Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

Área de contido e estrutura

• Alcance e contido Folla: 35 Señores: Álvarez vicepresidente, Iglesias, P. Otero, Garrido, Pereira, Méndez. 1. Leída el acta anterior, fue aprobada. ------ Folla: 35,36 2. Vistos de nuevo los antecedentes relativos al recurso de alzada interpuesto por D. José Barges Loveira, contra un acuerdo del Ayuntamiento de Cambados por el que se le exige responsabilidad por el pago de intereses al contratista del muelle de aquel puerto. Resultando: que debido a la morosidad y negligencia del ex alcalde D. José Barges dejaron de ingresar en las arcas de aquel municipio cerca de 5.000 pts que adeudaban varias personas; que por no informar ni notificar oportunamente las reclamaciones formuladas contra el repartimiento de consumos de 1891-92 se retrasó en 2 años el ingreso de 2.477´50 pts a que ascendía su importe; y que el de 1892-93 ha estado sin aprobar hasta agosto de 1893 por no haber solicitado el Sr. Borges como alcalde la autorización que previene el art. 124 del Reglamento de Consumos, abandono y negligencia que motivó la carencia de fondos para atender al pago de las obras del 1º trozo de aquel muelle, y no a las malas condiciones de las mismas como pretende el apelante, toda vez aparecen expedidas las oportunas certificaciones mensuales por el Director facultativo de ellas por el Ingeniero D. León Domeneq a favor del contratista D. Benito García Casas; y Considerando: que una vez probado que por abandono o negligencia en los servicios económicos y administrativos del entonces alcalde de Cambados D. José Barges, careció de fondos el Ayuntamiento para satisfacer al indicado contratista lo que debía percibir por las obras ejecutadas en las condiciones y plazos señalados en su contrato, parece de razón responder del pago de intereses de las cantidades adeudadas por la mora en que por culpa de aquel ha incurrido dicho Ayuntamiento hasta el mes de agosto de 1893; acuerda esta Comisión informar al Sr. Gobernador que a su juicio procede confirmar el fallo apelado, de fecha 15 de julio de 1894, por el que se declara responsable del pago de los referidos intereses reclamados por el citado contratista, al D. José Borgés Loveira. Se levantó la sesión. ------

Área de notas

• Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición