fuerza vinculante para los contratantes y la Administración, por lo que ha de estarse en todo momento a lo que se consigne en dicho pliego, teniendo en cuenta que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, interpretación y efectos de los contratos administrativos es norma imperativa lo dispuesto en el mismo. Como expresa la STS, 3ª, Sección 7ª de 19 de marzo de 2001 (RJ 2001, 2880) -rec. núm. 565/1994 -, el pliego de condiciones constituye la ley del concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta, y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos.” Por consiguiente, el importe que hay que deducir del precio abonado por las parcelas por FARO DE VIGO, S.A.U., en aplicación de las Cláusulas 3 y 10 del Pliego, es el 6% del precio adjudicación. Es cuanto cabe informar sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho”. Enviado el expediente a informe jurídico del Sr. Secretario de la Diputación, éste presta conformidad al informe del Técnico-Colaborador de fecha 30 de septiembre. Por último, se emite por Intervención informe con fecha 9 de octubre de 2013 que literalmente dice: “El expediente trata de la renuncia por parte del comprador “FARO DE VIGO, S.AU.” [C.I.F.:A-63.500.815], de las parcelas adjudicadas el 22 de junio de 2007: D-01 (4.656,40m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-02 (4.680m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-03 (4.680m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-04 (4.680m2 adjudicada al precio de 150€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-05 (3.756,40m2 adjudicada al precio de 150€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-06 (3.677,63m2 adjudicada al precio de 150€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-07 (4.680m2 adjudicada al precio de 150€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-08 (4.680m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-09 (4.680m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”; D-10 (4.656,50m2 adjudicada al precio de 160€/m2 “IVA incluido del 16%”, del polígono SRAU Outeda-Curro (Barro), lo que supone la resolución de un contrato cuya venda se regula en el pliego de cláusulas administrativas que se aplicaron en el primer concurso público de venda de las 77 parcelas resultantes del polígono industrial Outeda-Curro. Al adjudicatario de acuerdo con el concurso se le exigió una fianza definitiva por el 6% del importe total del contrato resultando la cuantía de: 420.262,11 €, (operaciones “MI” núms.: 200700000515; 200700000516; 200700000517; 200700000518; 200700000519; 200700000520; 200700000521; 200700000522; 200700000531; 200700000532; Avales de la entidad financiera “LA CAIXA”. Posteriormente estos avales fueron devueltos al adjudicatario el 23 de febrero de 2011, en los términos que se fijaron por acuerdo del Consejo Rector del IPESPO, en la reunión celebrada el 20 de octubre de 2010, (operaciones contables “RMP” núms.: 201100000223 a 201100000232). En el escrito de renuncia, el comprador y adjudicatario de las parcelas citadas alega:”Que, toda vez que por razones de índole empresarial no es posible formalizar el contrato de adjudicación ni firmar la Escritura pública de compravenda de las parcelas D-01 a D-10,…. Interesa se le tenga por desistida a “Faro de Vigo, S.A.U.” de la referida adjudicación respecto a la totalidad de las referidas parcelas, con la consiguiente devolución de lo ingresado por precio de la parcelas, -en este caso el 50% del precio….. (5º- En consecuencia, ha de ser devuelto a “Faro de Vigo, S.A.U.” el precio de 3.502.184,20€, ingresado a cuenta del precio, previa deducción del 6% esto es 2.010.131,05€, al haber sido devueltas por el IPESPO las garantías definitivas establecidas, devolviendo a “Faro de Vigo, S.A.U.” un total neto de 3.292.053,15€, sin ningún tipo de revisión al alza, tal como establece la citada Clausula “DECIMA”. Punto 3 del Pliego de condiciones económico-administrativas y sin ninguna otra deducción)”. Hasta la fecha, para efectuar los cobros del 25% inicial y el 2ª cobro (otro 25% del total), se emitieron y cobraron las siguientes facturas: nº Factura Parcela Tercero Fecha Base Intereses IVA 16% Total 3/2007 D-01 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 160.565,52 € 0,00 € 25.690,48 € 186.256,00 € 4/2007 D-02 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 5/2007 D-03 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 6/2007 D-04 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 151.293,10 € 0,00 € 24.206,90 € 175.500,00 € 7/2007 D-05 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 121.435,35 € 0,00 € 19.429,66 € 140.865,01 € 8/2007 D-06 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 118.888,91 € 0,00 € 19.022,23 € 137.911,14 € 9/2007 D-07 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 151.293,10 € 0,00 € 24.206,90 € 175.500,00 € 10/2007 D-08 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 11/2007 D-09 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 12/2007 D-10 FARO DE VIGO, S.A.U. 24/07/2007 160.568,96 € 0,00 € 25.691,03 € 186.259,99 € 2/2010 D-01 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 160.565,52 € 0,00 € 25.690,48 € 186.256,00 € 3/2010 D-02 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 4/2010 D-03 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 5/2010 D-04 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 151.293,10 € 0,00 € 24.206,90 € 175.500,00 € 6/2010 D-05 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 121.435,34 € 0,00 € 19.429,65 € 140.864,99 € 7/2010 D-06 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 118.888,91 € 0,00 € 19.022,23 € 137.911,14 € 8/2010 D-07 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 151.293,10 € 0,00 € 24.206,90 € 175.500,00 € 9/2010 D-08 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 11/2010 D-09 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 161.379,31 € 0,00 € 25.820,69 € 187.200,00 € 12/2010 D-10 FARO DE VIGO, S.A.U. 17/06/2010 160.568,97 € 25.691,04 € 186.260,01 € TOTAL FACTURAS EMITIDAS 3.019.124,36 € 0,00 € 483.059,92 € 3.502.184,28 € CONCLUSIÓN: Por lo expuesto esta Intervención informa que corresponde a la Junta de Gobierno de esta Diputación acordar la resolución del contrato y la devolución de los importes correspondientes a las 20 facturas, cobradas a la empresa “FARO DE VIGO, S.AU.” [C.I.F.:A-63.500.815]” por un importe total de 3.502.184,28 € (IVA incluido). Para llevarlo a cabo, una vez aprobada la resolución del contrato, se emitirán las facturas de abono que compensen las facturas cobradas hasta la fecha (detalladas en la tabla anterior), emitidas por el O.A.L. IPESPO –actualmente extinguido, e integrado en esta Diputación. En cuanto a la propiedade de la parcelas “D-01 a D-10”, si se acepta la resolución del contrato, según establecen las cláusulas 10 y 13, la Diputación Provincial de Pontevedra es la propietaria. Respecto a la garantía definitiva tal como recoge lo dispuesto en el apartado 3º de la cláusula 10, al ser imputable de forma unilateral la causa del incumplimiento del objeto del contrato al adjudicatario “FARO DE VIGO, S.AU.” [C.I.F.:A-63.500.815]”, (en el polígono existen otros adjudicatarios que han realizado su proceso constructivo e iniciaron sus actividad), procede la incautación del importe total que corresponde a las garantías definitivas: 420.262,11€, mediante compensación sobre las cuantías a reintegrar de las facturas cobradas indicadas en la tabla anterior”. Por lo expuesto, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad la resolución del contrato y la devolución de los importes correspondientes a las 20 facturas cobradas a la empresa FARO DE VIGO, S.A.U. por importe total de tres millones quinientos dos mil ciento ochenta y cuatro euros con veintiocho céntimos (3.502.184,28 €), IVA incluido, así como la incautación del importe total de la garantía definitiva, cuatrocientos veinte mil doscientos sesenta y dos euros con once céntimos (420.262,11€), que se corresponde con el 6% del precio de adjudicación, y no con el del 6% del precio abonado hasta la fecha. 10.21464.- ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA IMPARTICIÓN DOS CURSOS DE FORMACIÓN INCLUIDOS NO PROXECTO AQUELANDO 3 COFINANCIADO NUN 80% POLO FSE Mediante acordo da Xunta de Goberno de data 9 de agosto de 2013, aprobouse o expediente de contratación, para a adxudicación mediante procedemento aberto da impartición da formación do proxecto Aquelando 3 (2ª quenda) cofinanciado nun 80% polo FSE. Resultando que o anuncio do procedemento aberto para a contratación, publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 157, de data 19 de agosto de 2013. Resultando que a cualificación da documentación xeral efectuouse o día 6 de setembro de 2013, a cuxo efecto se reuniu a Mesa de Contratación para examinar a documentación presentada polas empresas. Resultando que a Mesa de Contratación, na reunión que tivo lugar o día 9 de setembro de 2013, fai pública a relación de empresas admitidas ó procedemento aberto, procedendo á apertura dos sobres “B” presentados polas mesmas, correspondentes á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, a efectos de dar cumprimento ó estipulado no artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o TRLCSP. Resultando que, con data 3 de outubro de 2013, por Servizos Sociais e Promoción do Emprego, emítese informe de valoración da documentación técnica correspondente ós criterios non avaliables mediante fórmulas (Sobre B). Resultando que a Mesa de Contratación na reunión que tivo lugar o día 7 de outubro de 2013, tras facer pública a puntuación asignada á proposta técnica efectuada polas empresas con puntuación superior a 30 puntos, procedeu á apertura dos sobres “C”, presentados polas mesmas, correspondentes ós criterios avaliables mediante fórmulas, sendo os resultados os seguintes: Lote Nº1 (prezo de licitación: 37.786,10 €, exento de IVE): Cursos: -SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais (Pontevedra). -SSCI0109 Emprego doméstico (Valga). Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Documentación Sobre C Prezo Ofertado (Sen IVE) Nº de semanas de duración da inserción laboral SOCISER GALICIA, S.L. 34,00 puntos 34.500,00 € 20/20 Lote Nº2 (prezo de licitación: 105.933,75 € (exento de IVE): Curso: SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (3 edicións: Pontevedra, Cuntis e Mos). Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Documentación Sobre C Prezo ofertado (sen IVE) Nº de semanas de duración da inserción laboral UTE: FORMAGAL, FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L.-IDADES, S.L. 38,50 puntos 84.740,00 € 24/24 SOCISER GALICIA, S.L. 38,25 puntos 47.100,00 € 20 CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) 37,50 puntos 86.866,00 € 13 PEN CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.U. 35,75 puntos 90.000,00 € 30 FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISE 28,25 puntos Non supera a puntuación mínima esixida no sobre B Lote Nº3 (prezo de licitación: 77.512,50 € (sen IVE): Curso: SSCS0208 Atención sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (3 edicións: Pontevedra, Cambados e Porriño). Empresas licitadoras Puntuación proposta técnica (sobre B) Documentación sobre c Prezo ofertado (sen IVE) Nº de semanas de duración da inserción laboral UTE: FORMAGAL, FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L.-IDADES, S.L. 39,00 puntos 62.010,00 € 24 SOCISER GALICIA, S.L. 38,05 puntos 72.400,00 € 16 CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) 37,50 puntos 63.560,00 € 14 PEN CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.U. 35,75 puntos 65.880,00 € 30 FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISE 31,05 puntos 60.808,56 € 48 Lote Nº4 (prezo de licitación: 33.391,31€ (exento de IVE): Curso: SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil (Pontevedra). Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Documentación Sobre C Prezo Ofertado Nº de semanas de duración da inserción laboral ACTEXGA, S.L. 33,50 puntos 26.730,00 € 60 CENTRO DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS COMERCIALES, S.L. (COESCO) 33,50 puntos 30.700,00 € 12 ANA MARÍA CARBALLAL MARTÍNEZ (ANIAS GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIOCULTURAL) 33,00 puntos 25.675,00 € 8 FESAN – FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES 30,25 puntos 26.546,09 € 48 Lote Nº5 (prezo de licitación: 86.833,51€ (exento de IVE): Cursos: - ADGN0108 Financiamento de empresas (Vilagarcía). - ADGG0108 Asistencia a dirección (Pontevedra). Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Documentación Sobre C Prezo Ofertado Nº de semanas de duración da inserción laboral PEN CONSULTORIA Y FORMACIÓN, S.L.U. 36,05 puntos 73.800,00 € 30 Lote Nº6 (prezo de licitación: 31.122,00€ (exento de IVE): Curso: - SSCS0110 Docencia da formación profesional para o emprego (Pontevedra). Empresas Licitadoras Puntuación Proposta Técnica (Sobre B) Documentación Sobre C Prezo Ofertado Nº de semanas de duración da inserción laboral FORMAGAL FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L. 39,05 puntos 23.342,00 € 12 VERSA ASESORES, S.L. 33,05 puntos 24.741,99 € 48 CENTRO DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS COMERCIALES, S.L. (COESCO) 31,50 puntos 28.500,00 € 12 PREMIR OPOSICIONES MÉDICAS, S.L. 20,30 puntos Non supera a puntuación mínima esixida no sobre B Seguidamente pola Mesa de Contratación realízase a valoración total mediante a aplicación das fórmulas previstas nos pregos sendo os resultados os seguintes: Lote Nº 1 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL SOCISER 34,00 20,22 54,22 Lote Nº 2 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL UTE: FORMAGAL, FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L.-IDADES, S.L. 38,50 41,00 79,50 COGAMI 37,50 34,80 72,30 PEN CONSULTORIA Y FORMACION SL 35,75 33,95 69,70 SOCISER GALICIA SL 38,25 19,66 57,91 FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISE 28,25 Non supera a puntuación mínima esixida no sobre B Lote Nº 3 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL FESAN 31,05 47,00 78,05 UTE FORMAGAL, FORMACIÓN Y SERVICIOS SL-IDADES SL 39,00 38,55 77,55 COGAMI 37,50 32,90 70,40 PEN CONSULTORIA Y FORMACIÓN SL 35,75 32,10 67,85 SOCISER GALICIA SL 38,05 14,81 52,86 Lote Nº 4 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL ACTEXGA 33,50 45,30 78,80 FESAN 30,25 43,12 73,37 ANA MARIA CARBALLAL MARTINEZ 33,00 37,00 70,00 COESCO 33,50 15,27 48,77 Lote Nº 5 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL PEN CONSULTORIA Y FORMACION SL 36,05 33,77 69,82 Lote Nº 6 EMPRESA PUNTUACIÓN SOBRE B PUNTUACION SOBRE C PUNTUACION TOTAL FORMAGAL FORMACIÓN Y SERVICIOS SL 39,05 38,00 77,05 VERSA ASESORES SL 33,05 41,00 74,05 COESCO 31,50 15,02 46,52 PREMIR OPOSICIONES MÉDICAS, S.L. 20,30 Non supera a puntuación mínima esixida no sobre B A vista das puntuacións obtidas polas empresas a Mesa de Contratación propón a adxudicación do contrato para a impartición da formación do proxecto Aquelando 2 (2ª quenda) as seguintes empresas: Lote Nº1 Sociser Galicia SL Lote Nº2 UTE Formagal, Formación y Servicios SL-Idades SL Lote Nº3 FESAN Lote Nº4 Actexga SL Lote Nº5 Pen Consultoría y Formación SL Lote Nº6 Formagal, Formación y Servicios SL Resultando que mediante Resolución Presidencial 2013022289 de data 11 de outubro de 2013, e á vista das puntuacións totais obtidas, requiriuse ás empresas que a continuación se detallan, que formularon a proposición economicamente máis vantaxosa para cada un dos lotes, para que dentro do prazo de dez días hábiles, contando dende o seguinte a aquel en que recibise este requirimento, presenten a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, polos importes que se indican, de acordo co disposto no art. 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.(TRLCSP): Lote Nº1.- Sociser Galicia SL 1.725,00 € Lote Nº2.- UTE Formagal Formación y Servicios SL-Idades SL 4.237,00 € Lote Nº3.- Fundación de Estudios e Análises SL 3.040,43 € Lote Nº4.- Actexga SL 1.336,50 € Lote Nº5.- Pen Consultoria y Formación SL 3.690,00 € Lote Nº6.- Formagal, Formación y Servicios SL 1.167,10 € Resultando que as citadas empresas presentaron a documentación requirida de acordo co disposto no art. 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.(TRLCSP), entre a que se atopa a constitución dunha garantía definitiva de acordo co seguinte detalle: - Sociser Galicia por importe de 1.725,00 €, correspondente ó lote nº1, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300142221. - UTE Formagal, Formación e Servizos SL-Idades SL, por importe de 4.237,00 €, correspondente ó lote nº 2, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300139424. - Fundación de Estudos e Análises (FESAN), por importe de 3.040,43 €, correspondente ó lote nº 3, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300138092. - Actexga SL, por importe de 1.336,50 €, correspondente ó lote nº 4, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300037797. - Pen Consultoría e Formación SL, por importe de 3.690,00 €, correspondente ó lote nº 5, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300138129. - Formagal, Formación e Servizos SL, por importe de 1.167,10 €, correspondente ó lote nº 6, que figura depositada na Tesourería desta Deputación con número de operación 201300139033. Por todo iso, unha vez cumprimentados os trámites esixidos no artigo 151 do TRLCSP, procede adxudicar a impartición dos cursos de formación incluídos no proxecto Aquelando 3, dentro do prazo de cinco días hábiles. Considerando que a disposición adicional segunda do TRLCSP, no seu apartado 1, faculta á Presidencia desta Deputación para actuar como órgano de contratación con competencia respecto deste contrato de servizos, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do vixente orzamento provincial, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a fase correspondente á disposición dos gastos precisos para a contratación de servizos que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos negociados sen publicidade por razón da contía, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.-Adxudicar o contrato para a impartición dos cursos de formación incluídos no Proxecto Aquelando 3, cofinanciado nun 80% polo FSE, ás empresas e polos prezos que se indican a continuación: Lote Nº1 Cursos: - SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais (Pontevedra). - SSCI0109 Emprego doméstico (Valga). Á empresa Sociser Galicia SL (CIF B-94.051.349), polo prezo ofertado de 34.500,00 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 20 semanas. Lote Nº2 Curso: - SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (3 edicións: Pontevedra, Cuntis e Mos) Á empresa UTE Formagal Formación y Servicios SL-Idades SL, polo prezo ofertado de 84.740,00 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 24 semanas. Lote Nº3 Curso: - SSCS0208 Atención sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (3 edicións: Pontevedra, Cambados e O Porriño). Á empresa Fundación de Estudos e Análises SL(FESAN) (CIF G-15.597.669), polo prezo ofertado total de 60.808,56 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 48 semanas. Lote Nº4 Curso: - SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil (Pontevedra). Á empresa Actexga SL (CIF B-36.939.874-B), polo prezo ofertado total de 26.730,00 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 60 semanas. Lote Nº5 Cursos: - DGN0108 Financiamento de empresas (Vilagarcía) - ADGG0108 Asistencia á dirección (Pontevedra) Á empresa Pen Consultoría e Formación SL (CIF B-32.202.129), polo prezo ofertado total de 73.800,00 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 30 semanas. Lote Nº6 Curso: - SSCS0110 Docencia da formación profesional para o emprego (Pontevedra). Á empresa Formagal, Formación e Servizos SL (CIF B-36.477.677), polo prezo ofertado total de 23.342,00 €, exento de IVE de conformidade co artigo 20.1.9 da Lei 37/1992 reguladora do IVE. A duración da contratación laboral do número mínimo de alumnado establecido nos pregos de prescricións técnicas que deberá levar a cabo a empresa será de 12 semanas. O contrato financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13/232.242.227.06 do vixente orzamento provincial. 11.21465.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nº11 DA OBRA: MODIFICADO Nº1 CAMPO DE FÚTBOL E EDIFICACIÓN ANEXA NO CONCELLO DE MORAÑA Vista a certificación nº 11 da obra: “Modificado nº1 campo de fútbol e edificación anexa en Moraña“, adxudicada no seu día á empresa e visto o informe favorable do Servizo de Intervención de data 29/10/2013 e así mesmo de acordo coa Base 17ª da execución do orzamento provincial 2013, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o recoñecemento da obriga e o pago da mesma co detalle seguinte: Certificación Nº11: EMPRESA EIRIÑA S.L. APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE (CIF B-36005411) 13/942.942.652.45.2009 425.762,56 € SUBTOTAL 425.762,56 € Taxa Técnicos Directores (4%) Id. 11.827,56 € Control de calidade (3%) Id. 8.870,67 € Seguridade e saúde (0,5%) Id. 1.478,44 € Total descontos 22.176,67 € TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR 403.585,89 € Respecto á liquidación dos honorarios que se formulan pola dirección de obra, que comprende os do técnico superior e medio, considéranse procedentes en principio, por tratarse da prestación do servizo ó contratista pola Administración a través dos seus técnicos, que debe soportar aquel de acordo co ordenamento xurídico xeral e en concreto da cláusula 13 do “Prego de cláusulas administrativas xerais para a contratación das obras do Estado”. A Liquidación practicada axústase ó regulado ó efecto na Ordenanza reguladora da taxa por traballos de inspección e dirección das obras. Os honorarios correspondentes os técnicos ingresaranse provisionalmente no concepto non orzamentario correspondente. Os relativos a funcionarios desta Deputación formalizaranse ingresándoo no concepto orzamentario que proceda, e os dos técnicos non funcionarios aboaranse cando se formalice o ingreso na conta non orzamentaria. 12.21466.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 1.- Devolución de garantías definitivas á empresa Socyser Galicia, S.L. A empresa Socyser Galicia SL (CIF B- 94.051.349), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunha fianza constituída para responder dun contrato do que resultou adxudicataria. Resultando que no expediente tramitado ó efecto figuran informes emitidos polo servizo correspondente e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución da citada garantía ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto do contrato. Considerando que o artigo 102. 2 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan nos expedientes e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución da seguinte garantía: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Banco Popular, por importe de dous mil oitocentos euros (2.800,00 €), para responder do contrato relativo a: Organización e impartición de dúas edicións,Pontevedra e Lalín, de acción formativa “Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais” do proxecto Aquelando 2, que foi depositada na Tesourería Provincial o 23/05/2012, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201200037902, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 2.- Devolución de garantías definitivas á empresa Construcciones Vence Vázquez S.L. A empresa Construcciones Vence Vázquez S.L. (CIF B-36.201.770), mediante escrito presentado perante esta Deputación solicitou a devolución dunhas fianzas constituídas para responder dunha serie de contratos dos que resultou adxudicataria. Resultando que nos expedientes tramitados ó efecto figuran informes emitidos polos servizos correspondentes e pola Intervención desta Deputación nos cales se establece que procede a devolución das citadas garantías ó cumprirse satisfactoriamente o obxecto de ditos contratos. Considerando que o artigo 102. 2 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, establece que: “Aprobada a liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade có establecido no artigo 102. 2 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o T.R. da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade a devolución das seguintes garantías: • A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de Caixanova, por importe de sete mil setecentos novena e sete euros con corenta e oito céntimos (7.797,48 €), para responder do contrato relativo á obra: Pavimentación camiños en San Cristovo-Vilarmaior, Pereira- Faran, Vilar- Suime, que foi depositada na Tesourería Provincial o 11/04/2011, segundo mandamento de ingreso con número de operación 201100028506, sendo indispensable para retirala a presentación da carta de pagamento orixinal e o selo da empresa. 13.21467.- AMPLIACIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DO MUSEO PROVINCIAL A Xunta de Goberno da Deputación provincial, en sesión do día 1 de xuño de 2012, prestou aprobación ó proxecto modificado nº 5 de ampliación e rehabilitación do Museo de Pontevedra, adxudicando a realización do mesmo á empresa Dragados, S.A. Por acordo da Xunta de Goberno, de data 27 de setembro de 2013, debido a cambios xurdidos no proxecto inicial, para adecuar a obra ás necesidades reais prantexadas pola propiedadee, ampliouse o prazo de realización das obras ata o 30 de outubro de 2013. Mediante escrito da empresa de data 29 de outubro de 2013, ratificado polos Arquitectos directores da obra, ponse de manifesto que debido a un retraso no subministro de perfilería de aluminio “Technal PG” para a porta de acceso á zona de restaurante (subministrado directamente de Francia) e na chapa de aluminio de 8 mm para forrados (problemas de anodizado), así como no fronte de aluminio-vidro que separa a zona de escaleiras do comedor que se plantexara substituír por unha cortina, definitivamente será un fronte de madeira e vidro cunha porta de paso, non se poden finalizar os traballos ata que estas cuestión queden resoltas. Visto o informe do Servizo de Contratación e o escrito da empresa Dragados, S.A, ratificado polos Arquitectos directores da obra, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade ampliar o prazo para a realización das obras ata o 13 de decembro de 2013. 14.21468.- ROGOS E PREGUNTAS Non se formularon. E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Presidente, sendo as dez horas do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina o Ilmo. Sr. Presidente, comigo, o Secretario que dou fe. O Presidente, O Secretario,

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

• Puntos de acceso de topónimos

• Nome dos puntos de acceso Canalizaciones y Construcciones Salnés (Tema)

Área de control da descrición