Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido Folla: 171 Presidente: Sr. Peláez Casalderrey. Vicepresidente: Sr. Puig Gaite. Diputados: Sr. Alonso Alvarez, Caldas García, Castro Alvarez, Fernández Figueroa, Fernández Novoa, González Taboada, Jiménez Jiménez, Lopo González, Mestres Escudé, Núñez Pascual, Otero Rey, Piñeiro Acosta, Rodríguez Blanco, Romero Pacheco, Sanmartín Losada. Secretario: Sr. Rosón Pérez, Interventor: Sr. Mora Clavería. 1. En el Palacio Provincial de Pontevedra, siendo la hora de las dieciocho del dia treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, se reunen los señores Vicepresidente, ILtmo. Sr. Don Antonio Puig Gaite y los Diputados Don Antonio Alonso Alvarez, Don Ramón Caldas García, Don José Castro Alvarez, Don Emilio Lopo González, Don Manuel Mestres Escudé, Don Alejo Núñez Pascual, Don Pedro Otero Rey, Don Victoriano Piñeiro Acosta, Don Saturno Rodríguez Blanco, Don Antonio Romero Pacheco y Don Miguel Sanmartín Losada, con objeto de celebrar la sesión ordinaria que corresponde a este dia, bajo la Presidencia del ILtmo. Sr. Don José Luis Peláez Casalderrey, actuando de Secretario el titular de la Corporación, Don Pascual Rosón Pérez. Asiste también el Interventor de Fondos Provinciales, Don Emilio Mora Clavería. Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a tratar de los asuntos consignados en el Orden del Dia formado para esta sesión, cuyo resultado es el siguiente: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 26 de agosto último. Se han cumplimentado los acuerdos adoptados en dicha sesión. ------ Folla: 171 2. Nuevos precios estancias Establecimientos Diputación Barcelona. Queda enterada la Corporación de la fijación de los precios por estancias de enfermos del Instituto Psiquiátrico Femenino de San Baudilio de Llobregat y del Sanatorio Psiquiátrico Ntra. Sra. de Monserrat, según tarifas que han de regir a partir de 1º de xaneiro de 1976 al objeto de contar con crédito necesario para tales aumentos, dando cuenta de ello al Negociado de Hacienda e Intervención de Fondos Provinciales a fin de tenerlo en cuenta cuando se forme el nuevo presupuesto para el año próximo. El precio de dichas estancias pasará de 230 a 306 pesetas diariamente. ------ Folla: 171 3. Nuevos precios estancias en otros Establecimientos. Lo mismo se acordó que a partir de 1º de xaneiro de 1976 se satisfagan las estancias de acogidos en el Instituto Médico Pedagógico Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Betanzos, que pasa a ser de 310 pesetas estancia-dia; y el de los Hermanos de San Juan de Dios, de Valladolid, el de 300 pesetas por enfermos subnormales internados en dicho establecimiento benéfico. ------ Folla: 171 4. Nuevos precios en el Manicomio de Conxo. Queda enterada la Corporación del importe de atenciones y asistencia extrahospitalaria que se presta por el personal facultativo del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo a enfermos mentales de esta provincia, cuyo precio de revisión por enfermo lo fija dicho Centro en 400 pesetas y el de la visita a domicilio en 1.500 pesetas. ------ Folla: 171 5. Denunciar convenio con el Instituto Nacional de Previsión. Se denuncia con tres meses de anticipación el Convenio que tiene establecido este Organismo a través del Hospital Provincial con el Instituto Nacional de Previsión, para prestación de los servicios a los afiliados a la Seguridad Social, con efectos de 1º de xaneiro de 1976, fijando la tasa de 2.000 pesetas por cama y día, toda vez que el precio que se tiene fijado para el año actual de 1.600 pesetas no alcanza a compensar los gastos que se ocasionan diariamente en el Hospital Provincial. ------ Folla: 171 6. Aprobar bases provisión becas curso escolar 1975/76. Se aprueban las Bases para la provincia de Becas en el nuevo Curso escolar 1975/76 que propone la Comisión de Cultura y que se les dé la publicidad reglamentaria. ------ Folla: 171 7. Aprobar ayudas económicas estudios hijos funcionarios. También se aprobaron las Bases para la concesión de Ayudas económicas para estudios de hijos de funcionarios para el nuevo Curso escolar 1975/76, de acuerdo con la propuesta que formula la Comisión de Cultura. ------ Folla: 171 8. Aprobar incremento cuantía de premios trabajo Catedrático y Tesis y Tesinas. Se aprueba por la Corporación el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo, relativo al otorgamiento de premios, quedando fijado en 100.000 pesetas para trabajos suscritos por Catedrático o por Profesor agregado de la Universidad de Santiago; las Tesis de Doctorado serán cuatro con premios de 40.000 pesetas cada uno y otros cuatro para Tesinas de Licenciatura en la cuantía de 20.000 pesetas cada uno, para el año nuevo de 1976, y que se consignen dichos premios al formar el presupuesto del próximo año. ------ Folla: 171 9. Subvención Ayuntamiento Pontevedra montaje Stands información Provincia. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Pontevedra por importe de 400.000 pesetas, por el montaje de los stands, gráficos y carteles, locales para exposición e información, etc, con motivo de las Fiestas Patronales de la Peregrina. ------ Folla: 171 10. Aprobar proyecto y presupuesto de obras en la Finca Areeiro. Se aprueba el proyecto y presupuesto de obras a realizar en la Finca Areeiro por un importe total de 487.192 pesetas y para la construcción de tres portalones por un total de 108.250 pesetas y como quiera que resulta insuficiente la consignación de la partida 2,1604-138, se acuerda habilitar crédito por la diferencia o en su caso que se consigne en el nuevo presupuesto ordinario a formar para el próximo ejercicio de 1976. ------ Folla: 171 11. Designar representación en el Comité ejecutivo de Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, de 7 de mayo del año actual, y a fin de que se constituya el Comité Ejecutivo a que se refiere la Clausula sexta del citado Convenio, se designan como Vocales de esta Diputación en dicho Comité, al Presidente de la Comisión de Agricultura Don Luis González Taboada y al Vocal de la misma Comisión Don José Fernández-Novoa Rodríguez. ------ Folla: 171 12. Aprobación del Plan Complementario de Cooperación 1975. Queda enterada la Corporación de la resolución dictada por el Ministerio de la Gobernación de fecha 10 del actual, aprobando el Plan Complementario de Cooperación 1975, con una aportación provincial de 25.280.000 pesetas y una aportación municipal de 62.800.077 pesetas, de acuerdo con los pronunciamientos que se señalan en dicha resolución. ------ Folla: 171 13. Ampliar préstamo de la Caja de Ahorros a la Junta de la Caja de Anticipos de Cooperación. Queda enterada la Corporación del dictamen emitido por la Junta Administradora de la Caja de Anticipos de Cooperación, por el que se acordó ampliar el préstamo con la Caja de Ahorros Provincial por treinta millones de pesetas más, en la misma forma condiciones y reintegro del anterior a que se refiere el acuerdo de 28 de mayo de 1974. ------ Folla: 171 14. Autorizar en precaria instalación de linea alta tensión Finca A Lanzada. Visto el escrito formulado por Don Isidoro Calleja García para conduccción de una línea aérea y de alta tensión sobre la finca de A Lanzada, propiedad de esta Diputación, tal autorización se efectúa en precario y revocable en cualquier momento que lo estime oportuno este Organismo, debiendo quedar obligado tal beneficiario a realizar el tendido por su cuenta y riesgo, sin indemnización alguna, y en un plazo no superior a tres meses y por el sitio que le señale la Diputación, debiendo darse cuenta de este acuerdo al Ministerio de la Gobernación a tenor de la fijada en el apartado 4º del art. 95 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, cuya cesión precarista no se lleva a cabo hasta tanto se reciba la resolución de tan Alto Centro Directivo, y todos los gastos que se ocasionen serán de la exclusiva cuenta del peticionario. ------ Folla: 171 15. Aprobar suplemento de crédito dentro del Presupuesto Extra "K" con cargo a la aportación del Presupuesto Ordinario. Vista la propuesta de Suplemento de Crédito con cargo a la aportación del Presupuesto Ordinario, dentro del Presupuesto Extraordinario "K", de conformidad con los informes emitidos por la Intervención de Fondos, Secretaría General y Comisión de Hacienda, se presta aprobación al expediente de Modificación de Crédito nº 4, por un total de 10.257.470 pesetas, cuyo detalle es el siguiente: Estado de Ingresos Capº VI.- Extraordinarios y de capital art. 7º.- Aportación de otros Presupuestos Con. 2.- Aportación del Presupuesto Ordinario para ejecución de obras en el Hospital Provincial 10.257.470 Total aumento de Ingresos 10.257.470 Estado de Gastos Créditos que se suplementan Capº VII.- Extraordinarios y de capital art. 2º.- Inversiones producidas de ingresos Part. 14.- Para obras en el Hospital Provincial 10.257.470 Total créditos que se suplementan 10.257.470 Se acordó exponer al público dicho expediente por término de quince dias, a efectos de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 4 del art. 215 del vigente Reglamento de Haciendas Locales. Por tratarse de un presupuesto extraordinario que no está dotado de operación de crédito, en la misma fecha en que se haga pública la notificación del acuerdo en el B.O. de la provincia, deberá remitirse copia del expediente al Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, tal como dispone el art. 22 de la Ley 48/1966, de 23 de octubre. ------ Folla: 171 16. Aprobar Liquidaciones de obras. Se presta aprobación a las siguientes certificaciones-Liquidaciones de obras a favor de los contratistas y por los importes que a continuación se expresan, incluidos honorarios técnicos. Concepto Contratista Pesetas Con cargo al Presupuesto Ordinario Reparación del c.v. de Vilarchán José Malvar, a Sanomedio Construcciones, S.L. 374.730 Ensanche en el km 2,200 al 2,600 José Malvar, de la Cª de Ponteareas a As Neves Construcciones, S.L. 61.080 Variante en curva en el km. 5.700 José Malvar, de la Cª de Ponteareas a As Neves Construcciones, S.L. 142.566 Cierre del Parque Comarcal de Don José Barreiro, Lalín Rodríguez 149.842 Conservación y acondicionamiento de edificio de A Lanzada Don Angel Alonso Pérez 1.569 Acceso a los Miradores de Citania y Deva, en A Cañiza Don Daniel Deaño Sarabia 150.000 Adicionales de Reforma y acondi- cionamiento de la Sala Santa Ana, en el Hospital Don Benigno Esperón Sertal 51.297 Bacheo urgente con aglomerado en el c.v. de acceso a Las Ermitas en A Lama Don Manuel Bugallo Nogueira 6.300 Bacheo urgente con aglomerado del c.v. de la Playa de Aguete Don Manuel Bugallo Nogueira 6.000 Mejora de la Cª de Guillarei-A Ramallosa a Mañufe, en Gondomar Raymundo Vázquez, S.A. 1.273.087 Construcción Armarios empotrados en diversas Salas y otros del Hos- pital Provincial (sin honorarios técnicos) Don Benigno Esperón Sertal 2.673 Red de distribución eléctrica a as- censor y otros en el Hospital (sin honorarios técnicos) Don Benigno Esperón Sertal 8.500 Ampliación de Central de Oxígeno y otros en el Hospital (sin honora- rios técnicos) Don Benigno Esperón Sertal 5.775 Obras complementarias Refugio Pescadores en el Coto de Monda- riz-Rio Tea, (A.P. 31-7-75 y R.P. 2953 de 1-9-75) I.C.O.N.A. 256.160 Con cargo al Presupuesto Extraordinario "Q" c.v. Cidadella a Picoto José Malvar, Construcciones S.L. 937.000 Con cargo al Presupuesto Extraordinario "R" c.v. de Alján a Peneda (Redondela) Raymundo Vázquez, S.A. 53.754 c.v. de Negrelos a Pedroso Don Anselmo Fernández Sarmiento 1.009.189 c.v. de Lamosa a A Franqueira Construcciones D. Casás 173.532 c.v. de Campo a Pardevila Don Manuel Bugallo Nogueira 428.910 ------ Folla: 172 17. Aprobar expedientes de fallidos. Vistos los expedientes de fallidos y de conformidad con lo informado por la Comisión de Hacienda, se acuerda dar de baja en el Libro General de Rentas y Exacciones y de data definitiva en la Cuenta de los Recaudadores, las siguientes cantidades y por los conceptos que se expresan: Por Tasa, Farmacia y Fondo Mejora Hospital, Taller de Artes Gráficas del Hogar Provincial y 10% Imposición provincial amortización de empréstitos, correspondientes a los años 1971 a 1974, ambos inclusive: Por rectificación de contraido 3.064 pesetas Por domicilio desconocido 23.721 " Por insolventes 32.121 " Total 58.906 pesetas ------ Folla: 172 18. Aprobar Cuenta de Caja Presupuesto Ordinario 2º trimestre. Se presta aprobación a las Cuentas de Caja del Presupuesto Ordinario correspondientes al 2º trimestre del corriente año, rendidas por el Sr. Depositario de Fondos Provinciales y en las cuales figura el conforme del Sr. Interventor de Fondos, cuyo resúmen es el siguiente: Importan los ingresos 378.880.742,08 pesetas Importan los gastos 222.918.293,00 " Existencia en Caja para el siguiente trimestre 155.962.449,08 pesetas ------ Folla: 172 19. Expediente expropiación terrenos colindantes Ciudad Asistencial Infantil. Examinado el expediente relativo a la adquisición de unos bienes propiedad de Don Ramón González Lorenzo, sitos en la parroquia de Marcón, contiguos al emplazamiento de las cámaras depuradoras de la Ciudad Asistencial Infantil y de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, que se consideran necesarios para la ampliación de las expresadas cámaras, ya que no existe, en la actualidad, espacio necesario para ello, se acuerda iniciar el oportuno expediente de expropiación forzosa, ofertando al propietario de dichos bienes hasta un máximo de 850.000 pesetas, de acuerdo con el dictamen del tercer Perito, y que se instruya el expediente con levantamiento de las actas de deslinde y ocupación que señala la vigente Ley de Expropiación forzosa. ------ Folla: 172 20. Enterarse firma escritura préstamo importe Presupuesto Extra "T" fijando tipo de interés. Por la Presidencia se da cuenta de que el pasado día 26 ha formalizado con el Banco de Crédito Local de España la oportuna escritura del empréstito por importe de 94.691.280 pesetas, para financiar las obras consignadas en el Presupuesto Extraordinario "T", con variación del tipo de interés, autorizado por el Gobierno de la Nación que queda fijado en el 8,25 en vez del 7,25 que establecían las bases de tal contrato. ------ Folla: 172 21. Adjudicar obras mejora pavimento c.v. que une a los de Xesteira a Playa de Couto. Se adjudica definitivamente la subasta de las obras de mejora de pavimento del camino que une los de Xesteira a Playa de Couto de Abajo con el de Dena a Meaño, a favor del único licitador Construcciones D. Casás, en la cantidad de 399.999 pesetas, tipo de licitación. ------ Folla: 172 22. Adjudicar obras reparación del c.v. de acceso a Montecelo. Igualmente se adjudica definitivamente el concurso-subasta para la ejecución de las obras de Reparación del camino de Acceso a Montecelo, al contratista Don Porfirio Diz Baltasar, en la cantidad por él licitada de 1.930.339 pesetas. ------ Folla: 172 23. Declarar desierta 2ª subasta variante Cª Vilapoua A Estrada. Se declara desierta la 2ª subasta de las obras de "Variante de la Cª de Vilapouca a A Estrada, en Forcarei", por no haberse presentado plica alguna optando a dichas obras durante el plazo de exposición al público. ------ Folla: 172 24. Adjudicando directamente las obras anteriores. Se da cuenta de instancia suscrita por el contratista Don Anselmo Fernández Sarmiento, solicitando la adjudicación de las obras de "Variante de la carretera de Vilapouca a A Estrada, en Forcarei". Teniendo en cuenta que dichas obras fueron declaradas desiertas en dos subastas consecutivas y de conformidad con la propuesta de la Comisión respectiva, se acuerda adjudicarlas directamente al expresado contratista, Sr. Fernández Sarmiento, con arreglo a las bases de subasta y por el precio que sirvió de tipo, de 1.100.000 pesetas. ------ Folla: 172 25. Aprobación definitiva proyecto Reforma instalación calefacción Palacio. Por no haberse presentado reclamación alguna contra el mismo durante el plazo de su exposición al público, se aprueba definitivamente el proyecto de "Reforma de instalación de calefacción y sustitución de caldera con quemador de fuel-oil en el Palacio Provincial", acordándose anunciar el concurso-subasta para la ejecución de dichas obras con arreglo a las bases ya aprobadas por el Pleno en sesión de 26 de junio pasado. ------ Folla: 172 26. Aprobación definitiva proyectos cc.vv. incluidos Presupuesto Extra "U". Publicados en los Boletines Oficiales de la Provincia, de fechas 14 de julio y 8 de agosto del año actual, los proyectos de caminos vecinales incluidos en el Presupuesto Extraordinario "U", y no habiéndose formulado reclamación alguna contra los mismos durante el plazo de su exposición al público, se aprueban definitivamente los expresados proyectos. ------ Folla: 172 27. Aprobar presupuesto adicional Refugio Pescadores en Coto de Mondariz. Se aprueba el presupuesto adicional que formula I.C.O.N.A. para las obras de construcción de un Refugio de Pescadores en el Coto de Mondariz, del rio Tea, por un importe de 231.186 pesetas, y que se libren a dicha Entidad en su día por ser la que está ejecutando las obras de referencia. ------ Folla: 172 28. Aprobar presupuesto distribución de aguas y depuración en la Ciudad Asistencial Infantil y Residencia S.S. Aprobar el proyecto y presupuesto adicional correspondiente a las obras de distribución de agua potable y depuración de aguas residuales a la Ciudad Asistencial Infantil de Montecelo y Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, comprometiéndose a abonar la Diputación la cantidad de 2.095.241 pesetas, y que se habilite el crédito necesario o en su caso se consigne en el Presupuesto Ordinario a formar para el año 1976. ------ Folla: 172 29. Aprobar proyectos y presupuestos varias obras en cc.vv. Se presta aprobación a los proyectos de los caminos de La Goulla al Cuartel, con un presupuesto de ejecución por contrata de 5.429.000 pesetas; c.v. de la Cª de A Lanzada a San Vicente a Balea por 2.897.500 pesetas; Acceso al Parque de Maquinaria de Codeseda por 250.000 pesetas; Acceso a Santa Maria de Cornazo por 840.000 pesetas; Transformación de firme del c.v. de Moraña a Cequeril por 1.903.200, Afirmado en los ensanches del c.v. de Mosqueiro a Puente Estacas por 781.565 y Acceso a Deslote y Caucho Atlántico S.A. en las Gándaras por 441.640 pesetas; y que se expongan al público a los efectos reglamentarios. ------ Folla: 172 30. Expediente expropiación terrenos construcción Viaducto Interprovincial de Catoira. Iniciar el expediente de expropiación de terrenos que son necesarios ocupar con motivo de la construcción del Viaducto Interprovincial de Catoira, en la parte que corresponde a dicho término municipal, designando perito de la Administración al Ayudante de Vias y Obras Don José Mª Sánchez Rivas, cuyas tasaciones abonará el Ayuntamiento de Catoira según compromiso contraído a tal fin. ------ Folla: 172 31. Conceder prórroga para terminación obras cc.vv. Virgen de la Roca y Figueiro a Goián. Se accede a lo solicitado por José Malvar, Construcciones, S.L., concediéndole una prórroga de tres meses a partir de la fecha de adopción de este acuerdo, para la terminación de las obras de reparación de los caminos Virgen de la Roca y Figueiro a Goián, de acuerdo con los informes de la Dirección de Vias y Obras Provinciales y Comisión informativa correspondiente. ------ Folla: 172 32. Rescisión de obra cc.vv. de acceso a Lourizán y devolución de la fianza. Se accede a lo solicitado por Don Porfirio Diz Baltasar, en relación con la devolución de la fianza en valores del Estado que tiene constituida en la Depositaría Provincial, con motivo de la adjudicación de la obra titulada camino de Acceso a Lourizán, cuyas obras no pudo llevar a cabo por no haberse puesto a su disposición los terrenos necesarios para ello por lo que procede llevar a cabo la rescisión de la obra sin culpa alguna por parte del contratista. ------ Folla: 172 33. Bases concurso aprovechamiento maderable Finca Mouriscade. Se aprueban las bases que han de regir en el concurso a celebrar para el aprovechamiento maderable de la Finca Mouriscade y que se expongan al público a efectos de reclamaciones. ------ Folla: 172 34. Aprobar propuesta pintura exterior varias Salas Hospital. Se aprueba el proyecto de pintura exterior y en varias Salas en el Hospital Provincial, redactado por el Arquitecto Don Enrique Barreiro Alvarez, por importe de 3.246.421,83 pesetas, y que se exponga al público a efectos reglamentarios. ------ Folla: 172 35. Aprobar obras adicionales cc.vv. incluidas en el Presupuesto Extra "R". Se aprueban las siguientes propuestas de obras adicionales que formula el Sr. Ingeniero-Director de Vias y Obras correspondientes a caminos incluidas en el Presupuesto Extraordinario "R", cuyas cantidades líquidas son las siguientes: Camino Importe De San Salvador al Empalme 60.618,00 De Gondomar a Chenlo 278.476,00 De Sotolobre a Corzanes 119.755,00 De Iglesia a Playa de Area 122.931,00 De Simes a Agís 51.000,00 De András a Bayón 125.483,00 De La Carambola 104.283,00 De Xil a Barrantes 40.800,00 De Lamosa a Picoto y Parada 98.666,00 Rampa al Mosteiro y Grupo Escolar 59.160,00 De Villanueva a Vista Real 355.005,00 De Xil a Barrantes 30.600,00 De Dimo a Coage 58.312,00 De Cruz de Maceira a Meira 131.846,00 De Carril a Dimo 15.268,00 De Virgen del Camino a Ribadelouro 138.600,00 De Cerdedo a Amil y Xeve 389.401,00 De Santo Domingo a Sanguiñeda 562.500,00 De La Bouza a Beira Mar 82.888,00 De Cerdedo a Amil 223.030,00 Las expresadas obras, por no exceder del 20% de los presupuestos de adjudicación, se llevarán a cabo por los contratistas-adjudicatarios de las obras principales, según señala el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. ------ Folla: 172 36. Aprobar obras Parques Comarcales Maquinaria Codeseda y Caldas de Reis. Se aprueban las propuestas de obras adicionales en los Parques Comarcales de Maquinaria de Codeseda y Caldas de Reis, por el importe de 296.755,72 pesetas para cada obra, las que se llevarán a cabo por los contratistas-adjudicatarios de las obras principales por no exceder del 20% de los presupuestos de adjudicación, según señala el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y que se habiliten los créditos necesarios para ello. ------ Folla: 172 37. Aprobar obras Accesos Viaducto de Frieira. Se aprueban los proyectos adicionales de las obras de Accesos al Viaducto de Frieira, consistentes en una escalera metálica para acceso a la estación, por importe de 444.439 pesetas para cada obra, las que se llevarán a cabo por los contratistas-adjudicatarios de las obras principales por no exceder del 20% de los presupuestos de adjudicación, según señala el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y que se habiliten los créditos necesarios para ello. ------ Folla: 172 38. Jubilación por edad de D. Manuel Cendón García. Se declara jubilado con efectos de 29 de octubre próximo, por cumplir los 70 años de edad, al Carpintero del Hospital Provincial Don Manuel Cendón García, debiendo elevarse el expediente a la MUNPAL, para la asignación del haber pasivo correspondiente, con efectos de 1º de noviembre siguiente. ------ Folla: 172,173 39. Autorización para residir en Vigo al Oficial Don Alvaro Sieiro Reinaldo y abono de tiempo de servicio. Se autoriza al Oficial Técnico de Administración General de esta Diputación, Don Alvaro José Sieiro Reinaldo, para residir temporalmente en el término municipal de Vigo, dando cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local y al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. Asímismo, se le reconoce, a efectos de aumentos graduales, 1 año, 2 meses y 10 dias de servicios prestados en propiedad en el Ayuntamiento de Lugo con anterioridad a su adscripción a esta Diputación Provincial. ------ Folla: 173 40. Admitidos concurso plazo Recaudador Zona Cambados. Se declaran aspirantes admitidos al concurso para cubrir en propiedad la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona de Cambados, a los señores siguientes: 1. Don Jesús Pintos Santos, que desempeña la plaza de Auxiliar Adminis- trativo de esta Diputación, y 2. Don Manuel Posse de la Linde, actual Recaudador de la Zona deTui, en esta provincia. No se declara excluido a ningún concursante. ------ Folla: 173 41. Crear plazas Plantilla Funcionarios. Se crean en la Plantilla de Funcionarios de esta Diputación, las siguientes plazas: Nº Concepto-plaza Coeficiente 1 Albañil 1,7 1 Ayudante guardadora 1,3 16 Médicos Adjuntos 4 17 Médicos Auxiliares y de Guardia 4 2 Médicos Anestesistas 4 4 Matronas 1,9 12 Enfermeras 1,9 2 Practicantes 1,9 20 Auxiliares de Enfermera 1,7 2 Auxiliares Puericultoras 1,7 2 Instrumentistas 1,7 Las dos primeras plazas corresponden al Grupo de Servicios Especiales-Subgrupo de Oficios Varios; las de Médicos del Hospital pertenecen al Grupo de Técnicos; las tres siguientes al de Técnicos-Auxiliares y las tres restantes al de Servicios Especiales-Oficios Varios, declarando a extinguir las plazas expresadas en el cuadro de puestos de trabajo laboral. Asímismo, se acuerda suprimir en la Plantilla de Funcionarios, la observación de "a extinguir" a las tres plazas de Carpinteros, nums. 190, 191 y 192, por estimarse que de momento son indispensables para el normal funcionamiento de los Centros provinciales en que se hallan adscritos. ------ Folla: 173 42. ------ Folla: 173 42. Autorización a funcionarios para asistir a Cursos y otros actos. De acuerdo con lo señalado en el párrafo 2 de la norma 5ª de la Orden de 18 de julio del corriente año, se autoriza la asistencia al III Symposium Nacional de la Asociación Española de Carretera en A Coruña, de Don Eloy Fernández-Valdés Rodríguez, Ingeniero Director del Servicio de Vias y Obras Provinciales; al Seminario sobre Organización de Servicios Extrahospitalarios Psiquiátricos, en Oviedo, de Don José María Teijeiro Rois, Director contratado del Sanatorio Psiquiátrico de El Rebullón, y a Don José Covelo Neira, Jefe de los Servicios Administrativos del Hogar Provincial, para asistir al Centro de Estadística e Informática de Hospitales, en Palma de Mallorca. ------ Folla: 173 43. Autorización para contratación temporal de 5 Mozas de Sala. Vistos los oficios del Hospital solicitando la contratación temporal de cinco Mozos de Sala por el período de tres meses, por necesidades urgentes del servicio, la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Gobierno que estima justificada la necesidad de esta contratación para poder otorgar los permisos reglamentarios al personal de plantilla y contratado, acuerda acceder a lo solicitado, dando cuenta a la Dirección General de Administración Local y toda vez que está acreditada la existencia de consignación presupuestaria para atender a dicho gasto, pero bien entendido que este personal cesará inexcusablemente al finalizar el tiempo de su contrato sin derecho a indemnización de ninguna clase. El haber mensual asignado, incluido mejoras y toda clase de asignaciones o emolumentos, se fija en 12.451 pesetas. ------ Folla: 173 44. Formalizar contrato para dotar Plazas en El Rebullón con cargo a vacantes Plantilla. Con cargo a vacantes de Plantilla de Funcionarios para servicio del Hospital Psiquiátrico Provincial de El Rebullón, se acuerda formalizar contratos administrativos para las plazas siguientes: Nº Concepto-plaza Coeficiente 1 Cuidadora psiquiátrica 1,4 1 Asistente Social 1,9 1 Telefonista 1,7 1 Jardinero 1,7 1 Albañil 1,7 1 Fontanero 1,7 1 Carpintero 1,7 Se acuerda, asímismo, se provisten en propiedad las citadas plazas y que se proceda a la confección de las bases y programa que debe aprobar la Corporación Provincial, dando de todo ello cuenta a la Dirección General de Administración Local para la previa autorización, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 21 de marzo del corriente año. En cuanto a la plaza de Cuidadora psiquiátrica, cuyo titular hará de Jefe de Equipo, mientras no se proviste en propiedad se le elevará la prolongación de jornada hasta 100 horas en total (incremento 50 horas), por lo que la retribución por este concepto se eleva a 33.600 pesetas al año. Asímismo, se eleva en 26.400 pesetas la gratificación, por trabajos extraordinarios y especiales, con previa autorización de la Dirección General de Administración Local. ------ Folla: 173 45. Autorizar contratación vacantes Plantilla Peones camineros. Se acuerda autorizar la contratación de las plazas vacantes en Plantilla de Peones camineros de Vias y Obras. ------ Folla: 173 46. Convocar oposición libre para cubrir en propiedad vacantes en Plantilla de Auxiliares de Administración General. Se aprueba la convocatoria para cubrir en propiedad plazas vacantes de la Plantilla de Funcionarios, de Auxiliares Administración General, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Administración Local publicada en el B.O. del Estado de 28 de agosto último, anulándose la convocatoria y demás actuaciones practicadas en relación con tales plazas en virtud de lo dispuesto en la Disposición final 2ª del Decreto de 21 de marzo del corriente año, haciéndose constar que la Secretaría de esta Excma. Diputación esta clasificada en 1ª Categoría, Clase 3ª. En la anterior convocatoria no se exigía estar en posesión de título de Enseñanza Elemental, Graduado Escolar o similar, pero en la nueva convocatoria es requisito indispensable estar en posesión de alguno de dichos titulos por disponerlo así el apartado c) de la base de la Dirección General de Administración Local. ------ Folla: 173 47. Convocar oposición libre para cubrir una plaza vacante en Plantilla de Oficial Técnicos de Administración General. Se aprueba la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza vacante de la Plantilla de Funcionarios, de Oficial Técnico de Administración General, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Administración Local, publicada en el B.O. del Estado de 26 de agosto último, anulándose la convocatoria y demás actuaciones practicadas en relación con tal plaza en virtud de lo dispuesto en la Disposición final 2ª del Decreto de 21 de marzo del corriente año, haciéndose constar que la Secretaría de esta Excma. Diputación Provincial está clasificada en 1ª Categoría, Clase 3ª. ------ Folla: 173 48. Elevar a la Dirección General de Administración Local escrito de funcionario solicitando mejora de coeficiente. Visto el escrito formulado por Don Ricardo García de Longoria Antúnez, Delineante Topógrafo, interesando se le fije el coeficiente 3,6 con efectos de 1º de julio de 1973, en vez del 2,3 que le fué asignado por la Dirección General de Administración Local, a cuyo escrito acompaña certificación de la Dirección General de Universidades e Investigaciones sobre equivalencia de su título al coeficiente 3,6, se informa favorablemente tal petición y que se envíe a la Dirección General de Administración Local para la aprobación y visado de dicha plaza en la Plantilla, quedando pendiente el de fijación de asignaciones voluntarias hasta tanto que la Dirección General confirma tal coeficiente para poder reconsiderar las asignaciones que viene percibiendo. ------ Folla: 173 49. Aplicar nuevas Tablas Salarios a personal afectado. Aplicar las nuevas Tablas Salariales al personal afectado por el convenio Colectivo Sindical Provincial de Industria, Siderometalúrgica, con efectos de 1º de xaneiro del corriente año, dando traslado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local, debiendo quedar absorvidos las mejoras económicas establecidas con las de carácter graciable que viene disfrutando el personal laboral. ------ Folla: 173 50. Aplicar Decisión Arbitral Obligatoria que afecta a Maestro Profesor de Música e Instructora Hogar. Aplicar la Decisión Arbitral Obligatoria dictada por la Delegación Provincial de Trabajo en 11 de marzo último, que afecta a los puestos de trabajo de Maestro Preceptor de Música e Instructora de Enseñanza del Hogar, cuyas mejoras económicas deben quedar absorvidas con las de carácter graciable que disfruta dicho personal laboral, debiendo darse traslado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local. ------ Folla: 173 Protocolo. Queda enterada la Corporación de los siguientes escritos: 51. Agradecimiento Presidente Junta Patronato Universidad. Del Presidente de la Junta del Patronato de la Universidad de Santiago, agradeciendo a la Corporación la ayuda cultural que le viene prestando. ------ Folla: 173 52. Agradecimiento del Director Museo Provincial. Del Director del Museo Provincial, agradeciendo el apoyo prestado por la Corporación al Patronato de dicho Centro. ------ Folla: 173 53. Ayuntamiento de Sanxenxo comunicando calle Pontevedra en Portonovo. Del Ayuntamiento de Sanxenxo, dando cuenta de haberse dado el nombre de Pontevedra a una de las calles de Portonovo. ------ Folla: 173 54. Manifestar enérgica repulsa por actos vandalismo y manifestar adhesión S.E. Jefe Estado. La Corporación Provincial acordó manifestar su enérgica repulsa por los actos de vandalismo que se han realizado contra representaciones de España en algunos países europeos, así como por las inadmisibles ingerencias en asuntos de nuestra soberanía nacional. También se acordó manifestar la plena adhesión de la Corporación Provincial y pueblo de Pontevedra al Caudillo de España con motivo del XXXIX aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado y a la labor del Gobierno por mantener en nuestra Patria el orden, el progreso y la paz, uniendo el clamor de esta provincia al que el dia 1º de octubre se producirá en la manifestación del pueblo de Madrid en la Plaza de Oriente. ------ Folla: 173 Ruegos y preguntas 55. Ruego se interese Ministerio Obras Públicas se tenga en cuenta peculiaridades agro gallego al confeccionar el Reglamento de carreteras. El Diputado Sr. Piñeiro Acosta, interesa del Ministerio de Obras Públicas que al confeccionar el Reglamento de Carreteras se tengan en cuenta las características y peculiaridades del agro gallego para fijar las alineaciones al otorgar los pliegos de condiciones que formulen las Direcciones de Vias y Obras Provinciales y las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas. ------ Folla: 173,174 56. Para que los Planes de Obras de Acción Comunitaria incluidas en Planes Provinciales sean subvencionados que se organice un curso de confección sobre Mancomunidades designando Comisión. Por el Diputado Sr. Castro Alvarez, se formulan los ruegos siguientes: 1º) Que los Planes de Obras de Acción Comunitaria que presenten los Ayuntamientos y sean incluidos en Planes Provinciales, sean subvencionados hasta un máximo del 25% con cargo a fondos de la Diputación Provincial. 2º) Que se organice un curso de conferencias sobre el tema de Mancomunidades intermunicipales a realizar el próximo año, en este Palacio Provincial, consignándose en el Presupuesto Ordinario la cantidad necesaria. A este efecto, la Corporación acuerda designar una Comisión Especial presidida por Don Antonio Puig Gaite e integrada por los Diputados Sres. Castro Alvarez, Alonso Alvarez y Sanmartín Losada, que se ocuparán de todo lo preciso para la organización y desarrollo de tales actos. ------ Folla: 174 Asuntos declarados de urgencia Fuera del Orden del Día y previa declaración de urgencia, se acordó: 57. Felicitación a varios Funcionarios. Felicitar a los funcionarios Don Alfonso Otero Besada, Don José Luis Rodríguez García, Don Agustín Portela Paz, Don Rafael Núñez González y Don Pedro Anda Lubeira, por el resultado de la Bienal de Arte y Dia de la Provincia, así como por la publicación de los cinco años de actividad de esta Diputación. ------ Folla: 174 58. Aprobar liquidación pavimentado c.v. Donas a San Cipriano. Se aprueba la liquidación de pavimento asfáltico del camino de Donas a San Cipriano en el Ayuntamiento de Gondomar, por un importe de 37.204 pesetas, así como el total de honorarios técnicos que ascienden a 1.845 pesetas. ------ Folla: 174 59. Bases adquisición material inventariable para Ciudad Asistencial Infantil. Se aprueban las Bases para la adquisición de material inventariable con destino a la Ciudad Asistencial Infantil de Montecelo y que se expongan al público a efectos de reclamaciones. ------ Folla: 174 60. Bases adjudicación Becas Maestros Internos. Se aprueban las Bases para la adjudicación de tres Becas vacantes de Maestros Internos del Hogar Provincial. ------ Folla: 174 61. Aplicar saldo amortización anticipado Presupuesto Extra "S". Dado cuenta de escrito del Banco de Crédito Local de España sobre liquidación del contrato de préstamo nº 3594 formalizado en 3 de junio de 1970, por importe de 10.000.000 de pesetas, se hace constar que la liquidación de dicho presupuesto ya fué aprobada por la Corporación Provincial en 31 de xaneiro de 1973 el cual ofreció un superavit de 86.032,02 pesetas que se transfirieron a nutrir parcialmente el Presupuesto Extraordinario "S". Independientemente de este superavit, al parecer existe un saldo a favor de esta Diputación de 263.857,21 pesetas que resultaron sobrantes y sin aplicación posible al cumplirse las finalidades que habían motivado la formación del Presupuesto extraordinario y, en consecuencia, esta Corporación acuerda que se aplique tal cantidad a amortización anticipada dándose cuenta al Banco de Crédito Local de España a los oportunos efectos. ------ Folla: 174 62. Sacar a subasta obras incluidas en el Presupueso Extra "T". Sacar a concurso-subasta las obras incluidas en el Presupuesto Extraordinario "T" de acuerdo con las Bases aprobadas por la Corporación y fijadas en la Base 5ª para la ejecución de dicho presupuesto extraordinario, cuyo empréstito ha sido recientemente firmado con el Banco de Crédito Local de España. Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión a la hora de las veinte, firmando los que la intervienen, de todo lo que yo, Secretario, certifico. ------

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición