Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido Folla: 1 Señores: Presidente: Rocafort Martínez. Vicepresidente: Massó García. Diputados: Carballal, Cerecedo, González Taboada, Jurado Romero, Muiños Iglesias, Ojea Sarmiento, Vázquez de Silva y Vieitez Cortizo. Secretario: Posse García. Interventor: García Álvarez. 26. Aprobando las suplementaciones de créditos que se relacionan, mediante transferencia. Aprobando propuesta de la Comisión de Hacienda, de fecha 26 del corriente; y, vistos los informes emitidos por la Intervención de Fondos y la Secretaría General, acordó aprobar la siguiente Suplementación de Créditos, mediante transferencia: = Suplementos de Créditos = Capº. art.. Part.. Concepto Pesetas 1 1 1 - Estancias Tribunales Tutelares. 5.000,00 1 3 17 - Deudas ejercicios anteriores. 6.595,94 1 3 31 - Para satisfacer atrasos personal. 30.000,00 1 9 53 - Suscripciones y anuncios. 8.000,00 1 10 55 - dictámenes Abogados y gastos litigios....................................... 90.000,00 2 1 61 - Gastos representación.......... 25.000,00 6 1 68 - Haberes telefonista................ 8.200,00 6 1 71 - Material de oficina ................ 20.000,00 6 1 76 - Plus administrativo eventual forestal ................................ 8.500,00 6 4 83 - Energía eléctrica ................... 8.000,00 6 4 84 - Servicio telefónico.................. 6.000,00 6 4 93 - Fondo Seguro de Enfermedad... 20.000,00 8 3 97 - Gran Hospital, mobiliario y ropas.. 27.541,56 8 3 101 - Estancias en Leproserías........... 3.000,00 9 2 131 - Subvenciones benéfico-sociales. 45.000,00 10 5 135 - Aportación al Colegio de Sordo- mudos de Santiago, para obras. 15.362,50 10 12 170 - Subvenciones culturales. 20.000,00 11 1 172 - Indemnizaciones personal Vs. y Os. 34.000,00 13 1 192 - Terrenos instalación Piscifactoria. 43.805,00 Suman los suplementos 424.005,00 = Bajas de Crédito = Capº. art.. Part.. Concepto Pesetas 10 10 144 Centro E.M. y P. de Lalín 25.000,00 10 10 145 Ídem ídem de A Estrada 25.000,00 10 10 146 Ídem ídem de Marín 25.000,00 15 U 205 Gastos primera parte amortización Presupuesto Extraordinario "E". 349.005,00 = Suman las bajas ........ 424.005,00 ------ Folla: 1 27. Subastar el camión marca Chevrolet matricula P.O. 7098 por el tipo mínimo de 65.000 pesetas. Resultando inadecuado e insuficiente, para los servicios que presta en la actualidad, el camión P.O. 7.098 marca "Chevrolet", de 6 cilindros, 22,1 - H.P.; 3.000 Kgs, carga útil, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial; el Pleno acuerda proceder, mediante la oportuna subasta, a la venta del vehículo reseñado, fijando como precio mínimo el de 65.000 pesetas. ------ Folla: 1 28. Subastar el camión marcha Chevrolet, matricula P.O. 7100 por el tipo mínimo de 65.000 pesetas. Resultando inadecuado e insuficiente para los servicios que presta en la actualidad, el camión P.O. 7.100, marca "Chevrolet" de 6 cilindros, 22,1 - H.P. de 3.000 Kgs de carga útil, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial; el Pleno acuerda proceder, mediante la oportuna subasta, a la venta del vehículo reseñado, fijando como precio mínimo el de 65.000 pesetas. ------ Folla: 1,2 29. Enterarse de resolución de la Delegación del Tribunal de Cuentas del Reino, accediendo a lo solicitado por la Presidencia para poder disponer de las cantidades trabadas para reintegrarlas al Patrimonio Forestal del Estado. Diose cuenta de oficio de la Delegación del Tribunal de Cuentas del Reino, que actúa en esta Capital, en expediente número 15 de 1950, con motivo de irregularidades advertidas en la Administración de Caudales de esta Corporación provincial, y cuya comunicación dice literalmente lo siguiente: "Delegación del Tribunal de Cuentas del Reino -Pontevedra- En el expediente general que se instruye bajo el nº 15 de 1950, por irregularidades advertidas en la Administración de Caudales de la Diputación de Pontevedra; con fecha 26 de mayo de 1953, se ha dictado la siguiente providencia: "Providencia.- En Pontevedra a 26 de mayo de 1953.- Dada cuenta por el Secretario, de la instancia suscrita por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, en la que solicita autorización para poder disponer de las cantidades trabadas por orden de esta Delegación, y depositadas en dicha Diputación para reintegrarlas al Organismo Estatal perjudicado -Patrimonio Forestal del Estado-. Considerando: Que, la autorización que se solicita, tiende a conseguir que, cantidades pertenecientes a un Organismo Estatal, se reintegren al mismo, lo que es de estricta justicia, siempre y cuando se tomen las garantías oportunas, y se cumplan los trámites legales.= Considerando: Que a disposición de esta Delegación, y en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda de Pontevedra, existen depositadas 22.618,92 y 108.955,00 pesetas, reintegradas por el Ingeniero D. Carlos Fernández-Prida, según resguardos números 5.377 y 6.165 de Entrada y Registro de fecha 15 de diciembre de 1952 y 5533 de Entrada y 6.274 de Registro de fecha 23 de marzo de 1953; cantidades pertenecientes ambas al Patrimonio Forestal del Estado.= Esta Delegación acuerda: 1º.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial para que haga entrega al Patrimonio Forestal del Estado de la suma de 1.674.584,44 pesetas cantidad que obra en la Diputación Provincial. De esta entrega se dará cuenta a esta Delegación, previo acuerdo del Pleno de la Corporación.- 2º. Poner a disposición de la Excma. Diputación provincial, los depósitos reseñados y constituidos por el Ingeniero D. Carlos Fernández-Prida, de que se habla en el considerando 2º, y, una vez efectuada la entrega de los mismos, se dará traslado a esta Delegación, del acuerdo del Pleno provincial, sobre entrega al Patrimonio Forestal del Estado.= = El Delegado; A. Areitio, firmado y rubricado.= Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y efectos; rogándole acuse de recibo para constancia en el expediente.- Dios guarde a V.J. muchos años.- Pontevedra, 26 de mayo de 1953.- El Delegado Instructor: Antonio Areitio- Firmado y rubricado.- Hay un sello que dice: Abogacía del Estado -Pontevedra.- Ilmo. Sr. Presidente de la Excma,. Diputación Provincial Pontevedra." - El Pleno quedó enterado de la preinserta comunicación, y, en su consecuencia acordó declarar de abono al Patrimonio Forestal del Estado, la cantidad de 1.674.584,44 pesetas, para cumplimiento de lo prometido por la Corporación que anunciara a dicho Patrimonio había de resolverse este asunto en el presente mes de mayo, lo que ha logrado, como resultado de una gestión activa y continuada de la Corporación, cuyos desvelos por solucionar tan importante cuestión reflejan el claro sentido de responsabilidad que inspira sus decisiones. ------ Folla: 2 30. Testimoniar la gratitud de esta Corporación al Abogado del Estado por su actuación en el expediente general incoado con motivo de irregularidades advertidas en la contabilidad provincial. el Pleno, acuerda testimoniar su gratitud, al Ilmo. Sr. D. Antonio de Areitio y Rodrigo, Abogado del Estado en esta Capital y Delegado del Tribunal de Cuentas del Reino, en el expediente nº 15 de 1950, por la relevante competencia y eficaz actividad con que ha llevado a cabo la tramitación de los expedientes de reintegro y alcance instruidos por irregularidades advertidas en esta Excma. Diputación Provincial, lo que ha motivado estén casi totalmente reintegradas las cantidades de adeudo y alcance en la Sección 4ª, que es la más importante de dicho expediente, desbloqueándose las partidas consignadas en esta Diputación a fin de que se pueda liquidar la deuda contraída con el Patrimonio Forestal del Estado. Asimismo, se hace patente el reconocimiento de la Corporación Provincial hacia dicho Técnico por sus valiosos informes emitidos en cuantas consultas se le han planteado y que inspiró siempre en la más estricta justicia y en la defensa de los fondos públicos. Y, que éste sentido voto de gracias, que el Pleno se complace en expresarle, se ponga en conocimiento de la Dirección General de lo contencioso del Estado y del Tribunal de Cuentas del Reino en merecido tributo de respeto y consideración a la meritísima labor del Sr. Areitio y Rodrigo; rogándose a la Superioridad lo haga constar así, en el expediente personal de tan digno como ilustre funcionario. ------ Folla: 2 31. Enterarse de cartas del Director General de Enseñanza Profesional y de la Escuela Especial de Montes, comunicando haberse aprobado las obras de conservación del Edificio de Lourizán. el Pleno, queda enterado de atentas cartas dirigidas a la Presidencia, por el Director General de Enseñanza Profesional y Técnica del Ministerio de Educación Nacional; y por el Director de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, en las que le comunican haber sido aprobado el proyecto de obras de conservación del edificio de Lourizán. ------ Folla: 2,3 32. Enterarse de las gestiones de la Presidencia en su reciente viaje a Madrid en relación con el desarrollo de la 2ª parte del Presupuesto Extraordinario "E", sobre ofrecimiento de cooperación con los Ayuntamientos para construcción de Casas-Escuelas y sobre el estado de la Beneficencia. Por la Presidencia se da cuenta de las gestiones que sobre asuntos de interés provincial realizó recientemente en Madrid, anunciando también el inmediato desarrollo de la 2ª parte del Presupuesto Extraordinario "E", por valor de 7.185.000 pesetas, que se destinan a obras de mejora en el Palacio Provincial y de seguridad en el Museo de Pontevedra; a construcción de la Piscifactoria del Lérez, y 36 caminos rurales, con longitud total que rebasa los noventa mil (90.000) kilómetros.= Asimismo y dentro del espíritu de cooperación con los Ayuntamientos, que preside la labor de esta Corporación, propone se estimule a aquellos para que construyan las Casas-Escuelas necesarias en su demarcación, adoptando el Pleno, el acuerdo que figura a continuación del presente, respecto de facilitar técnicos para los proyectos, y fórmulas de realización, procedentes en cada caso.= Finalmente, hizo el Señor Rocafort, una breve exposición de la labor benéfica provincial, cuyo costo diario excede de 20.000 pesetas, con un total, en el día de la fecha de cerca de 1.500 internados, de los cuales, 1.417 están distribuidos en la forma y Centros siguientes.= = Asilo de Pontevedra 114; de Vigo 51; de Cambados 35; de Caldas de Reis 47; de Tui 72; de Vilagarcía 14; Hogar Provincial 235; Hogar Cuna 56; Casa de Caridad de Vigo 48; Colegio de San Roque de Vigo 49; Sanatorio de A Lanzada 39; Colegio de Sordomudos de Santiago 28; Colegio del Hogar Provincial 22, Manicomio de Conxo 257, y Gran Hospital Provincial 350. ------ Folla: 3 33. Aprobar el proyecto de comunicación que se dirige a los Ayuntamientos sobre construcción de Casas-Escuelas. Dentro del espíritu de cooperación que preside la labor de esta Corporación para con los Ayuntamientos de la provincia, y, en el ánimo de estimularlos en una empresa que redunde en su beneficio y engrandecimiento; esta Excma. Diputación Provincial, acordó por unanimidad, ofrecer sus servicios técnicos gratuitamente, a los que quieran construir Casas-Escuelas que consideren imprescindibles en su demarcación.= Para ello, los Municipios habrán de hacer la cesión de los terrenos, comprometiéndose a la aportación del 50% del importe total de las obras, comunicando a esta Diputación el número de Escuelas que les interesa construir y, lugar de su emplazamiento, para, una vez recibidas, llevarlas al Pleno y proceder a su aprobación, disponiendo seguidamente la confección de los oportunos proyectos por el personal técnico de que dispone, elevándolos al Ministerio de Educación Nacional para su aprobación definitiva, a la vez que se solicita la correspondiente subvención (40.000 pesetas por Escuela y 20.000 por Casa-Habitación), según convenio vigente, entre dicho Ministerio y la Diputación. = Caso de que los Ayuntamientos tuvieran a su disposición personal facultativo para su redacción y conviniere a los Municipios, que los proyectos fueran confeccionados por los mismos, la Diputación se abstiene de sufragar dichos trabajos, advirtiéndoles que habrán de ceñirse a los modelos e instrucciones de la Superioridad, no sufriendo alteración los demás ofrecimientos.= Es el deseo de esta Corporación que una vez más, vean los Municipios en esta desinteresada ayuda, la preocupación constante que la anima, a fin de procurar su engrandecimiento, que no es otro que el de la Patria. ------ Folla: 3 34. Facultar a la Presidencia para solicitar del Ministerio de Comercio dos camiones de gasolina que sustituyan a los marca Chevrolet, que se acuerda subastar. el Pleno acuerda facultar a la Presidencia para solicitar del Ministerio de Comercio "dos camiones de gasolina", de 4 toneladas, a fin de sustituir los que en esta misma sesión se acordó subastar, marcha "Chevrolet", números 7.098 y 7.100, de la matricula de Pontevedra. ------ Folla: 3 35. Solicitar la concesión de aumento de los aprovechamientos de agua en la Marisma de Campañó. Se acuerda solicitar la concesión de aumento de los "aprovechamientos de aguas" para la "marisma de Campañó", concediendo un voto de confianza al Diputado Sr. Vieitez Cortizo para que formule el proyecto de petición. ------ Folla: 3 36. Conceder ampliación de licencia por dos meses a D. Luis Casais Pardiñas, Director del Sanatorio de A Lanzada. Conceder dos meses de licencia por enfermo, en virtud de indicación del Médico que le asiste, al Médico-Director del Sanatorio de A Lanzada D. Luis Casais Pardiñas, conforme a lo prevenido en el art. 100 del Reglamento de Funcionarios de esta Diputación. ------ Folla: 3 37. Disponer la expedición de títulos al personal dependiente de esta Diputación. A fin de cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, y disposiciones complementarias sobre clasificación y dotaciones del personal; el Pleno acuerda, corrigiendo también aquellos nombramientos que tienen carácter defectuoso, se expidan nuevos títulos a todo el personal dependiente de esta Excma. Diputación. Por último se acuerda: que la próxima reunión del Pleno, tenga lugar el día 26 de junio, a las cuatro de la tarde. = Se levantó la sesión. ------ Folla: 97 Asisten los Sres.: Presidente: Rocafort Martínez. Vicepresidente: Massó García Diputados: Carballal, Cerecedo, González Taboada, Jurado Romero, Muiños Iglesias, Ojea Sarmiento, Vázquez de Silva y Vieitez Cortizo. Secretario: Posse García. Interventor: García Álvarez. Presidida por el Ilmo. Sr. D. Luis Rocafort Martínez y con asistencia del Vicepresidente Sr. Massó García y de los Diputados Sres.: Carballal Morgade, Cerecedo Lapatza, González Taboada, Jurado Romero, Muiños Iglesias, Ojea Sarmiento, Vázquez de Silva y Vieitez Cortizo, celebra sesión el Pleno de esta Excma. Diputación, en el salón de actos del Palacio provincial, siendo las diecisiete horas del día de hoy, veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, actuando el Secretario General de la Corporación Sr. Posse García y asistiendo también el Interventor de Fondos Sr. Álvarez García. Justifican su inasistencia los Diputados Sres. Carpintero Builla, Conde de Ponte, Durán Gómez y García Martínez. Se da lectura al acta de la sesión últimamente celebrada que corresponde al día 12 (doce) del corriente mes, la que por unanimidad es aprobada. Seguidamente, se procede al despacho de los asuntos que figuran en el Orden del día adoptándose los acuerdos que a continuación se expresan. ------ Folla: 97 1. Quedar enterada de las sentencias de 8 y 16 de abril del año actual, dictadas por la Delegación del Tribunal de Cuentas del Reino, en el expediente número 15/1950 de la sala 1ª, Ramo de Gobernación en los desgloses 1º y 8º del expediente general, seguido por irregularidades advertidas, con motivo de la visita de inspección a la Diputación de Pontevedra, y por las que se condena a D. Ramón Lorente Sanjurjo y a D. Álvaro Pintos Fonseca, al pago de 101.119,25 pesetas, intereses legales de demora, costas, reintegros y demás gastos de procedimiento, y a D. Ramón Lorente Sanjurjo, al pago de 4.111 pesetas más con los gastos también que en la otra sentencia se expresan, sin que proceda exigir responsabilidad directa ni subsidiaria a los otros expedientados Sres. Fernández Prida, Basanta del Río y Barrio Pazos. ------ Folla: 97 2. Quedar enterada de la sentencia de 16 de marzo último, del corriente año dictada por la Delegación del Tribunal de Cuentas del Reino, en el expediente nº 15/1950, por la que se declara de alcance, digo, partida de alcance, la suma de 102.439,03 pesetas, de la que es responsable, en concepto de directo D. Bernardino Fondevila de la Iglesia, hoy, sus herederos D. Rafael, Dª. María Luisa, Dª. María del Rosario y D. Antonio Fondevila Mosquera, los cuales son condenados al pago del importe del alcance e intereses legales de demora desde la notificación de la liquidación definitiva. ------ Folla: 97,98 3. Vista la instancia producida por D. Eugenio Redonet Maura, en nombre y representación de la Compañía Telefónica Nacional, de fecha 25 de marzo último, y que quedara pendiente de resolución por acuerdo del Pleno de 29 de abril próximo pasado, en súplica de que se suspendan el procedimiento de apremio iniciado por acuerdo de 23 de abril de 1950, contra dicha Compañía, por percepción de la delegación Especial del Ministerio de la Gobernación, considera indebida, y en cuyo acuerdo se declaró responsables directos del descubierto, al exdirector de la sucursal de la Compañía en esta capital, D. Máximo Garcés García, y al exinterventor de Fondos provinciales D. Ramón Lorente Sanjurjo y estimando en parte, la solicitud promovida por el Letrado de la Telefónica Sr. Redonet, el Pleno de esta Excma. Corporación, acordó por unanimidad, lo siguiente: 1º- Anular todo lo actuado en el expediente incoado contra la Compañía Telefónica Nacional de España, a partir de 17 de octubre de 1950. 2º- Que se retrotraigan todas las actuaciones a la indicada fecha de 17 de octubre de 1950, y se realicen los siguientes trámites en el procedimiento. A) Requerir al preceptor de los libramientos D. Máximo Garcés García, funcionario de la Compañía Telefónica en Vigo, para que haga efectivas las cantidades que percibió de más en esta Diputación provincial. Iniciando el correspondiente de reintegro primero, y si no se efectuase el mismo, proceder por apremio ejecutivo contra sus bienes. B) Como quiera que al otro responsable D. Ramón Lorente Sanjurjo, no puede iniciarse procedimiento contra el mismo, por la razón de seguirle la Delegación del Tribunal de Cuentas que actúa en el expediente nº 15 de 1950, de la sala 1ª de dicho Superior Organismo, por su razón de funcionario de la Diputación, y hallarse incluido este alcance en la sección 3ª del expediente general que instruye dicha Delegación, no se pueden hacer actuaciones contra el mismo, por haberlas asumido el repetido Sr. Delegado del Tribunal de Cuentas. C) Declarar responsable subsidiario de la cantidad ante esta Excma. Diputación - tal como solicitan - a la Compañía Telefónica Nacional de España, la cual responderá en su día, de la posible insolvencia del D. Máximo Garcés García. 3º- No acceder a lo solicitado por la Compañía Telefónica, de estar a resultas de la Sentencia del sumario nº 421 de 1948, en el que están incluidas las sumas percibidas demás, por recibos adulterados de dicha entidad por la indubitable razón de tener que ultimar esta Diputación, cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Cuentas, Estatuto de Recaudación, y demás disposiciones concordantes, los procedimientos contra las personas responsables, y sabido es, que en todo procedimiento de alcance, confluyen en la misma falta, en sus distintos aspectos, las jurisdicciones administrativas y judiciales. 4º- No obstante la Compañía Telefónica, en su carácter de responsable subsidiaria, muy bien puede garantizar los débitos que se persiguen en este procedimiento, realizando el oportuno depósito por su principal, intereses de demora y demás gastos del mismo, y esperar de esta forma el resultado de la Sentencia del Tribunal de Cuentas, y la jurisdicción ordinaria. ------ Folla: 98 4. Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Magistratura del Trabajo de Vigo, resolviendo expediente nº 81/1953, promovido por D. Ramiro Barcala Farto, y noventa y uno más, en reclamación de que se les abonase la gratificación extraordinaria de veintiún días, y cuyo fallo absuelve a esta Diputación por ostentar los demandantes el carácter de jornaleros agrícolas, no comprendidos entre los beneficiarios de la Orden de 30 de octubre de 1952. ------ Folla: 98 5. Quedar enterada de la Sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo en el pleito 2.296 y 58 de 1949, promovido por D. Jesús Martínez Táboas, contra acuerdo de esta Corporación de 18 de abril de 1949, sobre incoación de expediente de reintegro y apremio de 10.920 pesetas, y en cuyo fallo se desestima la demanda y confirma el acuerdo provincial. ------ Folla: 98 6. Quedar enterada de la Sentencia dictada en 25 de abril próximo pasado, por el Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo resolviendo recurso de plena jurisdicción y anulación promovido por D. Miguel Antonio Paz Peón, contra acuerdo de esta Diputación de 31 de julio de 1952, y por la cual se anula y deja sin efecto el acuerdo recurrido. el Pleno acuerda cumplimentar la sentencia recaída, y al propio tiempo iniciar el expediente de caducidad del contrato de conformidad con lo informado por la Asesoría Jurídica. ------ Folla: 98 7. Diose cuenta de la Sentencia del Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo de 29 de abril último, en el pleito promovido por D. Manuel Serén del Río, contra acuerdo de esta Excma. Diputación de 8 de julio de 1952, por el que se destinara a prestar sus servicios como Portero en el Sanatorio de A Lanzada, y cuya parte dispositiva estima la demanda del recurrente en el pleito nº 2.574 y 38 de 1952, revocando y dejando sin efecto el indicado acuerdo. el Pleno, acuerda quedar enterado, a sí como de la providencia presidencial, en virtud de la cual y para cumplimiento de dicha sentencia, fuera reintegrado a su cargo en el Hospital provincial el Sr. Serén del Río. ------ Folla: 98 8. Quedar enterada de la sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, de fecha 20 del corriente, fallando recurso interpuesto por D. Pedro Basanta del Río, contra acuerdo de la Comisión Gestora de 18 de abril de 1949, por el que se acordó iniciarle expediente de reintegro de cantidades no justificadas, y contra providencia del Sr. Presidente de esta Corporación, declarando al Sr. Basanta del Río, incurso en apremio, y cuya sentencia declara expresamente la incompetencia del Tribunal, para conocer del recurso entablado. ------ Folla: 98 9. Elevada consulta por D. Luis Fernández Antrán, Comisionado de esta Diputación en el expediente de apremio que se instruye al deudor de Arcas provinciales D. Manuel Cendón Escudero, sobre resolución adoptada en providencia de fecha 17 de septiembre de 1952 recaída en dicho expediente, esta Corporación, de conformidad con lo informado por la Asesoría Jurídica, acuerda que pase de nuevo el expediente al Comisionado instructor, a fin de que se haga cargo de las retenciones que se efectúen al Sr. Cendón Escudero y realice las aplicaciones parciales de las mismas, con prorrateo a las Arcas de esta Diputación, debiendo estarse especialmente vigilante a toda posible mejora de bienes del deudor, para liquidar con la mayor prontitud el apremio. ------ Folla: 98,99 10. Prestar aprobación a los Padrones de la Tasa de Rodaje correspondientes al ejercicio económico de 1953, y que han sido confeccionados por los ayuntamientos de Tomiño y Moraña, que comprobados por la Intervención de Fondos provinciales arrojan los siguientes resultados: Tomiño, 150 contribuyentes y 1.870 pesetas, Moraña, 301 contribuyentes y 5.740 pesetas. Totales: 451 contribuyentes y 7.610 pesetas. ------ Folla: 99 11. Examinadas las Bases del concurso para la provisión de una plaza de Ayudante de Montes del Servicio de Repoblación Forestal, que eleva el Negociado Central, el Pleno acuerda, dejarlas sobre la Mesa, con el fin de resolver adecuadamente en su día. ------ Folla: 99 12. Habiéndose aprobado en sesión celebrada el día 29 de abril último, la Póliza de Igualado sobre Prestación de Servicios Médico-Quirúrgicos y de Sanatorio, por el Igualatorio del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, a setenta y tres empleados provinciales, debido a tener que incluirse como beneficiarios de dichos servicios, tres empleados más, se acuerda aprobar esta ampliación, entendiéndose que el número de asegurados, alcanza ahora a setenta y seis empleados de esta Diputación, empezando a surtir definitivamente sus efectos el día 27 de mayo de 1953, como así se estipula en dicha Póliza. ------ Folla: 99 13. Quedar enterada del informe que presenta D. Roque Cao Caneda, Perito Agrícola de esta Diputación, relativo a las marismas de la provincia aprovechables para su transformación en explotaciones agropecuarias, acordándose por el Pleno, resolver en su día lo procedente sobre este asunto. ------ Folla: 99 14. Vista la instancia suscrita por D. Juan Guillán Franco, vecino de O Grove, Contratista de las obras de reparación del camino vecinal nº 65-C, de O Grove a San Vicente, interesando se le conceda una prórroga de seis meses para terminar dichas obras, por no haber podido realizar los trabajos al ritmo debido por retrasos en la tramitación de la cesión de la contrata por el adjudicatario D. Eliseo Gulías Iglesias, así como por la dificultad para obtener mano de obra; el Pleno, de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero e Ingeniero Director del Servicio, acuerda acceder a lo interesado concediéndole una prórroga que terminará el 30 de octubre del corriente año, sin que pueda optar a otras, ni tener derecho a la revisión de precios durante este periodo. ------ Folla: 99 15. Se da cuenta de instancia suscrita por D. José Espiña Cortizo, contratista de las obras de terminación del camino vecinal nº 93, de Forcarei a Grava, solicitando prórroga para la terminación de sus trabajos, alegando que el retraso fue originado por la escasez de personal en aquella zona; el Pleno, de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero y el Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, acuerda concederle una prórroga, que terminará el 21 de agosto del corriente año, sin que tenga opción a nuevas peticiones en este sentido, ni a revisión de precios durante su ejecución. ------ Folla: 99 16. Vista la instancia suscrita por D. Florentino Diz Gil, contratista de las obras de reparación de la carretera provincial de Lalín a Puente San Justo, solicitando una prórroga suficientemente amplia para poder terminar dichas obras, alegando para ello varias causas, entre ellas la dificultad de obtención de mano de obra, por estar enclavada la carretera en zona minera; el Pleno de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas e Ingeniero Jefe de Vías y Obras, acuerda concederle una prórroga que finalizará el día 30 del próximo mes de junio, sin que, tenga derecho a nuevas peticiones en este sentido ni a revisión de precios en caso de que se produjera. ------ Folla: 99 17. Vista la Orden de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de 11 del actual, trasladada a esta Excma. Diputación por el Ilmo. Sr. Ingeniero Jefe de Obras Publicas de la provincia, por la que se autoriza la incorporación a los servicios del Estado, del actual ramal provincial de A Toxa, que se considerará como variante de la CC-550 de Pontevedra a O Grove; el Pleno, acuerda quedar enterado y que se efectúe la entrega de dicha vía, a cuyo efecto, se solicitará de la Jefatura de Obras Públicas, se digne señalar día para llevar a efecto lo dispuesto por la Superioridad. ------ Folla: 99 18. Se da cuenta de los planos que eleva el Sr. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, para la construcción del camino rural nº 59-54 de Piñeiro a la carretera de Chapa a Carril, en el ayuntamiento de Cuntis, con cargo al presupuesto extraordinario E, el Pleno, de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero, acuerda prestarle su aprobación. ------ Folla: 99,100 19. Diose cuenta de cubicaciones y planos del proyecto del camino rural nº 58 del Plan y 158 de orden de la Portela a la carretera de Chapa a Carril, en el ayuntamiento de Cuntis, con cargo al presupuesto extraordinario E, que eleva el Sr. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, el Pleno, de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas, y Paro Obrero, acuerda prestarle su aprobación. ------ Folla: 100 20. Vistas las cubicaciones y planos del proyecto del camino rural de Portas a la carretera de A Coruña a Vigo, en el ayuntamiento de Pontecesures, que eleva el Ser. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales; el Pleno, de conformidad con lo informado por la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero, acuerda prestarle su aprobación. Vistas las cubicaciones y planos del proyecto del camino rural del camino vecinal de Berredo a Brantega a Bahiña, que eleva el Sr. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, el Pleno, de conformidad con lo informado por la comisión de Obras Públicas y Paro Obrero, acuerda prestarle su aprobación. ------ Folla: 100 21. Examinadas las cubicaciones y planos del proyecto del camino rural nº 335, de orden de O Confurco a Couso en el ayuntamiento de Ponteareas que eleva el Sr. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, e informa favorablemente la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero; el Pleno acuerda prestarle su aprobación y por lo que respeta a instancia suscrita por el Sr. Alcalde presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, interesando una subvención para mejora de dichas obras, de 10.000 pesetas se acuerda pasarla a informe de la Comisión de Hacienda e Intervención de Fondos provinciales. ------ Folla: 100 22. Se entera el Pleno, de haber sido adjudicada a esta Diputación una furgoneta, con destino a los servicios provinciales, cuya adjudicación se acuerda aceptar, disponiéndose el pago de la misma, contra la consignación del capítulo art. de la parte de gastos del Presupuesto vigente, declarando también de abono los gastos que ocasionará la recepción de la misma. ------ Folla: 100 23. Resultando inadecuado para los servicios que presta en la actualidad, el Turismo P. O. 5186, marca Ford, modelo Galgo, 4 cilindros, 17-H.P., 5 plazas, propiedad de esta Excma. Diputación provincial; el Pleno acuerda proceder mediante la oportuna subasta a la venta del vehículo reseñado, fijando como precio mínimo el de 55.000 pesetas. ------ Folla: 100 24. Siendo de imprescindible necesidad la adquisición de una furgoneta con destino a los servicios provinciales, así como la venta del coche destinado a la Presidencia marca Horch, matrícula M-54722, de 7 plazas, 8 cilindros y 30 H.P. de potencia fiscal; el Pleno acuerda proceder, mediante la oportuna subasta, a la venta del vehículo citado, fijando como precio mínimo el de 30.000 pesetas. ------ Folla: 100 25. Se da cuenta de instancia suscrita por D. Benito Crespo García, Contratista de las obras de terminación de la 3ª sección de la carretera de Ponte Caldelas a Soutomaior a Barbudo, en súplica de que se ordene la devolución de la fianza depositada para responder de las mencionadas obras, toda vez que ha transcurrido el plazo de garantía que señala el pliego de condiciones; el Pleno, vistos los informes emitidos por el Sr. Ingeniero Director del Servicio de Vías y Obras provinciales, la Intervención de Fondos y el Negociado de Fomento, en los que no se oponen reparos a la petición del Sr. Crespo García, acuerda acceder a lo solicitado y que se proceda a la devolución de la fianza constituida como Contratista de las obras de la carretera de que se deja hecho mención. La presente acta de la sesión ordinaria de veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y tres (29 de mayo de 1953) continúa en el libro siguiente. ------

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición