Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido Folla: 49 1. Presidencia del Sr. Otero (D. Cándido). Vocales: Sres. Echeverría, Sequeiros, Lema, Millán (D. José) y Ruza. Abierta la sesión a las doce de la mañana se dio lectura al acta de la anterior que por unanimidad fue aprobada. ------ Folla: 49 2. Seguidamente se dio cuenta del oficio del Sr. Gobernador de 15 del actual convocando a sesión extraordinaria para emitir dictamen acerca del convenio que el Ayuntamiento pactó con Don Benito Corbal; y Resultando: que concedida y ordenada por la Superioridad la realización de las obras del muelle de la Ribera en aquel puerto; fue aprobado por R.O. de 11 de Septiembre de 1.906 un presupuesto adicional para su ejecución en la cuantía de 70.642'07 pesetas de cuya cantidad corresponde satisfacer al Estado 48.457'72 quedando las restantes a cargo del Municipio. Considerando: que hallándose actualmente ejecutadas las tres cuartas partes de la obra a que el anterior convenio alude, es evidente que los intereses que el Ayuntamiento habrá de satisfacer por razón de demora, responderán siempre a las sumas invertidas en las realizadas ya, por cuenta del adjudicatario y no consistiendo la estrechez del presupuesto de aquella Municipalidad llevar al mismo en un solo ejercicio la consignación de 22.184'35 ptas. que representa la cifra que el Ayuntamiento tiene que abonar al Contratista por razón del tanto por ciento del importe total de aquellas obras; la Comisión acordó de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 de la Ley Municipal y Real Decreto de 24 de Enero de 1.905 informar al Sr. Gobernador en el sentido de que procede le preste su sanción al convenio celebrado ante el Ayuntamiento y Contratista Sr. Corbal por lo que afecta a las atribuciones de aquella Corporación, eficacia legal del acuerdo de la misma y forma de satisfacer al adjudicatario las sumas estipuladas en el convenio realizado, mostrando su conformidad a la prórroga de seis meses que propone el Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas para la terminación de las obras a partir del 19 de Noviembre próximo pasado en que espiró el plazo señalado para su ejecución. Se levantó la sesión. ------

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición